最新绿化工程施工合同说课材料
绿化施工合同
绿化施工合同目录绿化施工合同 (1)绿化施工合同的概述 (2)合同的定义和目的 (2)合同的适用范围 (2)合同的主要内容和要求 (3)合同的签订和生效 (4)合同的签署方和身份确认 (4)合同的签订程序和要求 (5)合同的生效条件和时间 (6)绿化施工的工作范围和要求 (7)绿化施工的具体工作内容 (7)绿化施工的工作标准和质量要求 (7)绿化施工的工期和进度安排 (9)合同的费用和支付方式 (10)绿化施工的费用计算和结算方式 (10)合同款项的支付方式和时间安排 (11)合同款项的索赔和违约责任 (12)合同的变更和解除 (13)合同变更的程序和要求 (13)合同解除的条件和方式 (14)合同解除后的责任和赔偿 (15)合同的争议解决 (16)合同争议的解决方式和程序 (16)合同争议的仲裁和诉讼程序 (17)合同争议的解决结果的执行 (18)合同的其他条款 (19)合同的保密条款和知识产权保护 (19)合同的违约责任和赔偿方式 (20)合同的附加条款和补充协议 (21)合同的终止和效力 (22)合同的终止条件和方式 (22)合同的效力和期限 (24)合同的终止后的权益保障 (24)绿化施工合同的概述合同的定义和目的合同是指双方或多方在法律规定的范围内,通过协商一致达成的、具有法律约束力的协议。
它是一种法律关系的载体,规定了各方在特定事项上的权利和义务,是维护合法权益、促进社会经济发展的重要工具。
绿化施工合同是指在绿化工程项目中,由业主与承包商之间签订的一种合同,旨在明确双方在绿化施工过程中的权利和义务,确保项目的顺利进行。
合同的目的在于保护各方的合法权益,确保双方在绿化施工过程中的权利和义务得到充分的保障。
首先,合同明确了双方的权利和义务,规定了双方在绿化施工中的责任和义务,避免了双方在合作过程中的争议和纠纷。
其次,合同规定了绿化施工的工期、质量标准、支付方式等重要条款,保证了项目的顺利进行和按时完工。
绿化工程施工合同书
绿化工程施工合同书一、合同双方甲方:(公司名称)地址:法定代表人:联系电话:乙方:(公司名称)地址:法定代表人:联系电话:二、合同背景为了推动城市绿化建设,改善生态环境,甲方与乙方达成以下协议,共同进行绿化工程施工。
三、合同内容1. 工程范围本合同所涉及的绿化工程范围包括但不限于:(1)植树造林;(2)草坪铺设;(3)花坛建设;(4)灌木修剪;(5)景观石铺设等。
2. 工程时间本合同工程的起止时间为(具体时间),乙方应按照约定的时间节点完成施工任务。
3. 工程费用(1)总工程费用为(具体金额),甲方应于乙方完成工程后的(具体时间)内支付全部费用。
(2)工程费用包括但不限于劳务费、材料费、设备费、管理费等。
4. 工程质量(1)乙方应按照相关规范和标准进行绿化工程施工,确保工程质量符合甲方的要求。
(2)如发现工程质量存在问题,甲方有权要求乙方进行整改,乙方应在(具体时间)内完成整改工作。
5. 违约责任(1)如乙方未按照合同约定时间完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金的金额为每延期一天工程费用的(具体比例)。
(2)如乙方未按照合同约定质量进行施工,甲方有权要求乙方进行整改并承担相应的违约责任。
6. 保密条款(1)双方应对本合同内容及履行过程中所涉及的商业秘密、技术资料等保密。
(2)未经对方书面允许,任何一方不得将保密信息透露给第三方。
7. 争议解决(1)双方如发生争议,应通过友好协商解决;如协商不成,可向有关部门申请调解。
(2)如调解仍未能解决争议,任何一方均有权向人民法院提起诉讼。
四、合同生效与终止1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为(具体时间)。
2. 在合同有效期内,如有需要终止合同的情况,应提前(具体时间)书面通知对方。
五、其他事项1. 本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜,双方可通过补充协议进行约定。
3. 本合同的附件包括但不限于工程图纸、设计方案等。
绿化工程施工合同
签订日期:__________签订日期:__________
3.工程质量应达到甲方要求,如有质量问题,乙方应在接到甲方通知后及时整改。
五、工程价款及支付方式
1.本工程总价款为人民币(大写):____元整(小写):¥_____元。
2.甲方在本工程开工前支付乙方合同总价款的____%作为预付款。
3.工程进度达到____%时,甲方支付乙方合同总价款的____%。
4.工程竣工验收合格后,甲方支付乙方合同总价款的____%。
2.甲方应在收到验收报告后____个工作日内组织验收。
3.验收合格后,双方签署工程验收报告,办理工程移交手续。
4.乙方对施工范围内绿化工程提供____年的质保期,质保期内免费维修。
八、违约责任
1.甲方未按合同约定支付工程价款,乙方有权停止施工,并要求甲方支付违约金。
2.乙方未按合同约定完成工程,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。
2.工程内容:主要包括绿化种植、景观小品、道路铺装、给排水、照明等工程。
三、工程期限
1.本工程自合同签订之日起开始施工,总工期为____个月。
2.如遇不可抗力因素(如自然灾害、政府行为等)导致工程延期,双方应协商解决。
四、工程质量及标准
1.本工程应按照国家和行业的相关标准及规定进行施工。
2.乙方应确保本工程所用苗木、花卉、草坪等绿化材料质量优良,成活率不低于____%。
5.工程保修金为合同总价款的____%,保修期满后,无质量问题,甲方支付乙方剩余保修金。
六、工程变更及调整
1.如甲方在本工程施工过程中提出变更要求,乙方应按照甲方的要求进行变更。
2.变更部分的工程价款,双方协商确定后,作为合同总价款的组成部分。
房地产园林绿化施工合同M说课材料
房地产园林绿化施工合同M说课材料尊敬的各位听众:大家好!今天我要和大家分享的是关于房地产园林绿化施工合同 M 的相关内容。
首先,让我们来了解一下这份合同的背景和重要性。
随着人们生活水平的提高,对于居住环境的要求也越来越高。
房地产项目中的园林绿化工程不仅能够提升小区的美观度和舒适度,还能增加房产的价值。
而园林绿化施工合同则是确保这一工程顺利进行、保障各方权益的重要法律文件。
合同 M 主要包含以下几个方面的内容:一、工程概况1、工程名称:明确了本次园林绿化工程的具体名称。
2、工程地点:详细说明了工程所在的地理位置。
3、工程规模:包括绿化面积、种植的植物种类和数量等。
4、工程内容:涵盖了从场地整理、土方工程、植物种植、景观小品设置到后期养护等一系列工作。
二、工期1、开工日期和竣工日期:规定了工程开始和结束的具体时间。
2、工期总日历天数:明确了整个工程的预计工期。
3、工期延误的处理:对于因各种原因导致的工期延误,合同中明确了责任方以及相应的处理方式。
三、工程质量1、质量标准:设定了工程应达到的质量要求,如植物的成活率、景观效果等。
2、质量检验:规定了质量检验的程序和方法,包括施工过程中的检验和竣工后的验收。
3、质量保证措施:施工方需要采取的确保工程质量的措施,如选用优质的植物材料、严格按照施工规范操作等。
四、合同价款及支付方式1、合同总价:明确了本次工程的总价款。
2、计价方式:说明价款的计算依据和方法。
3、支付方式:详细规定了工程款的支付节点和比例,如预付款、进度款、竣工款等。
五、双方的权利和义务1、发包方的权利和义务有权对工程进度、质量进行监督检查。
提供施工所需的场地、水电等基础条件。
按照合同约定支付工程款。
2、承包方的权利和义务有权按照合同要求获得相应的工程款。
严格按照合同约定的工程内容、质量标准和工期进行施工。
负责施工现场的安全管理,确保施工过程中不发生安全事故。
六、工程变更1、工程变更的程序:规定了提出工程变更的流程和审批程序。
施工合同 绿植
绿化工程施工合同工程名称:绿化工程工程地点:建设单位:施工单位:经甲、乙双方协议,本工程由乙方负责采购树苗花草,绿化工程施工。
本着相互协作,紧密配合的原则和保证工程顺利进行,特签订此合同以共同遵守。
一、工程内容和承包方式:1、工程内容包括挖机平整运土运树、种植等工程。
2、按包工、包料、包工程、包质量的大包形式承包,乙方确保所种植物全部成活,养护质保期一年,质保期内死亡植物由乙方自行购买同等质量的绿植,并负责种植及保活。
3、工程范围:徐泾河南和围墙东、东南角区域,绿化所需的材料、植物品种数量规格按配置方案。
二、工程造价:乙方按甲方要求及明细表所述内容进行绿化工程施工,工程造价(含税))为:本合同价格包含:1、甲方种植绿化周围的农户青苗费用由乙方承担。
2、当地农户及村委会如有其他诉求,由乙方负责协调并承担全部费用。
三、付款方式乙方工程完工后,经甲方验收合格,甲方付给乙方总价的90%,养护质保期一年后付清余款。
乙方需及时提供正规有效的发票。
四、工期:1、开工日期:2018年 9 月 26日。
2、竣工日期:2018年10 月20日。
3、工程竣工后清理现场,做到工完场清。
五、质量验收1、苗木栽植要求严格遵守操作规范作业,确保苗木存活率不低于100%。
2、土建工程及换土工程要按图施工。
3、苗木质量要经卫生防疫部门检验。
六、甲乙双方责任:1、甲方确保乙方施工用水及养护用水、用电。
2、甲方要为乙方提供地下隐蔽工程的资料。
3、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工,接受甲方对工程进度的监督检査。
4、工程竣工后,乙方应按本合同约定的保修期,对本工程承担质量保修检査。
5、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,安全施工,施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用,由乙方承担。
七、本合同一式两份,双方签字生效,具同等效力。
甲方(盖章): 乙方(盖章):代表(签字):代表(签字):年月日年月日。
绿化工程施工合同范本3813106944上课讲义
合同编号:绿化工程施工合同范本甲方(全称):乙方(全称):依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就景观绿化工程协商一致,特订立本合同,条款如下:一、工程概况:1、工程名称:2、工程地点:3、工程施工范围与内容:施工图纸范围内所涉及的种植土回填、土壤整理、苗木种植、绿化养护和中心水系、硬质景观及绿化给水、景观照明安装等工程,具体工程内容以施工图及联系单确定的为准。
二、工程价款的确定:1、本工程总造价暂定为人民币万元(大写:),此价款仅作为进度款支付依据,实际造价以甲乙双方共同审定的结算为准。
2、计价依据:经甲方签字认可的竣工图、施工联系单、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(版)、《浙江省安装工程预算定额》(版)、《浙江省建设工程施工取费定额》(版);3、所有材料均执行浙江版计价依据中规定的损耗率。
(我感觉这句话可以不要)4、取费说明:本工程综合费用按直接费的%计取,其他费用均不计取(含不可预见费等)。
5、硬景材料价格按以下原则确定:(1)工程涉及的主要外观装饰材料和设备的采购,采购之前乙方均需提供多种类似样品经由甲方确认、价格签证,采购时实行甲定乙供;(2)对于施工中涉及的无信息价格材料,采取双方事先协商、价格签证的方法,结算时按签证价格进入直接费;(3)如有甲供部分则以附件进行约定。
6、硬景:部分项目结算明确如下:A.甲定乙供材料价依据合同进直接费。
B.经双方协商,下列项目采取人工费包干形式(这名话改为:下列项目经双方协商,人工费按以下价格计入直接费结算);(1)普通地面花岗岩铺贴(不论花岗岩规格大小、包括普通地面台阶铺贴)元/m2;(2)圆弧型地面花岗岩铺贴(拼缝沿径切割,不论花岗岩规格大小、包括圆弧型台阶铺贴)元/m2;(3)碎拼地面花岗岩铺贴元/m2;(4)直型墙面花岗岩铺贴(不论花岗岩规格大小,包括直型压顶铺贴)元/m2;(5)圆弧型墙面花岗岩铺贴(不论花岗岩规格大小,包括圆弧压顶铺贴)元/m2;(6)雨花石铺地元/m2;(7)公共硬质景观砌体人工按元/块标准砖;(8)花园围墙、柱面砖铺贴元/m2;7、其他工程项目取费标准如下:(本句话改为:如下工程项目,按以下方法或单价进入直接费结算:)(1)种植前地形细平及土壤整理工程量按实际发生的绿化施工面积计算,综合单价为元/m2。
绿化工程施工标准合同
绿化工程施工标准合同合同背景本合同由甲方_______(简称甲方)与乙方_______(简称乙方)签订,旨在约定绿化工程施工标准,保证施工质量和双方合法权益。
合同内容1. 合同目的本合同的目的是为了约定双方在绿化工程施工过程中的权利和义务,保证施工质量和安全,同时维护双方的正当权益。
2. 绿化工程规划乙方应根据甲方提供的绿化工程规划方案,对施工进行全面的勘察、测量、规划和设计,并制定详细的施工方案和进度计划。
3. 施工标准3.1 绿化工程施工应满足国家和地方相关标准要求,并严格按照设计方案进行实施。
3.2 绿化工程施工应保证安全、无污染,保护环境和生态,确保项目进度和施工质量。
3.3 绿化工程施工中如有资料、图纸和文献等不清楚的问题,应及时与甲方沟通,一切问题应在双方协商一致后得到解决。
3.4 绿化工程施工中如遇不可抗力或其他情况影响施工进度,乙方应及时通知甲方,并与甲方商定之后调整施工进度和方案。
4. 竣工验收绿化工程施工全部结束后,乙方须申请软景验收、设施验收、工程验收。
甲方在收到乙方验收通知后应立即组织验收。
5. 合同金额合同总金额为_______人民币,按照施工进度支付,共分___期,每期付款_______元。
乙方配合甲方验收后,方可按照约定付款。
6. 违约责任如果双方出现违约行为,应根据中国有关法律法规承担相应的法律责任和赔偿责任,并应当各自承担违约的经济损失。
7. 争议处理7.1 如果在合同履行过程中出现争议,双方应协商解决;协商不成的,应申请仲裁或提交法院诉讼解决。
7.2 仲裁地为_______,仲裁裁决为终局裁决,对双方具有法律约束力。
8. 合同有效期8.1 本合同自签约日起生效,至竣工验收合格之日止。
8.2 双方如需延长合同有效期,应在合同到期前一个月内书面通知对方并经双方协商同意。
9. 附则9.1 本合同的附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
9.2 本合同未约定的事项双方可协商一致,并作出补充协议。
绿化工程施工合同(二)
绿化工程施工合同(二)一. 合同背景绿化工程施工合同(以下简称“本合同”)由甲方(以下简称“发包方”)与乙方(以下简称“承包方”)签订,双方就绿化工程施工的各项事宜达成协议。
本合同是对双方之前签订的《绿化工程施工合同(一)》的延续和补充。
二. 合同目的本合同的目的是明确双方在绿化工程施工中的权益和义务,规范工程施工过程,保证工程质量,确保按照合同约定的时间节点完成工程,以实现良好的绿化效果。
三. 合同内容1. 项目概述1.1 项目名称:本次绿化工程的项目名称为________。
1.2 工程地点:工程施工地点位于________。
1.3 工程规模:工程规模包括但不限于________。
2. 工程进度2.1 工期安排:双方约定工期为________自合同生效之日起计算,并约定各阶段或关键节点的工期。
2.2 进度款支付:根据工程进度,发包方按照约定支付工程进度款。
3. 施工标准3.1 双方约定按照相关国家标准和行业规范进行绿化工程施工,确保达到相关标准要求。
3.2 绿化植物的选择和配置需符合设计要求,确保植物的适应性和美观性。
4. 质量控制4.1 发包方有权对绿化工程施工进行全程监督和检验,发现工程质量存在问题,有权要求承包方进行整改。
4.2 承包方应按照发包方的要求提供合格的绿化植物和相关绿化材料,并确保施工过程中的材料、设备和工艺符合相关标准。
5. 成果交付5.1 绿化工程完工验收:绿化工程完工后,双方进行工程验收,确保工程质量合格。
5.2 成果交付:绿化工程验收合格后,承包方应将工程成果完整地交付给发包方。
6. 合同费用6.1 总价款:双方约定绿化工程施工的总价款为________。
6.2 工程款支付:发包方按照约定支付工程款项,具体支付方式和时间按照双方约定执行。
7. 违约责任7.1 双方约定如若一方违约,应承担相应的违约责任。
7.2 违约金:如若乙方违约,乙方应向甲方支付违约金,违约金的数额由双方协商确定。
绿化工程合同内容
绿化工程合同内容1. 合同双方绿化工程合同的双方分别是绿化工程承包商和绿化工程业主。
其中,绿化工程承包商指具备相关能力和资质,在进行绿化工程方面具有较高技术水平的企业;绿化工程业主指需要进行绿化工程的单位、个人或组织机构。
在签订合同之前,双方应该对彼此的资质、信誉、专业技术等方面进行评估和确认。
2. 绿化工程范围和要求绿化工程合同应明确工程范围和要求,包括工程面积、地形地貌、植物种类、数量和性质等。
同时,还需要明确工期、质量要求、施工技术、安全生产要求、文明施工要求等。
设计方案应当提供整体方案和细节图纸等,以确保绿化工程展现出美观、实用、生态和文化特色。
3. 价款、支付和税费绿化工程价款通常分为首付款和进度款两部分,首付款作为绿化工程承包商进行工程前期准备和购置材料的资金,进度款则在工程进度更新后的一定时间内支付。
合同应明确价款的计算方法、支付时间、比例和违约责任等。
同时需要明确税费的承担方式和比例,一般来说由业主承担。
4. 合同履行绿化工程合同应明确合同履行的方式和条件,在合同履行过程中,绿化工程承包商应遵守相关的法律、法规和技术标准,按照时间节点完成各项工程,保证工程质量和安全生产。
在工程履行期间双方应积极沟通、及时协调、保持诚信,互相信任,快速解决问题,确保工程按照设计方案全面实施。
5. 违约和解决方式如果绿化工程承包商未能按照合同约定完成工程或属于违约行为,业主有权要求其承担相应的违约责任,并要求进行赔偿。
双方应按照约定的方式和程序解决争议,如不能在协商解决的情况下,可以通过仲裁或法律程序解决争议。
6. 其他事项合同中还可以涉及其他事项,如资质证明、保证金、保险、技术服务和监理等。
需要注意的是,绿化工程合同应该依据法律法规和相关规定的要求,在双方协商的基础之上签订,并应该具有合法效力,合同中的内容应明确、具体,以便于在合同履行期间双方均能按照合同办事。
结语绿化工程合同作为一份重要的合同文件,用于规范绿化工程承包商和业主之间的关系,确保工程的顺利进行和质量的保障,有着非常重要的意义。
绿化工程建设工程施工合同
绿化工程建设工程施工合同绿化工程建设工程施工合同第一章总则第一条合同的目的和方式1.1 本合同是绿化工程建设工程施工合同(以下简称“本合同”),为明确双方权利义务,保障合同履行的顺利进行,根据《合同法》及相关法律法规的规定,由甲方(以下简称“业主”)与乙方(以下简称“承包商”)共同签署。
1.2 本合同采用书面形式,以及双方签字盖章的方式进行确认。
第二章工程内容与进度第二条工程内容2.1 业主委托承包商进行绿化工程建设工程的施工,包括但不限于以下内容:(1)土壤改良和造土工程;(2)植树造林和园林绿化;(3)灌溉系统的安装与维护;(4)草坪和花坛的设计和施工;(5)绿化设备和工具的采购和配置。
2.2 承包商将按照业主提供的施工图纸和要求,按质按量完成工程内容。
第三条工程进度3.1 承包商应按照合同约定的工期,按时完成绿化工程建设工程的施工工作。
3.2 如承包商无法按时完成工程进度,需提前向业主申请并获得书面同意。
第三章技术要求与质量保证第四条技术要求4.1 承包商应具备相应的绿化工程建设工程的施工能力,人员需具备相关资质证书,并熟悉施工工艺、材料使用及质量控制等相关技术要求。
4.2 承包商应确保施工过程中的人身安全和环境保护,并采取必要的措施进行预防和治理。
第五条质量保证5.1 承包商应确保绿化工程建设工程的质量符合国家相关标准和规定,并具备长期维护和管理的能力。
5.2 承包商应对工程实施过程中的材料和设备进行质量检验和验收,并提供相应的质量保证书。
第四章合同价款与支付方式第六条合同价款6.1 根据双方协商,合同价款为人民币万元。
具体支付方式详见第七条规定。
6.2 若工程变更、增减或其他原因导致合同价款的变动,应通过双方协商并签订书面变更协议后进行调整。
第七条支付方式7.1 合同价款分期支付,分为前期预付款、中期进度款和后期竣工验收款。
7.2 前期预付款为总价款的30%,应在合同签订后的5个工作日内支付给承包商。
某小区景观绿化工程施工合同
“xxxx”一期景观绿化工程施工承包合同文件建设单位: xxxxxxx施工单位: xxxxxxx 签订日期xxxxxxx施工合同书建设单位: xxxxxxx(以下简称“甲方”)施工单位: xxxxxxxx(以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规文件规定及上海市地方法规, 为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任, 遵循平等、自愿和诚实信用的原则, 经双方协商签订本合同, 以资共同遵照。
第一条工程名称: “xxxxxx”一期景观绿化工程第二条工程地点: xxxxxxxx第三条合同总价: 暂定为xxxxxxx 万元。
第四条工程承包范围、内容及方式a.承包范围、内容:b.景观道路:D区部分人行道路基层及地面铺装, 主干道侧平石及车库出入口石材铺装(总包道路基层施工范围以外);c.景观小品土建: D区。
1.水电安装: 所有水景系统安装以及调试和绿化喷灌系统;绿化苗木: D区。
承包方式:包工包料。
包工、包料、包工期、包质量、包苗木成活、包施工措施费、包运输的方式。
工程承包责任方式为完全责任制, 乙方对所承建的工程范围和内容的质量、工期、安全、文明标化施工等负完全责任。
本工程不得转包、分包。
第五条工程期限1. 本工程自xxxxx进场至 xxxxxx竣工。
2.施工中由于乙方的原因造成停工、返工而影响工期的, 由乙方承担违约责任、支付违约金, 并赔偿由此而造成的全部损失, 同时工期每延误一天按工程合同造价的百分之一支付罚金。
3.施工中由于非乙方原因造成, 影响乙方全部停止施工的, 乙方在情况发生的48小时内向甲方书面提出要求延长或给予协调的报告, 甲方和监理方在收到报告后7天内及时予以答复。
4. 遇下列情况经由乙方呈报甲方代表及现场监理确认、批准认可后工期可顺延。
(1)一周内非乙方原因造成停电、停水造成累计超8小时。
(2)不可抗力因素。
(3)设计图纸变更而影响工期, 报建设单位同意予以顺延。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
园林绿化工程施工合同依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》(GF--99--0201)及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就园林绿化工程施工项目经协商订立本合同:一、工程概况第1条工程概况1.1 工程名称:1.2 工程地点:1.3 工程内容:第2条工程承包范围2.1 承包范围:厂区内水系景观、绿化种植、假山喷泉、绿地内道路硬化、钢化玻璃板廊架车棚、休闲廊架、休闲亭、相关电气(详见预算表中子目)等的建设施工。
二、合同文件及图纸第3条本合同文件及解释顺序3.1 除双方另有约定以外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)双方签订的补充协议(2)本合同条款(3)中标通知书(4)投标书及其附件(5)标准、规范及有关技术文件(6)图纸(7)工程量清单(8)工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第4条适用法律、标准及规范4.1 适用法律法规:国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。
4.2 适用标准、规范名称:《城市园林绿化工程施工及验收规范》(DB11/T212-2003)、《城市园林绿化用植物材料木本苗》(DB11/T211-2003)、《城市园林绿化养护管理标准》(DB11/T213-2003)。
4.3 双方另有约定列入补充条款。
4.4 双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的,以法律、标准及规范规定为准。
第5条图纸5.1 发包人提供图纸日期及套数5.2 承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转让给第三人。
5.3 发包人对图纸的特殊保密要求:无三、双方的权利义务第六条双方派驻工地代表6.1 发包人派驻工地代表姓名:夏兴峰职权:土建工程负责人6.2 承包人派驻工地代表姓名:康文松职权:绿化施工负责人6.3 任何一方驻工地代表发生变更时,应提前7日书面通知对方,并明确指出交接时间、权限。
四、施工组织设计和工期第10条合同工期开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数预计日第11条进度计划11.1 承包人必须按照经确认的进度计划组织施工,并接受监督和检查。
因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的,承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
第12条延期开工如发生:因发包人原因造成延期开工的,由发包人承担由此给承包人造成的损失,并顺延工期;承包人不能按时开工的,应提前7日书面通知发包人并征得发包人同意,发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出延期通知的,工期不顺延。
第13条暂停施工如发生:因发包人原因停工的,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此受到的损失,相应顺延工期;因承包人原因停工的,由承包人承担发生的费用,工期不顺延。
第14条工期延误14.1 由于以下原因造成竣工日期推迟的延误,经发包人确认,工期相应顺延。
(1)发包人未能按约定日期提供图纸及开工条件;(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,使施工不能正常进行;(3)发包人未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(4)因工程量变化或重大设计变更影响工期;(5)非承包人原因停水、停电等原因造成停工;(6)不可抗力及自然灾害;(7)发包人同意工期相应顺延的其他情况;(8)其他可调整工期的因素:14.2 承包人在以上情况发生后3日内,就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人、监理方提出报告。
发包人在收到报告后7日内予以确认答复,逾期不予答复,承包人即可视为延期要求已被确认。
五、质量与检验第16条工程质量16.1 工程质量标准:__按《城市园林绿化工程施工及验收规范》中相关条款执行__ 16.2 双方对工程质量有争议时,由项目所在区县质量监督站鉴定,所需费用及由此造成的损失由责任方承担。
第17条隐蔽工程的中间验收双方约定的中间验收的部位:种植植物的定点、放线验收应在挖种植穴、种植槽前进行。
种植穴、种植槽的质量验收按照《城市园林绿化工程施工及验收规范》第6条要求执行种植土壤的质量验收按照《城市园林绿化工程施工及验收规范》第5条的要求执行。
草坪、花卉的整地质量验收按照《城市园林绿化工程施工及验收规范》第5条要求执行。
附属设施需要中间验收的项目按照《城市园林绿化工程施工及验收规范》第16条的要求执行。
施工过程中及时清理现场,重点交通道路和重点地区应在当天清理完毕,保持场地整洁。
工程中间验收,应由监理(监督)部门和施工单位分别填写验收记录并签字。
17.2 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前,承包人自检,并于48小时前书面通知发包人、监理方检验。
验收合格,发包人、监理方在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。
若在48小时内发包人、监理方不进行验收也未提出书面延期要求的,承包人可自行组织验收,发包人、监理方应承认验收记录。
验收不合格,承包人在限定时间内修改后重新验收,所需费用由承包人承担,不能影响工期。
除此之外影响正常施工的经济支出由发包人承担,相应顺延工期。
六、安全施工第18条安全施工18.1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。
18.2 发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。
发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。
因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。
第19条事故处理19.1 发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。
19.2 发包人、承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门认定处理。
七、合同价款与支付第20条合同价款(1)一经发现,应即刻更换成与苗木材料、设备清单相符品种或规格型号的产品。
(2)承包人承担工期延误责任。
25.2 承包人在苗木交验时应出具苗木产品产地证明。
25.3 承包人在苗木交验时应出具苗木产地检疫证明。
双方约定的苗木材料设备交验的标准:《城市园林绿化工程施工及验收规范》(DB11/T212-2003)中第五条之标准。
九、工程变更第26条设计变更施工中发包人对原设计变更,发包人向承包人发出书面变更通知,承包人按照通知进行变更。
如果承包人对原设计提出变更要求,经发包人、监理方批准后方可实施,并签署书面变更协议。
第27条其他变更施工中如发生除设计变更以外的其他变更时,采用协议形式双方加以确认。
第28条确定变更价款28.1 承包人应在收到变更通知或签署变更协议后5日内提出变更工程量及价款报告资料。
28.2 发包人在收到变更资料报告5日内予以确认,逾期无正当理由不确认时,视为变更报告已批准。
十、竣工验收与结算第29条竣工验收29.1 工程具备竣工验收条件,承包人以书面形式通知发包人,并向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。
发包人在收到以上文件后10日内组织验收。
发包人如无正当理由不组织验收或验收后10日内未提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。
29.2 竣工日期为本工程竣工验收通过的日期。
保修期正式开始。
十一、质量保修第31条质量保修承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
31.1 工程质量保修范围和内容:31.2 质量保修期:双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下(1)土建工程:________(2)绿化种植工程:_________质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。
第32条质量保修责任32.1 属于保修范围内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修。
32.2 发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应在24小时内到达事故现场抢修。
32.3 绿化工程在保修期内应达到2级养护标准。
32.4 保修期内发现苗木等植物材料死亡,应在种植季节按原设计品种、规格更换。
第33条保修费用33.1 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
33.2 双方约定的养护期间水、电费用的承担:_________第34条其他双方约定的其他保修事项:_______无________十二、违约与争议第35条违约责任35.1 任何一方违反本合同的约定,均应承担由此给对方造成的损失。
35.2 因承包人原因延期竣工的,应交付的违约金额:合同总价款千分之一七35.3 因承包人原因致使工程达不到质量要求的,应承担的违约责任并偿付发包方35.4 发包人不按时支付工程款的违约责任:合同总价款的千分之一七35.5 其他:_______无_________第36条争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决,协商不成的双方可依法向本合同签订地点(北京市)人民法院起诉;第38条不可抗力38.1 双方关于不可抗力范围的约定:战争灾难疫情38.2 因不可抗力导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;(2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;(3)承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;(5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担;(6)延误的工期相应顺延。
38.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
第40条合同解除40.1 双方协商一致,可以解除合同。
40.2 发包人不按合同约定支付工程款,双方又未达成延期付款协议,承包人可停止施工,停止施工超过30日,发包人仍不支付工程款(进度款),承包人有权解除合同。
40.3 承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,发包人有权解除合同。
40.4 有下列情形之一的,发包人、承包人可以解除合同:(1)因不可抗力致使合同无法履行;(2)因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。
40.5 合同按司法程序解除后,承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。
发包人应为承包人撤出提供必要协助,并按合同约定支付已完工程价款。
除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
40.6 合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
第41条合同生效及终止41.1 本合同自签订之日起生效。
41.2 本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。
第42条合同份数42.1 本合同正本二份具有同等效力,双方各持一份。