建设工程合同交底模板

建设工程合同交底模板
一、合同背景
本文档旨在明确双方在建设工程项目中的权利、义务和责任，确保项目顺利进行。

合同双方分别为：
发包人：（全称）
承包人：（全称）
二、工程概况
1. 工程名称：（全称）
2. 工程地点：（详细地址）
3. 工程规模及结构特征：（详细描述）
4. 工程承包范围：（详细描述）
5. 工程立项批准文号：（文号）
6. 资金来源：（来源）
三、合同工期
1. 开工日期：（日期）
2. 竣工日期：（日期）
3. 合同工期总日历天数：（天数）
四、质量标准
1. 工程质量标准：（详细描述）
五、合同价款
1. 币种：（币种）
2. 合同总价（大写）：（金额）（小写）：（金额）
3. 综合单价或费率：（详细描述）
六、组成合同的文件
1. 本合同协议书；
2. 中标通知书（适用招投标工程）；
3. 投标文件（适用招投标工程）；
4. 经确认的工程报价单或预算书（适用非招投标工程）；
5. 本合同专用条款和补充条款；
6. 本合同通用条款；
7. 标准、规范及技术文件；
8. 其他相关文件。

七、合同双方权利和义务
1. 发包人权利和义务：
（1）提供施工场地，确保施工顺利进行；
（2）按照合同约定支付合同价款；
（3）提供所需的设计图纸和技术文件；
（4）组织设计交底，确保设计要求得到满足；
（5）协调解决合同履行过程中的问题，确保项目按期完成。

2. 承包人权利和义务：
（1）按照合同约定进行工程建设；
（2）确保工程质量、安全、进度达到合同要求；
（3）负责工程的设计、施工、监理等工作；
（4）协助发包人办理相关手续；
（5）履行合同约定的其他义务。

八、违约责任
1. 发包人违约：
（1）未按约定支付合同价款，导致工程停工或延期；
（2）提供的设计图纸和技术文件不满足要求，导致工程质量、进度受到影响；（3）其他违反合同约定的行为。

2. 承包人违约：
（1）未按约定完成工程，导致工程延期；
（2）工程质量不满足要求，需要重新施工或修复；
（3）未按约定履行合同义务，导致工程受到影响；
（4）其他违反合同约定的行为。

九、争议解决
1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；
2. 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

十、其他约定
1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；
3. 本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

发包人：（全称）
承包人：（全称）
签订日期：（日期）。