2024年二次结构木工合同分包协议书

二次结构木工合同分包协议书
合同编号：__________
鉴于乙方具备提供二次结构木工分包工程的资质和能力，甲方愿意将本工程项目的二次结构木工工程分包给乙方施工，经甲乙双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，根据《合同法》、《建筑法》及相关法律、法规的规定，就本工程分包事项达成一致意见，签订本合同，共同遵照执行。

第一章：工程概况
1.1工程名称：__________
1.2工程地点：__________
1.3工程范围：__________
1.4工程规模：__________
1.5工程质量标准：__________
1.6工期要求：__________
第二章：合同价款
2.1合同总价：__________
2.2支付方式：__________
2.3预付款：__________
2.4工程进度款：__________
2.5工程结算款：__________
2.6质量保证金：__________
第三章：施工组织与管理
3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案及施工组织设计进行施工。

3.2乙方应遵守甲方的各项管理制度，服从甲方的统一协调、管理。

3.3乙方应自行承担施工所需的劳动力、材料、设备、工具等。

3.4乙方应严格按照施工规范、操作规程进行施工，确保施工质量。

3.5乙方应加强施工现场的安全管理，确保施工安全。

3.6乙方应遵守国家和地方的环保规定，做好施工现场的环境保护工作。

第四章：材料与设备
4.1乙方应按照甲方的要求采购、运输、保管、使用材料与设备。

4.2乙方应保证材料与设备的质量，满足施工要求。

4.3乙方应自行承担材料与设备的维修、保养费用。

4.4甲方有权对乙方采购的材料与设备进行质量抽检，如不合格，乙方应无条件更换。

4.5乙方应按照甲方的要求及时提供材料与设备的相关资料、合格证明等。

第五章：工程变更与签证
5.1工程变更：__________
5.2签证：__________
第六章：工程进度与工期
6.1乙方应根据合同约定的工期要求，制定合理的施工进度计划，并提交甲方审核。

6.2乙方应按照审核后的施工进度计划组织施工，确保工程按期完成。

6.3乙方应定期向甲方报告工程进度情况，甲方有权对乙方的施工进度进行监督、检查。

6.4如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，并向甲方支付违约金。

6.5如因不可抗力等非乙方原因导致工期延误，双方应协商解决，并根据实际情况调整工期。

第七章：工程质量与验收
7.1乙方应严格按照施工图纸、施工方案及施工规范进行施工，确保工程质量符合合同约定的标准。

7.2甲方有权对乙方施工的工程质量进行监督、检查，如发现问题，乙方应立即整改。

7.3工程验收分为隐蔽工程验收、分项工程验收和竣工验收，乙方应按照甲方的要求进行验收。

7.4乙方应提供验收所需的资料、报告等，甲方有权对验收结果进行审核、确认。

7.5如验收不合格，乙方应无条件返工，直至达到合同约定的质量标准。

第八章：安全生产与环境保护
8.1乙方应加强施工现场的安全生产管理，制定安全生产规章制度，并严格执行。

8.2乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改，并做好记录。

8.3乙方应提供必要的劳动保护用品，保障施工人员的安全。

8.4乙方应遵守国家和地方的环保规定，做好施工现场的环境保护工作。

8.5乙方应采取措施减少施工过程中的噪音、扬尘等污染，确保施工现场的清洁卫生。

第九章：知识产权与保密
9.1乙方在施工过程中所创造的知识产权归乙方所有，但甲方有权在工程范围内使用。

9.2乙方应尊重甲方的知识产权，不得擅自使用、泄露甲方的商业秘密和技术资料。

9.3乙方应保守在施工过程中获得的甲方商业秘密，未经甲方书面同意，不得向第三方披露。

9.4乙方应确保其施工人员遵守保密义务，不得泄露甲方的商业秘密。

9.5如乙方违反保密义务，导致甲方损失，乙方应承担违约责任，并向甲方支付违约金。

第十章：违约责任与争议解决
10.1任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向对方支付违约金。

10.2如乙方未按合同约定的工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：__________
10.3如乙方施工的工程质量不符合合同约定的标准，应无条件返工，并承担返工费用。

10.4如甲方未按合同约定的支付条款向乙方支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：__________
10.5双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一章：不可抗力
11.1如果一方因不可抗力事件无法履行或延迟履行合同，应在不可抗力事件发生后尽快通知对方，并在合理时间内提供有关机构出具的证明。

11.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、恐怖袭击、暴动、罢工、政府行为等，这些事件应妨碍、影响或阻止合同的履行。

11.3在不可抗力事件持续期间，受影响方不承担因无法履行或延迟履行合同而产生的任何违约责任。

11.4双方应共同努力减少不可抗力事件对合同履行的影响，并在事件结束后尽快恢复履行合同。

11.5如果不可抗力事件持续超过九十天，任何一方均有权终止合同，且不应视为违约。

第十二章：保险
12.1乙方应按照甲方的要求，对施工现场进行保险，并承担保险费用。

12.2保险应包括但不限于第三方责任保险、工伤保险、材料保险等，保险金额应足以覆盖工程风险。

12.3乙方应在保险合同中指定甲方为附加被保险人，并在保险事故发生时及时通知甲方。

12.4乙方应确保保险在工程期间持续有效，并在保险到期前续保。

12.5如果乙方未按照甲方要求购买保险，甲方有权购买保险，并从乙方款项中扣除相应费用。

第十三章：合同的变更与解除
13.1双方同意，合同的变更或解除应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。

13.2在合同履行期间，如果一方提出变更或解除合同，应提前通知对方，并承担因此给对方造成的损失。

13.3如果一方违反合同约定，导致合同无法履行，另一方有权提出解除合同，并要求违约方赔偿损失。

13.4在合同解除后，乙方应立即停止施工，并按照甲方要求妥善处理已施工的部分。

13.5合同解除后，双方应按照合同约定结算已完成的工程款项，并处理合同解除后的善后事宜。

第十四章：合同的转让
14.1未经另一方书面同意，任何一方不得将其在合同中的全部或部分权利和义务转让给第三方。

14.2如果一方欲转让合同，应向另一方发出书面通知，并征得另一方同意。

14.3受让方应承担转让方在合同中的全部义务，并享有相应的权利。

14.4转让方应保证受让方具备履行合同的能力和资质，否则转让方应承担因此造成的损失。

14.5合同转让后，另一方应与受让方重新签订合同，并办理相关手续。

第十五章：适用法律与争议解决
2024年二次结构木工合同分包协议书-11
15.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用的法律。

15.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

15.3在争议解决期间，双方应继续履行合同，除非双方另有约定或争议的性质导致无法继续履行。

15.4双方同意，争议解决的费用，包括律师费、诉讼费等，由败诉方承担，除非法院判决另有规定。

15.5本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2024年二次结构木工合同分包协议书-11。