风力发电基础工程施工合同
风力发电基座工程清包合同
风力发电基座工程清包合同甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方就风力发电基座工程项目的施工达成合作意向，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：__________风力发电基座建设工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括但不限于风力发电基座的设计、材料采购、施工安装、调试验收等工作。
4. 工程规模：根据实际需求确定。
5. 工程质量要求：符合国家及行业相关标准，确保工程质量安全可靠。
二、合同价格1. 本工程采用清包形式，合同总价为人民币__________元。
2. 价格构成包括直接费用、间接费用、利润和税金等。
3. 价格调整机制：如遇不可抗力或市场显著变化，双方应协商调整合同价格。
三、工期与进度1. 工程开工日期：自____年__月__日起。
2. 工程竣工日期：至____年__月__日止。
3. 工程进度计划由乙方提出，经甲方确认后执行。
4. 如遇特殊情况需延期，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的工期。
四、质量保证1. 乙方应保证工程质量符合国家标准及行业规范。
2. 乙方应建立健全质量管理体系，对工程质量负责。
3. 甲方有权对工程质量进行监督检查，发现问题及时通知乙方整改。
五、安全生产1. 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规，确保工程施工安全。
2. 乙方应制定详细的安全生产计划，并对施工人员进行安全教育和培训。
3. 发生安全事故时，乙方应立即采取措施处理，并向甲方报告。
六、违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如因乙方原因导致工程延期，乙方应按日支付违约金。
3. 如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应责任。
七、争议解决合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
风力发电施工总承包协议书范本
⻛⼒发电施⼯总承包协议书范本⻛⼒发电施⼯总承包协议书合同编号：__________甲⽅（发包⽅）：__________⼄⽅（承包⽅）：__________鉴于甲⽅为⻛⼒发电项⽬的开发⽅，⼄⽅为具有相应资质的⻛⼒发电施⼯总承包单位，双⽅本着平等⾃愿、诚实信⽤的原则，就甲⽅委托⼄⽅承担⻛⼒发电施⼯总承包⼯程事宜，经协商⼀致，签订本合同，以资共同遵守。
⼀、⼯程概况1.⼯程名称：______________________2.⼯程地点：______________________3.⼯程内容：包括但不限于⻛⼒发电机的购置、安装、调试、运⾏维护及配套基础设施的建设等。
4.⼯程期限：⾃开⼯之⽇起⾄竣⼯验收合格之⽇⽌，总⼯期为______天。
⼆、⼯程质量与要求1.⼄⽅应按照甲⽅提供的施⼯图纸和技术要求，完成⻛⼒发电施⼯总承包⼯程。
2.⼄⽅应确保⼯程质量符合国家及⾏业相关标准和规范。
三、合同价款与⽀付⽅式1.合同总价款：⼈⺠币（⼤写）______________________元。
2.⽀付⽅式：o合同签订后______⽇内⽀付总价款的______%作为预付款。
o基础施⼯完成并通过验收后⽀付总价款的______%。
o⻛⼒发电机安装完成并通过验收后⽀付总价款的______%。
o剩余______%作为质量保证⾦，⾃竣⼯验收合格之⽇起⼀年后⽆质量问题⽀付。
四、双⽅权利与义务1.甲⽅权利与义务：o提供施⼯图纸、技术要求及相关批准⽂件。
o按照合同约定⽀付⼯程款。
o有权对⼄⽅的施⼯进度和质量进⾏检查和监督。
2.⼄⽅权利与义务：o组织施⼯⼒量，按期完成⼯程任务，并保证⼯程质量。
o按照合同约定收取⼯程款。
o⼯程竣⼯后，向甲⽅提交竣⼯验收申请。
五、违约责任1.如甲⽅未按期⽀付⼯程款，应向⼄⽅⽀付违约⾦，违约⾦按逾期⽀付⾦额的______%计算。
2.如⼄⽅未按期完成⼯程或⼯程质量不符合要求，应承担违约责任，并赔偿甲⽅因此遭受的损失。
风力发电基础施工合同范本word版
风力发电基础施工合同范本1. 合同概述2. 合同条款2.1 项目背景1.甲方拥有相应的风力发电项目，并计划建设相关基础设施。
2.乙方拥有相应的施工能力，并愿意承担风力发电基础施工项目。
2.2 基础施工范围1.基础施工范围包括但不限于风力发电设施基础的施工、调试。
2.基础施工的具体范围将在双方签署正式合同后进行详细说明。
2.3 工期及交付1.双方约定的工期为X天/月，自合同生效之日起计算。
2.甲方有义务提供必要的协助和配合，以确保工期的顺利进行。
2.4 付款方式1.甲方应按照约定的进度向乙方支付相应的工程款项。
2.工程款项具体支付方式及时间将在正式合同中约定。
2.5 质量保证1.乙方应确保风力发电基础施工的质量符合行业标准和相关法规要求。
2.在保修期内，如发现基础施工质量存在问题，乙方应及时进行修复或更换。
2.6 知识产权1.在基础施工过程中，乙方提供的相关技术方案和设计文件等知识产权归乙方所有。
2.甲方有权合理使用乙方提供的知识产权，但未经乙方同意，甲方不得向第三方公开或转让。
2.7 违约责任1.若一方未履行合同约定的义务，应向对方支付相应的违约金。
2.违约方应承担由违约行为造成的一切后果，并赔偿对方因此而遭受的损失。
2.8 争议解决1.若双方在履行合同过程中产生争议，应通过友好协商解决。
2.如协商不成，应提交至本合同约定的仲裁机构进行裁决。
3. 合同的生效与变更1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为年。
2.任何对本合同的修改或补充，必须经过双方协商一致，并以书面形式进行确认。
4. 合同解除与终止1.除非双方协商一致，本合同不得解除。
–对方违反合同条款，并在书面通知后仍未改正；–因不可抗力事件导致合同不能履行。
5. 其他约定事项1.本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
2.本合同中未尽事宜，双方可另行协商解决，并在后续协议中明确。
风力发电基础施工(合同)
风力发电基础施工合同1. 合同背景本合同由乙方（承包方）与甲方（业主方）签订，旨在规定风力发电项目基础施工的相关事宜。
2. 项目概述甲方计划在指定区域建设风力发电项目，共包括X座风力发电机组。
项目包括建设风力发电机组的基础设施，如基础建筑、道路、输电线路等。
3. 合同范围本合同涉及方面：3.1 工程范围乙方承担风力发电项目的基础施工工作，包括但不限于：•基础设施的设计与施工•材料采购与运输•施工人员与设备的调配•施工计划的制定与执行•施工现场安全管理3.2 交付标准基于本合同的约定，乙方应确保基础施工质量符合下列标准：•符合相关法律法规与技术要求•结构稳定，具备承载风力发电机组的能力•抗风性能符合设计要求•施工质量符合相关行业标准4. 付款条款4.1 预付款甲方需在合同签订后X天内支付预付款，作为乙方开展施工工作的经费。
预付款金额为合同总价款的X%。
4.2 进度付款根据工程进展，甲方应及时支付进度款项。
进度款项的支付比例根据已完成工程的百分比确定。
4.3 最终付款在乙方完工后，甲方应支付最终结算款项，金额为乙方完成工程的合同总价款减去已支付的款项。
5. 工期与保修5.1 工期乙方应在合同签订后的X天内开始施工，并在约定工期内完成项目。
5.2 接收与保修乙方完成工程后，甲方有权组织验收。
在工程验收合格后，乙方提供X年的保修服务，包括但不限于修理与维护等。
6. 变更与解除6.1 变更任何一方需变更合同内容时，应经双方协商一致，并以书面形式记录变更事项。
6.2 解除如果任何一方违反合同规定，对方有权提前解除本合同，并追究违约责任。
7. 保密条款双方在合同履行过程中涉及的商业秘密和技术资料，应予保密，不得向第三方披露或使用。
8. 争议解决如发生合同争议，双方应友好协商解决。
如无法协商解决，应提交至有管辖权的仲裁机构裁决。
9. 其他条款本合同的修改、补充事项应经双方书面协议，并成为本合同的有效组成部分。
本合同自双方代表签字盖章之日起生效，有效期为X年。
风力发电箱变基础合同范本
风力发电箱变基础合同范本1. 引言本合同是由甲方（下称乙方）与乙方（下称甲方）就风力发电箱变基础建设项目签订的法律文件。
双方经协商一致，同意按照以下条款履行合同义务。
2. 合同目的本合同的目的是确保风力发电箱变基础建设项目顺利进行，明确各方的权利义务，保障项目的质量、进度和安全。
3. 合同条款3.1 项目概述乙方作为风力发电箱变基础建设项目的承包商，负责项目的设计、施工和验收。
项目概述如下：•项目名称：风力发电箱变基础建设项目•项目地点：（填写具体地点）•项目规模：（填写规模）•项目工期：（填写工期）3.2 付款方式3.2.1 乙方应在项目签署后5个工作日内，向甲方提供项目预算和付款计划。
双方根据预算和计划进行协商，并签订付款协议。
3.2.2 甲方应按照付款协议中约定的时间和金额，按进度支付款项给乙方。
3.3 设计与施工标准3.3.1 设计标准：乙方应按照国家相关风力发电设备设计标准和规范，以及甲方要求的设计指南进行设计。
3.3.2 施工标准：乙方应按照国家相关建设和施工标准，以及甲方要求的施工图纸进行施工。
3.4 工程质量与验收3.4.1 乙方应保证工程质量符合设计要求和施工标准，并承担因质量问题引起的责任。
3.4.2 甲方应按照国家相关规定对项目进行验收，验收合格后方可支付最后一期款项给乙方。
3.5 项目变更和延期3.5.1 任何对项目范围、设计或施工的变更，都应经双方书面协商，并签订变更协议。
3.5.2 如果项目因不可抗力因素导致延期，乙方应及时通知甲方，并双方协商确定新的工期。
3.6 知识产权与保密3.6.1 乙方在项目中产生的设计图纸、施工资料等知识产权归甲方所有。
3.6.2 双方应对项目中涉及的商业机密和技术信息保密，不得向第三方透露或使用。
3.7 违约责任3.7.1 如果任何一方违反合同约定，应向对方支付违约金，违约金的具体数额双方另行商定。
3.7.2 如果违约方的违约行为给对方造成了经济损失，违约方还应承担赔偿责任。
风力发电施工合同范本
风力发电施工合同范本合同编号：[合同编号]1. 合同背景本合同由甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）共同订立，根据双方自愿、平等、互利的原则，就乙方为甲方提供风力发电施工服务达成如下协议。
2. 合同条款2.1 项目概述乙方将为甲方提供风力发电项目的施工服务，包括但不限于风力发电设备的安装、调试、运行维护等工作。
具体项目概述如下：•项目名称：[项目名称]•项目地点：[项目地点]•项目规模：[项目规模]•项目工期：[项目工期]2.2 工作内容乙方将负责以下工作内容的实施：1.风力发电设备的安装和调试；2.确保风力发电设备的稳定运行；3.提供相应的运行维护工作；4.提供合格的安全防护措施；5.完成相关工程验收。
2.3 付款方式甲方将根据工作进展及合同约定付款给乙方。
具体付款方式如下：•合同签订后，甲方需支付合同总价款的20%作为预付款；•乙方完成工作进度的30%时，甲方需支付合同总价款的30%作为中期款；•乙方完成工作进度的90%时，甲方需支付合同总价款的40%作为尾款。
2.4 保修期及返工责任风力发电设备的安装、调试和设备质量由乙方负责。
乙方将提供一定的保修期，在此期间对于设备的质量问题，乙方将负责免费维修或更换。
同时，若因乙方施工或设备质量问题导致的设备故障或事故，乙方将承担相应的返工责任及赔偿责任。
2.5 违约责任任何一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任。
若甲方违约，则甲方应支付乙方已完成工作的合理费用，并承担由此造成的一切损失。
若乙方违约，则乙方应承担违约责任，并向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价款的10%。
2.6 保密条款甲方和乙方在合作过程中可能会涉及商业机密和敏感信息，双方必须对相关信息进行保密。
未经对方明确书面同意，不得向第三方披露、泄露或使用。
3. 合同变更和解除3.1 合同变更任何一方在签署本合同后，如需变更合同条款，应经对方同意并签署变更协议。
3.2 合同解除以下情况下，任何一方有权解除本合同：1.正式的法律文书要求解除合同；2.经双方协商一致解除；3.双方严重违反合同条款，经对方书面通知后超过15个工作日仍未进行整改。
风力发电基础工程施工合同
风力发电基础工程施工合同甲方(发包方)：乙方(承包方)：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，由乙方承建工程(以下建设单位简称甲方，施工单位简称乙方)，为明确甲乙双方的责任、权利和义务，特签订本合同，以便双方共同遵守执行。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程质量：二、工程内容有工程承包范围1、甲方提供的风力发电塔基础部分图纸所有内容，不包括施工图中所有设备预埋件(即锚栓组合件)。
2、乙方负责开挖土石方的爆破、清理、转运、修边、清底，达到浇筑的标准(包括钢筋标准焊接和钢筋绑扎)，完成基础浇筑。
3、工程总造价暂定元人民币。
4、工程总造价合同履约金为元人民币。
三、工期1、乙方接到甲方进场通知后7日内做好施工现场的准备工作。
2、施工期限：开工时间以工程指挥部通知书为准，工程期限天(开工日期定为2014年10月___日，完工日期定为2015年5月___日)。
3、工期调整：甲方有权根据实际情况对本工程的各分项施工进度计划及施工顺序进行合理调整，以满足现场各专业工程施工的需求。
4、在本合同履行过程中，非乙方原因造成的工期延误(如雨、雪、风、春节及气候人力不可抗拒的自然灾害等)，乙方向甲方提交书面报告，经甲方认可后，工期予以顺延。
四、合同价款及取费标准1、本标段按甲方提供图纸范围内每个基础暂定超出图纸范围部分按(河南2008定额及地区有关文件计费)实际发生的工程量为结算依据。
2、单价：基础、便道、回填土及施工道路的土石方、爆破均按河南2008定额及地区指导价执行，土石方现场工作面外100米以内甩土方(超出范围按河2008定额及地区有关文件计费)；未注明的单价按河南省2008定额及现行有关文件计费，主、地材按现场代表签字参照市场信息价进行调差(地材按实际发生计算)。
3、图纸、设计变更、现场鉴证、会议纪要均作为结算依据。
4、工程量：以实际发生工程量结算(基础、便道、回填土及施工道路的土石方以双方现场代表测量签证为准，其它工程量按图纸或甲方现场代表签字为准)。
风力发电基础劳务施工合同
甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就风力发电基础劳务施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程规模：__________4. 工程内容：风力发电基础劳务施工，包括但不限于基础开挖、支护、钢筋绑扎、混凝土浇筑等。
二、合同工期1. 开工日期：__________2. 完工日期：__________3. 工期调整：因不可抗力或甲方原因导致工期延误，需经双方协商一致后，方可调整工期。
三、劳务费用及支付方式1. 劳务费用：__________元人民币（大写：__________元整）。
2. 支付方式：（1）预付款：合同签订后__________日内，乙方应向甲方提交相关材料，甲方应在__________日内支付劳务费用的__________%作为预付款。
（2）进度款：乙方按工程进度完成相应工作后，甲方应在__________日内支付劳务费用的__________%作为进度款。
（3）结算款：工程完工并经甲方验收合格后，乙方应在__________日内提交结算报告，甲方应在__________日内支付劳务费用的__________%作为结算款。
（4）质保金：合同履行完毕后，甲方应在__________日内无息退还乙方质保金。
四、工程质量要求1. 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工，确保工程质量符合国家标准。
2. 甲方有权对乙方施工过程进行监督检查，乙方应积极配合。
五、安全生产及文明施工1. 乙方应遵守国家安全生产法律法规，落实安全生产责任制，确保施工安全。
2. 乙方应遵守文明施工规定，做好施工现场的环保、卫生工作。
六、违约责任1. 乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
风力发电站塔架基础建设施工合同
风力发电站塔架基础建设施工合同甲方（发包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（承包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方拟建设风力发电站塔架基础工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就风力发电站塔架基础建设施工事宜达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：风力发电站塔架基础建设工程2、工程地点：＿____3、工程内容：包括但不限于塔架基础的开挖、浇筑、钢筋绑扎、预埋件安装等相关工作。
二、工程期限1、本工程的工期自合同生效之日起计算，预计总工期为_____天。
2、如遇不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素，导致工期延误，双方应协商解决并确定新的工期。
三、工程质量与验收1、乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2、工程竣工后，乙方应提交验收申请，甲方应在_____日内组织验收。
3、如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改直至合格，整改费用由乙方承担。
四、工程价款及支付方式1、本工程总价款为人民币_____元（大写_____元整）。
2、支付方式：（1）合同签订后_____个工作日内，甲方向乙方支付工程价款的_____%作为预付款；（2）工程进度达到_____%时，甲方向乙方支付工程价款的_____%；（3）工程竣工验收合格后_____个工作日内，甲方向乙方支付工程价款的_____%；（4）剩余工程价款的_____%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
五、双方责任与义务（一）甲方责任与义务1、提供工程所需的相关资料和文件。
2、协助乙方协调与当地政府及相关部门的关系，为工程施工创造良好的外部环境。
3、按照合同约定及时支付工程价款。
4、派员对工程进度、质量进行监督检查。
（二）乙方责任与义务1、编制施工组织设计和施工方案，并报甲方审批。
风力发电劳务施工合同
甲方（发包方）：_______ 乙方（承包方）：_______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分协商一致，就风力发电劳务施工事宜达成如下协议：
一、工程概况 1. 工程名称：_______ 2. 工程地点：_______ 3. 工程内容：风力发电塔基础施工，包括但不限于土石方开挖、基础混凝土浇筑、钢筋焊接与绑扎等。
4. 工程质量：按照国家相关质量标准执行，确保工程质量达到合格等级。 二、劳务内容 1. 乙方负责风力发电塔基础施工过程中的劳务工作，包括但不限于：挖土、运土、混凝土浇筑、钢筋焊接与绑扎等。
2. 乙方负责为甲方提供符合要求的劳务人员，并保证其具备相应的技术水平和作业能力。
3. 乙方负责对劳务人员进行安全教育、技能培训和现场管理，确保施工安全。 三、工期 1. 施工期限：自合同签订之日起_______天内完成工程，具体开工和完工时间以甲方通知为准。
2. 工期延误：因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。
四、工程款支付 1. 乙方在工程开工前，向甲方提交施工组织设计、进度计划、安全措施等文件，经甲方审核通过后，甲方支付_______%的工程款作为预付款。 2. 工程进度款按实际完成工程量支付，每月支付_______%，支付时间为每月_______日。
3. 工程完工验收合格后，甲方支付_______%的工程款作为竣工结算款。 4. 甲方有权根据工程进度和实际完成情况，对工程款支付进行调整。 五、合同解除与违约责任 1. 双方协商一致，可以解除本合同。 2. 任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。 六、争议解决 1. 双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他 1. 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。 2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。 甲方（盖章）：_______ 乙方（盖章）：_______ 签订日期：_______年_______月_______日
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
风力发电基础工程施工
合同
-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
风力发电基础工程施工合同
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，由乙方承建工程(以下建设单位简称甲方，施工单位简称乙方)，为明确甲乙双方的责任、权利和义务，特签订本合同，以便双方共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程质量：
二、工程内容有工程承包范围
1、甲方提供的风力发电塔基础部分图纸所有内容，不包括施工图中所有设备预埋件(即锚栓组合件)。
2、乙方负责开挖土石方的爆破、清理、转运、修边、清底，达到浇筑的标准(包括钢筋标准焊接和钢筋绑扎)，完成基础浇筑。
3、工程总造价暂定元人民币。
4、工程总造价合同履约金为元人民币。
三、工期
1、乙方接到甲方进场通知后7日内做好施工现场的准备工作。
2、施工期限：开工时间以工程指挥部通知书为准，工程期限
天(开工日期定为2014年10月___日，完工日期定为2015年5月___日)。
3、工期调整：甲方有权根据实际情况对本工程的各分项施工进度计划及施工顺序进行合理调整，以满足现场各专业工程施工的需求。
4、在本合同履行过程中，非乙方原因造成的工期延误(如雨、雪、风、春节及气候人力不可抗拒的自然灾害等)，乙方向甲方提交书面报告，经甲方认可后，工期予以顺延。
四、合同价款及取费标准
1、本标段按甲方提供图纸范围内每个基础暂定超出图纸范围部分按(河南2008定额及地区有关文件计费)实际发生的工程量为结算依据。
2、单价：基础、便道、回填土及施工道路的土石方、爆破均按河南2008定额及地区指导价执行，土石方现场工作面外100米以内甩土方(超出范围按河2008定额及地区有关文件计费)；未注明的单价按河南省2008定额及现行有关文件计费，主、地材按现场代表签字参照市场信息价进行调差(地材按实际发生计算)。
3、图纸、设计变更、现场鉴证、会议纪要均作为结算依据。
4、工程量：以实际发生工程量结算(基础、便道、回填土及施工道路的土石方以双方现场代表测量签证为准，其它工程量按图纸或甲方现场代表签字为准)。
5、本合同履约金每单个基础为本标段竣工验收合格后，退还全部合同履约金。
五、工程款的支付方式
1、乙方收到甲方进场通知书三个工作日内，甲方支付乙方工程总造价进场费 %
2、大型机械进驻工地甲方向乙方支付工程总造价 %。
3、以后按月进度付款，每月25日上报次月5号付上月已完工程的 %工程款。
4、单个基础工程完工甲方验收合格后十个工作日内，付至已完工程量的 %工程款，剩余款项一年后一次性付清。
5、甲方对乙方的工程进度、质量、安全、文明施工等进行监督及指导，达到合格。
若乙方在工程质量、进度、安全文明施工等方面存在问题，而又未及时按甲方要求处理整改，则甲方有权作出对乙方的处罚，暂缓审批该阶段的付款申请或酌情减少付款比例。
六、结算方式
施工现场按实际完成的工程量由甲方现场技术人员、驻工地代表和乙方项目部确认签字为结算依据。
七、安全文明施工
1、乙方必须严格按照国家现行的安全规范、标准条例，遵守甲方现场安全管理规定进行施工，因违反上述规定及要求发生的安全事故，因乙方人员自身的原因造成的事故，由乙方自行承担解决，同时应承担一切经济损失和法律责任。
2、施工单位进场后必须办理人身保险，做到文明施工，服从甲方及监理的合理安排。
八、双方代表的权利和义务
双方工程负责人代表：甲方___________乙方__________
双方驻工地代表：甲方_______________乙方__________
1、甲方派有现场管理人员，行使合同约定的权利，履行职责。
2、甲方有权利对乙方的施工质量、进度进行监督和管理。
3、甲方应及时对乙方提供的有关方案、图纸提出意见，并及时确认。
4、甲方应及时组织有关人员对乙方已完工的工程量进行核定。
5、甲方应及时组织有关人员对乙方已完工程量进行验收。
6、甲方应及时按照合同约定及时支付乙方工程款。
7、甲方应及时负责协助乙方处理相关工程的配合。
8、甲方应及时负责协调地方政府和当地老百姓事宜。
9、甲方负责电通、水通、路通(由乙方负责施工道路修筑，同时按工程量实际结算给乙方)、
10、乙方应委派驻现场管理代表，行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。
11、乙方不得将本工程转让或承包，发现转让或承包甲方没收合同履约金，合同作废。
九、补充条款
1、合同签订同时履约金缴纳到甲方指定帐户
收款单位：
开户行：
帐号：
（由收款单位出收据证明收到履约保证金)合同方可生效。
2、乙方负责整理交工档案资料和相关施工手续。
3、甲方负责水、电接通至每个标段口，并满足施工用量要求。
标段范围内由乙方负责。
4、办理结算办法：a、本合同约定的单价为基础价不在调减。
b、施工中若有政策性调整，乙方根据有关定额及文件可提出调整追回本合同约定的单价。
5、工程因甲方原因停工、误工或当地群众政府等部门阻扰，必须赔偿乙方人员误工费，此误工费在每月结算时全部付清。
因乙方造成的返工，责任由乙方负责，经济损失全部由乙方承担。
6、甲方不得以任何理由拖延付款时间，若甲方延期付款二个月后乙方可向行政部起诉。
7、双方在本合同履行中双方履行所有条款约定，否则任何一方违犯条款中的约定，造成一切经济损失和法律责任，均由违约方承担。
8、乙方向甲方递交的与本工程有关的任何资料及文件，甲方须在三日内回复，递交三日后如未回复视为甲方已认可。
十、未尽事宜
对合同中未尽事宜双方协商解决，达成的补充协议及本合同所有附是本合同不可分割的组成部分，均具同等法律效力。
十一、争议解决
本合同在履行中若发生任何分歧和争议，双方均应友好协商，协商不成的，均可按乙方所在地法院提起诉讼。
十二、合同持有
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，由双方签字盖章有效。
甲方(盖章) 乙方(盖章)：
法定代表人签字：法定代表人签字或委托代理人签字：电话：电话：
签订日期：年月日。