2024年《建设工程施工合同(示范文本)》(GF(二篇)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF
（二）
建设工程施工合同(示范文本)
第一章总则
第一条合同的签订
1.1 双方当事人根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，经友好协商并共同理解，本着平等、自愿的原则，达成本合同。

1.2 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

第二条合同的目的和内容
2.1 合同的目的是为了明确建设工程的施工过程中各方的权利和义务，确保项目的顺利完成。

2.2.1 建设工程的基本情况和工程范围。

2.2.2 工程的总造价、付款方式和进度。

2.2.3 施工期限和工期保证。

2.2.4 各方的权利和义务。

2.2.5 竣工验收和交付手续。

第三条合同价款及付款方式
3.2 合同价款的支付方式约定如下：
3.2.1 工程款的支付方式为前期预付（40%），工程进度支付（30%），竣工结算支付（30%）。

3.2.2 合同价款的支付时间和方式应在合同中明确约定，并按照实际工程进度进行支付。

第四条竣工验收和交付
4.1 施工单位应按照合同约定的工程质量标准，按时完工。

4.2 竣工验收应在项目完成后进行，并经各方代表签字确认。

4.3 工程竣工后，由施工单位进行交付。

4.4 施工单位应提供建设项目的竣工验收报告及相关文件。

第五条合同的变更和解除
5.1 双方当事人可以根据实际情况协商变更合同内容。

5.2 双方当事人可以协商解除合同，但应提前书面通知对方一方。

5.3 出于特殊情况，如不可抗力因素导致无法履行合同的一方，应及时通知对方，并努力减少损失。

第六条违约责任
6.1 如果一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。

6.2 如果双方当事人都违反合同约定，应协商解决，如无法协商解决，可提交相关部门或法院处理。

6.3 违约方应向守约方进行赔偿，根据实际损失确定赔偿金额。

第七条其他事项
7.1 合同生效后，任何一方不得私自变更合同条款。

7.2 未尽事宜由双方协商解决，并在合同附件中明确约定。

第八条合同的解释和争议解决
8.1 对于合同的解释和争议解决，应依据中华人民共和国法律进行。

8.2 双方当事人在履行本合同时应予以友好协商和解。

第九条合同的履行
9.1 合同生效后，各方应按照约定自觉履行合同。

9.2 如果一方或双方不能按时按量履行合同，应提前书面通知对方，并进行友好协商解决。

第十条合同的生效和变更
10.1 本合同自双方当事人签字盖章之日起生效。

10.2 本合同如需变更，应经双方当事人协商一致，并以书面形式作出修改。

第十一条其他
11.1 本合同的任何修改或补充，均应以书面形式进行。

11.2 本合同的附件具有合同的完整性。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF
（一）
建设工程施工合同(示范文本)
【合同编号】：GF（一）
【甲方】：
法定代表人/负责人：
地址：
电话：
传真：
【乙方】：
法定代表人/负责人：
地址：
电话：
传真：
一、项目概况
1.1 项目名称：
1.2 项目地点：
1.3 项目规模和内容：
1.4 项目工期：
二、合同价款和支付方式
2.1 合同价款总额：
2.2 付款方式及时间节点：
（1）合同签订后XX日内支付合同价款的XX%作为首付款；
（2）工程进展达到某一节点后，支付工程进度款；
（3）工程竣工后，乙方提交竣工报告并经甲方验收合格后，支付最后一笔尾款；
（4）支付方式：银行转账/现金支付/其他方式。

三、工程质量标准与验收
3.1 工程质量标准：乙方应按照国家有关工程质量标准进行施工，保证工程质量符合要求。

3.2 工程验收：乙方在竣工后提交相关竣工报告，并由甲方进行验收。

如发现工程质量未达要求，乙方应立即整改，并按要求进行复验，直至合格为止。

四、工期及违约金
4.1 工期：乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

4.2 违约金：如乙方无合理理由延误工程工期，乙方应按每日合同金额的XX%支付违约金。

五、保险责任
5.1 乙方应购买工程施工意外险或其他相关保险，保障工程施工期间发生的意外事件所造成的损失。

5.2 保险理赔：如发生保险事故，乙方应及时通知甲方，并协助甲方办理保险理赔事宜。

六、知识产权和保密条款
6.1 知识产权保护：乙方在工程施工过程中产生的知识产权归属于甲方，并须保护甲方的知识产权不受侵犯。

6.2 保密条款：双方在本合同履行过程中所了解到的对方的商业机密、技术秘密和其他保密信息，应予以保密，不得向第三方泄露。

七、合同解除和争议解决
（1）经协商一致同意解除；
（2）因不可抗力等原因无法履行合同。

7.2 争议解决：合同履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；如协商无果，可以提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决。

八、其他事项
8.1 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

8.2 本合同自双方正式签字之日起生效，并在工程完工后XXX 日内完成。

8.3 本合同未涉及但相关的事项，可由双方另行协商补充确定。

【甲方】（盖章）【乙方】（盖章）
签字：签字：
日期：日期：。