一建《法规》真题及答案(完整)
一建法规真题答案及解析
一建法规真题答案及解析近年来，建筑行业的发展不断壮大，一建证书的需求也愈发迫切。
一建法规作为一建证书考试中的重要部分，备受考生关注。
本文将就一建法规真题进行解析，帮助考生更好地理解和掌握相关知识。
一、道路交通安全法题目：根据道路交通安全法规定，以下选项中属于故意阻碍被侵害人报警或者报告的违法行为是（）。
A．道路交通安全违法行为是应当接受行政处理的B．故意毁坏道路交通设施的C．以危险方法占有道路的D．逃逸事故现场的正确答案：C．以危险方法占有道路的解析：根据道路交通安全法第八十六条的规定，“以危险方法占用道路、建筑物、设施的”，将被处以七日以下拘留或者五百元以下罚款。
此处选项C符合该规定，故为正确答案。
二、安全知识与法律法规题目：我国法律规定，安全生产的重要方针是（）。
A．预防为主B．三同时C．防消结合D．国家生态安全先行正确答案：A．预防为主解析：按照《安全生产法》规定，安全生产的重要方针是“预防为主，综合治理”，强调预防为主，充分发挥预防控制的作用。
选项A 符合该规定，故为正确答案。
三、建筑法规题目：建筑法对违法建设行为的处理有严厉的措施，其中违法占用耕地的处理措施是（）。
A．没收违法所得B．罚款C．责令停止违法行为D．拆除违法建设正确答案：C．责令停止违法行为解析：根据《中华人民共和国建设项目审批暂行条例》第五十一条的规定，“建设单位以及项目审批、建设等有关部门，违反本条例规定，违法违规审批、建设的规模以上建设项目，应当责令停止违法行为。
”选项C符合该规定，故为正确答案。
四、消防法规题目：按照《中华人民共和国消防法》的规定，在下列场所中，应当设置火灾警报器的是（）。
A．办公及商业建筑B．工业企业及仓储类场所C．移动场所D．文化、娱乐、体育场所正确答案：D．文化、娱乐、体育场所解析：根据《中华人民共和国消防法》第十五条的规定，“文化、娱乐、体育场所、购物场所等公共聚集场所，以及其他易燃易爆场所，应当设置火灾警报器。
2022-2023年一级建造师之一建工程法规通关试卷附答案
2022-2023年一级建造师之一建工程法规通关试卷附答案单选题（共20题）1. 关于一级建造师执业范围的说法，正确的是（）A.可以在建设监理企业从事管理活动B.只能担任大型工程施工项目负责人C.可以同时担任两个建设工程施工项目负责人D.担任施工项目负责人期间一律不得更换【答案】 A2. 发包人擅自使用未经验收的建设工程，发现质量问题的，应当()。
A.由承包人负主要责任，发包人承担补充责任B.由发包人与承包人一起承担连带责任C.由发包人承担责任D.由发包人承担主要责任，承包人承担次要责任【答案】 B3. 陈某与其单位因缴纳社会保险问题发生争议。
关于该争议解决方法，下列选项正确的是（）。
A.陈某可提请仲裁，但必须在此之前先申请调解B.陈某可提请仲裁，但在此后不能提起诉讼C.陈某可直接向法院起诉D.陈某可不与公司协商，而直接提起仲裁【答案】 D4. 按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。
每级上报的时间不得超过( )小时。
A.1B.2C.12D.24【答案】 B5. 关于有效的仲裁协议的效力，以下表述错误的是()。
A.对双方当事人均有约束力B.可以排除法院的司法管辖权C.对法院不具有约束力D.对仲裁机构具有约束力【答案】 C6. 关于建设用地使用权,下列说法正确的是（）。
A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上B.国家严格限制以出让和划拨方式设立建设用地使用权C.设立建设用地使用权的,应当向登记机构申请建设用地使用权登记D.以划拨方式取得建设用地使用权的,不得将建设用地使用权转让【答案】 C7. 某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价1020万元，评标价1010万元。
评标结束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1000万元，与此对应的评标价为990万元，则双方订立的合同价应为（）。
2024一建《建设工程法规及相关知识》真题答案及解析
2024一建《建设工程法规及相关知识》真题答案及解析1、根据《仲裁法》，下列纠纷中,能够约定仲裁的是（）A、婚姻纠纷B、融资租赁合同纠纷C、继承纠纷D、监护纠纷【答案：B】解析：下列纠纷不能仲裁:①婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷;②依法应当由行政机关处理的行政争议。
2、根据《建筑法》，以欺骗手段取得建筑业企业资质证书的，应当承担的法律责任是()A、注销资质证书B、罚金C、行政拘留D、吊销资质证书【答案：D】解析：《建筑法》规定，以欺骗手段取得资质证书的，吊销资质证书，处以罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
3、根据《消防法》，单位的消防安全责任人是()A、单位实际控制人B、单位安全部门负责人C、单位行政部门负责人D、单位主要责任人【答案：D】解析：《消防法》明确规定了单位的主要责任人是本单位的消防安全责任人，对本单位的消防安全工作全面负责。
4、根据《水污染防治法》禁止设置排污口的是( )。
A、风景名胜区水体B、货运码头C、饮用水水源保护区内D、具有特殊经济文化价值的水体【答案：C】解析：根据《水污染防治法》在饮用水水源保护区内，禁止设置排污。
5、下列文物中，可以属于私人所有的是( )。
A、文化遗址B、古墓葬C、祖传的字画D、石窟寺【答案：C】解析：根据《文物保护法》,中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物，属于国家所有。
文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有。
6、建设工程竣工后,应当及时组织验收的主体是()。
A、总承包单位B、建设单位C、监理单位D、质量监督机构【答案：B】解析：《民法典》规定，建设工程竣后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施I验收规范和质量检验标准及时进行验收。
验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。
7、关于居住权的说法，正确的是( )。
A、当事人应当采用书面形式订立居住权合同B、居住权自居住权合同生效时设立C、居住权可以继承D、居住权人有权出租设立居住权的住宅【答案：A】解析：A正确，设立居住权，当事人应当采用书面形式订立居住权合同。
2023年-2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案
2023年-2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案单选题（共45题）1、根据《文物保护法》，下列文物中不属于国家所有文物的是（）。
2018真题A.遗存于中国领海起源于外国的文物B.古文化遗址、古墓C.某公民收藏的古玩字画D.国有企业收藏的文物【答案】 C2、关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（）。
A. 必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B. 这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C. 即使合同通用条款中由此约定，也不能作为结算依据D. 此约定即使写入合同中，也属无效条款【答案】 B3、甲建筑公司向乙材料供应商订购了一批材料。
当这批材料被按期送到指定地点时，项目部工作人员验收发现，除了订购合同约定的材料外，还多出了一部分材料，经了解属于供应商疏忽所致。
双方协商后决定，暂时由甲方代为保管这部分多出的材料，并向乙方收取合理费用。
代管期间当地气候出现异常，尽管甲方采取了正确的保护措施，但仍有部分材料发生变形，由此给乙方造成了损失。
对此，下列选项中正确的是( )。
A.该损失应由甲公司承担B.该损失应由甲乙双方共同承担C.乙公司可以不支付代管费用D.乙公司应负担代管费并承担其损失【答案】 D4、下列情形应当吊销资质证书的是()。
A.一切超越本单位资质等级承揽工程的B.一切承包单位将承包的工程转包的C.一切违反法律规定进行分包的D.勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程,情节严重的【答案】 D5、当事人在执行法院生效裁决阶段达成和解协议后，一方当事人不履行和解协议，人民法院可以根据对方当事人的申请，( )。
A.强制执行和解协议B.恢复对原生效法律文书的执行C.对和解协议进行审查D.将和解协议转审判庭审查【答案】 B6、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列施工企业的行为中，属于工程安全不良行为认定标准的是（）。
2023年-2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案
2023年-2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案单选题（共40题）1、建设单位应自建设项目投入试生产之日起（）个月内，向有关部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。
A. 3B. 1C. 2D. 5【答案】 A2、建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等,应当在变更后（）日内，到原生产许可证颁发管理机关办理生产许可证变更手续。
A.7B.10C.15D.30【答案】 B3、按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，在合同履行过程中，承包人申请延期开工，发包人应在收到申请后（）予以答复，否则视为同意延期。
A. 7日内B. 2天内C. 72小时内D. 48小时内【答案】 D4、下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中，正确的是()。
A.联合体承包工程其成员之间的连带责任属法定连带责任B.如果分包单位是经业主认可的，总包单位对其过失不负连带责任C.负有连带责任的每个债务人，都负有清偿部分债务的义务D.工程总分包单位之间的连带责任是约定连带责任【答案】 A5、建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的()。
A.40%B.30%C.50%D.60%【答案】 C6、关于建筑市场信用体系建设的说法，错误的是（）。
A.在实施政府优惠政策中，诚信市场主体不予优先考虑B.将劳动用工、工资支付情况作为企业诚信评价的重要依据，实行分类分级动态监管C.建立健全企业失信联合惩戒机制D.建立拖欠工资企业黑名单制度，定期向社会公开有关信息【答案】 A7、在第一审民事诉讼程序中，当事人可以自行和解的最后阶段是()。
A.法庭辩论终结前B.开庭审理前C.法院作出判决前D.最后陈述前【答案】 C8、某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围挡，依法责令其停止施工。
2023年一级建造师之一建工程法规精选试题及答案一
2023年一级建造师之一建工程法规精选试题及答案一单选题（共30题）1、（2020年真题）根据《生产安全事故应急预案管理办法》，下列内容中，属于专项应急预案应当规定的内容是（）。
A.处置程序和措施B.应急预案体系C.事故风险描述D.预整及信息报告【答案】 A2、某博物馆拟对部分建筑文物进行修缮加固，则承揽该项目的施工单位须具备()。
A.建设行政主管部门颁发的相应资质等级证书B.文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书C.A和B满足其一即可D.A和B必须同时具备【答案】 D3、当事人一方不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的有关规定向()申请执行。
A.申请人所在地的中级人民法院B.被执行人所在地的基层人民法院C.被执行财产所在地的中级人民法院D.被执行人所在地的高级人民法院4、建筑施工企业违反规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的,地方人民政府环境保护行政主管部门不可能对应采取的处罚措施是( )。
A.警告B.停工整顿C.责令改正D.罚款【答案】 B5、对于女职工和未成年工，国家制定了相关特殊保护规定，以下说法不正确的是()。
A.不得安排未成年工从事四级体力劳动强度的劳动B.不得安排女职工从事高处、低温劳动C.应当对未成年工定期进行健康检查D.对怀孕7个月以上女工不得安排夜间劳动【答案】 B6、建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是（）。
（2016）A.发证机关核猃施工许可证B.发证机关受贿施工许可证C.施工企业重新办理施工许可证D.施工许可证自行废止7、建设项目需要进行试生产的，应当（）申请配套建设的环境保护设施竣工验收。
A. 在投入试生产之日B. 投入试生产之日起3个月内C. 投入试生产之日前3个月D. 分期验收后【答案】 B8、关于工程建设强制性标准的说法,正确的是（）。
一建《法规及相关知识》真题模拟试卷三(带答案解析)
一建法规及相关知识第 1题：单项选择题(本题1分)工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准属于()。
A、国家强制性标准B、行业强制性标准C、地方强制性标准D、推荐性标准【正确答案】：A【答案解析】：根据《工程建设国家标准管理办法》，下列工程建设国家标准属于强制性标准、(1)工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；(2)工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；(3)工程建设通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准；(4)工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准；(5)工程建设重要的通用的信息技术标准；(6)国家需要控制的其他工程建设通用的标准。
第 2题：单项选择题(本题1分)民事活动中，当事人意思表示真实是指行为人()。
A、言行要有法律根据B、作出承诺C、语言规范D、表现和外部的表示与其内在的真实意志相一致【正确答案】：D【答案解析】：意思表示真实指的是行为人内心的效果意思与表示和外部的意思一致，它是民事法律行为成立的要件之一。
第 3题：单项选择题(本题1分)对属于保险责任的，保险人在与被保险人或者受益人达成有关赔偿或者给付保险金额的协议后()日内，或者在保险合同约定的给付期限内，履行赔偿或者给付保险金的义务。
A、5B、10C、30D、60【正确答案】：B【答案解析】：略。
第 4题：单项选择题(本题1分)根据《建设工程勘察设计管理条例》规定，可以在全国范围内承接勘察设计业务的承接方须具有()级及其以上勘察设计资质。
A、甲B、乙C、丙D、一【正确答案】：B【答案解析】：根据《建设工程勘察设计管理条例》规定，具有乙级及其以上勘察设计资质的承接方可以在全国范围内承接勘察设计业务。
在异地承接勘察设计业务时，须到项目所在地的建设行政主管部门备案。
第 5题：单项选择题(本题1分)投标人投标保证金被没收的条件有()。
A、投标人在招标文件规定的提交投标截止日期前撤回其投标文件B、投标人在招标文件规定的提交投标截止日期前修改其投标文件C、投标人在投标有效期内澄清、说明、补正其投标文件D、中标未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议【正确答案】：D【答案解析】：在发生下列情形时，招标人有权没收投标保证金、(1)投标人在投标有效期内撤回其投标文件；(2)中标入未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议。
一建《法规及相关知识》真题高频试卷四(带答案解析)
一建法规及相关知识第 1题：多项选择题(本题2分)根据国务院《建设工程质量管理条例》规定，下列项目中必须实行监理的是()。
A、对国民经济和社会发展有重大影响的项目B、总投资2800万元的新能源项目C、总投资800万元的学校D、成片开发的总面积在6万平方米的住宅小区E、小型公用事业工程【正确答案】：ACD【答案解析】：必须实行监理的建设工程：(1)国家重点建设项目；(2)大中型公用事业工程（总投资额在3000万元以上的公用事业工程项目）；(3)成片开发建设的住宅小区工程；(4)利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；(5)国家规定必须实行监理的其他工程项目，总投资额在3000万元以上关系社会公共利益、公众安全的下列基础设施项目：学校、影剧院、体育场馆项目。
第 2题：多项选择题(本题2分)根据我国法律规定，下列合同属于要式合同的有()。
A、建设工程合同B、买卖合同C、技术开发合同D、抵押合同E、权利质押合同【正确答案】：ACDE【答案解析】：法律要求必须具备一定形式和手续的合同，称为要式合同；反之，法律不要求具备一定形式和手续的合同，称为不要式合同。
根据《合同法》规定，建设工程合同、技术开发合同、抵押合同、权利质押合同都应以书面形式签订，而买卖合同既可以采取口头形式签订，也可以采取书面形式签订，属于不要式合同。
第 3题：多项选择题(本题2分)下列属于《安全生产法》对生产经营单位发生生产安全事故后报告规定的是()。
A、发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人B、单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施组织抢救C、单位负责人接到事故报告后应当首先如实报告当地安全生产监督管理部门以等待指示D、安全生产监督管理部门接到事故报告后，应当立即按照国家有关规定上报事故情况E、有关地方人民政府和负有安全生产监督管理部门的负责人接到重大生产安全报告后，应当立即赶到事故现场，组织事故抢救【正确答案】：ABDE【答案解析】：根据《安全生产法》第70条规定，单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或着拖延不报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。
2019年一建《法规》真题与解析完整版
2019 年全国一级建造师执业资格考试试卷《建设工程法规及相关知识》一、单项选择题（共70 题，每题 1 分。
每题的选项中。
只有 1 个最符合题意）1.在工程建设活动中,施工企业与建设单位形成的是（）A.刑事法律关系B.民事商事法律关系C.社会法律关系D.行政法律关系【参考答案】B在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系2.不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由（）裁决。
A.国务院B.最高人民法院C.国务院司法行政部门D.全国人大常委会【参考答案】A【新思维解析】根据《立法法》第 85 条第2 款的规定，行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决3.法人进行民事活动的物质基础是（）A.有自己的名称B.有自己的组织机构C.有必要的财产或经费D.有自己的住所【参考答案】C有必要的财产和经费是法人进行民事活动的物质基础。
4.关于表见代理的说法,正确的是（）A.表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力B.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任C.表见代理对本人产生有权代理的效力D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为的,属于表见代理【参考答案】B表见代理是指行为人虽无权代理,但由于行为人的某些行为,造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象,而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。
《合同法》规定,行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同相对人有理由相信行为人有代理权的,该代理行为有效。
5.关于建设工程中代理的说法,正确的是（）A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理B.建设工程中的代理主要是法定代理C.建设工程中应当由本人实施的民事法律行为,不得代理D.建设工程中为了被代理人的利益,代理人可以直接转托他人代理【参考答案】C《民法总则》规定,民事主体可以通过代理人实施民事法律行为。
一建《法规》真题及答案
一、单项选择题1关于建设活动中的民事商事法律关系的说法,正确的是()。
A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式D.在建设活动中,建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系【答案】DP72.关于发的效力层级的说法,正确的是()。
A.当一般规定与特别规定不一致时,优先适用一般规定B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章C.特殊情况下,法律、法规可以违背宪法D.行政法规的法律地位仅次于宪法【答案】BP43.下列法人中,属于特别法人的是()。
A.基金会法人B.事业单位法人C.社会团体法人D.机关法人【答案】DP104.关于表见代理的说法,正确的是()。
A.表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力B本人承担表见代理产生的责任后,可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失C.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为,构成表见代理【答案】BP165.关于委托代理的说法,正确的是()。
A.委托代理授权必须采用书面形式B.数人为同一事项的代理人,若无特别约定,应当分别行使代理权C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为,应与被代理人承担连带责任D.被代理人明知代理人的代理行为违法末作反对表示,应由被代理人单独承担责任【答案】CP136.甲、乙两单位相邻,甲需经过乙的厂区道路出入,甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用。
该约定中甲享有的权力是()。
A.土地承包经营权B.地役权C.土地使用权D.土地所有权【答案】BP197.根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。
A.要求被检查单位提供工程质量保证金B.进入被检查单位的施工现场进行检查C.发现有严重影响工程质呈问时,责令停业整顿D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单【答案】BP3118.根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是()A.建设单位B.建设行政主管部门C.工程质量监督站D.施工企业【答案】AP3119.关于文物保护单位建设控制地带的说法,正确的是()A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定D.全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经省级人民政府批准【答案】DP21410关于人身保险合同的说法,正确的是()A.保险合同只能由被保险人和保险人签订B.受益人由被保险人或投保人指定C.被保险人或受益人必须是投保人D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费【答案】BP39~4011.下列法律责任中,属于民事责任承担方式的是()A.警告B.吊销许可证C.责令停产停业D.停止侵害【答案】DP5212.关于招标文件的说法,正确的是()A.招标文件的要求不得高于法律规定B.潜在投标人对招标文件冇异议的,招标人做岀答复前,招标投标活动继续进行C.招标文件中载名的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算D.招标人修改已发出的招标文件,应当以书面形式通知所有招标文件收受人【答案】DP9013.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是()。
2022年-2023年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案
2022年-2023年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案单选题（共48题）1、（2019年真题）建设项目完工后，施工企业已提交竣工验收报告，如建设单位未组织竣工验收，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，该项目的竣工日期（）。
A.相应顺延B.以施工企业提交竣工验收报告之日为准C.以合同约定的计划竣工日期为准D.以实际通过竣工验收之日为准【答案】 B2、关于开庭质证，下列说法中不正确的是（）。
A. 证据应当在开庭时出示，并由当事人互相质证B. 经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书，人民法院或者仲裁机构应当作为认定事实的根据C. 书证应当提交原件也可以是复印件D. 物证应当提交原物【答案】 C3、负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是（）。
A.国务院质量监督行政主管部门B.国务院安全监督行政主管部门C.国务院建设行政主管部门D.国务院工商行政管理部门【答案】 C4、关于用能单位节能管理要求的说法,正确的是（）A.用能单位应当加强能源计价管理B.用能单位应当不定期开展节能教育和岗前节能培训C.用能单位应当建立节能目标责任制D.鼓励用能单位对能源消费实行包费制【答案】 C5、关于安全教育培训的说法，不正确的有（）。
A.施工单位“安管人员”包括企业负责人、项目负责人、专职安全员B.建筑架子工、电工、钢筋工、建筑起重信号司索工等属于特种作业人员C.进入新岗位或者新施工现场前，应对人员开展安全教育培训D.采用新技术、新工艺、新设备、新材料前，应对人员开展安全教育培训【答案】 B6、甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。
在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（）。
A. 驳回起诉B. 继续审理C. 终止诉讼D. 将案件移交合同约定的仲裁机构【答案】 B7、建设单位应当在（）向规划部门提出规划验收申请。
A. 竣工验收前B. 竣工验收同时C. 竣工验收后6个月内D. 竣工验收后1个月内【答案】 C8、依据《文物保护法》的规定，对于盗窃、哄抢、私分或者非法侵占国有文物构成违反治安管理行为的，由()依法给予治安管理处罚。
2023年-2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案
2023年-2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案单选题（共45题）1、注册建造师异地执业的，工程所在地省级人民政府建设主管部门应当将处理建议转交注册建造师注册所在地省级人民政府建设主管部门，注册所在地省级人民政府建设主管部门应当在（）个工作日内作出处理，并告知工程所在地省级人民政府建设行政主管部门。
A. 7B. 14C. 21D. 28【答案】 B2、甲乙进行房屋买卖交易，甲购买乙名下的一套房产，1 月 1 号签订了购房合同，2 月10 号进行房屋变更登记，下列说法正确的是（）。
A.1 月 1 号物权发生变动B.2 月 10 号之前合同不成立C.2 月 10 号进行房屋登记，合同发生效力D.2 月 10 号房屋物权发生变更【答案】 D3、根据《民法典》的规定，有效的合同转让将使相关权利随之转移，但()除外。
A.与债权有关的从权利B.债务人对让与人的抵销权C.债务人对让与人的抗辩权D.专属于债权人自身的从权利【答案】 D4、法定代理是基于()的代理。
A.法律直接产生B.行为人合法权益而设立的一种代理形式C.就是建立在这种人身信任的基础上D.法律的规定而产生【答案】 D5、涉及（）的装修工程，建设单位不需要有设计方案。
A.建筑主体B.承重结构变动C.梁柱改造D.电气管线工程【答案】 D6、关于法的效力层级的说法，正确的是（）。
A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章C.特殊情况下，法律法规可以违背宪法D.行政法规的法律地位仅次于宪法【答案】 B7、中国特色社会主义法律体系以宪法为统帅，以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干，由()等多个层次的法律规范构成。
A.宪法、法律、部门规章B.刑法、民法、经济法C.法律、行政法规、地方性法规D.宪法、刑法、民法【答案】 C8、（2019年真题）关于行政机关实施行政强制执行的说法,正确的是（）。
2023年一建法规真题及答案解析
2023年一建《建设工程法规》真题及答案解析一、单项选择题(共70题, 每题1分, 每题旳备选项中, 只有1个符合题意)1.根据《绿色施工导则》, 处在基坑降水阶段旳工地, 宜优先采用( )作为混凝土搅拌用水, 养护用水, 冲洗用水和部分生活用水。
A.地下水B.市政自来水C.雨水D.中水【原则答案】A【答案解析】本题考察旳是施工节能旳规定。
处在基坑降水阶段旳工地, 宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。
参见教材P199。
2.根据《建设工程安全生产管理条例》, 注册执业人员未执行工程建设强制性原则可责令其停止执业( )A.1个月以上3个月如下B.3个月以上1年如下C.3个月以上2年如下D.6个月以上1年如下【原则答案】B【答案解析】本题考察旳是施工管理人员违法行为应承担旳法律责任。
注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性原则旳, 责令停止执业3个月以上1年如下: 请节严重旳, 吊销执业资格证书, 5年内不予注册;导致重大安全事故旳, 终身不予注册;构成犯罪旳, 根据刑法有关规定追究刑事责任。
参见教材P227。
3.某施工企业承揽拆除旧体肓馆工程, 作业过程中, 体肓馆屋顶忽然坍塌, 压*人, 重伤11人, 根据《生产安全事故汇报和调查处理条例》, 该事故属于()。
A.尤其重大事故B.重大事故C.一般事故D.较大事故【原则答案】D【答案解析】本题考察旳是生产安全事故旳等级划分。
较大事故: 是指导致3人以上10人如下死亡, 或者10人以上50人如下重伤, 或者1000万元以上5000万元如下直接经济损失旳事故。
参见教材P249。
4.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行措施》, 项目负责人***月带班生产时间不得少于本月施工时间旳( )。
A.80%B.70%C.60%D.50%【原则答案】A【答案解析】本题考察旳是施工单位项目负责人施工现场带班制度。
项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间旳80%。
2021一建《法规》真题答案及解析
2021一级建造师建设工程法律法规及相关知识真题及答案解析单项选择题1.根据《标准化法》，负责工程建设强制性国家标准的立项、编号和对外通报的单位（）。
A.省级人民政府标准化行政主管部门B.国务院住房城乡建设行政主管部门C.国家标准化管理委员会D.国务院标准化行政主管部门答案：D解析：国务院标准化行政主管部门负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报。
2.根据《注册建造师管理规定》一级建造师申请初始注册应当具备的条件是（）。
A.聘用单位3年内未发生重大质量和安全事故B.未受过刑事处罚C.年龄不超过65周岁D.承诺参加继续教育答案：C解析：年龄超过65周岁不予注册。
申请初始注册时应当具备以下条件：（1）经考核认定或考试合格取得资格证书；（2）受聘于一个相关单位；（3）达到继续教育要求；（4）没有《注册建造师管理规定》中规定不予注册的情形。
3.关于人民调解的说法，正确的是（）。
A.人民调解的组织形式是社区调解中心B.人民调解达成协议的，可以不制作书面调解协议C.人民调解达成调解协议后，如双方当事人认为必要，可以自调解协议生效之日起30日内向当事人一方住所地基层人民法院申请司法确认调解协议D.人民调解达成调解协议后，一方当事人拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请强制执行答案：B解析：人民调解的组织形式是人民调解委员会。
故A错；经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。
故C错；人民调解协议不具有强制执行力，故D错。
4.代理人知道或者应当知道代理事项违法，仍然实施代理行为，关于违法代理责任承担的说法，正确的是（）。
A.仅由被代理人承担责任B.仅由代理人承担责任C.由被代理人和代理人按过错承担按份责任D.由被代理人和代理人承担连带责任答案：D解析：代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，被代理人和代理人负连带责任。
2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案
2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案单选题（共45题）1、《标准化法》按照标准的级别不同，把标准分为四项，其中不包括（）。
A. 部门标准B. 国家标准C. 企业标准D. 行业标准【答案】 A2、依据《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是()。
A.施工单位实施隐蔽工程B.建设单位拨付工程款C.大型非标构件进行吊装D.商品混凝土应用于基础工程【答案】 B3、根据《著作权法》，自然人作品著作权是（）。
A.随作品的发表而自动产生B.随作品的创作完成而自动产生C.在作品上加注版权标记后自动产生D.在作品以一定的物质形态固定后产生【答案】 B4、施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。
3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下列说法正确的是（）。
A. 主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任B. 主体结构的最低保修期限应是设计的合理使用年限，施工单位需要承担保修责任C. 施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款D. 由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任【答案】 B5、某建筑施工企业接到《房屋市政工程生产安全重大隐患治理挂牌督办通知书》后,立即组织治理,在确认重大隐患消除后,申请解除督办,但经审查不合格,则该企业()。
A.继续实施挂牌督办B.停止施工继续治理C.不需治理,继续施工D.等待下一次挂牌督办通知书【答案】 A6、关于法的效力层级的说法，正确的是（）。
A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章C.特殊情况下，法律法规可以违背宪法D.行政法规的法律地位仅次于宪法【答案】 B7、在某建设项目施工中形成的下列债权中，不属于合同之债的是()。
A.施工单位与材料供应商订立合同B.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人C.施工单位向材料供应商支付材料款D.材料供应商向施工单位交付材料【答案】 B8、甲、乙、丙、丁四人通过建造师资格考试，并取得资格证书，打算申请注册，则( )。
2024年一级建造师之一建工程法规练习题(一)及答案
2024年一级建造师之一建工程法规练习题(一)及答案单选题（共45题）1、根据《民事诉讼法》的规定，书记员应当将法庭审理的全部活动记入笔录，由书记员和（）签名。
A.审判人员B.当事人C.陪审员D.院长【答案】 A2、甲建筑公司为本公司所有的挖掘机投保了财产险，保险金额为700万元，不久建筑公司发生火灾，被保险的挖掘机全部烧毁。
经有关部门勘察评估，这些挖掘机总价值为600万元，于是保险公司应赔付给建筑公司的金额为()万元。
A.700B.350C.600D.650【答案】 C3、甲乙双方签订的合同中约定了违约金为3万元，同时乙方要求甲方支付4万元定金。
如果乙方违约，甲方()。
A.只能要求乙方返还4万元定金B.只能要求乙方支付3万元违约金C.要求乙方支付3万元违约金并双倍返还定金D.只能要求乙方支付3万元违约金加返还定金的本金4万元或双倍返还定金【答案】 D4、建筑施工企业变更法定代表人的。
应当到安全生产许可证颂发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间。
为变更后（）内。
（2016）A.10日B.5日C.15日D.20日【答案】 A5、关于用能单位加强能源计量管理的说法，错误的是（）。
A.按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具B.建立能源消费统计和能源利用状况分析制度C.对各类能源消耗实行分类计量和统计D.对能源消费应实行包费制【答案】 D6、施工现场应当设置显著安全警示标志的部位，不包括（）。
A. 支护现场B. 脚手架C. 基坑边沿D. 防火板仓库【答案】 D7、在《民法典》对民事权利的分类中，只有（）具有财产权和人身权的双重属性。
A. 知识产权B. 劳动权C. 债权D. 物权【答案】 A8、（2020年真题）关于工伤认定的说法，正确的是（）。
A.社会保险行政部门应当对事故伤害进行调在核实B.工伤认定决定的时限可以因司法机关尚未作出结论而中止C.职工和用人单位对是否是工伤有争议的，实行谁主张、谁举证的原则D.工伤认定的决定，由用人单位转交职工本人【答案】 B9、建设单位和施工单位就工程款利息支付进行仲裁，后自行达成和解协议，向仲裁委员会申请撤回仲裁申请。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2015年一级建造师考试《工程法规》真题及答案(完整版)一、单项选择题1.根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用（）作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。
A.地下水B.市政自来水C.雨水D.中水2.根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准的，可责令其停止执业（）A.1个月以上3个月以下B.3个月以上1年以下C.3个月以上2年以下D.6个月以上1年以下3.某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。
A.特别重点事故B.重大事故C.一般事故D.较大事故4.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。
A.80%B.70%C.60%D.50%5.根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应当出具（）。
A.购货发票B.检测合格证明C.产品使用说明书D.相应的图片6.关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）。
A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准7.某告诉公路项目进行招标，开标后允许（）。
A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容B.投标人再增加优惠条件C.投标人撤销投标文件D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法8.根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急预案，采取应急措施，并向（）的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。
A.单位所在地B.污染影响地C.单位等级地D.事故发生地9.根据《合同法》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，（）。
A.需经债务人同意，且需办理公证手续B.无需经债务人同意，也不必通知债务人C.无需债务人同意，但需办理公证手续D.无需债务人同意，但需通知债务人10.下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是（）。
A.施工企业研发的新技术B.施工企业研发的计价软件C.施工企业编制的投标文件D.监理企业编制的监理大纲11.某建设工程施工合同约定工程开工、竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。
由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（）前行使。
B.2015年4月1日C.2015年4月20日D.2015年10月20日12.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向（）报告。
A.业主单位负责人B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门D.本单位负责人13.甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是（）。
A.有效B.可变更或撤销C.无效D.效力待定14.关于租赁合同的说法，正确的是（）。
A.租赁期限超过20年的，超过部分无效B.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式C.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除15.关于物权保护的说法，正确的是（）。
A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可以请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任C.侵华物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物16.依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之日起（）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考。
A.15B.20C.30D.6017.某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请延期，该工程最迟应当在（）开工。
B.2014年5月1日C.2014年8月1日D.2014年11月1日18.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应由（）组织。
A.施工单位B.监理单位C.设计单位D.建设单位19.根据《建设工程安全生产管理条例》，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度，具体目录由（）制定并公布。
A.国务院建设行政主管部门B.国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门C.省级以上人民政府建设行政主管部门D.国务院发展与改革委员会会同国务院其他有关部门20.根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（）。
A.用于承重结构的混凝土试块B.用于墙体混凝土使用的掺加剂C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件D.用于防水工程的水泥制品21.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是（）。
A.竣工验收时B.竣工验收合格后C.提交竣工验收报告时D.交付使用时22.关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法，正确的是（）A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头C.联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围D.劳务分包单位可以将其承包的劳务再分包23.某工程施工招标项目估算价为5000万元，其投标保证金不得超过（）万元。
A.80B.100C.150D.20024.在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自（）时起由买受人承担。
A.合同成立B.标的物交付C.合同生效D.支付货款25.关于劳务派遣的说法，正确的是（）。
A.所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬B.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可C.劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式D.用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担26.人民法院审理行政案件，不适用（）。
A.调解B.开庭审理C.公开审理D.两审终审制27.根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，由（）人民法院管辖。
A.原告住所地B.被告住所地C.由原告选择被告住所地或不动产所在地D.不动产所在地28.关于建设工程代理行为的说法，正确的是（）。
A.建设工程承包活动属于法定代理B.建筑材料设备的采购不得委托代理C.建设工程诉讼只能委托律师代理D.建设工程招标活动可以委托代理29.在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由（）。
A.第三人与行为人承担连带责任B.行为人自行承担C.第三人自行承担D.被代理人与第三人承担连带责任30.甲公司连续与乙公司签订了三份钢筋买卖合同，并按照合同的约定分别向乙公司的三个子公司发送了货物，但乙公司及其三个子公司一直未支付货款。
关于本案支付货款主体的说法，正确的是（）。
A.甲公司只能要求乙公司的三个子公司付款，无权要求乙公司付款B.甲公司只能要求乙公司付款，无权要求乙公司的三个子公司付款C.甲公司有权要求乙公司及其三个子公司对所欠货款承担连带责任D.甲公司有权要求乙公司付款，并要求其三个子公司承担补充付款责任31.特种设备使用单位应当按照安全技术规范要求，在检验合格有效期届满前（）向特种设备检测机构提出定期检验要求。
A.5天B.15天C.20天D.一个月32.某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。
该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（）。
A.重大责任事故罪B.工程重大安全事故罪C.重大劳动安全事故罪D.危害公共安全罪33.某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人单位不认为是工伤的，则应由（）承担举证责任。
A.职工本人B.工商治疗机构C.用人单位D.社会保险行政部门34.关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是（）。
A.建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分B.建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年C.建设用地使用权期间届满的，自动续期D.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记35.对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由（）组织召开专家论证会。
A.安全监督管理机构B.施工单位C.建设单位D.监理单位36.根据《行政许可法》，下列法律法规中，不得设定任何行政许可的是（）。
法律行政法规地主性法规部门规章37.下列法律中，属于宪法相关法的是（）。
A.《中华人民共和国行政法》B.《中华人民共和国民法通则》C.《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》D.《中华人民共和国政府采购法》38.当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，其所提出的证据证明（），人民法院应与准许重新鉴定。
A.当事人对鉴定人员不满意的B.鉴定程序有轻微瑕疵的C.鉴定结论有缺陷的D.鉴定结论明显依据不足的39.下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是（）。
A.在公司连续工作满8年的张某B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某C.在公司累计工作了10年，但期间曾离开过公司的王某D.在公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因公负伤不能从事原工作的李某40.某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。
后两公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应（）。
A.对该诉讼请求全部予以支持B.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持C.A.对该诉讼请求全部不予支持D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持41.施工过程中，建设单位违反规定提出降低工程质量要求时，施工企业应当（）。
A.予以拒绝B.征得设计单位同意C.征得监理单位同意D.与相关各方协商一致42.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于承揽业务不良行为的是（）。
A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的C.将承包的工程转包或者违法分包的D.未按照节能设计进行施工的43.下列安全生产职责中，不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是（）。