龙元建设集团股份有限公司劳务分包合同
龙元建设集团股份有限公司劳务分包合同
龙元建设集团股份有限公司劳务分包合同总包：湛江市第一建筑工程公司海南分公司（以下简称甲方）分包单位：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国建筑法》和《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》的有关规定为明确双方在建筑劳务合作中的权利、义务和违约责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条：工程项目名称：海南万科康体养生二期A总包工程建筑面积约20000平方米；分别为二幢九层；三幢四层。
工程类型结构形式为：框架结构。
第二条：承包内容和方式：乙方承担主体结构工程全部工作内容（含二次结构工程）分项劳务清包，初定2011年8 月11 日进场。
第三条：面积计算方式及承包价款1、基础按第一层面积计算一层，正负零零以上按建筑面积计算，每平方米经双方协商确定的单价叁拾捌元/平方米.。
2、双方对承包价格达成以下内容钢筋：1、基础按第一层面积计算一层，元/吨（包括制钢筋用的施工机具、用具、扎丝、梁、板钢筋用垫块，三级电箱；）2、所有的分项劳务清包范围和工作内容详见各工种分包承诺书内（见附件）第四条：结算与支付：1、计算方式：根据乙方实际完成的工作量或实际定额共日数，经甲方质量员、施工员及项目造价师审核，由甲方项目经理签字认可。
2、支付方式：甲方通过转账将劳务费拨付到乙方指定的开户账户或者直接支付现金。
3、资金付款办法：⑴月度按完成工作量的70%支付；⑵春节前付至完成工作量的100%；（前提条件春节前主体结构必须封顶以及单项劳务清包工作内容全部完成）。
第五条：双方责任和义务1、甲方责任和义务⑴乙方工人进驻现场时，甲方应对其进行遵纪守法、消防安全及企业内部管理制度方面的教育共组，并进行监督检查；⑵甲方应及时提供乙方生产所必须的技术资料，并向乙方讲清施工技术、质量、安全、节约等要求，及时提供必备的机械、工具和材料；⑶甲方应向乙方工人提供符合卫生标准的食宿条件；⑷甲方应按合同规定及时办理劳务费的结算、付款；⑸甲方有办理合同外签证的义务。
架子工劳务合同
龙元建设集团股份有限公司架子工劳务合同发包方：龙元建设集团股份有限公司山海立方项目部（以下简称甲方）架子工劳务单位：以下简称乙方）根据《中华人民共和国建筑法》和《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》的有关规定为明确双方在建筑劳务合作中的权利、义务和违约责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目名称：海口市海立方工程---脚手架工程。
本工程位于：海口市滨海大道115号，海口文华大酒店东隔壁。
建筑面积： _______ m2,结构层次为37层和28层共2栋，其中地下二层地下车库及设备用房，地上二层裙房。
工程类型结构形式为：钢架-框架-剪力墙。
第二条承包方式乙方承担内、外墙架子分项劳务清包，即包任务量完成、包安全、包质量、包进度、包落手清、包节约、包劳务费。
第三条、承包范围1、本工程的外墙脚手架、悬挑脚手架的一次搭设，槽钢放置，槽钢穿钢丝绳，安全网和密目网张挂拆除，挡脚板的油漆、铺设，层间隔离网及脚手板的铺设拆除。
2、马道、安全通道、防护棚、人货电梯、塔吊围护、里脚手架一次搭拆、所有洞口、临边围护的搭拆。
3、各个楼层内的电梯井的防护隔离工作。
4、屋面施工通道搭拆及脚手板的铺设拆除5、施工现场的防护通道、钢筋加工场等钢管搭设工作。
6、脚手架拆除后将钢管上的扣件全部拆下来，钢管、扣件、密目网、脚手板等清运到甲方指定地点并堆放整齐。
7、施工现场场容、场貌、文明施工必须按甲方要求保持等全部工作内容。
& 施工中所需小型工具及个人劳防用品的采购、使用及保管。
第四条、质量、安全文明标化约定：1、工程质量标准优良，争创海南省“绿岛杯”优质结构。
2、分部工程一次性交验优良率达100%3、分项工程一次性验收合格率达100%4、质量问题整改完成率100%5、质量奖项：达不到合同规定要求罚30000元。
6、工程安全文明施工标准海南省省级安全文明工地，争创海南省现场安全文明观摩工地。
7、现场安全文明一次验收优良率达100% _______8、安全文明奖项：达不到合同规定要求罚50000元。
桩基(冲孔灌注桩)劳务分包合同
合同编号：桩基班组泉州城东至北峰快速通道工程劳务分包合同发包方（全称）：龙元建设集团股份有限公司泉州城东至北峰快速通道工程项目部承包方：签订时间：2017年2月01日第一部分协议书发包方（全称）：龙元建设集团有限公司泉州城东快速通道工程项目部（以下简称“甲方”）承包方（全称）（以下简称“乙方”）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规和本工程的具体情况，经双方协商达成一致，同意签订本合同，双方共同遵守执行。
一、劳务工程分包概况：劳务分包工程承包范围及工作内容：承包工程内的主线桥、辅道上下匝道下部桩基施工。
二、劳务分包合同工期:开工日期：本劳务分包工程定于2016年7月 1 日开工（具体开工日期以甲方现场通知开工令为准）。
完工日期：本劳务分包工程定于年月日完工（具体完工日期以甲方现场通知为准）。
三、质量标准:劳务分包工程质量标准：质量达到国家相关质量合格标准。
四、合同价款：暂定金额（大写）贰仟万元整（人民币）￥：20000000.00元五、合同生效合同订立时间：2017年 2 月 1 日合同订立地点：龙元建设集团有限公司泉州城东至北峰快速通道工程项目部本合同自经双方盖章签字后生效。
发包人：（公章）承包方：（公章）代表人：代表人：电话：电话：第二部分专用条款一、合同价款：1、本工程的合同价款采用下列固定综合单价的方式计算：序号工作内容单位单价工程量合价说明及工程量计算规则1 冲孔桩(护筒标高以下1米计工程量)M3包括移机，就位、冲孔，灌注砼。
空孔砼控制在1.0。
吊车、挖机由甲方提供并负责费用。
2 钢筋笼制安t 加工制作、声测管安装、直螺纹车丝、钢筋连接、钢筋笼运输、下笼(吊车、挖机由甲方提供并负责费用)。
3 孤石、砍岩M3如需爆破，费用由甲方负责4 泥浆外运处理(护筒标高以下1米计工程量)M3吊车、挖机由甲方提供并负责费用合计（暂定价）目部）须在后期加快征迁工作及时提供施工工作面，以弥补乙方前期误工所造成的损失，同时后期桩基工程甲方须全部给予乙方组织施工，乙方应加快工程进度，在保证工期的前提下保质保量的完成桩基施工任务。
建设工程劳务分包合同范本完整版
建设工程劳务分包合同范本第一条合同双方1.1 发包方：单位名称：地址：联系人：联系电话：1.2 分包方：单位名称：地址：联系人：联系电话：第二条工程概况2.1 工程名称：2.2 工程地点：2.3 工程内容：2.4 合同金额：第三条合同期限3.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收合格后的[天数] 日后终止。
第四条履约保证4.1 分包方应向发包方提供履约保证金，金额为合同金额的 [百分比]%，以 [保证金形式] 提供。
第五条分包范围5.1 分包方负责本合同约定工程内容的全部劳务作业，包括但不限于：5.1.1 [列出具体劳务项目]第六条发包方的责任和义务6.1 提供工程图纸、技术资料和相关信息。
6.2 配合分包方开展工作，提供必要的场地、水电、材料和设备。
6.3 按时支付工程款。
第七条分包方的责任和义务7.1 按照合同约定和技术标准进行施工，确保工程质量。
7.2 按期完成劳务作业，并按照要求提供验收资料。
7.3 严格遵守安全生产规定，保障施工安全。
第八条工程价款及支付方式8.1 工程价款包括劳务费、材料费、设备租赁费等全部费用。
8.2 工程款分 [阶段] 支付，具体支付方式如下：8.2.1 [阶段1] 预付 [百分比]%8.2.2 [阶段2] [条件] 支付 [百分比]%8.2.3 [阶段N] 工程完工验收合格后支付余款第九条工程验收9.1 工程完工后，分包方应及时通知发包方进行验收。
9.2 验收标准按照国家现行相关规范和标准执行。
9.3 验收合格后，分包方应提供验收资料并移交工程。
第十条质量保证10.1 分包方对工程质量负责 [年/月]。
10.2 在质保期内，分包方应及时对工程存在的质量问题进行维修或更换。
第十一条违约责任11.1 任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
11.2 违约责任包括但不限于赔偿损失、解除合同等。
第十二条争议解决12.1 双方因履行本合同发生的争议，应协商解决。
龙元建设集团股份有限公司、张啊利劳务合同纠纷二审民事判决书
龙元建设集团股份有限公司、张啊利劳务合同纠纷二审民事判决书【案由】民事合同、无因管理、不当得利纠纷合同纠纷劳务合同纠纷【审理法院】河南省郑州市中级人民法院【审理法院】河南省郑州市中级人民法院【审结日期】2021.04.29【案件字号】(2021)豫01民终5122号【审理程序】二审【审理法官】刘皓【审理法官】刘皓【文书类型】判决书【当事人】龙元建设集团股份有限公司;张啊利【当事人】龙元建设集团股份有限公司张啊利【当事人-个人】张啊利【当事人-公司】龙元建设集团股份有限公司【代理律师/律所】贺明智安徽弘大(合肥)律师事务所;康静安徽弘大(合肥)律师事务所【代理律师/律所】贺明智安徽弘大(合肥)律师事务所康静安徽弘大(合肥)律师事务所【代理律师】贺明智康静【代理律所】安徽弘大(合肥)律师事务所【法院级别】中级人民法院【原告】龙元建设集团股份有限公司【被告】张啊利【本院观点】《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款规定，民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。
【权责关键词】代理合同合同约定证据交换自认质证诉讼请求维持原判【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】本院二审经审理查明的事实与一审查明的事实一致。
【本院认为】本院认为，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款规定，民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。
本案法律事实发生在《中华人民共和国民法典》施行之前，故依照前述司法解释的规定，本案仍应适用《中华人民共和国民法典》施行前法律、司法解释的规定。
债务应当清偿，债权人有权要求债务人按照合同约定履行义务。
当事人一方不履行义务或者履行义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
疏胜、龙元建设集团股份有限公司劳务合同纠纷二审民事判决书
疏胜、龙元建设集团股份有限公司劳务合同纠纷二审民事判决书【案由】民事合同、无因管理、不当得利纠纷合同纠纷劳务合同纠纷【审理法院】河南省郑州市中级人民法院【审理法院】河南省郑州市中级人民法院【审结日期】2021.03.08【案件字号】(2021)豫01民终3190号【审理程序】二审【审理法官】王明振【审理法官】王明振【文书类型】判决书【当事人】疏胜;龙元建设集团股份有限公司;河南聚能新型建材有限公司;于2019年10月15日进场施工;与龙元公司之间不存在合同关系【当事人】疏胜龙元建设集团股份有限公司河南聚能新型建材有限公司于2019年10月15日进场施工与龙元公司之间不存在合同关系【当事人-个人】疏胜【当事人-公司】龙元建设集团股份有限公司河南聚能新型建材有限公司于2019年10月15日进场施工与龙元公司之间不存在合同关系【代理律师/律所】杨豆豆河南法中圆律师事务所;车丽河南法中圆律师事务所【代理律师/律所】杨豆豆河南法中圆律师事务所车丽河南法中圆律师事务所【代理律师】杨豆豆车丽【代理律所】河南法中圆律师事务所【法院级别】中级人民法院【原告】疏胜;于2019年10月15日进场施工;与龙元公司之间不存在合同关系【被告】龙元建设集团股份有限公司;河南聚能新型建材有限公司【本院观点】当事人对自己提出的主张，有责任提供证据予以证明。
【权责关键词】撤销代理合同合同约定证据不足质证证明责任（举证责任）诉讼请求开庭审理驳回诉讼请求维持原判发回重审【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院认为】本院认为，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据予以证明。
本案中，涉案项目系龙元公司发包给聚能公司施工，后聚能公司将石膏粉刷工程劳务分包给疏胜，疏胜与龙元公司不存在合同关系，无权要求龙元公司承担责任。
疏胜主张2019年10月至12月及2020年3月的剩余劳务费共计572555元，虽然聚能公司及疏胜均认可2019年10月至12月的工程量为55742.05㎡，但疏胜提供的证据不足以证明其与聚能公司就施工单价达成合意为27.5元/㎡。
甲分包队伍安全协议
XX安全协议龙元建设集团股份有限公司（甲方）（乙方）为了进一步加强安全生产管理，增强职工安全意识，落实安全措施，分明安全生产职责，防止一旦发生安全事故便于及时协调处理，并能得到法律保障，经双方协调同意，自愿订立如下合同：一、本合同在工程施工期间有效。
二、乙方负责人在施工期间必须经常对职工进行安全生产的宣传教育，落实甲方的安全生产制度，检查安全生产设施，确保设备完好和使用的安全，认真贯彻落实党和国家“安全生产，预防为主”的方针，充分保障广大职工的生产安全，杜绝一切伤亡事故的发生。
三、乙方应做到不定时地检查工地安全生产执行情况，发现违章冒险作业情况应立即停止施工。
并立即向项目部管理人员汇报，以便及时处理和排除。
四、乙方必须增强安全生产自我保护意识，自觉执行安全生产的各项规章制度和安全生产操作规程，对发现不安全因素，应及时向甲方相关负责人汇报，提出整改要求，乙方有权拒绝在不安全情况下冒险施工。
五、乙方施工期间所造成的人生伤亡事故，均由乙方负全部责任，并承担全部损失费用，其所产生的费用全部由乙方负责。
六、乙方文明施工每日做到活完场清，材料码放整齐，严禁乱扔乱抛，防止造成人员伤害和环境污染；甲方有权根据现场情况，责令其限期整改，乙方如未在限期内整改完成，将处以500-2000元罚款，从乙方保证金中扣除。
乙方原因出现，政府部门、建设单位、监理等检查验收产生的罚款，乙方承担，从保证金内扣除。
七、所有在职人员必须遵守以下条例：1、进入施工现场必须戴好安全帽，扣好帽带，悬空作业必须系好安全带。
违者将对其处以100－500元的罚款。
2、乙方对自己进场人员必须进行安全教育并做好记录，未经教育不得上岗，否则一切后果自负。
3、安全防护设施、洞口临边防护、脚手架的连墙杆等一律不得拆除，若有违反者发现一次将处以50至500元罚款，造成后果者均由乙方自负。
4、脚手架上一律严禁吸烟，严禁玩弄明火，发现一次将处以100元罚款，如造成安全事故，担负其全部经济责任，严重者追究其法律责任。
龙元建设集团股份有限公司、徐允飞劳务合同纠纷二审民事裁定书
龙元建设集团股份有限公司、徐允飞劳务合同纠纷二审民事裁定书【案由】民事合同、无因管理、不当得利纠纷合同纠纷劳务合同纠纷【审理法院】辽宁省沈阳市中级人民法院【审理法院】辽宁省沈阳市中级人民法院【审结日期】2020.09.10【案件字号】(2020)辽01民终7570号【审理程序】二审【审理法官】曹杰孙菁蔓相蒙【审理法官】曹杰孙菁蔓相蒙【文书类型】裁定书【当事人】龙元建设集团股份有限公司;徐允飞【当事人】龙元建设集团股份有限公司徐允飞【当事人-个人】徐允飞【当事人-公司】龙元建设集团股份有限公司【代理律师/律所】房华辽宁卓政律师事务所;戚亚坤辽宁卓政律师事务所;王成江苏省东疆律师事务所【代理律师/律所】房华辽宁卓政律师事务所戚亚坤辽宁卓政律师事务所王成江苏省东疆律师事务所【代理律师】房华戚亚坤王成【代理律所】辽宁卓政律师事务所江苏省东疆律师事务所【法院级别】中级人民法院【字号名称】民终字【原告】龙元建设集团股份有限公司【被告】徐允飞【本院观点】原审法院根据合同相对性原则，判令龙元公司承担向徐允飞给付劳务费的责任，龙元公司作为原审被告，要求追加长峰公司参加诉讼，一审未予准许并无不当。
【权责关键词】撤销合同合同约定质证撤诉缺席判决维持原判【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院认为】本院认为，原审法院根据合同相对性原则，判令龙元公司承担向徐允飞给付劳务费的责任，龙元公司作为原审被告，要求追加长峰公司参加诉讼，一审未予准许并无不当。
徐允飞提交的移交单中有轩峰公司的盖章确认，一审法院认定徐允飞已向业主移交了材料及安装资料，双方之间的给付条件成立亦无不当。
一审存在如下程序问题：一审徐允飞起诉被告长峰公司，后又撤回对长峰公司的起诉，一审法院既未作出撤诉裁定，亦未在原审判决中论述是否准许徐允飞撤诉，程序不当。
徐允飞起诉龙元公司给付工程款，双方并未进行结算，一审法院依据鉴定结论确定总造价，而鉴定机构出具鉴定结论所依据的竣工图等鉴定材料未经双方当事人质证，程序违法。
龙元建设合同范本
龙元建设合同范本甲方（发包方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系方式：____________________乙方（承包方）：姓名/名称：龙元建设集团股份有限公司法定代表人：____________________地址：________________________联系方式：____________________一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________（具体包括工程的规模、结构形式、建筑面积、层数等）4. 工程立项批准文号：____________________二、工程承包范围承包范围：____________________（详细说明乙方承担的施工内容，如土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程等）三、合同工期1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 合同工期总日历天数：______天四、质量标准工程质量标准：____________________（明确工程应达到的质量标准，如合格、优良等）五、合同价款1. 本合同价款为：人民币__________元（大写：____________________元整）2. 本合同价款为固定总价/固定单价，具体计价方式为：____________________（说明合同价款的确定方式及调整条件）六、付款方式1. 预付款：合同签订后，甲方应在______个工作日内支付合同价款的______%作为预付款，计人民币__________元。
2. 进度款：乙方每月______日前向甲方提交当月工程进度报告及付款申请，甲方应在______个工作日内审核完毕并支付工程进度款。
龙元建设合同范本
龙元建设合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程建设事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程范围：________________1.4 工程内容：________________1.5 工程造价：________________二、合同工期2.1 工程开工日期：____年__月__日2.2 工程竣工日期：____年__月__日2.3 合同工期总日历天数：____天三、工程质量3.1 工程质量标准：________________3.2 乙方应按照国家现行有关施工及验收规范、规程、标准进行施工，确保工程质量达到合同约定的质量标准。
四、合同价款及支付4.1 合同价款：________________4.2 支付方式：________________4.3 预付款：甲方应在合同签订后____个工作日内支付乙方工程预付款，预付款金额为合同价款的____%。
4.4 工程进度款：乙方完成合同约定的工程进度后，甲方应在____个工作日内支付乙方工程进度款，进度款金额为合同价款的____%。
4.5 竣工结算款：工程竣工验收合格后，甲方应在____个工作日内支付乙方工程竣工结算款，结算款金额为合同价款的剩余____%。
五、乙方义务5.1 乙方应按照合同约定的工程范围、内容、质量、工期等要求进行施工。
5.2 乙方应自行承担施工所需的材料、设备、劳务等费用。
5.3 乙方应按照甲方的要求提供施工组织设计、施工方案、施工图纸等文件资料。
5.4 乙方应遵守甲方的安全生产管理制度，确保施工安全。
5.5 乙方应按照合同约定的工期完成工程，并承担因工期延误所造成的违约责任。
劳务分包方包工合同范本
劳务分包方包工合同范本《劳务分包方包工合同》甲方（发包方）：公司名称：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系电话：______________________乙方（劳务分包方）：公司名称/个人姓名：______________________法定代表人/身份证号码：______________________地址：______________________联系电话：______________________鉴于甲方拟进行[具体工程项目名称]的施工，需要乙方提供劳务分包服务，为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程项目名称]2. 工程地点：[工程具体地点]3. 工程内容：[详细描述劳务分包的工作内容，包括但不限于施工的具体范围、工作任务等]二、工期1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期总天数]三、工程质量1. 乙方应按照国家及行业的施工规范、标准和甲方的质量要求进行施工，确保工程质量达到[具体质量标准]。
2. 工程竣工后，乙方应提交工程验收申请，甲方应在[约定的验收期限]内组织验收。
如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改直至合格，整改费用由乙方承担。
四、劳务报酬及支付方式1. 劳务报酬总额为：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
2. 上述劳务报酬为固定总价，不因任何因素而调整，包括但不限于工程量的增减、物价的涨跌等。
3. 支付方式：（1）甲方在合同签订后[约定的预付款比例]向乙方支付预付款，计人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）；（2）工程进度达到[约定的进度节点]时，甲方支付乙方劳务报酬的[约定的进度款比例]，计人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）；（3）工程竣工验收合格后[约定的时间]内，甲方支付乙方劳务报酬的[约定的尾款比例]，计人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）；（4）剩余劳务报酬的[约定的质保金比例]作为质量保证金，在质保期届满后[约定的时间]内，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。
龙元建设合同范本
龙元建设合同范本《龙元建设合同》甲方（发包方）：单位名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系电话：____________________乙方（承包方）：单位名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系电话：____________________一、工程概况1. 工程名称：[工程项目名称]2. 工程地点：[详细地点]3. 工程内容：[具体工程范围和描述]4. 工程规模：[工程的规模、面积、数量等相关信息]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 工期总日历天数：[具体工期天数]4. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的因素导致工期延误，双方应另行协商确定工期顺延事宜。
三、工程质量标准1. 乙方应按照国家和地方相关标准、规范以及甲方的要求进行工程建设，确保工程质量达到合格标准。
2. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收报告，甲方应在[规定时间]内组织验收。
如工程质量未达到合格标准，乙方应负责整改直至达到合格要求。
四、工程造价及支付方式1. 工程造价：本工程总造价为人民币[具体金额]（大写：____________________元整）。
2. 支付方式：预付款：合同签订后[规定天数]内，甲方向乙方支付工程总造价的[预付款比例]作为预付款。
进度款：乙方按照工程进度提交进度报告，经甲方审核确认后，甲方向乙方支付相应进度款，支付比例为已完成工程量的[具体比例]。
竣工结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交竣工结算报告，甲方在[规定时间]内审核完毕，如无异议，甲方向乙方支付工程总造价的[竣工结算款比例]；如有异议，双方应协商解决。
质量保证金：工程竣工结算款的[质量保证金比例]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时，甲方无息退还乙方。
龙元建设合同范本
龙元建设合同范本甲方（委托方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方有意委托乙方进行特定建设项目的施工，乙方愿意接受甲方的委托并按照约定完成施工任务，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条合同标的1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程质量标准：_____________________1.6 工程期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
第二条工程价款2.1 工程总价款为人民币（大写）：______________________元整（￥：______________________元）。
2.2 工程价款的支付方式、时间及比例为：2.2.1 预付款：合同签订后____日内，甲方向乙方支付工程总价款的____%作为预付款。
2.2.2 进度款：根据工程进度，甲方按实际完成工程量的____%支付进度款。
2.2.3 竣工结算款：工程竣工验收合格后____日内，甲方支付至工程总价款的____%。
2.2.4 质保金：工程总价款的____%作为质保金，质保期满后____日内支付。
第三条工程质量与验收3.1 乙方应按照国家及地方的相关规定、设计文件及合同约定完成工程，并保证工程质量符合约定标准。
3.2 工程完工后，乙方应及时通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后____日内组织验收。
3.3 验收合格后，甲乙双方应签署《工程竣工验收报告》。
第四条工程变更4.1 工程实施过程中，甲方如需变更工程内容、规模或标准，应提前____日书面通知乙方，并承担由此产生的费用。
桩基(冲孔灌注桩)劳务分包合同
合同编号：桩基班组泉州城东至北峰快速通道工程劳务分包合同发包方（全称）：龙元建设集团股份有限公司泉州城东至北峰快速通道工程项目部承包方：签订时间：2017年2月01日第一部分协议书发包方（全称）：龙元建设集团有限公司泉州城东快速通道工程项目部（以下简称“甲方”）承包方（全称）（以下简称“乙方”）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规和本工程的具体情况，经双方协商达成一致，同意签订本合同，双方共同遵守执行。
一、劳务工程分包概况：劳务分包工程承包范围及工作内容：承包工程内的主线桥、辅道上下匝道下部桩基施工。
二、劳务分包合同工期:开工日期：本劳务分包工程定于2016年7月 1 日开工（具体开工日期以甲方现场通知开工令为准）。
完工日期：本劳务分包工程定于年月日完工（具体完工日期以甲方现场通知为准）。
三、质量标准:劳务分包工程质量标准：质量达到国家相关质量合格标准。
四、合同价款：暂定金额（大写）贰仟万元整（人民币）￥：20000000.00元五、合同生效合同订立时间：2017年 2 月 1 日合同订立地点：龙元建设集团有限公司泉州城东至北峰快速通道工程项目部本合同自经双方盖章签字后生效。
发包人：（公章）承包方：（公章）代表人：代表人：电话：电话：第二部分专用条款一、合同价款：1、本工程的合同价款采用下列固定综合单价的方式计算：序号工作内容单位单价工程量合价说明及工程量计算规则1 冲孔桩(护筒标高以下1米计工程量)M3包括移机，就位、冲孔，灌注砼。
空孔砼控制在1.0。
吊车、挖机由甲方提供并负责费用。
2 钢筋笼制安t 加工制作、声测管安装、直螺纹车丝、钢筋连接、钢筋笼运输、下笼(吊车、挖机由甲方提供并负责费用)。
3 孤石、砍岩M3如需爆破，费用由甲方负责4 泥浆外运处理(护筒标高以下1米计工程量)M3吊车、挖机由甲方提供并负责费用合计（暂定价）目部）须在后期加快征迁工作及时提供施工工作面，以弥补乙方前期误工所造成的损失，同时后期桩基工程甲方须全部给予乙方组织施工，乙方应加快工程进度，在保证工期的前提下保质保量的完成桩基施工任务。
龙元建设合同范本
龙元建设合同范本甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟对 [项目名称]进行建设，乙方具备相关资质和能力，双方经友好协商达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：2. 项目地点：3. 项目范围：二、合同价款及支付方式1. 合同总价款为：[具体金额]。
2. 支付方式：[详细约定支付节点及比例等]。
三、工期1. 开工日期：[具体日期]。
2. 竣工日期：[具体日期]。
四、质量标准1. 乙方应按照 [具体标准]进行施工，确保工程质量符合相关要求。
五、双方权利与义务（一）甲方权利义务1. [甲方具体权利义务条款]。
（二）乙方权利义务1. [乙方具体权利义务条款]。
六、工程变更1. [约定工程变更的程序和处理方式]。
七、验收1. 验收标准：[明确验收标准]。
2. 验收程序：[规定验收的流程和参与方]。
八、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，应承担 [具体违约责任]。
2. 若乙方未按合同要求施工，应承担 [具体违约责任]。
九、争议解决如双方在本合同履行过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向 [约定的仲裁机构或法院]提起诉讼。
十、其他条款1. [其他需要约定的事项]。
甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：________________日期：____________________乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：________________日期：____________________。
园建工程劳务分包合同
合同编号： [合同编号]甲方（工程业主）： [甲方全称]乙方（劳务分包单位）： [乙方全称]签订日期： [签订日期]签订地点： [签订地点]鉴于：甲方根据国家相关法律法规及工程实际情况，决定对[项目名称]进行施工，现将其中部分劳务作业委托乙方进行分包。
为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条分包工程内容1.1 乙方分包的工程内容为：[具体工程内容]，包括但不限于土方开挖、基础施工、结构施工、装饰装修等。
1.2 分包工程量：[具体工程量]，以甲方提供的工程量清单为准。
1.3 分包工程地点：[具体工程地点]。
第二条工程进度与工期2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和工程量清单，在[开工日期]至[竣工日期]内完成分包工程的施工。
2.2 乙方应按照甲方的要求，合理组织施工，确保工程质量和进度。
2.3 乙方应按月向甲方报送工程进度报告，并及时解决施工过程中出现的问题。
第三条工程质量与验收3.1 乙方应严格按照国家有关质量标准和施工规范进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。
3.2 乙方在施工过程中，应接受甲方或其委托的监理单位的监督检查。
3.3 工程验收合格后，甲方应出具工程验收报告，并支付乙方相应的工程款。
第四条工程款支付4.1 甲方按工程进度支付工程款，具体支付方式如下：4.1.1 预付款：合同签订后[预付款比例]%的工程款作为预付款支付给乙方。
4.1.2 进度款：每完成一定工程量后，甲方按[进度款比例]支付工程款。
4.1.3 结算款：工程验收合格后，甲方在结算款中扣除[质保金比例]%的质保金，剩余部分支付给乙方。
4.2 甲方应在收到乙方提交的工程款申请及相关资料后[支付周期]内支付工程款。
第五条保险与安全5.1 乙方应为其施工人员办理意外伤害保险，并承担相应的保险费用。
5.2 乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规，确保施工安全。
5.3 发生安全事故，乙方应立即采取有效措施，防止事故扩大，并及时通知甲方。
工程劳务费分包合同范本
工程劳务费分包合同范本甲方（总承包方）：_______________乙方（分包方）：_______________鉴于甲方为工程项目的总承包方，乙方为具备相应资质的劳务分包单位，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方将工程项目中的部分劳务工作分包给乙方达成如下合同：一、合同标的甲方将其承包的工程项目中的具体劳务作业内容分包给乙方，包括但不限于土石方开挖、混凝土浇筑、钢筋绑扎等工程劳务。
二、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程项目劳务作业全部完成并经验收合格之日终止。
三、合同价格1. 劳务费用总额为人民币______元，具体金额根据实际完成的工程量结算。
2. 劳务费用的支付方式为：__________。
3. 如遇市场价格波动或其他不可抗力因素影响，双方应协商调整合同价格。
四、质量要求乙方必须按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到合同约定的标准。
五、安全生产乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，确保施工现场安全，防止各类安全事故的发生。
六、违约责任1. 如乙方未按合同约定完成工程任务或工程质量不符合要求，应承担违约责任。
2. 如甲方未按约定支付劳务费用，应承担违约责任。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同附件为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：_______________。
建设工程劳务分包施工合同(包工头)范本
建设工程劳务分包施工合同(包工头)范本建设工程劳务分包施工合同（包工头）范本1. 合同编码：[合同编码]2. 合同主体：甲方（委托方）：全称：[甲方全称]地址：[甲方地址]方式：[甲方方式]邮编：[甲方邮编]乙方（承包方）：全称：[乙方全称]地址：[乙方地址]方式：[乙方方式]邮编：[乙方邮编]3. 项目概况：项目名称：[项目名称]项目地点：[项目地点]工程规模：[工程规模]工程周期：[工程周期]4. 合同内容：4.1 建设工程劳务分包施工根据相关法律法规和双方的协商，甲方委托乙方进行建设工程劳务分包施工，并达成以下协议：4.2 合同工程范围（1）根据《建设工程施工总承包合同》中所述的工程分包范围和内容，乙方承接以下工程内容：[工程内容1][工程内容2][工程内容3]（2）工程范围的调整和变更：在合同履行期间，如有工程范围调整或变更，双方应当及时进行协商，签署补充协议，并进行合同调整。
4.3 工程质量要求甲乙双方共同确保工程质量达到国家和行业标准，乙方应按照甲方的要求和技术规范进行施工，并承担因施工质量问题产生的责任。
4.4 工程进度要求乙方应按照合同约定的工期要求进行施工，保证项目按时完成。
如果因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
4.5 工程报酬（1）工程报酬总额：[工程报酬总额]（2）报酬支付方式：预付款：甲方根据工程进度及双方约定，支付乙方[预付款百分比]的工程合同总额作为预付款；进度款：甲方根据工程实际进度，在乙方提交相应申请报告后，支付相应进度款；最后支付款：工程完工验收合格后，甲方支付乙方剩余的[最后支付款百分比]的合同总额作为最后支付款。
（3）如乙方未能按时完成工程，甲方有权扣除工程款中的相应比例作为违约金。
4.6 保证金乙方应按照合同约定向甲方支付保证金，保证金金额为工程合同总额的[保证金百分比]。
甲方在合同履行完毕后，如乙方履行了合同义务，则无息退还保证金。
4.7 违约责任（1）如乙方未按照合同约定履行义务，未能按时完成工程、工程质量不符合要求、施工过程中发生事故等情况，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方的损失。
劳务分包合同范本完整版标准版
劳务分包合同范本完整版标准版.docx劳务分包合同范本甲方：（单位名称）地址：（单位地址）法定代表人或负责人：（甲方负责人姓名）联系电话：（联系电话）乙方：（个体工商户/企业名称）地址：（乙方地址）法定代表人或负责人：（乙方负责人姓名）联系电话：（联系电话）鉴于甲方需要进行（项目名称或内容），甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经友好协商，达成以下协议：第一条合同目的1.1 甲方委托乙方进行（项目名称或内容）。
1.2 乙方应按照甲方合同要求，对委托项目进行投料及加工、加工后的成品及半成品的检测、成品的包装及出货等工作。
第二条合同期限2.1 本次劳务分包合同的期限为（开始日期-结束日期）。
2.2 在本合同期限内，乙方应按照甲方要求，合理安排实施进度，确保委托项目的顺利完成。
第三条委托内容3.1 委托内容包括但不限于（详细说明委托内容）。
3.2 乙方应按照甲方要求，按时完成委托项目，并确保产品质量符合国家标准及甲方要求。
第四条技术标准4.1 乙方应按照甲方提供的技术标准及协议要求进行操作，确保委托项目顺利完成。
4.2 乙方应按照甲方要求，确保产品质量符合国家标准和甲方技术标准。
第五条服务费用5.1 甲方应按照委托内容及技术要求计算服务费用。
5.2 服务费用为（具体报价）。
5.3 甲方应在收到乙方提供的相关发票后7个工作日以内进行付款。
第六条违约责任6.1 乙方如未按合同约定的时间完成委托内容，或者提供的服务质量不符合甲方要求，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于补救、赔偿等。
6.2 甲方因自身原因未能按合同约定付款的，应承担违约责任并支付逾期利息。
第七条保密条款7.1 乙方应对甲方的商业秘密、技术秘密及相关信息严格保密，不得泄露、复制或提供给任何第三方。
7.2 乙方应采取必要的技术、管理等措施，确保甲方的商业秘密、技术秘密及相关信息的安全。
第八条授权协议8.1 因委托内容需要，甲方将提供相关授权协议给乙方签署。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
龙元建设集团股份有限公司劳务分包合同
总包：湛江市第一建筑工程公司海南分公司（以下简称甲方）
分包单位：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国建筑法》和《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》的有关规定为明确双方在建筑劳务合作中的权利、义务和违约责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条：工程项目名称：海南万科康体养生二期A总包工程
建筑面积约20000平方米；分别为二幢九层；三幢四层。
工程类型结构形式为：框架结构。
第二条：承包内容和方式：
乙方承担主体结构工程全部工作内容（含二次结构工程）分项劳务清包，初定2011年8 月11 日进场。
第三条：面积计算方式及承包价款
1、基础按第一层面积计算一层，正负零零以上按建筑面积计算，每平方米经双方协商确定的单价叁拾捌元/平方米.。
2、双方对承包价格达成以下内容
钢筋：1、基础按第一层面积计算一层，元/吨（包括制钢筋用的施工机具、用具、
扎丝、梁、板钢筋用垫块，三级电箱；）
2、所有的分项劳务清包范围和工作内容详见各工种分包承诺书内（见附
件）
第四条：结算与支付：
1、计算方式：根据乙方实际完成的工作量或实际定额共日数，经甲方质量员、施工
员及项目造价师审核，由甲方项目经理签字认可。
2、支付方式：甲方通过转账将劳务费拨付到乙方指定的开户账户或者直接支付现
金。
3、资金付款办法：
⑴月度按完成工作量的70%支付；
⑵春节前付至完成工作量的100%；（前提条件春节前主体结构必须封顶以及单项
劳务清包工作内容全部完成）。
第五条：双方责任和义务
1、甲方责任和义务
⑴乙方工人进驻现场时，甲方应对其进行遵纪守法、消防安全及企业内部管理制
度方面的教育共组，并进行监督检查；
⑵甲方应及时提供乙方生产所必须的技术资料，并向乙方讲清施工技术、质量、
安全、节约等要求，及时提供必备的机械、工具和材料；
⑶甲方应向乙方工人提供符合卫生标准的食宿条件；
⑷甲方应按合同规定及时办理劳务费的结算、付款；
⑸甲方有办理合同外签证的义务。
2、乙方的责任和义务
⑴乙方必须履行劳务分包承诺书中的各款条例及承包范围内所涉及的工作内容。
（详见附件）
⑵乙方对其确定劳动关系的工人必须认真审查，确保人员的政治素质，身体素质
和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁，乙方人员须持本
人身份证，并将其人员登记造册（注明就业编号及身份证编号）。
报甲方备案，
人员调整时须提前通知。
⑶乙方人员必须按施工图纸进行施工，如有合理化建议应征得甲方同意并办理商
洽变更手续后方可进行改动施工，在施工中应保护成品、半成品，爱护使用甲
方提供的机械设备及工具，如发生损失、丢失应按价赔偿。
⑷乙方应对工人进行生产安全、交通安全、食品卫生等方面的教育，乙方人员必
须遵守甲方有关人员指导、教育监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资
料。
第六条：质量标准
1、执行国家现行的有关质量规范、技术标准和海南省（直辖市）的地方标准、企业
标准、规范和有关条例；
2、确保施工工程质量达到三亚市幼稚结构等级标准；
3、每道工序完成后，必须进行自检，并报项目部检查；
4、如分包方拆模后，发现砼成形达不到有关质量规范、技术标准的，由此造成的一
切费用应由分包方承担。
第七条：工期
按照项目部编排的进度要求去完成：1、高层公寓楼1#、2#、3#房在2009年元月15日钱结构全部封顶；2、如果分包方结构进度不能按月进度表完成的，项目部完全有权不发放工资，并加以对其处罚；3、如分包方原因造成工程不能按期按节点完成。
3、如结构未按总进度表完成，主体结构没有封顶，甲方有权拒绝支付余款。
第八条：安全生产、文明施工
1、项目部提供的机械、设备、脚手架等，在搭设安装完毕后可正常使用状态的提交
分包方使用，使用前双方共同按规定验收，并做好验收和交付使用手续，严禁分
包方在未经验收和验收不合格的情况下使用，否则，由此造成的后果概由分包方
负责；
2、分包方所有人员必须持证上岗，特殊工种作业人员必须经培训合格后方可上岗。
3、施工现场应达到标准化管理的要求，共同争创三亚市“文明工地”。
4、负责工地文明施工、标化管理达标时所花费的现场整理、材料堆放。
5、在施工时应注意节约材料，并做好施工区域内的“落手清”，发生的物料和垃圾应
当天搬到制定的堆放区域。
6、宿舍必须根据项目部要求安排，不得自立食堂，不得乱拉电线，乱设插座，不得
破坏自己及相邻单位设施，严禁随地大小便，随时保持宿舍内清洁整齐状态，未
经项目部同意之前，不得带家属及小孩入住。
第九条：分包班组管理
1、提供劳务管理人员名单，指定劳务项目经理、施工员、质量员、安全员、宿舍后勤
管理员及各班组的
2、各条线的负责人必须保证每天（除有特殊情况外）在施工现场。
第十条：违约与责任
1、由于甲方安排任务不及时或材料、极具不到位造成停工、窝工时应由双方负责人友
好商洽，给予适当补偿。
甲方任务不足时，应提前15天通知乙方，双方协商后可
提前终止合同。
2、由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任，由甲方
承担。
3、乙方人员未按合同约定时间进场，在合同约定时间后三日内仍未进场，甲方可终止
合同。
4、因乙方责任造成质量安全事故和延误工期，起经济损失由乙方承担，甲方可按经济
损失情况扣除相关费用。
5、根据甲方提供的单层进度表，在非甲方原因造成的工期延误，导致没按总进度完成
结构封顶，余款不予结算。
（单层进度表、月进度表、总进度表详见附件）
第十二条：其他
1、在合同范围内及期限内，甲方可根据生产需要调动乙方人员；
2、双方确认，如遇不可抗力因素时，本合同允许变更或终止；
3、如遇国家侦察性调整，使合同项目不能继续实施时，双方协商解决，并做好善后工
作
4、双方在履行合同过程中发生争议时，双方首先进行协商，协商不成通过双方上级主
管部门进行调解。
5、补充条款
第十三条：为保证合作顺利进行，双方明确
甲方指派为甲方代表，行使甲方责任和权利
乙方指派为乙方代表，行使乙方责任和权利
第十四条：本合同经双方法定代表委托人签字盖章后生效，本合同正本肆份，双方各执贰份。
甲方：项目经理（签字）乙方：项目负责人（签字）
龙元建设集团股份有限公司（章）劳务分包单位（章）
年月日年月日
钢筋工分包承诺书
一、钢筋工的承包范围（包括但不限于以下所列各项）
1、负责所有混凝土结构件的钢筋制作、绑扎、电焊接头和其他工艺等所
需的工程材料的现场管理、钢筋等材料的堆放、调直除锈、场内材料搬运及装卸全部工作。
2、负责本工地文明施工、标化管理达标时所花费的现场落手清及全部所
用的各类材料的堆放整理和废料清运等全部工作内容。
二、钢筋工的工作内容（包括但不限于以下所列各项）制作钢筋翻样单提交
项目部。
1、提交二周要料计划
2、进场钢筋有吊车配合卸入指定地点、分类堆放
3、钢筋制作、绑扎、安装及水泥垫块和其他钢筋支架的制作安防
4、钢筋的焊接、碰焊及其他所有工艺
5、配合预埋铁件、关键及预留洞孔的安装
6、交付验收及浇捣时的看筋
7、钢筋班组要用工具及材料（如扎丝、三级电箱、电线、太阳灯、切割
机、电焊条、粉笔、白线、手套、钢筋剪刀）等所发生的费用均纳入
承包范围内
8、施工中注意材料的节约，严禁材料浪费，尽量利用一切可用的短料，
不得将正品材料切断成废料，已经发现，将处以正品材料等值的3倍
罚款
9、如果由我方原因造成工程质量、进度、安全及文明施工没有按合同和
本承诺的约定履行实施完成的，愿意接受项目部的处罚，并同意无条
件退场。
对已完成的工程量按本劳务分包合同的有关约定执行。
劳务班组负责人：
年月日。