合同工程款支付补充协议8篇
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
合同工程款支付补充协议8篇
篇1
甲方(发包方):XXXX有限公司
乙方(承包方):XXXX有限公司
鉴于:
1. 甲方和乙方于XXXX年XX月XX日签订了《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),原合同约定了双方的权利和义务,包括工程款的支付等。
2. 由于工程实施过程中存在的一些特殊情况,导致原合同中的工程款支付条款无法按时履行,经双方友好协商,决定对原合同中的工程款支付条款进行补充和调整。
3. 双方同意在补充协议中明确工程款的支付方式、时间节点、支付比例等重要内容,以确保工程的顺利进行和双方的合法权益。
4. 双方已在签订原合同时明确约定了争议解决方式,本补充协议中不再重复约定。
5. 本补充协议是原合同的组成部分,与原合同具有同等的法律效力。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方本着公平、公正、诚实信用的原则,签订本补充协议:
1. 支付方式:双方同意采用银行转账的方式支付工程款。
甲方在
每次支付前,应确保支付账户的正确性,并承担因账户错误导致的损失。
2. 时间节点:原合同中约定的支付节点因特殊情况无法按时履行,双方同意对支付节点进行调整。
具体调整后的支付节点如下:
(1)开工预付款:双方同意在合同签订后XX个工作日内支付开工预付款,预付款比例为合同总价的XX%。
预付款的支付应确保工程的顺利进行。
(2)中期款:在工程施工过程中,甲方应按月向乙方支付中期款。
具体支付时间为每月的第一个工作日,支付比例为上月完成工程量的XX%。
中期款的支付应确保工程的正常进行和乙方的合理收益。
(3)竣工款:在工程竣工验收合格后,甲方应向乙方支付竣工款。
具体支付时间为竣工验收合格后的XX个工作日内,支付比例为合同总价的XX%。
竣工款的支付应确保乙方的合法权益。
3. 金额计算:每次支付时,甲方应根据乙方提供的工程量清单和
验收合格证明进行金额计算。
如有异议,双方应友好协商解决。
二、其他条款补充
1. 甲方应确保工程款的及时支付,如因甲方原因导致的延迟支付,甲方应承担相应的违约责任和损失赔偿责任。
2. 乙方应确保工程质量符合合同约定和法律法规的规定,如因乙
方原因导致的工程质量问题,乙方应承担相应的违约责任和损失赔偿
责任。
3. 本补充协议中的未尽事宜,双方应友好协商解决。
协商不成的,按照原合同的争议解决方式处理。
4. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效,具有同等的法律效力。
原合同与本补充协议不一致的,以本补充协议为准。
甲方(发包方):XXXX有限公司(盖章)
法定代表人(或授权代表):签字
日期:XXXX年XX月XX日
乙方(承包方):XXXX有限公司(盖章)
法定代表人(或授权代表):签字
日期:XXXX年XX月XX日
篇2
协议编号:XXXXXX
甲方(发包方):XXXXXX
乙方(承包方):XXXXXX
鉴于:
1. 甲方和乙方于XXXX年XX月XX日签订了《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),原合同约定了双方的权利和义务,包括工程款的支付等。
2. 由于工程实施过程中,存在工程量变更、工期延误等不可预见的情况,原合同中的部分条款需要进行调整,以更好地保障双方的权益。
3. 甲方和乙方经过友好协商,决定对原合同中的工程款支付条款进行补充和调整,以达成新的协议。
现根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,订立本协议:
一、工程概况及合同价款
1. 工程名称:XXXXXX
2. 工程地点:XXXXXX
3. 工程内容:XXXXXX
4. 合同价款:XXXXXX元(大写:XXXXXX元整)
二、工程款支付条款的补充和调整
1. 预付款支付:原合同约定了预付款的支付时间和金额,现经双方协商,预付款支付时间调整为工程开工后XX个月内,预付款金额为合同总金额的XX%。
2. 进度款支付:原合同约定了进度款的支付时间和金额,现经双方协商,进度款支付时间调整为每月XX日,支付金额为上月完成工程量的XX%。
3. 结算款支付:原合同约定了结算款的支付时间和金额,现经双方协商,结算款支付时间调整为工程竣工验收合格后XX个月内,支付金额为结算总金额的XX%。
4. 保修款支付:原合同约定了保修款的支付时间和金额,现经双方协商,保修款支付时间调整为工程竣工验收合格后XX年,支付金额为结算总金额的XX%。
三、其他条款的补充和调整
1. 违约责任:原合同约定了违约责任条款,现经双方协商,对违约责任的约定进行了调整和细化。
具体详见本协议附件。
2. 争议解决:原合同约定了争议解决条款,现经双方协商,对争议解决的约定进行了调整和细化。
具体详见本协议附件。
3. 合同生效及变更:原合同约定了合同生效及变更条款,现经双方协商,对合同生效及变更的约定进行了调整和细化。
具体详见本协议附件。
四、补充协议的生效和变更
1. 本补充协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本补充协议是对原合同的补充和调整,如与原合同存在冲突,以本补充协议为准。
3. 本补充协议未尽事宜,双方可另行协商补充。
甲方(签字/盖章):XXXXXX
乙方(签字/盖章):XXXXXX
日期:XXXX年XX月XX日
篇3
甲方(发包方):XXXX公司
乙方(承包方):XXXX公司
鉴于甲乙双方签订的《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),为明确双方在工程款支付方面的权利和义务,特签订本补充协议。
一、工程概况及合同金额
1. 工程名称:XXXX工程
2. 工程地点:XXXX地点
3. 合同金额:人民币XXXX元整(大写:元整)
二、工程款支付方式及时间节点
1. 预付款:甲方应在合同签订后,向乙方支付预付款,预付款金
额为合同总金额的XX%,即人民币XXXX元整(大写:元整)。
预付款支付后,乙方应开始着手进行工程准备工作。
2. 进度款:甲方应根据工程的实际进度,向乙方支付进度款。
具
体支付时间节点如下:
(1)基础工程完成并经甲方验收合格后,甲方应支付人民币XXXX 元整(大写:元整);
(2)主体结构完成并经甲方验收合格后,甲方应支付人民币XXXX 元整(大写:元整);
(3)装饰工程完成并经甲方验收合格后,甲方应支付人民币XXXX 元整(大写:元整)。
3. 结算款:工程竣工验收合格后,乙方应向甲方提交结算报告。
甲方应在收到结算报告后XX个工作日内,向乙方支付结算款。
结算款金额为合同总金额减去已支付的预付款、进度款及可能存在的违约金等费用。
三、工程质量及验收标准
1. 工程质量应符合国家相关标准及规范,同时应满足甲方在招标文件中提出的要求。
2. 乙方应在每个关键节点施工前,向甲方提交详细的施工方案和技术交底资料。
甲方应在收到相关资料后XX个工作日内,予以审批或提出修改意见。
3. 甲方应在每个关键节点施工完成后,组织相关人员进行验收。
验收标准应按照国家相关标准及规范进行。
如存在质量问题,甲方应书面通知乙方整改,并确定整改期限。
整改完成后,乙方应重新提交验收申请。
四、违约责任及赔偿标准
1. 甲方如未按照本协议约定时间节点支付工程款,每逾期一天,
应向乙方支付违约金人民币XXXX元整(大写:元整)。
如逾期超过XX个工作日,乙方有权解除本协议,并要求甲方赔偿因此造成的全部损失。
2. 乙方如未按照本协议约定时间节点完成工程节点,每逾期一天,应向甲方支付违约金人民币XXXX元整(大写:元整)。
如逾期超过XX个工作日,甲方有权解除本协议,并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。
3. 乙方工程质量如不符合国家相关标准及规范或甲方招标文件要求,乙方应无偿进行整改。
如因整改导致工期延误,乙方应承担相应
的违约责任。
五、其他约定事项
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议一式两份,甲乙双
方各执一份。
2. 本协议中的未尽事宜,双方可另行协商补充。
补充协议与本协
议具有同等法律效力。
3. 如因本协议引起任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协
商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方(发包方):XXXX公司签字盖章:______ 日期:______年______月______日
乙方(承包方):XXXX公司签字盖章:______ 日期:______年______月______日
篇4
甲方(发包方):_________
乙方(承包方):_________
鉴于:
1. 甲方和乙方于______年______月______日签订了《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),约定由乙方承包甲方发包的______工程。
2. 在合同履行过程中,由于______原因,导致原合同约定的工程款支付方式无法继续执行。
为了保障双方权益,现就工程款的支付达成如下补充协议:
一、工程款支付调整
1. 甲方同意对乙方的工程款支付方式进行调整,调整后的支付方式为:______。
2. 乙方同意接受甲方调整后的支付方式,并承诺按照调整后的支付方式履行施工义务。
二、具体支付安排
1. 甲方应在每月的第一个工作日向乙方支付当月工程进度款,支付比例为当月完成工程量的______%。
2. 乙方应在每月的第一个工作日向甲方提交上月完成工程量的相关证明材料,以便甲方进行支付。
3. 甲方应在工程竣工验收合格后,向乙方支付剩余工程款的
______%。
4. 乙方应在工程竣工验收合格后,向甲方提交全部竣工资料,以便甲方进行结算。
三、违约责任
1. 甲方如未按照本协议约定的支付方式及时支付工程款,应承担相应的违约责任,并赔偿乙方因此造成的实际损失。
2. 乙方如未按照本协议约定的施工方式履行施工义务,应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的实际损失。
四、争议解决
1. 如双方在本协议履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。
协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决期间,双方应继续履行本协议中未发生争议的部分。
五、其他约定
1. 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜,双方可另行签订补充协议进行约定。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方(发包方):_________(签字或盖章)
日期:______年______月______日
乙方(承包方):_________(签字或盖章)
日期:______年______月______日
篇5
协议编号:XXXX
甲方(发包方):XXXX
乙方(承包方):XXXX
鉴于:
1. 甲方和乙方于XXXX年XX月XX日签订了《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),约定乙方承包甲方发包的XX工程。
2. 原合同约定了工程款的支付方式,但因特殊原因,甲方需对乙方的工程款支付进行调整,并需补充相关协议。
3. 甲方和乙方经过友好协商,同意对原合同的工程款支付部分进行补充约定,并签订本协议。
一、补充协议内容
1. 工程款支付方式调整:原合同约定工程款的支付方式为分阶段支付,现调整为按工程进度支付。
具体支付节点如下:
(1)基础工程完成并验收合格后,支付工程款的XX%;
(2)主体结构完成并验收合格后,支付工程款的XX%;
(3)装饰工程完成并验收合格后,支付工程款的XX%;
(4)竣工验收合格后,支付工程款的XX%。
2. 甲方在支付工程款时,有权根据工程实际进度和验收情况对支付节点进行调整。
如乙方在工程实施中存在违约行为或工程质量存在问题,甲方有权暂停支付或扣除相应款项。
3. 乙方应确保工程质量和进度,按时完成施工任务。
如因乙方原因导致工期延误或工程质量不符合要求,乙方应承担相应的违约责任。
二、争议解决
1. 如本协议在履行过程中发生争议,双方应首先通过友好协商解决。
协商不成的,任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决期间,双方应继续履行本协议中未发生争议的部分。
三、其他约定
1. 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本协议是对原合同的补充和修改,具有与原合同相同的法律效力。
原合同与本协议的约定不一致时,以本协议为准。
3. 乙方在本协议签订后,应尽快向甲方提交相应的工程资料和结算文件,以便甲方进行结算和支付。
4. 甲方在本协议签订后,应尽快办理相关支付手续,确保工程款的及时支付。
5. 双方应严格遵守本协议的约定,确保工程的顺利进行。
如有违约行为,违约方应承担相应的违约责任。
6. 本协议未尽事宜,双方可另行协商补充约定。
补充约定与本协议具有同等的法律效力。
甲方(发包方):XXXX(签字/盖章)
乙方(承包方):XXXX(签字/盖章)
日期:XXXX年XX月XX日
篇6
甲方(发包方):XXXX有限公司
乙方(承包方):XXXX建筑公司
鉴于甲乙双方已签订了《XXXX工程合同》(以下简称“原合同”),为明确双方在合同执行过程中的权利和义务,特别是关于工程款支付的条款,经双方友好协商,达成如下补充协议:
一、工程款支付节点及方式
1. 预付款支付
甲方应在合同签订后五个工作日内,向乙方支付合同总价的XX%作为预付款。
预付款应直接支付至乙方指定的银行账户。
2. 中期款支付
乙方按照合同约定完成相应工程量后,甲方应在五个工作日内,向乙方支付合同总价的XX%作为中期款。
中期款应支付至乙方指定的银行账户。
3. 竣工款支付
乙方完成全部工程量并经甲方验收合格后,甲方应在五个工作日内,向乙方支付合同总价的XX%作为竣工款。
竣工款应支付至乙方指定的银行账户。
4. 质保金支付
甲方应留存合同总价的XX%作为质保金,在工程竣工验收合格之日起保修期满后五个工作日内,一次性无息支付给乙方。
二、支付时间及延期付款利息
1. 甲方应严格按照本协议约定的时间节点进行款项支付,如有延期,甲方应自延期之日起,按照同期银行贷款利率向乙方支付利息。
2. 乙方应在每个支付节点前,向甲方提交相应的付款申请及合法有效的等额发票,以便甲方及时办理款项支付手续。
三、违约责任
1. 若甲方未能按照本协议约定的时间节点支付款项,乙方有权要求甲方按照同期银行贷款利率支付利息,并有权向甲方收取违约金,违约金为延期支付款项的XX%。
2. 若乙方未能按照合同约定完成工程量或工程质量不符合合同要求,甲方有权要求乙方进行整改,并有权向乙方收取违约金,违约金为合同总价的XX%。
四、其他事项
1. 本协议作为原合同的补充协议,与原合同具有同等法律效力。
如本协议与原合同内容存在冲突,以本协议为准。
2. 本协议未尽事宜,甲乙双方可另行协商解决。
协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
补充协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方(发包方):XXXX有限公司
法定代表人:XXX
签字日期:XXXX年XX月XX日
乙方(承包方):XXXX建筑公司
法定代表人:XXX
签字日期:XXXX年XX月XX日
篇7
甲方(发包方):_________
乙方(承包方):_________
鉴于:
1. 甲方和乙方于_____年_____月_____日签订了《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),约定由乙方承包建设甲方位于_____市_____区的_____项目。
2. 原合同约定了工程款的支付方式和时间,但考虑到实际情况,
双方需要对工程款的支付进行补充约定。
3. 双方本着公平、公正、诚实信用的原则,经过友好协商,达成
以下补充协议。
一、补充协议内容
1. 工程款支付方式:
(1)_____项目工程款支付采用_____方式,具体支付比例和金额按照以下约定执行:
* 项目开工前,甲方支付乙方工程总价的_____%作为预付款。
* 项目施工过程中,甲方根据施工进度和实际需要,按月向乙方支付工程进度款。
具体支付比例为每月完成工程量的_____%,最高支付至工程总价的_____%。
* 项目竣工验收合格后,甲方支付乙方工程总价的_____%。
* 剩余_____%的工程款作为工程质量保证金,待工程保修期满后无质量问题时一次性支付。
(2)支付方式:甲方通过银行转账方式向乙方支付工程款,具体账户信息如下:
* 银行名称:_________银行
* 账户名称:_________有限公司
* 账号:_________
2. 工程款支付时间:
(1)预付款支付时间:项目开工前,甲方应在收到乙方提交的预付款申请后_____个工作日内向乙方支付预付款。
(2)工程进度款支付时间:甲方应在每月收到乙方提交的工程进度款申请后_____个工作日内向乙方支付工程进度款。
具体支付时间根据施工进度和实际需要确定。
(3)竣工验收款支付时间:项目竣工验收合格后,甲方应在收到乙方提交的竣工验收款申请后_____个工作日内向乙方支付竣工验收款。
(4)质量保证金支付时间:工程保修期满后无质量问题时,甲方应在收到乙方提交的质量保证金申请后_____个工作日内向乙方支付质量保证金。
二、违约责任
1. 甲方如未能按时向乙方支付工程款,应承担违约责任,并向乙方支付违约金。
违约金的具体金额为每逾期一日向乙方支付未付工程款的万分之五。
2. 乙方如未能按时完成施工任务,应承担违约责任,并向甲方支付违约金。
违约金的具体金额为每逾期一日向甲方支付未完成工程款的万分之五。
三、其他约定事项
1. 本补充协议与原合同具有同等法律效力,如有冲突以本补充协议为准。
2. 本补充协议未尽事宜,双方可另行协商补充。
经过协商达成的补充协议与本协议具有同等法律效力。
3. 在履行本协议过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4. 本协议自双方签字或盖章之日起生效。
协议一式两份,甲乙双方各执一份。
具有同等法律效力。
甲方(发包方):_________(签字或盖章)
日期:_____年_____月_____日
乙方(承包方):_________(签字或盖章)
日期:_____年_____月_____日
篇8
本补充协议由以下双方签订:
甲方(业主):__________,地址:__________,联系电话:
__________,法定代表人:__________。
乙方(承包商):__________,地址:__________,联系电话:
__________,法定代表人:__________。
鉴于甲方与乙方已签订了《合同协议书》,为了明确双方在工程款支付方面的权利和义务,特制定本补充协议。
一、付款方式
1. 甲方应按照合同协议书约定的付款节点,及时、足额地向乙方支付工程款。
2. 乙方应在每个付款节点前,向甲方提交相应的付款申请及证明文件,包括但不限于发票、收款凭证、工程量清单等。
3. 甲方在收到乙方的付款申请及证明文件后,应在____个工作日内完成审核并支付款项。
4. 若甲方未能按照约定时间支付款项,应提前书面通知乙方,并说明原因及预计支付时间。
二、付款比例
1. 甲方应根据合同协议书约定的付款比例,向乙方支付相应的工程款。
2. 在合同履行过程中,如需调整付款比例,双方应协商一致,并以书面形式确认。
三、付款币种和汇率
1. 甲方应按照合同协议书约定的币种和汇率向乙方支付工程款。
2. 在合同履行过程中,如需调整币种和汇率,双方应协商一致,
并以书面形式确认。
四、税收和费用
1. 乙方应按照国家法律法规的规定,自行承担并支付与本合同履
行相关的所有税费。
2. 甲方无需为乙方的税费代扣代缴,但应协助乙方办理相关税务
手续。
五、违约责任
1. 若甲方未能按照约定时间支付款项,乙方有权要求甲方支付逾
期利息,具体利率按照中国人民银行同期贷款利率计算。
2. 若乙方未能按照合同协议书履行其义务,甲方有权要求乙方承
担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
3. 若双方在合同履行过程中发生纠纷,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项
1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效,与合同协议书具有同
等法律效力。
2. 本补充协议未尽事宜,可由双方协商一致后签订补充协议,补充协议与本补充协议具有同等法律效力。
3. 本补充协议的解释权归双方共同所有。
甲方(业主):__________
法定代表人:__________
签字日期:____年____月____日
乙方(承包商):__________
法定代表人:__________
签字日期:____年____月____日。