垫资承包协议(律师版)
垫资承包协议书
垫资承包协议甲方:________(公司名称、法人代表、地址、联系方式)乙方:________(公司名称、法人代表、地址、联系方式)经过双方友好协商,达成以下垫资承包协议:一、甲方向乙方提供垫资服务1、甲方将向乙方提供垫资服务,为乙方进行相关项目的开发、建设、运营等活动提供资金保障。
具体的垫资项目包括但不限于:资金垫付、借款担保等。
2、乙方在接受甲方提供的垫资服务后,应根据约定时间向甲方返还其垫付的资金,包括本金和利息。
如果乙方无法按时返还垫资款项,则需要承担相应的违约责任。
二、乙方的承包义务1、乙方同意在甲方提供垫资的前提下承担相关项目的开发、建设、运营等活动。
2、乙方承诺以最高的诚信和责任感对待甲方提供垫资的资金,不得将资金用于非约定用途,不得损害甲方的合法权益。
3、乙方应按照合同约定的时间和方式返还垫资款项,如出现违约情况,乙方应承担相应的违约责任,赔偿因其违约给甲方造成的一切经济损失。
三、垫资的利息及费用1、垫资的利息应按照甲方和乙方的约定进行计算,并在还款时一并返还。
如果乙方未按照约定的时间和方式返还,甲方有权向乙方收取逾期利息。
2、垫资的费用应由乙方承担,包括但不限于担保费、手续费、贷款手续费等。
四、保密条款1、甲方和乙方应保证对于本协议的全部内容及相关业务的经营、管理、技术、财务等资料保密,未经甲方和乙方双方书面同意,不得向任何第三方透露。
2、本协议效力履行后,甲方和乙方应将包括本协议在内的全部有关资料归还对方。
五、其他条款1、本协议任何一方若要变更或解除本协议,应提前30天书面通知对方,并经双方协商一致。
2、本协议为一式二份,甲乙双方各执一份,均具有同等的法律效力。
3、本协议的签署、履行及终止均适用中华人民共和国法律法规的规定。
如与我国法律法规不一致,以我国法律法规为准。
以上是甲方和乙方签订的垫资承包协议,本协议自双方签字以及盖章之日起生效,具有法律效力。
在履行合同过程中,双方都应遵守约定内容,加强沟通,协商解决问题,实现互利共赢。
法律垫资服务合同范本
法律垫资服务合同范本甲方(委托方):____________乙方(受托方):____________一、服务内容1.1 乙方根据甲方的委托,为甲方提供法律垫资服务,包括但不限于:诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等与案件相关的费用。
1.2 乙方在收到甲方支付的垫资费用后,应及时为甲方垫付案件相关费用。
1.3 乙方应按照甲方的要求,对垫付的费用进行管理和使用,确保费用的合理性和合规性。
二、服务费用2.1 乙方向甲方提供法律垫资服务的费用为人民币____元(大写:__________________________元整)。
2.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时向乙方支付垫资费用。
2.3 乙方在垫付费用时,应向甲方提供正规发票。
三、付款方式3.1 甲方支付垫资费用的方式为_______(银行转账、现金支付等)。
3.2 甲方应在本合同签订后____个工作日内,向乙方支付垫资费用。
3.3 甲方支付垫资费用后,乙方应及时为甲方垫付案件相关费用。
四、服务期限4.1 本合同的服务期限为____个月。
4.2 服务期限届满,如甲方仍需乙方提供法律垫资服务,双方可签订补充协议予以延长。
五、保密条款5.1 甲乙双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、个人隐私等敏感信息,应予以严格保密。
5.2 违反保密条款的,违约方应承担相应的法律责任。
六、违约责任6.1 甲乙双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务,如一方违约,应承担违约责任。
6.2 乙方未按约定时间、金额垫付费用的,甲方有权解除本合同,并要求乙方支付违约金。
6.3 甲方未按约定时间支付垫资费用的,乙方有权解除本合同,并要求甲方支付违约金。
七、争议解决7.1 甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____个月。
垫资承包合同协议书
垫资承包合同协议书合同编号:______________甲方(垫资方):______________地址:______________法定代表人:______________联系电话:______________乙方(承包方):______________地址:______________法定代表人:______________联系电话:______________鉴于甲方愿意为乙方提供垫资以支持乙方的建设项目,乙方愿意接受甲方的垫资并按照合同约定的条件偿还垫资及利息,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,订立本垫资承包合同协议书(以下简称“本合同”),以资共同遵守。
第一条垫资金额及用途1.1 甲方同意向乙方提供总额为人民币(大写)____(¥___)的垫资。
1.2 垫资用途为:乙方的____(具体项目名称)项目。
第二条垫资期限2.1 垫资期限自本合同签订之日起至____年____月____日止。
2.2 垫资期限届满,乙方应一次性偿还全部垫资本金及利息。
第三条利息及费用3.1 垫资利息按照年利率____%计算,自甲方垫资款项到达乙方指定账户之日起计算。
3.2 乙方应于每月____日前支付当月利息。
第四条偿还方式4.1 乙方可以选择以下第____种方式偿还垫资本金及利息:(1)一次性偿还;(2)分期偿还,具体分期计划为:____。
第五条偿还保障5.1 乙方应提供如下偿还保障措施:(1)____;(2)____。
第六条甲方的权利与义务6.1 甲方的权利:(1)监督乙方垫资使用情况;(2)要求乙方按期支付利息;(3)在乙方违反合同约定时,要求乙方承担违约责任。
6.2 甲方的义务:(1)按合同约定及时足额提供垫资;(2)对乙方提供的商业秘密及合同内容保密。
第七条乙方的权利与义务7.1 乙方的权利:(1)按合同约定使用垫资;(2)要求甲方按期提供垫资。
7.2 乙方的义务:(1)按合同约定使用垫资,不得挪作他用;(2)按期支付利息;(3)按合同约定偿还垫资本金及利息;(4)向甲方提供真实的财务报表和项目进展报告。
垫资承包合同协议书
垫资承包合同协议书甲方(出资方):________________乙方(承包方):________________鉴于甲方愿意为乙方提供垫资服务,乙方愿意接受甲方的垫资并按照约定履行合同义务,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,订立本垫资承包合同协议书(以下简称“本合同”)。
一、垫资内容及用途1.1 甲方同意向乙方提供总额为人民币________元(大写:_________________________元整)的垫资款项,用于乙方承包项目的前期运作资金。
1.2 垫资款项的具体用途为:____________________________________________________。
二、垫资期限及还款2.1 本合同垫资款项的使用期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
2.2 乙方应于垫资期限届满前偿还全部垫资款项,并按照本合同约定支付相应的利息。
三、利息及费用3.1 乙方应按照年利率__%向甲方支付垫资款项的利息,利息自垫资款项发放之日起计算。
3.2 除利息外,乙方还应承担与本合同相关的所有费用,包括但不限于评估费、保险费、公证费等。
四、保证金4.1 为确保本合同的履行,乙方应在本合同签订之日起__日内,向甲方指定的账户缴纳人民币________元作为保证金。
4.2 若乙方未能按时偿还垫资款项及利息,甲方有权从保证金中扣除相应的金额。
五、违约责任5.1 若乙方未能在约定期限内偿还垫资款项及利息,除应继续履行偿还义务外,还需按照未偿还金额的__%向甲方支付违约金。
5.2 若甲方未能按约定提供垫资款项,应向乙方支付相当于未提供垫资金额__%的违约金。
六、争议解决6.1 本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 双方在本合同履行过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他条款7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
法律垫资服务合同范本
法律垫资服务合同范本
【甲方(垫资方)】:_______________________
【乙方(借款方)】:_______________________
鉴于乙方因业务发展需要临时资金周转,经友好协商,甲乙双方就垫资服务事宜达成如下
协议:
一、垫资金额和用途
甲方同意向乙方提供垫资服务,垫资金额为人民币【具体金额】万元,用于【具体用途】。
二、垫资期限
垫资期限自【起始日期】起至【结束日期】止,共计【天数】天。
三、利息及费用
1. 乙方应按照年利率【具体利率】%向甲方支付利息。
2. 除利息外,乙方还需承担一次性服务费【具体金额】元。
四、还款方式
乙方应在垫资期限届满前一次性偿还全部垫资本金及应付的利息和服务费用。
五、违约责任
若乙方未能在约定期限内偿还垫资本金及利息和费用,应当按照未还清金额的日千分之
【具体数值】支付违约金。
六、保证措施
为确保乙方按时还款,乙方需提供以下担保:
1. 【担保方式一】,如抵押、质押等。
2. 【担保方式二】,如第三方担保等。
七、争议解决
因履行本合同发生的一切争议,双方应通过协商解决;协商不成时,任何一方均可向甲方
所在地人民法院提起诉讼。
八、其他条款
1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜,由双方协商补充。
甲方(盖章):乙方(盖章):
授权代表签字:授权代表签字:
签订日期:签订日期:。
垫资承包合同协议书
垫资承包合同协议书乙方(承包方):________________鉴于甲方拟对_________项目进行投资建设,并愿意委托乙方以垫资方式进行承包施工,甲乙双方本着自愿、平等、诚信、互利的原则,经过友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程规模:________________4. 工程内容:________________5. 工程质量要求:________________二、垫资金额及支付方式1. 垫资金额:甲方同意垫付给乙方人民币________元整(¥________),用于项目的启动和初期施工。
2. 支付方式:垫资金额将分__次支付,首次支付时间为合同签订后__日内,支付金额为人民币________元整(¥________);第二次支付时间为项目进度达到__%时,支付金额为人民币________元整(¥________)。
三、工程进度与验收1. 工程进度:乙方需按照甲方提供的工程计划和时间节点,保证工程按时完成。
2. 工程验收:工程完成后,由甲方组织相关专家进行验收,验收合格后方视为工程交付。
四、质量保证与售后服务1. 质量保证:乙方需严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量。
2. 售后服务:工程交付后,乙方需提供至少__年的质保服务,对出现的问题及时进行修复。
五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定时间完成工程,需向甲方支付违约金,违约金的计算方式为每逾期一天,支付未完成部分工程款的__%。
2. 如甲方未能按合同约定支付垫资金额,需向乙方支付违约金,违约金的计算方式为每逾期一天,支付未付款项的__%。
六、争议解决双方在履行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
建设工程施工承包垫资协议书
建设工程施工承包垫资协议书一、协议背景为了确保建设工程的顺利进行,甲方与乙方达成以下协议,乙方同意为甲方提供垫资服务,以保证项目的正常推进。
二、协议内容1. 甲方与乙方确认本协议适用于甲方承包的建设工程项目,具体项目名称为XXXXX。
2. 乙方同意向甲方提供垫资服务,包括但不限于提供资金、设备、材料等。
3. 乙方提供的垫资金额为XXXXX元,甲方应按照约定的进度及时偿还垫资款项。
4. 甲方应按照国家相关法律法规的要求,提供与建设工程相关的所有合法证照、资质等文件。
5. 甲方应按照乙方的要求提供项目进度、财务状况等相关信息,并保证提供的信息真实准确。
6. 乙方有权要求甲方提供担保措施,以确保垫资款项的安全性。
7. 甲方应按照合同约定的时间节点向乙方支付利息,并承担相应的利息费用。
三、协议条款1. 本协议自双方签字之日起生效,有效期为XXXXX年。
2. 甲方应按照约定的进度及时偿还垫资款项,逾期未还的,乙方有权要求甲方支付逾期利息。
3. 甲方应按照乙方的要求提供项目进度、财务状况等相关信息,如有虚假信息或隐瞒信息的行为,乙方有权解除本协议并要求甲方承担相应的违约责任。
4. 如因不可抗力等原因导致项目无法进行或延迟,甲方应及时通知乙方,并协商解决办法。
5. 本协议一经签署,双方应严格履行各自的义务,未经对方同意,不得擅自解除或变更本协议。
四、协议解除1. 本协议有效期届满后自动解除。
2. 如甲方违反本协议约定,乙方有权解除本协议,并要求甲方承担相应的违约责任。
五、争议解决本协议的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交至乙方所在地人民法院进行解决。
六、协议生效本协议一式两份,甲方和乙方各执一份,自双方签字之日起生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):日期:日期:。
承包垫资合同范本
承包垫资合同范本名称:[发包方名称]法定代表人:[法定代表人姓名]地址:[发包方地址]联系电话:[联系电话]名称:[承包方名称]法定代表人:[法定代表人姓名]地址:[承包方地址]联系电话:[联系电话]一、项目概况1. 项目名称:[项目名称]2. 项目地点:[项目地点]3. 项目内容:[具体项目内容]二、垫资方式及期限1. 乙方同意按照甲方的要求,对本项目进行垫资。
2. 垫资金额为人民币[垫资金额]。
3. 垫资期限自本合同签订之日起至[垫资期限截止日期]止。
三、还款方式及期限[还款方式][还款期限]四、双方权利和义务1. 双方应按照本合同的约定履行各自的义务。
2. 甲方应按照约定的时间和方式向乙方偿还垫资款。
3. 乙方应按照约定的垫资方式和期限为甲方提供垫资。
五、违约责任1. 若甲方未按照约定的时间和方式向乙方偿还垫资款,每逾期一天,应按照垫资款的[违约比例]向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按照约定的垫资方式和期限为甲方提供垫资,应承担相应的违约责任。
六、争议解决本合同在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________________法定代表人或授权代表(签字):________________签订日期:______年____月____日乙方(盖章):__________________法定代表人或授权代表(签字):________________签订日期:______年____月____日。
垫资承包协议
垫资承包协议协议名称:垫资承包协议甲方:(以下简称“甲方”)地址:联系人:电话:乙方:(以下简称“乙方”)地址:联系人:电话:鉴于甲方拟进行某项工程项目的承包,需要获得垫资支持;乙方愿意为甲方提供垫资服务,双方经友好协商,达成如下协议:一、垫资金额及方式1.1 甲方需要的垫资金额为【具体金额】,由乙方提供。
1.2 垫资金额将以【支付方式】的方式支付给甲方,具体支付时间和方式双方另行协商确定。
二、垫资利息2.1 甲方同意按照乙方规定的利率支付垫资利息,利息计算方式如下:【具体计算方式】。
2.2 垫资利息的支付时间和方式双方另行协商确定。
三、垫资期限及返还方式3.1 垫资期限为【具体期限】,自协议生效之日起计算。
3.2 垫资期限届满后,甲方应按照以下方式返还垫资金额及利息:a) 甲方在【具体期限】内将项目收入中的【具体比例】用于偿还垫资金额及利息;b) 若垫资金额及利息未能在【具体期限】内全额返还,甲方应在【具体期限】届满之日起的【具体时间】内支付剩余金额。
四、违约责任4.1 若甲方未按照约定时间返还垫资金额及利息,甲方应向乙方支付逾期返还金额的【具体比例】作为违约金。
4.2 若乙方未按照约定时间支付垫资金额,乙方应向甲方支付逾期支付金额的【具体比例】作为违约金。
4.3 除非出现不可抗力或经双方协商一致,否则违约方应承担由此产生的一切费用和损失。
五、协议解除5.1 在以下情况下,本协议可被解除:a) 双方协商一致解除;b) 一方严重违反协议,经另一方书面通知后,未在【具体时间】内改正;c) 因不可抗力导致无法履行协议的情况。
六、保密条款6.1 双方应对在履行本协议过程中所涉及的商业秘密和机密信息予以保密。
6.2 未经对方书面同意,任何一方不得向第三方透露、泄露或使用对方的商业秘密和机密信息。
七、争议解决7.1 凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议,双方应友好协商解决;如协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程合同垫资
工程合同垫资【】甲方(业主):________乙方(承包商):________鉴于甲乙双方就________工程项目(以下简称“本工程”)的建设达成合作意向,现就本工程的资金垫付事宜,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,甲乙双方协商一致,订立如下垫资条款:一、垫资金额与用途1. 甲方同意为乙方垫付本工程所需资金总额不超过人民币________元(大写:________元整),用于本工程的材料采购、设备租赁、人工工资等必需费用。
2. 垫资金额应根据工程进度和实际需要分批支付,具体支付时间及金额由甲乙双方另行商定。
二、垫资利息1. 对于甲方垫付的资金,乙方应按照年利率________%向甲方支付利息。
2. 利息自垫资款项实际支付之日起计算,至垫资款项全部偿还之日止。
三、还款方式1. 乙方应在本工程竣工验收合格后的________日内一次性还清全部垫资款项及相应利息。
2. 如乙方未能按期偿还垫资款项,应按未还款项的千分之五每日计收违约金。
四、保证措施1. 为确保垫资款项的及时偿还,乙方同意以其在本工程中的权益作为担保。
2. 乙方应向甲方提供相应的担保物或第三方担保函。
五、违约责任1. 如甲方未能按照约定提供垫资款项,应承担违约责任,赔偿乙方因此造成的损失。
2. 如乙方未能按照约定使用垫资款项或未能按期还款,应承担违约责任,赔偿甲方因此造成的损失。
六、其他事项1. 本垫资协议作为本工程合同的补充,与本工程合同具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜,甲乙双方可另行协商解决。
3. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):________乙方(盖章):________签订日期:________。
其他合同-垫资承包协议精简版范文
其他合同-垫资承包协议
其他合同-垫资承包协议
一、协议背景及目的
本协议旨在明确双方就垫资承包事宜进行约定和规定,确保双方权益的保护,达到合作共赢的目标。
二、定义
1. 垫资方:指提供垫资支持的一方。
2. 承包方:指接受垫资支持并承担相应责任的一方。
三、垫资条件与金额
1. 垫资条件:
承包方已经签订相关承包合同;
涉及的项目已经获得相关政府部门的审批;
具备履行合同的能力和经验。
2. 垫资金额:垫资方将根据项目需要和承包方的要求确定垫资金额,双方应在协议中明确约定。
四、垫资方式与还款方式
1. 垫资方式:垫资方将根据具体情况,可选择通过一次性垫资或分期垫资的方式进行资金的支持。
2. 还款方式:
承包方应按照约定的时间和金额按时进行还款;
还款应通过银行转账等方式进行。
五、违约责任
1. 若垫资方未按时垫资或垫资金额不符合约定,垫资方应承担违约责任,并赔偿承包方造成的损失。
2. 若承包方未按照约定的时间和金额进行还款,承包方应承担违约责任,并向垫资方支付相应的违约金。
六、保密条款
双方在协议执行期间及协议终止后仍应对协议涉及的商业机密、技术秘密等保持保密,不得向任何第三方透露或公开。
七、争议解决
双方因本协议产生的争议应通过友好协商解决,若协商不成,可提交至所在地有管辖权的人民法院解决。
八、协议生效及终止
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为_______;
2. 若协议有效期届满,且双方未对协议终止提出异议,则本协议自动终止。
-
请根据具体情况对以上内容进行修改和完善,以确保协议的准确性和合法性。
垫资承包协议(律师版)
建设工程施工承包垫资协议书甲方:乙方:依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:一、工程名称:二、工程地点:三、工程项目:总建筑面积约平方米(栋楼)。
四、进场时间:定于年月底前(以进场通知书为准)。
五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。
六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
七、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。
八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。
九、工程造价:本工程投资额约亿元人民币。
十、结算方式和计价标准:1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《2003年建筑工程消耗量定额》、《2003年安装工程消耗量定额》和《2006建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3、工人工资单价:执行35元/工日。
4、施工措施费按取费标准的60%计算;5、规费双方按规定各自缴纳,双方积极做工作力争享受最优惠政策。
6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。
7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下,优先考虑使用。
十一、付款办式:1、本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,20个月后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。
利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。
2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。
其他合同-垫资承包协议(1范本)
其他合同-垫资承包协议1. 引言本合同由甲方(垫资方)和乙方(承包方)双方自愿订立,为保障项目顺利进行,约定双方在垫资承包过程中的权利义务。
本合同内容适用于在垫资承包项目中的一切事宜。
2. 协议内容2.1 垫资额度甲方同意向乙方提供垫资额度,用于项目实施的资金支持。
垫资额度为(具体数字),其中包括各项实施所需的费用和开支。
2.2 垫资期限垫资期限为从本合同生效之日起至项目完工,并经双方确认验收后的(具体天数)。
2.3 垫资利率甲方向乙方垫资提供的资金按照(具体利率)年利率计算利息,乙方应按期偿还利息。
2.4 偿还方式乙方应按照本合同约定的方式进行偿还,包括但不限于一次性偿还、分期偿还等。
垫资偿还方式应在项目实施前进行明确约定,并以书面形式确认。
2.5 违约责任1.若甲方未按照本合同约定的条件和期限向乙方垫资,应承担违约责任,并按照双方协商的方式进行补偿。
2.若乙方未按照本合同约定的条件和期限偿还垫资金额及利息,应承担违约责任,并按照双方协商的方式进行补偿。
2.6 合同解除1.若因不可抗力等非双方控制的原因导致垫资项目无法继续进行,本合同将被解除,乙方应及时退还已垫资的金额及利息。
2.若因乙方违约等原因导致项目中止或无法继续进行,甲方有权解除本合同,并要求乙方承担相应的赔偿责任。
2.7 争议解决本合同履行过程中如发生争议,双方应通过友好协商解决。
协商不成的,应提交相关争议到签订本合同所在地的人民法院解决。
3. 其他条款3.1 本合同生效与变更本合同自双方盖章之日起生效,并对双方具有约束力。
如需对合同内容进行修改或变更,应经双方协商一致,并以书面形式确认。
3.2 本合同附件本合同的附件包括但不限于: - 附件1:项目计划表 -附件2:垫资额度及利率确认函本合同附件与本合同具有同等效力,与本合同内容一并构成本合同的完整部分。
3.3 合同补充与终止双方可对本合同的具体内容进行补充,并以书面形式确认。
本合同终止后,双方应完成结算和清偿事宜。
承包垫资合同范本
承包垫资合同范本合同编号:_______甲方(垫资方):_______乙方(承包方):_______鉴于:1. 甲方是一家专业从事垫资业务的机构,拥有丰富的垫资经验和资金实力。
2. 乙方是一家具备相应资质的承包商,愿意接受甲方的垫资服务以完成特定工程项目。
双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经友好协商,达成如下协议:第一条项目概况1.1 本合同涉及的项目为:_______(项目名称),项目地点位于:_______(具体地点)。
第二条垫资范围及金额2.1 甲方同意为乙方提供总额为人民币_______元(大写:_______元整)的垫资金额。
2.2 垫资的具体用途为:_______(详细说明垫资用途,如材料采购、劳务费用等)。
第三条垫资期限3.1 本合同项下的垫资期限自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
第四条利息及费用4.1 乙方同意按照年化利率_______%向甲方支付利息。
4.2 利息的计算方式为:_______(说明利息计算方式,如按日计息、按月计息等)。
4.3 除利息外,乙方无需向甲方支付其他任何费用。
第五条垫资的支付与偿还5.1 甲方应按照乙方的垫资申请,将垫资款项支付至乙方指定的账户。
5.2 乙方应按照约定的期限和方式向甲方偿还垫资本金及利息。
第六条项目的管理与监督6.1 乙方应保证项目的质量和进度,并接受甲方的监督和管理。
6.2 甲方有权对项目的进展情况进行检查和评估,乙方应予以配合。
第七条违约责任7.1 如乙方未按约定用途使用垫资款项,甲方有权要求乙方立即偿还全部垫资本金及利息,并支付违约金。
7.2 如乙方未按约定期限偿还垫资本金及利息,甲方有权要求乙方支付逾期利息,并追究乙方的违约责任。
第八条争议解决8.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
8.2 双方在履行本合同过程中发生的任何争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
垫资承包协议
垫资承包协议协议名称:垫资承包协议一、协议背景本协议由以下双方于(日期)签署,双方确认并同意在(项目名称)的垫资承包事宜上达成以下协议。
二、协议内容1. 定义(定义条款,对于协议中出现的特定术语进行明确解释)2. 垫资责任(承包方名称)同意在本协议签署之日起,为(项目名称)提供垫资服务,包括但不限于提供资金、支付相关费用等。
3. 垫资金额(承包方名称)同意提供的垫资金额为(金额),该金额应足以满足(项目名称)的资金需求。
4. 垫资利息(承包方名称)同意为提供的垫资金额收取利息,利息率为(利率),计息方式为(计息方式),具体计算方式详见附件A。
5. 垫资期限(承包方名称)同意在本协议签署之日起,为(项目名称)提供垫资服务的期限为(期限),具体期限详见附件B。
6. 垫资偿还(项目方名称)同意在(垫资期限)内按照约定的还款计划偿还垫资金额及利息。
还款计划详见附件C。
7. 违约责任(项目方名称)同意在未按照约定的还款计划偿还垫资金额及利息的情况下,承担违约责任,包括但不限于支付违约金、承担法律责任等。
8. 协议终止本协议在以下情况下终止:(列举可能导致协议终止的情况,如还款完毕、双方一致解除协议等)9. 保密条款双方同意在协议履行过程中保守协议内容及相关商业机密,不得向第三方透露,除非获得另一方的书面许可。
10. 争议解决双方同意在协议履行过程中如发生争议,应通过友好协商解决。
如协商未果,应提交至(仲裁机构)进行仲裁。
11. 其他条款(根据具体情况,列举可能需要补充的其他条款)三、附件附件A:垫资利息计算方式附件B:垫资期限明细附件C:还款计划四、协议生效本协议自双方签署之日起生效,并具有法律效力。
五、协议变更与解释任何对本协议的修改或补充,应经双方书面同意并签署补充协议。
本协议的解释权归双方共同所有。
六、协议终止本协议在以下情况下终止:(列举可能导致协议终止的情况,如还款完毕、双方一致解除协议等)七、法律适用与管辖本协议的解释、变更、执行和争议解决,适用(适用的法律),并受(管辖法院)的管辖。
垫资承包协议
垫资承包协议协议名称:垫资承包协议【协议背景】本协议由以下双方共同签署,包括:甲方:(以下简称“甲方”)地址:联系人:电话:乙方:(以下简称“乙方”)地址:联系人:电话:【协议目的】本协议旨在明确甲方向乙方提供垫资承包服务的具体条件、责任和权益,以确保双方的合作顺利进行。
【协议条款】第一条合作内容1.1 甲方同意向乙方提供垫资承包服务,具体包括但不限于:提供资金支持、协助乙方进行资金调配和管理等。
第二条垫资金额2.1 甲方同意按照乙方的需求,提供垫资金额为___________(大写:_________________)人民币。
第三条垫资利息3.1 甲方向乙方提供的垫资金额,乙方应按照双方约定的利率支付垫资利息,利率为___________%。
第四条垫资期限4.1 垫资期限为从本协议签署之日起至乙方完成相关项目或合同履行之日止。
第五条垫资条件5.1 乙方应提供相关项目或合同的详细信息,包括但不限于项目计划、资金需求、预期收益等,并保证所提供的信息真实有效。
第六条垫资返还6.1 乙方应按照约定的时间和方式,将垫资金额及利息一次性返还给甲方。
第七条违约责任7.1 若乙方未按照约定时间和方式返还垫资金额及利息,乙方应向甲方支付违约金,违约金金额为垫资金额的___________%。
第八条保密条款8.1 本协议的任何一方在履行本协议过程中所获得的对方的商业秘密、财务数据以及其他保密信息,应予以保密,并不得向任何第三方透露。
第九条争议解决9.1 本协议履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交甲方所在地的仲裁机构进行仲裁。
【协议生效】本协议自双方签字盖章之日起生效,并具有法律效力。
【协议解除】本协议在以下情况下解除:1. 双方协商一致解除;2. 乙方按照约定时间和方式返还垫资金额及利息。
【协议变更】本协议的任何变更或补充,应经双方书面协商一致,并以补充协议的形式进行。
【协议终止】本协议在以下情况下终止:1. 双方协商一致终止;2. 根据法律法规的规定终止。
垫资合作协议范本
垫资合作协议范本甲方(垫资方):乙方(借款方):丙方(担保方):鉴于甲方愿意向乙方提供垫资服务,乙方需要甲方提供垫资以完成特定项目或交易,丙方愿意为乙方的还款提供担保,经甲乙丙三方协商,达成如下协议:一、垫资金额及用途1. 甲方同意向乙方提供人民币【垫资金额】元整(大写:【垫资金额】元整)的垫资服务。
2. 乙方同意将甲方提供的垫资金用于【垫资用途】,并确保该垫资金仅用于约定的用途,不得挪作他用。
二、垫资期限1. 甲乙双方同意,垫资期限为【垫资期限】个月,自甲方实际向乙方提供垫资金之日起计算。
2. 如乙方提前还款,应提前通知甲方,并按照实际使用垫资金的时间计算利息。
三、利息及费用1. 乙方应按月向甲方支付垫资利息,利息率为【月利率】%。
2. 乙方应承担与垫资相关的其他费用,包括但不限于手续费、评估费、公证费等,具体费用双方协商确定。
四、还款方式及期限1. 乙方应按照甲乙双方约定的还款计划向甲方还款,还款方式为【还款方式】,如一次性还款、分期还款等。
2. 乙方应按照约定的还款期限【还款期限】内还清全部垫资金及利息。
五、担保条款1. 丙方作为担保方,为乙方的还款提供担保。
2. 如乙方未能按照约定还款,丙方应承担连带责任,向甲方清偿乙方的债务。
六、违约责任1. 如乙方未能按照约定用途使用垫资金,甲方有权要求乙方立即归还垫资金及相应利息。
2. 如乙方未能按照约定还款期限还款,甲方有权要求乙方支付逾期利息,逾期利息为垫资利率的【逾期利率】%。
3. 如丙方未能履行担保责任,甲方有权要求丙方承担相应的违约责任。
七、争议解决如甲乙丙三方在履行本协议过程中发生纠纷,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本协议一式三份,甲乙丙三方各执一份。
2. 本协议自甲乙丙三方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):丙方(盖章):签订日期:【签订日期】请注意,本垫资合作协议范本仅供参考,具体条款应根据甲乙丙三方的实际情况和需求进行调整和补充。
其他合同-垫资承包协议(2024精)
其他合同-垫资承包协议1. 引言2. 协议双方3. 垫资金额及支付方式3.1 垫资金额垫资方将向承包方提供垫资金额,金额为[垫资金额],以支持承包项目的进行。
3.2 支付方式垫资方应在合同签订后的[支付时间]内将垫资金额支付给承包方。
支付方式为[支付方式]。
4. 垫资利息4.1 利息计算方式垫资方向承包方提供的垫资金额将按照[利息计算方式]进行计算利息。
4.2 利息支付时间承包方应在每个[利息支付时间]内支付相应的垫资利息给垫资方。
4.3 利息支付方式利息支付方式为[利息支付方式]。
5. 垫资使用范围及限制5.1 垫资使用范围承包方应将垫资金额用于支持承包项目的进行,包括但不限于材料采购、人工费用和设备租赁等。
5.2 垫资使用限制承包方不得将垫资金额用于非承包项目或其他违法行为。
如承包方违反垫资使用限制,垫资方有权要求返还垫资金额并终止本协议。
6. 垫资期限及返还方式6.1 垫资期限垫资期限为[垫资期限],即自垫资方支付垫资金额之日起至垫资返还完成之日止。
6.2 垫资返还方式承包方应在垫资期限届满之日起[返还期限]内将垫资金额及利息一次性返还给垫资方。
7. 违约责任7.1 垫资方违约责任垫资方如未按照本协议约定的时间和方式支付垫资金额,应承担按[违约责任]约定的违约责任。
7.2 承包方违约责任承包方如未按照本协议约定的时间和方式返还垫资金额及利息,应承担按[违约责任]约定的违约责任。
8. 保密义务双方应对本协议的所有内容保密,不得向任何第三方披露或透露。
本协议生效后,只有在双方达成一致的目的或经双方书面同意的情况下,才能解除保密义务。
9. 协议生效与终止9.1 协议生效本协议自双方盖章之日起生效。
9.2 协议终止10. 争议解决本协议的解释和执行均适用[法律适用法]法律。
如发生争议,应由双方协商解决;如协商不成,应提交[仲裁机构]进行仲裁。
11. 其他条款本协议的变更、补充及附加条款须经双方书面同意。
建设工程施工承包垫资协议书(二)
建设工程施工承包垫资协议书(二)协议书日期:xxxx年xx月xx日甲方:(甲方名称)法定代表人/授权代表:地址:联系电话:乙方:(乙方名称)法定代表人/授权代表:地址:联系电话:鉴于:甲方与乙方签订了建设工程施工承包垫资协议书(一),约定了相关的项目、垫资金额、支付方式等等。
根据双方的协议约定,现甲方需要向乙方申请继续垫资,故甲乙双方根据有关法律、法规的规定,经友好协商,达成以下协议:一、垫资金额1.1 甲方同意向乙方继续垫资,垫资金额为人民币(大写)(小写)元整,用于项目(项目名称)。
二、垫资条件2.1 乙方在收到甲方垫资前,应提供符合法律法规的项目进展情况报告,以及相关证明文件,并保证提供的证明文件及情况报告真实有效。
2.2 乙方应向甲方提供资金监管机构出具的垫资审核意见书,确保垫资所使用的资金合规合法,并按照监管机构的要求使用资金。
三、垫资支付及利息3.1 甲方应在本协议签订后的3个工作日内,将垫资款项一次性支付至乙方指定的银行账户。
3.2 垫资金额的支付方式如下:(详细描述支付方式,如电汇、支票等)3.3 乙方应按照约定时间和方式偿还垫资本金和利息。
利息计算方式以乙方实际使用的垫资金额、计息时间和约定的年利率为基础。
四、垫资利息的计算方法与支付4.1 垫资利息按照年利率(%)计算,自垫资支付之日起开始计息,到乙方按照约定归还垫资本金的日期为止。
4.2 垫资利息的支付方式如下:(详细描述支付方式,如电汇、支票等)五、甲乙双方的权利义务5.1 本协议生效后,甲方有权要求乙方提供与垫资有关的必要信息及证明文件,并对其进行审查。
5.2 乙方应按照国家相关法律法规和甲方的要求,如实提供与垫资有关的进展情况、使用资金等信息,并配合相关部门的监督检查。
5.3 如乙方未按本协议约定的时间和方式偿还垫资本金和利息,甲方有权要求乙方按照约定支付,或者根据法律法规的规定采取合法的方式进行追偿。
六、保密条款6.1 协议签订后,甲乙双方应对本协议的内容及相关资料保守秘密,并采取必要的保密措施,不得向任何第三方披露或透露。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程施工承包垫资协议书
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程项目:总建筑面积约平方米(栋楼)。
四、进场时间:定于年月底前(以进场通知书为准)。
五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。
六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
七、施工工期:
自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。
八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。
九、工程造价:本工程投资额约亿元人民币。
十、结算方式和计价标准:
1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《2003年建筑工程消耗量定额》、《2003年安装工程消耗量定额》和《2006建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3、工人工资单价:执行35元/工日。
4、施工措施费按取费标准的60%计算;
5、规费双方按规定各自缴纳,双方积极做工作力争享受最优惠政策。
6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。
7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下,优先考虑使用。
十一、付款办式:
1、本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,20个月后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖
处理或到人民法院提起诉讼。
利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行
同期贷款基准利率。
2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。
十二、协议履约金的支付与返还
1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金万元,待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲
方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签
订《建设工程施工合同》。
3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
十三、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平,提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方
施工。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
十四、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防盗,确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济
赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料,如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进
行材料试化验,经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。
8、乙方必须参加公开竞标,同等条件保证乙方中标。
十五、违约责任
1、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向临沂市人民法院起诉。
2.乙方如因自身实力原因,无法承担施工所需的垫付资金,影响工程进度、质量等,
一切经济损失由乙方自负。
停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任,三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
3本协议与正签合同具有同等法律效力。
十六、
本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙双方各执一份,自
双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
地址:地址:
年月日年月日。