20XX建设工程造价协议书范本[工作范文]
建设工程造价咨询合同(示范文本)6篇
建设工程造价咨询合同（示范文本）6篇篇1示范文本甲方（委托方）：_________________________（全称）乙方（受托方）：_________________________（全称）鉴于甲方委托乙方就_____________建设工程的造价进行咨询评估工作，为明确双方权益和义务，根据相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上达成以下协议：一、合同目的及工作内容本合同旨在明确甲乙双方在建设工程造价咨询过程中的权利和义务，确保工程投资控制合理、科学、高效。
乙方将为甲方提供建设工程造价咨询服务，包括但不限于：预算编制、造价审核、成本控制分析等工作。
二、双方基本信息及人员安排甲方：_________________________（填写相关信息）乙方：_________________________（填写相关信息）双方应指定具体的项目负责人，并确保项目团队成员具备相应的专业资质和经验。
三、服务期限及进度安排本合同服务期限自签订之日起至_____________（结束日期）止。
乙方应根据甲方的需求和时间要求，合理安排工作进度，确保按时完成咨询任务。
四、合同金额及支付方式1. 咨询费用总额为：人民币_________________________元。
2. 支付方式：_________________________（如分期支付、一次性支付等）。
3. 支付时间：按照项目进度和双方约定的时间节点进行支付。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方应对涉及本合同的所有信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 本合同项下的所有知识产权归属甲方所有，乙方享有咨询成果的署名权。
六、质量要求与验收标准1. 乙方提供的咨询服务应满足国家和地方的相关规范和标准。
2. 甲方应按照合同约定的标准和方式进行验收，如有问题应及时提出。
七、风险承担及违约责任1. 双方应各自承担因自身原因导致的风险。
2. 若一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
建设工程造价协议书范本6篇
建设工程造价协议书范本6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程造价事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程造价：暂定为人民币______元整（大写：_________），具体造价根据实际完成工程量计算。
二、服务内容乙方应按照甲方的要求，对建设工程进行预算、结算编制及审核，并提供造价咨询服务。
服务内容包括但不限于：1. 对施工图纸进行预算分析，提供预算报告；2. 协助甲方进行招投标工作，提供招标文件及评标服务；3. 对工程变更、签证等涉及造价的事项进行审核；4. 协助甲方处理工程索赔事宜；5. 提供其他与工程造价相关的咨询服务。
三、合同造价的确定与调整1. 本工程采用工程量清单计价方式确定合同造价。
具体计价依据及计算规则按照国家现行相关标准执行。
2. 合同造价根据甲方确认的施工图预算进行约定。
如发生设计变更或工程变更签证等情形，合同造价可相应调整。
调整时，双方应签订书面补充协议。
3. 乙方应根据实际情况及进度及时向甲方提供造价咨询成果报告，包括但不限于工程预算书、结算书等。
甲方收到报告后应及时审核并反馈意见。
如甲方对咨询成果报告有异议，双方应协商解决。
四、合同工期及进度安排乙方应根据甲方要求，按时完成工程造价咨询任务。
如因乙方原因导致延误工期，乙方应承担违约责任。
合同工期及进度安排按照双方另行签订的补充协议执行。
五、质量与验收标准乙方提供的工程造价咨询服务应符合国家相关标准及规范，确保服务质量。
甲方对咨询成果报告验收时，应遵循客观公正、科学准确的原则。
验收标准按照国家现行相关标准及规范执行。
建设工程造价协议书范本4篇
建设工程造价协议书范本4篇篇1建设工程造价协议书范本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）为明确工程造价的计算标准和付款方式，保障双方权益，特订立本《建设工程造价协议书》：第一条工程信息1. 项目名称：（工程名称）2. 项目地点：（工程地址）3. 建设单位：（建设单位名称）4. 设计单位：（设计单位名称）5. 施工单位：（施工单位名称）6. 监理单位：（监理单位名称）第二条工程造价1. 工程造价总额为（大写）（￥）元整。
2. 工程造价包含但不限于以下费用：人工费、机械费、材料费、管理费、利润、税金等。
3. 工程造价变更的情况将根据实际情况进行调整，并经双方协商确认。
第三条付款方式1. 甲方应按照工程进度和施工进度支付相应款项。
2. 乙方应在工程完工前提供相应的财务报表以供审查确认。
3. 工程付款应符合相关政府法规和财务规定。
第四条税费和保险1. 工程造价中的税费由甲方承担。
2. 工程施工过程中发生的人员伤亡或设备损坏事故的保险费用由乙方承担。
3. 工程竣工后的保险费用由甲方承担。
第五条违约责任1. 若一方未按照本协议的规定履行义务，应支付对方相应的违约金。
2. 若一方屡次违约且无法履行合同义务，对方有权解除合同并要求赔偿损失。
第六条争议解决1. 若双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。
协商不成，应提交仲裁机构裁决。
2. 仲裁裁决为终局性裁决，对双方当事人具有法律约束力。
第七条其他事项1. 本协议自签订之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。
2. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为建设工程造价协议书范本，希望能为您提供参考。
建议在签订合同前仔细阅读并确保各项条款符合双方利益，如有任何疑问或需要进一步协商，可直接联系相关单位或法律咨询部门进行确认。
祝愿合作顺利，工程顺利完成。
建设工程造价咨询合同(示范文本)6篇
建设工程造价咨询合同（示范文本）6篇篇1建设工程造价咨询合同（示范文本）甲方：_____________（甲方单位名称）法定代表人（或负责人）：_____________联系地址：_____________联系电话：_____________传真：_____________邮编：_____________乙方：_____________（乙方单位名称）法定代表人（或负责人）：_____________联系地址：_____________联系电话：_____________传真：_____________邮编：_____________鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程的造价咨询服务，经双方友好协商，就具体事宜达成如下协议：一、服务内容：1. 提供全过程造价咨询服务，包括但不限于建设工程总造价、概算、预算、投标报价、成本控制、造价分析等。
2. 对建设工程各项成本进行审查、评估和管理，确保项目的质量、安全和效益。
3. 提供建设工程造价管理相关的技术支持和咨询服务。
4. 协助甲方与其他相关单位进行造价谈判和协商。
5. 完成其他双方约定的工作任务。
二、服务期限：本次合同自双方签署之日起生效，至建设工程竣工验收之日止。
三、服务费用：乙方按照双方约定的标准收取服务费用，具体金额为_____________（大写：_____________）。
四、合同解除：1. 在服务期限内，如因不可抗力或其他不可抗力因素，导致无法继续履行合同，双方可协商解除合同。
2. 除上述情形外，任何一方未履行合同义务或严重违约，均可视为违约解除合同。
五、保密条款：双方应保守商业秘密，未经对方书面同意，不得泄露任何机密信息。
六、争议解决：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可根据相关法律法规提交仲裁解决。
七、本合同自双方签字盖章之时生效，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________ 日期：_____________乙方（盖章）：_____________ 日期：_____________本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
建设工程造价协议书范本8篇
建设工程造价协议书范本8篇第1篇示例：建设工程造价协议书范本一、甲方（建设单位）：单位名称：__________________鉴于甲方拟进行建设工程项目，为确保工程造价的合理性和准确性，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：三、造价咨询服务内容：乙方按照国家有关规定和标准，承担以下造价咨询服务内容：1.对工程项目的建设总造价进行预算编制；2.审核施工单位提交的结算材料及商务议价；3.参与制定施工单位报价文件并协助评审招标控制价；4.协助甲方处理工程造价方面的纠纷和争议；5.其他甲方委托的相关造价咨询工作。
四、服务费用：1. 乙方为甲方提供以上服务，甲方应支付乙方的服务费用，具体金额为_______________元。
2. 服务费用支付方式：甲方应在乙方完成服务后的十五个工作日内一次性支付服务费用。
五、协议的变更和终止1. 本协议经甲、乙双方签字盖章生效，变更需经双方协商一致，并签署书面变更协议。
2. 在合同履行过程中，若需终止合同，应提前一个月书面通知对方，并协商解决尚未履行的义务。
六、争议解决本协议因履行发生争议，甲、乙双方协商无法解决时，应提交有关仲裁委员会仲裁解决。
七、本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为项目竣工之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：___________ 签字：___________以上为建设工程造价协议书的简要内容，具体条款及细节可以根据实际情况进行调整和完善。
希望双方在合作中能够互相信任、合作愉快，共同推动项目顺利进行。
第2篇示例：建设工程造价协议书范本甲方（建设单位）：___________乙方（造价咨询公司）：___________为明确双方在建设工程造价咨询服务中的权利和义务，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，经友好协商，达成如下协议：一、协议内容1. 乙方承诺为甲方提供建设工程造价咨询服务，包括但不限于编制预算、结算、支付审核等工作。
2. 本协议生效日期为____年___月___日，有效期至____年___月___日。
2024年建设工程造价咨询服务协议书模板（9篇）
建设工程造价咨询服务协议书模板各省、自治区建设厅、直辖市建委、工商行政管理局，国务院有关部门：为了加强建设工程造价咨询市场管理，规范市场行为，根据《中华人民共和国民法典》的规定，我们制定了《建设工程造价咨询合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》），现印发给你们，并对《示范文本》贯彻实施的有关问题通知如下：一、凡在我国境内开展建设工程造价咨询业务，签订建设工程造价咨询合同时，应参照本《示范文本》订立合同，请各地区、各部门做好推广使用工作。
二、签订建设工程造价咨询合同的委托人应当是法人或自然人，咨询人必须具有法人资格，并应持有建设行政主管部门颁发的工程造价咨询资质证书和工商行政管理部门核发的企业法人营业执照。
三、《示范文本》的合同条件分“合同标准条件”和“合同专用条件”两部分。
1.“合同标准条件”应全文引用，不得删改。
2.“合同专用条件”则应按其条款编号和内容，根据咨询项目的实际情况进行修改和补充，但不得违反公正、公平原则。
四、《示范文本》的解释权属建设部和国家工商行政管理总局。
施行中有何问题和建议，请及时反馈给建设部标准定额司和国家工商行政管理总局市场规范管理司。
五、《示范文本》自____年十月一日起施行。
建设工程造价咨询服务协议书模板（二）甲方（委托方）：乙方（咨询人）：经过双方协商一致，签订本合同。
本合同的组成部分：1、建设工程造价咨询合同：2、建设工程造价咨询合同标准条件：一、甲方委托乙方为以下项目提供建设工程造价咨询服务：1、项目名称：2、服务类别：工程结算审核二、委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额支付咨询人的正常服务酬金：1、根据广西建设工程造价咨询服务收费标准（桂价费【20_____】____号），结合项目实际情况，单个项目咨询服务费按审定工程造价的4‰计，不足人民币壹仟元按壹仟元整（￥1000.00）收取。
2、支付时间：按每季度结算一次，在每季度末付清期间完成咨询服务的咨询服务费。
2024年建设工程造价协议书范本推荐5篇
2024年建设工程造价协议书范本推荐5篇篇1甲方（建设单位）：______________________乙方（施工单位）：______________________根据《中华人民共和国合同法》、相关法律法规及其他相关规定，甲乙双方本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则，就本建设工程的造价事宜达成如下协议：一、协议背景鉴于甲方需要建设____________工程，并决定委托乙方承担该工程的造价咨询服务，乙方愿意接受甲方的委托，提供专业的工程造价服务。
二、工程概况（一）工程名称：______________________工程。
（二）工程地点：______________________。
（三）工程内容：______________________。
（四）工程造价：经甲乙双方商定，本工程的造价按照本协议约定执行。
三、工程造价服务内容乙方提供的服务内容包括但不限于：预算编制、造价审核、成本控制、合同管理、工程计量与支付等。
具体服务内容根据工程进展和甲方需求确定。
四、工程造价约定（一）造价预算：乙方需根据甲方提供的工程设计文件及其他相关资料，编制详细的工程造价预算。
（二）造价审核：乙方应对甲方提供的施工图纸及相关变更进行造价审核，确保工程造价合理。
（三）成本控制：乙方应根据工程进度，协助甲方进行成本控制，确保工程投资在预定范围内。
（四）合同价格调整：如因设计变更等原因导致合同价格调整，甲乙双方应根据实际情况协商调整。
五、双方责任与义务（一）甲方责任与义务：1. 提供完整的工程设计文件、施工图纸及相关技术资料。
2. 确保施工现场的“三通一平”（即电通、水通、路通及场地平整）。
3. 及时支付工程造价咨询服务费用。
（二）乙方责任与义务：1. 按照本协议约定提供工程造价咨询服务。
2. 对甲方提供的资料保守商业秘密。
3. 及时向甲方汇报工程造价咨询服务进展。
4. 保证工程造价咨询服务的专业性和准确性。
六、合同价款与支付方式（一）合同总价款：人民币______元整（￥______元）。
建设工程造价协议书范本6篇
建设工程造价协议书范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就建设工程造价事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________工程造价：双方依据现行定额及有关规定、招标文件等协商确定造价。
二、工程造价内容1. 乙方应按照国家和地方有关建设工程计价的规定，对建设工程进行准确的计价。
2. 乙方应对建设工程的工程量进行准确计算，并严格按照施工图纸及变更内容进行计价。
3. 工程造价包括的内容应按照招标文件、投标文件及补充文件等约定执行。
4. 双方约定在工程建设过程中，如遇政策调整、设计变更等因素导致工程造价变动的，应按照有关规定及时调整。
三、工程造价的确定与支付1. 工程造价的确定：乙方应按照约定完成建设工程的计价工作，并提交工程造价报告。
甲方应在收到报告后一定期限内进行审查，提出意见。
双方依据审查结果确定最终工程造价。
2. 工程款的支付：甲方应按照合同约定及时支付工程款。
支付进度与金额应按照工程进度及验收情况确定。
3. 工程变更与调整：在工程建设过程中，如发生工程变更，双方应及时协商确定变更部分的造价，并调整工程款项。
四、工程造价咨询与服务1. 乙方应提供建设工程的造价咨询服务，包括但不限于工程量计算、预算编制、结算审核等。
2. 甲方有权对乙方的造价工作进行监督和检查，确保造价工作的准确性。
3. 双方应共同配合，保持密切沟通，确保工程造价工作的顺利进行。
五、保密条款1. 双方应对涉及工程的造价信息予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
2. 双方应妥善保管与工程造价相关的资料，未经对方同意，不得擅自销毁或泄露。
建设工程造价协议书范本8篇
建设工程造价协议书范本8篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，结合本建设项目的实际情况，经甲、乙双方友好协商，达成以下工程造价协议：一、项目概况1. 项目名称：_________________________2. 项目地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程规模：_________________________二、工程造价1. 工程总造价：人民币_________元（大写：_________元整）。
2. 工程造价明细表：详见附件。
3. 工程造价包含内容：包括但不仅限于设计、施工、材料、设备、税费等费用。
4. 工程造价调整：如因设计变更、政策调整等因素导致工程造价变动，双方应另行签订补充协议。
三、工程期限1. 工程开工日期：_______年____月____日。
2. 工程竣工日期：_______年____月____日。
3. 如有特殊情况，需经双方协商，可相应调整工程期限。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关质量标准及工程设计要求施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在收到通知后___日内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格。
五、工程款支付1. 工程款支付方式：分期支付。
具体支付节点及金额详见附件。
2. 甲方应按约定时间支付工程款，乙方应提供合法有效的发票。
3. 如甲方未按约定支付工程款，乙方有权暂停施工，直至甲方支付完毕。
六、保密条款1. 双方应对涉及本工程的商业秘密、技术资料等信息予以保密。
2. 未经对方同意，任何一方不得擅自泄露、使用或向第三方提供涉密信息。
七、违约责任1. 如因一方违约导致本协议无法履行或履行不当，守约方有权要求违约方承担违约责任。
建设工程造价协议书范本9篇
建设工程造价协议书范本9篇第1篇示例：建设工程造价协议书范本甲方（委托方）：依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律法规，双方本着合作、公平、互惠、信用的原则，就甲乙双方合作的建设工程项目的造价问题，达成如下协议：第一条项目名称、地点及性质1. 项目名称：_______________________。
第二条合同金额1. 本合同总造价为人民币_______________________元（大写：_______________________）。
2. 乙方须承担的总造价内含税款_______________元，其结构如下：（2）材料费：_______________元。
第三条付款方式1. 甲方按照工程进度和质量，分期支付工程款。
具体付款方式如下：（1）工程开工前，支付合同总金额的_____％。
2. 乙方应提前向甲方提交相应付款凭证，并确保款项支付到正确的账户。
1. 建设工程的结算由双方协商后确定。
乙方应提供真实有效的施工材料、劳务工资、机械设备、税金等费用凭证，甲方进行审核后支付相应款项。
2. 乙方应按照合同要求保留好各项资料备查，确保结算的真实性和合法性。
第五条双方责任1. 甲、乙双方均有义务遵守国家有关建设工程的法规、政策和标准，保证合同的履行。
2. 乙方承包工程时，应保证施工质量和进度，确保工程可以按时交付使用。
3. 如乙方在工程期间发现任何问题或困难，应及时向甲方汇报，并共同协商解决方案。
1. 若一方未按合同的约定履行其义务，构成违约，应依据相关法律法规承担相应的责任。
2. 如乙方因工程质量问题导致工程验收不合格，应承担相应的整改责任和费用。
3. 双方在合同生效前提前解除合同的，应协商处理未尽事宜，保证工程的正常进行和结算。
第七条争议解决1. 本协议中如有发生争议，应由双方友好协商解决。
如无法协商解决，应提交至_______仲裁委员会进行仲裁。
2. 仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
2024年建设工程造价协议书范本推荐3篇
2024年建设工程造价协议书范本推荐3篇篇1甲方（建设单位）：____________________乙方（造价咨询服务单位）：____________________鉴于甲方需要就建设工程进行造价咨询与服务，乙方具备相应的专业能力和经验，双方经友好协商，达成如下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在建设工程造价过程中的权利与义务，确保工程造价工作的顺利进行。
二、服务内容乙方将为甲方提供以下服务内容：1. 编制项目造价预算；2. 审核施工图纸及变更的造价影响；3. 提供工程造价咨询，包括造价风险分析、成本控制建议等；4. 协助甲方进行工程结算与审计。
三、工作期限与进度安排1. 乙方应在协议签订后的___（具体时间）个工作日内开始工作，并制定出详细的工作计划。
2. 乙方需按照工作计划按时完成各阶段工作，如遇到特殊情况需及时通知甲方并共同协商解决方案。
四、费用及支付方式1. 乙方提供服务的费用计算方式为：根据服务内容的实际工作量，按照协商确定的单价进行结算。
2. 具体费用明细及总金额将在本协议附件中详细列明。
3. 甲方应按以下方式支付费用：（1）本协议签订后___（具体时间）内支付总费用的___%作为预付款；（2）乙方完成各阶段工作后，提交相应成果物并经甲方确认后___（具体时间）内支付相应阶段费用；（3）项目结束并完成最终结算审核后___（具体时间）内支付剩余费用。
4. 支付方式：通过银行转账或其他双方协商确定的支付方式。
五、双方责任与义务1. 甲方应提供完整的工程资料，确保资料的准确性和真实性。
2. 乙方应确保提供的服务符合行业标准和规范，保证服务质量。
3. 双方应相互协作，共同解决工作中出现的问题和困难。
4. 乙方不得将本协议中的工作内容转委托给第三方。
六、保密条款1. 双方应对涉及本协议的所有信息严格保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 乙方在提供服务过程中接触到的甲方商业秘密和技术资料，未经甲方同意，不得泄露或用于其他用途。
2024年建设工程造价协议书范本推荐2篇
2024年建设工程造价协议书范本推荐2篇篇1甲方（建设单位）：____________________乙方（造价咨询服务单位）：____________________鉴于甲方需要就某建设工程进行造价咨询服务，乙方具备相应的专业能力和经验，双方经友好协商，达成如下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在建设工程造价过程中的权利与义务，确保工程顺利推进，实现互利共赢。
二、工程造价咨询内容乙方为甲方提供的服务包括但不限于以下方面：编制项目成本预算、审查施工图预算、工程结算审查、进度款审核等。
乙方应按照专业规范，确保造价结果的准确性。
三、协议期限与地点本协议自签订之日起生效，至工程竣工验收合格并完成造价咨询全部工作为止。
工程地点位于_____________（详细地址）。
甲乙双方需遵守相关法律法规及地方政策的规定。
四、工程造价咨询服务费用及支付方式1. 乙方提供的造价咨询服务费用计算方式按照甲方认可的计价标准执行。
具体费用根据工程规模、服务内容等实际情况确定。
2. 支付方式：甲方向乙方支付工程造价咨询服务的费用应按照协议约定及时间节点完成支付，费用包括前期预付款、中期进度款和后期结算款等。
同时，甲方应遵守发票管理规定，确保付款流程的合规性。
五、双方责任与义务1. 甲方应提供真实、准确、完整的工程资料，确保乙方能够顺利开展造价咨询工作。
甲方应确保所提供资料的合法性和合规性。
2. 乙方应按时提交工程造价咨询成果，包括但不限于造价预算书、结算审核报告等。
乙方应对其提供的成果负责，确保其准确性、合法性和合规性。
如因乙方提供的成果导致甲方损失，乙方应承担相应的法律责任。
3. 双方应共同遵守保密义务，未经对方许可，不得泄露涉及本协议的商业秘密及其他相关信息。
双方应对涉及国家秘密的信息进行严格保密。
双方应采取必要的技术和管理措施确保信息安全。
如因一方违反保密义务给对方造成损失，违约方应承担相应的赔偿责任。
双方还应严格遵守知识产权保护的相关规定。
工程结算造价协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：__________________甲方（建设单位）：__________________乙方（施工单位）：__________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方新建/改建/扩建的工程项目（以下简称“本工程”）的结算造价事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________________1.2 工程地点：__________________1.3 工程规模：__________________1.4 工程合同造价：人民币__________________元整（大写：__________________）1.5 工程合同工期：自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、工程结算造价原则2.1 工程结算造价以国家及地方有关政策、法规、标准、定额为依据，结合本工程实际情况，按照以下原则进行：2.1.1 工程量计算准确、完整，符合国家及地方相关规范、标准。
2.1.2 工程结算造价应包含工程直接费用、间接费用、利润、税金等全部费用。
2.1.3 工程结算造价应体现合理的成本控制和经济效益。
2.1.4 工程结算造价应保证工程质量和安全。
三、工程结算造价编制3.1 工程结算造价编制工作由乙方负责，编制内容包括但不限于：3.1.1 工程量清单编制，包括分部分项工程量、材料、设备、人工等。
3.1.2 工程结算造价计算，包括直接费用、间接费用、利润、税金等。
3.1.3 工程结算造价汇总表。
3.2 乙方应在工程竣工验收合格后____个工作日内完成工程结算造价编制工作，并将编制结果提交甲方审核。
四、工程结算造价审核4.1 甲方在收到乙方提交的工程结算造价编制结果后____个工作日内，组织有关人员对工程结算造价进行审核。
4.2 审核内容包括但不限于：4.2.1 工程量计算是否符合国家及地方相关规范、标准。
建设工程造价协议书范本
建设工程造价协议书范本甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方承接甲方的建设工程造价事宜达成如下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在建设工程造价过程中的权利和义务，确保工程建设的顺利进行和造价工作的准确性。
二、工程造价内容1. 乙方应按照国家的法律法规、行业标准以及甲方的要求，对建设工程进行准确的造价估算和预算编制。
2. 乙方需对建设工程的各项费用进行明细分析，包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润和税金等。
3. 乙方应提供建设工程的造价咨询、预算编制、审核及调整等全方位服务。
三、工程造价费用及支付方式1. 工程造价费用计算方式：按照实际完成的工程量，结合双方商定的单价进行计算。
2. 支付方式：甲方应按约定进度支付工程造价费用给乙方，具体支付节点和金额在补充协议中约定。
3. 乙方在收到款项后，应及时向甲方提供合法有效的发票。
四、工程期限及进度安排1. 乙方应在约定时间内完成建设工程的造价估算和预算编制工作。
2. 乙方应根据甲方提供的工程进度，及时调整造价预算，确保预算与实际施工情况相符。
3. 如遇特殊情况，双方应协商调整工程期限及进度安排。
五、质量保证及验收标准1. 乙方应确保工程造价的准确性和合理性，符合国家法律法规和行业规范。
2. 乙方提交的造价文件应经过甲方审核确认，并达到双方约定的质量标准。
3. 双方应共同制定验收标准，并按标准进行验收。
六、保密条款1. 双方应对涉及本协议的所有商业秘密进行保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 保密信息的范围包括但不限于工程造价数据、计算过程、技术文件等。
七、违约责任1. 若甲方未按约定支付工程造价费用，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
2. 若乙方提供的工程造价服务存在重大失误或违反法律法规，甲方有权要求乙方承担违约责任。
2023年建设工程造价协议书范本推荐5篇
2023年建设工程造价协议书范本推荐5篇第1篇示例：2023年建设工程造价协议书范本推荐一、协议书目的为规范双方在建设工程项目造价方面的合作关系，明确各自的权利和义务，根据《建设工程招标投标法》及相关法律法规的规定，特订立本协议。
二、协议书的签订本协议是由承包方与发包方自愿共同签订的协议书，双方应当坚持合作、互信、公平、诚实等原则达成一致，双方均应严格执行本协议，确保建设工程项目的有效实施。
三、造价确认1. 本协议的造价以双方当事人一致确认的金额为准，招标文件中对造价的约定亦为本协议之内容，双方当事人对所签署的招标文件及有关资料应承担连带责任。
2. 如遇特殊情况，需对建设工程项目的造价进行调整时，应当经由双方当事人书面协商一致达成变更协议，方可生效。
四、支付方式1. 发包方应按照合同约定的进度和质量要求按时支付工程款项，并确保付款到达指定账户。
2. 建设工程项目的收益将用于支付工程款项，并按照双方签订的合同进行结算。
五、工程质量保证1. 承包方承诺按照国家相关标准和合同要求，确保建设工程项目的质量。
2. 如在施工中出现质量问题，承包方应及时整改，确保建设工程项目的顺利进行。
六、请求内容1. 本协议经签字盖章后生效，自签订之日起生效，有效期至建设工程项目竣工验收之日止。
2. 协议书一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
七、争议解决双方因本协议的履行发生争议时，应当协商解决。
如协商不成，应提交相关仲裁机构仲裁解决。
仲裁裁决是终局裁决。
八、协议的终止1. 本协议自双方都同意书面终止时终止。
2. 如本协议违反国家法律法规，双方须立即终止本协议。
3. 本协议经双方一致同意解除时终止。
以上为2023年建设工程造价协议书范本，希望双方能够严格执行协议内容，合作愉快！第2篇示例：【2023年建设工程造价协议书范本推荐】为了规范建设工程中的造价管理，保障工程建设的质量和效益，特制定本《建设工程造价协议书》，以明确双方责任、权利，达成一致意见，促进建设工程的顺利进行。
工程造价协议书十篇
工程造价协议书十篇工程造价篇1甲方:___有限公司乙方:___有限公司关于乙方诉甲方建设工程合同纠纷一案，经甲乙双方协商一致达成协议如下:1.甲方向乙方支付工程款及相关费用共计:550万元人民币。
付款方式为分期付款,并约定根据2、3条款的完成情况于20__年9月10日前支付100万元，20__年10月支付100万元。
从第三个月起甲方每月30日前向乙方支付50万元，直至甲方付清所有款项止。
甲方不能按时支付款项，支付所欠款项的20%的违约金。
若因乙方造成的原因，甲方不支付违约金。
2.乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项后，应将涉及该工程的有关工程的所有技术资料转交给甲方，甲方出具收到手续，否则甲方第二次付款时间将延至乙方交付材料时。
3.乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项前，应将涉及该工程的屋顶防水工程做完并验收合格，否则甲方第一次付款时间顺延至屋顶防水工程验收合格时。
4. 乙方给甲方提供有关该工程的所有工程款项的发票，甲方向乙方另行支付开具发票的费用10万元人民币。
5. 本协议自签署之日起三日内，双方应向济南市长清区人民法院提交本协议一份，申请法院出具调解书。
6. 双方关于该建设项目的纠纷至法院出具调解书后终结，今后互不追究。
但乙方仍应承担国家的建筑物的保修、维修等义务。
7. 本协议自甲、乙双方签字或盖章后生效，本协议一式叁份，甲、乙双方各持一份，济南市长清区人民法院一份，同样有效。
甲方(签字或盖章):法定代表人:地址:乙方(签字或盖章):法定代表人:地址:20__年月日工程造价协议书篇2甲方：乙方(施工责任方)：甲方承建之，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。
为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：一、工程内容二、组织领导1.乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及，做到文明施工、安全施工。
2.乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
20XX建设工程造价协议书范本
20XX年10月1日将实行20XX年新版建设工程造价协议
书，该协议书的主要条款包括工程概况、服务范围及工作内容、服务期限、质量标准、酬金或计取方式和合同文件的构成等方面，20XX年新版建设工程造价协议书范本:
建设工程造价协议书范本委托人（全称）: 咨询人（全称）: 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。
、工程概况
1.工程名称:
2.工程地点:
3.工程规模:
4.投资金额:
5.资金:
6.建设工期或周期:
7.其他: 二、服务范
围及工作内容
双方约定的服务范围及工作内容：
、服务期限
本合同约定的建设工程造价咨询服务自
日开始实施，至
终结。
四、质量标准 工程造价咨询成果文件应符合: 五、酬金或计取方式
（大写）（Y ）。
2.计取方式: 六、合同文件的构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件: 1.中标通知书或委托书（如果有）； 2.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书
有）；
3.专用条件及附录；
4.通用条件;
5. 其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所
作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署 的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件 服务范围及工作内容详见附录
A 。
1.酬金:
（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。
七、词语定义 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释 相同。
八、合同订立 1.订立时间: 2.订立地点: 九、合同生效 本合同自 、合同份数
委托人: 法定代表人或其授权的代理人: 组织机构
代码:
咨询人: 组织机构代码: 纳税人识别码: 纳税人识别码:
住所: 日。
生效。
本合同一式 份，具有同等法律效力，其中委托人
份，咨询人执 份。
（盖章）
法定代表人或其授权的代理人:
（签字）
（盖章）
住所:
开户银行：
开户银行：邮政编码：邮政编码：
电话: 电话:
传真: 传真:
电子信箱：电子信箱：。