建设工程施工合同(示范文本)
建设工程施工合同书通用版范本(3篇)
建设工程施工合同书通用版范本发包人(全称):_____ 承包人(全称):_____ 根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1、工程名称:_____。
2、工程地点:_____。
3、工程立项批准文号:_____。
4、资金来源:_____。
5、工程内容:_____。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6、工程承包范围:_____。
二、合同工期计划开工日期:_____年_____月_____日。
计划竣工日期:_____年_____月_____日。
工期总日历天数:_____天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合_____标准。
四、签约合同价与合同价格形式1、签约合同价为:人民币(大写_____)(¥_____元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写_____)(¥_____元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写_____)(¥_____元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写_____)(¥_____元);(4)暂列金额:人民币(大写_____)(¥_____元);2、合同价格形式:_____。
五、项目经理承包人项目经理:_____。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
建设工程施工合同示范文本(精选27篇)
建设工程施工合同示范文本(精选27篇)篇1:建设工程施工合同示本发包人(全称):______________________承包人(全称):______________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:_____________________工程地点:________________________工程内容:________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_____________________二、工程承包范围承包范围:_____________________三、合同工期开工日期:______________________竣工日期:____________________________合同工期总日历天数_________________天。
四、质量标准工程质量标准:________________________五、合同价款金额(大写):______________________元(人民币)¥:______________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的'定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:____________年________月________日合同订立地点:_____________________________本合同双方约定______________________后生效。
建设工程施工合同书(示范文本)6篇
建设工程施工合同书(示范文本)6篇篇1甲方(发包方):___________________________地址:_____________________________________法定代表人:_____________________________联系方式:_______________________________乙方(承包方):___________________________地址:_____________________________________法定代表人:_____________________________联系方式:_______________________________鉴于甲方需要建设_____________工程,经过合法程序,同意由乙方承担该工程的施工任务。
为明确双方权益,确保工程顺利进行,经甲、乙双方友好协商,达成如下合同条款,以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称:_____________________________2. 工程地点:_____________________________3. 工程内容:_____________________________4. 工程规模及结构形式:_____________________________二、合同工期及进度安排1. 工程开工日期:_____________________________2. 工程竣工日期:_____________________________3. 工程进度计划及关键节点:_____________细节条款约定____________三、工程承包方式及范围1. 承包方式:乙方采用包工包料方式承包本工程。
2. 承包范围:包括但不限于基础工程、主体结构、装饰装修、水电安装等。
3. 排除范围:____________细节条款约定____________。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价:人民币____________元(大写:____________元整)。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1甲方(发包方):_________________________地址:___________________________________法定代表人:___________________________联系方式:_____________________________乙方(承包方):_________________________地址:___________________________________法定代表人:___________________________联系方式:_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就相关工程施工事宜达成如下协议:一、工程概况工程名称:_____________________________工程地点:_____________________________工程规模:_______________________________________(具体描述工程规模)工程内容:包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体细节见附件《工程量清单》。
二、合同工期开工日期:_____________________________竣工日期:_____________________________合同总工期:______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款(大写):人民币__________元整,(小写):¥______元。
具体支付方式和时间如下:开工前预付一定比例款项,施工过程中按进度支付款项,竣工验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务,甲方应按照约定支付款项。
如因甲方原因导致工程延期或停工,应支付相应的违约金。
具体金额及支付方式见合同附件。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工,确保工程质量符合相关要求。
建设工程施工合同示范文本5篇
建设工程施工合同示范文本5篇第1篇示例:建设工程施工合同示范文本甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)为了明确甲乙双方在建设工程项目中的权利和义务,双方经友好协商,就下列建设工程施工合同事宜达成如下约定:一、项目基本情况1.1 项目名称:(填写项目名称)1.2 项目地点:(填写项目详细地址)1.3 建设内容:(简要描述建设内容)1.4 工程规模:(填写工程规模)1.5 工程造价:(填写工程总造价)1.6 工程周期:(填写工程工期)二、工程范围2.1 本合同项下的工程范围包括但不限于:(详细列出工程范围)三、施工标准3.1 乙方应按照国家相关规定、土木建筑技术标准及甲方要求,确保工程质量符合相关标准。
3.2 若工程质量不符合相关标准,乙方应承担相应责任并承担修复费用。
四、工程价格及支付方式4.1 工程总价:(填写工程总价)4.2 付款方式:甲方应按照工程进度支付工程款项。
4.3 工程款项支付期限:(具体列出各阶段付款时间)五、工程管理5.1 工程管理:乙方应负责工程进度管理、质量管理和安全管理。
5.2 工程进度:乙方应按照工程计划,保证工程进度按时完成。
六、工程延期和罚款6.1 若因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应罚款。
6.2 工程延期原因包括但不限于:自然灾害、政府限制、劳动力不足等。
七、工程保修7.1 工程竣工后,乙方应提供指定保修期,对工程进行免费保修。
7.2 保修期为:(填写保修期限)7.3 保修范围:保修范围包括工程质量问题和施工问题,但不包括外部人为原因造成的损坏。
八、合同变更8.1 任何一方需变更合同内容,应经双方协商一致,并签署书面变更协议。
8.2 变更协议应确认变更内容、变更原因、变更时间等。
九、合同解除9.1 若因不可抗力因素导致工程无法继续施工,乙方应提前通知甲方,并经双方协商解除合同。
9.2 若乙方违约,甲方有权解除合同并要求赔偿损失。
十、争议解决本合同如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方有权向人民法院提起诉讼。
建设工程施工合同示范文本通用版5篇
建设工程施工合同示范文本通用版5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建设工程施工合同示范文本通用版甲方:(委托方)地址:法人代表:联系人:联系电话:乙方:(承包方)地址:法人代表:联系人:联系电话:鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目的承包工程服务,满足双方的共同利益,经甲、乙双方友好协商,特订立本合同。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
第一条工程项目名称甲方拟委托乙方承担的工程项目名称为:第二条工程项目地点工程项目位于:第三条工程内容乙方应按照甲方要求承担工程项目的设计、施工、监理等全部或部分工作,并承诺提供合格的工程材料及设备,确保工程质量和工期。
第四条工程合同金额本次工程项目的总承包金额为人民币(大写)。
第五条工程工期工程项目的工期为自合同生效之日起至年月日为止,双方经协商可以适当延长或缩短工程工期。
第六条税收及支付方式1. 乙方应承担本次工程项目相关的一切税费,甲方不承担任何税费。
2. 工程款支付方式:本合同按工程进度及质量情况分次付款,首次付款为合同总金额的30%,每次付款前,乙方应向甲方提交验收报告。
第七条违约责任1. 任一方违反本合同规定,未能履行合同义务的,应承担相应的违约责任。
2. 一方在合同履行中遭受的损失,应由违约方承担相应的赔偿责任。
第八条保密条款双方在履行合同过程中所获知的商业秘密,应严格保密,不得泄露给第三方,否则应承担相应法律责任。
第九条合同变更1. 双方如需对本合同内容进行任何更改或补充,应经双方书面协商一致,并签署书面的合同变更协议。
2. 合同变更协议的内容应以书面形式具有法律效力。
第十条争议解决合同履行过程中,如发生争议,应经双方友好协商解决;协商不成的,可根据相关法律法规提起诉讼。
第十一条其他约定1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商确定并签署补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程项目结算完毕之日终止。
(完整word版)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局1第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程内容:。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
建设工程施工合同书(示范文本)5篇
建设工程施工合同书(示范文本)5篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就乙方承包甲方建设工程施工事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程内容:_________________________4. 工程规模:_________________________二、合同工期1. 承包方式:根据甲方要求,乙方采用包工包料方式进行施工。
2. 开工日期:本工程定于______年______月______日开工。
3. 竣工日期:本工程定于______年______月______日竣工。
4. 合同工期顺延:因不可抗力因素导致工程延误,经甲方确认后工期相应顺延。
三、工程质量标准及保修期1. 工程标准:本工程按照国家和地方现行的有关施工规范和质量验收标准执行。
2. 保修期限:工程竣工验收后,乙方负责保修一年。
保修期间出现的质量问题,乙方负责免费维修。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价:大写____________元整,小写¥______元(具体造价根据工程实际结算)。
2. 支付方式:甲方按照工程进度支付工程款。
工程竣工验收合格后,支付至总造价的______%,剩余______%作为质保金,一年后无质量问题一次性付清。
五、甲方责任1. 甲方负责提供施工所需的水电资源及施工场地。
2. 甲方有权监督乙方的施工过程,确保工程质量和进度。
3. 甲方应按照合同约定支付工程款。
六、乙方责任1. 乙方负责施工范围内的全部工程内容,严格执行施工规范、安全操作规程等技术要求和标准,确保工程质量。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1建设工程施工合同范本(示范文本)甲方:(委托方名称)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:联系方式:乙方:(承包方名称)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:联系方式:为了明确双方之间的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经双方友好协商,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议并订立本合同:第一条合同范围1. 乙方承担本合同项下的建设工程施工任务,包括但不限于施工布置、施工管理、施工进度控制等。
2. 本合同的工程名称、位置、规模和内容详见附件《建设工程施工合同附件》。
第二条工程价款1. 工程合同价款为人民币(¥)_______元整。
2. 工程价款的支付方式为(______)分期付款,具体支付比例和时间详见附件《付款方式及时间安排》。
第三条工程质量1. 乙方承担本合同项下工程的质量安全责任,确保工程符合相关国家标准和法律法规的规定。
2. 工程质量监管机构为_______,乙方接受监督并按照相关规定参与监督工作。
第四条工程进度1. 乙方应按照甲方的要求,合理安排工程进度,保证工程按时完工。
2. 工程进度如有延误,乙方应按照《建设工程施工合同附件》中的约定承担相应责任。
第五条材料及设备供应1. 乙方负责向甲方提供真实、合格的材料和设备,确保工程施工的正常进行。
2. 乙方不得私自更换原材料和设备,如需更换应提前征得甲方的书面同意。
第六条竣工验收1. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,合格后方可正式交付使用。
2. 如工程验收不合格,乙方应在规定时间内整改,并重新申请验收。
第七条合同变更1. 任何变更本合同内容的事项,须经双方书面协商一致并签署书面合同变更协议。
2. 合同变更后,双方应按照变更后的合同条款执行。
第八条违约责任1. 一方违反本合同之约定,给对方造成损失的,应当承担违约责任。
2. 如甲方未按时支付工程价款的,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付滞纳金。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2013-0201)第一章总则第一条本合同是根据中华人民共和国相关法律法规制定的,用于建设工程施工的合同。
本合同所称建设工程是指包括房屋、道路、桥梁、水利工程、机电设备安装等工程。
第二条合同双方应当遵守法律、法规以及本合同的约定,诚信、公正、合理地履行各自的义务。
第三条本合同采用自愿协商、平等互利的原则达成,经各方签字盖章后生效。
合同双方共同认可本合同的法律效力。
第四条本合同涉及的附件如下:1. 施工图纸及设计文件:包括工程效果图、构造、设备、装修等图纸文件。
2. 技术规范和标准:包括建设工程的施工标准、质量验收标准等。
3. 工程量清单:详细列出建设工程所需的各项材料、设备等数量及规格。
4. 施工进度计划:明确工程的施工时间、工期等。
5. 建设工程招投标文件:包括工程招标公告、投标文件等。
第二章工程内容与工期第五条承包人应按照施工图纸和设计文件要求进行施工。
施工过程中如有变更,应及时与发包人协商并签署变更合同。
第六条施工工期从开工日期起计算,双方约定的工期为__天/月/年。
如遇不可抗力或其他特殊情况导致工期延长的,应及时通知发包人并申请延期。
第三章工程质量与验收第七条施工过程中,承包人应按照技术规范和标准进行施工,确保工程质量符合要求。
工程竣工后,承包人应组织工程验收,并提交相关验收报告。
第八条发包人有权对工程质量进行验收,如发现不符合要求的情况,承包人应及时进行整改。
整改不合格的,承包人应承担相应责任。
第四章合同价款与支付方式第九条本合同约定的合同价款为__万元(大写)。
第十条支付方式如下:合同签订后,由发包人按照工程进展支付工程进度款项,最后一期支付为竣工验收后支付尾款。
第五章安全与保险第十一条施工过程中,承包人应严格遵守建设工程安全操作规程,采取必要的安全保护措施。
如发生施工事故,承包人应负责处理,并承担相应责任。
建设工程施工合同范本(示范文本)8篇
建设工程施工合同范本(示范文本)8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程规模:____________________工程内容:包括土建、安装等施工图纸所示全部内容。
二、工期要求开工日期:______年______月______日(具体以甲方书面开工令为准)。
竣工日期:______年______月______日。
总日历天数_____天。
如遇不可抗拒的原因造成的停工或调整工程量的,则相应顺延工期。
三、质量标准与验收依据工程质量标准:符合国家现行规范验收标准。
验收依据:施工图纸及设计变更通知单、国家颁发的施工规范和质量检验评定标准等。
四、合同价款及支付方式合同总价款为人民币大写:____________________(小写:¥_________)。
合同价格除合同注明包干费的内容外均包含以下内容:(根据实际确定内容填写)。
最终结算以审计部门审计结果为准。
篇2甲方(发包方):________________________乙方(承包方):________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:________________________2. 工程地点:________________________3. 工程内容:包括(但不限于)基础工程、主体结构、装饰装修、水电安装等。
4. 工程规模:建筑面积____________平方米。
建设工程施工合同示范文本3篇
建设工程施工合同示范文本3篇篇1建设工程施工合同示范文本甲方(委托方):______________(单位名称或个人姓名)、住所:______________,联系人:______________、联系电话:______________。
乙方(承包方):______________(单位名称)、住所:______________,联系人:______________、联系电话:______________。
鉴于甲方拟委托乙方承包______________工程的施工事宜,双方本着合作、互信、互惠、互利的原则,经友好协商,特签订本合同,以资共同遵守,请双方严格按照以下内容履行合同义务:一、工程名称:____________________。
二、工程地点:____________________。
三、工程范围及内容:乙方承包______________工程的全部施工工作,具体包括但不限于______________。
四、工程费用:总造价为______________元(大写:______________元整),包括工程款、变更款、工程款、引起的相关费用。
五、工程竣工时间:工程自合同生效之日起至________年________月_________日竣工验收。
六、质量保证:乙方在施工过程中,必须保证施工质量符合国家有关规定,并承诺施工所用材料、设备及技术达到国家标准,否则乙方将承担一切责任。
七、施工进度和质量验收:乙方应按照合同约定的工程进度,按照质量验收标准完成工程并经甲方认可后方可交工,否则甲方有权对工程质量进行检验,一经发现问题乙方须立即整改,直至符合验收。
八、工程变更:如因设计、审批、政府主管部门等原因需要变更工程内容,应经双方协商一致后进行签订变更合同,否则,一切后果由违约方承担。
九、违约责任:任何一方违反合同规定而导致合同无法履行,应承担相应的赔偿责任;如因不可抗力等无法控制的原因导致合同无法履行,应及时通知对方并协商解决方案。
建设工程施工合同(示范文本)7篇
建设工程施工合同(示范文本)7篇第1篇示例:建设工程施工合同是建筑施工过程中重要的一环,它规定了建设工程双方的权利义务、施工内容和标准、工程进度、质量要求、支付方式等具体细节,是保障双方利益的重要依据。
以下是一份关于建设工程施工合同的示范文本,仅供参考:建设工程施工合同甲方(甲方名称):_______________ (以下简称甲方)法定代表人(或委托代理人):_______联系地址:________________________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲乙双方本着平等自愿、互利共赢的原则,经友好协商,就甲方委托乙方承担建设工程施工任务,达成如下合同:一、建设工程基本情况:项目名称、工程地点、规模、内容等。
二、工程造价:甲乙双方共同商定工程总造价为________元,其中甲方预付__________元,余款工程完工后一次性支付给乙方。
三、工程进度:乙方应按照双方约定的工程进度计划,保证在规定期限内按时完工,如有延误需提前通知甲方并补偿相应费用。
四、工程质量:乙方应按照国家相关标准和甲方要求,保证工程质量符合规范要求,如发现质量问题应及时更正。
五、变更和索赔:如工程过程中发生设计变更或不可抗力事件,应及时书面通知并商议解决方案,如影响工程造价或工期,应重新商定合同条款。
六、安全和保险:乙方应制定施工安全计划,并购买相关保险,确保施工过程中安全无事故发生,如有事故需及时通知甲方并协助处理。
七、支付方式:工程进度款根据实际施工进度进行支付,最终结算款在工程完工后一次性支付给乙方。
八、违约责任:任何一方不履行合同约定,均应承担相应的违约责任,包括赔偿损失等。
九、争议解决:本合同履行过程中如有争议应友好协商解决,如协商不成,应提交相关仲裁机构解决。
十、其他约定:双方协商一致的其他事项。
十一、本合同自双方签章之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日终止。
甲方(盖章):______________ 日期:__________本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
建设工程施工合同示范文本
建设工程施工合同示范文本第一篇范文:合同编号:[请填写具体的合同编号]甲方:(全称),以下简称“甲方”地址:[甲方详细地址]代表人:[甲方代表人姓名]联系方式:[甲方联系电话]乙方:(全称),以下简称“乙方”地址:[乙方详细地址]代表人:[乙方代表人姓名]联系方式:[乙方联系电话]鉴于甲方为建设工程项目的业主,乙方为具有相应资质和能力的施工单位,双方经协商一致,同意按照平等、自愿、公平、诚信的原则,签订本施工合同,共同完成工程项目。
第一条工程概况1.1 工程名称:[工程项目的名称]1.2 工程地点:[工程项目的地点]1.3 工程规模:[工程项目的规模]1.4 工程内容:[工程项目的具体内容]1.5 工程总投资:[工程项目的总投资]第二条合同价格2.1 本工程的合同总价为:[具体金额]元人民币(大写:[金额的大写形式]),以下简称“合同总价”。
2.2 乙方应按照本合同约定的工程内容和质量要求,完成施工任务。
第三条合同工期3.1 合同约定的工期为:[具体工期,如“X个月”或“X年”],自开工之日起算。
3.2 乙方应按照约定的工期完成施工任务。
如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。
第四条工程质量4.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准,保证工程质量。
4.2 工程质量的验收标准和方法按照《建设工程质量管理条例》及相关规定执行。
4.3 工程验收合格后,乙方应承担一定的保修责任。
第五条付款方式及进度5.1 甲方按照工程进度和质量情况,分期支付乙方工程款。
具体付款方式和进度详见附件一。
5.2 乙方完成工程后,甲方支付尾款。
第六条违约责任6.1 乙方未按照约定工期完成施工任务的,应按照逾期付款的方式支付违约金。
6.2 甲方未按照约定付款的,应承担相应的违约责任。
第七条争议解决7.1 本合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决。
7.2 如协商不成,任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
建设工程施工合同示范文本7篇
建设工程施工合同示范文本7篇第1篇示例:建设工程施工合同一、甲方(委托方):身份证号码:地址:联系电话:营业执照号码:鉴于甲方拟开展某项建设工程项目,为此需要委托乙方承揽相关施工工作,双方经友好协商一致,达成以下合同条款:第一条工程名称:本合同所涉及的建设工程项目名称为:________________________(以下简称“工程项目”)。
第二条项目概况:第三条施工费用及支付方式:1、本工程项目的总施工费用为人民币____________元。
2、乙方应于签订本合同生效后的第___日向甲方支付总施工费用的____%作为定金,剩余款项应在工程竣工验收合格后的第___日内结清。
第四条施工质量:1、乙方应严格按照甲方的要求和相关规范要求进行施工,确保项目质量符合国家标准。
2、若施工过程中出现因乙方原因造成的质量问题,乙方应承担相应的责任和赔偿。
第五条安全保障:1、乙方应加强现场安全管理,确保施工过程中的安全性。
2、如发生施工安全事故,乙方应承担相应的责任,并及时进行处理和赔偿。
1、乙方应严格按照工程进度表进行施工,确保工程项目按时完工。
2、若因乙方原因导致工程延期,乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此而遭受的损失。
第七条竣工验收:2、如经验收未达到要求,乙方应负责对工程项目进行改正和整改,直至验收合格为止。
第八条违约责任:1、若一方未履行合同约定的义务,构成违约的,应当承担相应的违约责任。
2、如因不可抗力等原因造成合同不能履行,双方可协商解除合同,并根据实际情况进行赔偿。
第九条合同变更:在履行合同过程中,若需要对合同内容进行变更,双方应共同协商一致,并签订书面变更协议。
第十条争议解决:本合同的解释和执行应遵循中华人民共和国的相关法律法规。
如发生争议,双方应协商解决;协商不成的,可向相关仲裁机构申请仲裁。
第十一条其他事项:本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程项目竣工验收合格之日止。
甲方(委托方):乙方(承揽方):签字:签字:第2篇示例:建设工程施工合同示范文本甲方(委托方):地址:法定代表人:联系方式:根据《中华人民共和国建设工程施工合同法》相关规定,甲、乙双方本着平等自愿、协商一致的原则,经友好协商,就下列工程的建设合同达成如下协议:一、项目名称:(在此处填写项目名称)二、工程地点:(在此处填写工程具体地址)三、工程内容和范围:本工程的具体内容和范围详见工程图纸、设计说明和招标文件。
新建设工程施工合同(示范文本)8篇
新建设工程施工合同(示范文本)8篇第1篇示例:新建设工程施工合同(示范文本)一、合同双方甲方:_______________(委托方全称)法定代表人:_______________(法定代表人姓名)联系地址:_______________(联系地址)电话:_______________(联系电话)二、工程名称三、施工内容1. 乙方承诺按照甲方的要求完成工程设计、施工、监理等工作,确保工程质量和进度。
2. 工程全部材料需符合国家相关标准,确保施工质量。
3. 工程施工过程中如有设计变更或技术问题,乙方应及时与甲方协商解决。
四、工程周期工程周期:_______________工程施工开始日期:_______________工程竣工日期:_______________五、工程造价六、保证金1. 甲方需按照合同约定支付工程保证金,金额为工程总价的_______________%。
2. 工程结算完成后,保证金将会在_______________个工作日内退还给甲方。
七、保险责任1. 工程施工过程中,乙方需购买施工一切险,保障工程质量和人员安全。
2. 如发生意外事故,乙方需承担相应的赔偿责任。
八、违约责任1. 如因乙方原因导致工程质量不合格或工程延期,乙方需承担违约责任,赔偿甲方损失。
2. 如因甲方原因导致工程进度延误,甲方需承担相应责任,赔偿乙方损失。
九、争议解决1. 本合同争议如无法协商解决,应提交_______________仲裁委员会进行仲裁。
2. 仲裁裁决为终局裁决,双方均需遵守。
十、其他条款1. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字生效。
以上为新建设工程施工合同的示范文本,双方签字盖章后生效。
愿双方合作愉快,共同完成工程。
第2篇示例:新建设工程施工合同甲方(委托方):__________鉴于甲方拟在__________(地点)建设新工程,为明确双方权利义务,特签订本合同。
建设工程施工合同示范文本5篇
建设工程施工合同示范文本5篇篇1建设工程施工合同示范文本甲方(甲方单位名称):______________,法定代表人(负责人):______________,地址:______________,邮编:______________,电话:______________。
乙方(乙方单位名称):______________,法定代表人(负责人):______________,地址:______________,邮编:______________,电话:______________。
鉴于甲方具有合法的施工许可证,并且有足够的资金和技术能力进行本建设工程的施工,乙方同意承担本建设工程的施工责任。
在双方遵守有关法律法规的前提下,为了明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲、乙双方经友好协商,达成如下协议。
第一条工程名称:______________第二条工程地点:______________第三条工程规模:______________第四条工程工期:______________第五条工程价格:______________第六条施工资金支付方式:______________第七条材料采购方式及价格:______________第八条质量要求及验收标准:______________第九条施工安全及责任:______________第十条工程变更及索赔:______________第十一条竣工验收标准:______________第十二条违约责任:______________第十三条其他约定事项:______________第十四条合同解释权:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同签订日期为:______________年______________月______________日。
甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):______________以上是本建设工程施工合同的示范文本,具体合同内容可根据实际情况进行调整。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1建设工程施工合同范本(示范文本)一、甲方(委托方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________二、乙方(承包方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________三、工程名称:________________________工程地点:________________________建设内容:________________________四、合同金额:本合同工程总造价为________________________元整(¥_____________)。
五、工程进度:1. 工程开工日期为合同签订后____日内,竣工日期为合同签订后____日内。
2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行,如有延期需提前三天书面通知对方。
六、工程质量:1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求,并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。
七、工程款支付:1. 工程款分期支付,按照工程进度完成比例支付。
2. 工程款支付方式:______________________________________。
3. 工程款支付时间:合同签订后____日内支付第一期款,其他各期款根据实际工程进度确定。
八、风险控制:1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险,确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。
2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志,保障施工现场的安全。
九、违约责任:1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同,造成损失的,应承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
合同编号:建设工程施工合同(示范文本)建设单位:项目名称:填写说明一、本合同适用于烟草企业作为发包人且项目预算额在200万元以下的建设工程施工项目。
二、本合同当事人为双方,若合同当事人超过两方时,请参照本文本另行起草。
三、本合同书未尽事项,可由合同双方在特别约定条款中进行补充,特别约定条款与其他条款不一致的,在效力上优于其他条款。
四、使用本合同书时约定无需填写的条款,应在条款划线空白处注明“无”等字样。
五、本合同书的签订日期由合同双方商定后统一填写于合同第一段,双方签章时无须在签字页填写签章日期。
六、本合同书签订地点统一参照甲方所在地填写,具体应填写到县(市/区)七、本填写说明是为便于合同使用者填写合同书条款而制作,不作为合同书应有组成部分,打印合同书时不应打印本填写说明。
合同签订日期:年月日合同签订地点:市区(县/市)发包人:地址:(以下称为甲方)承包人:地址:(以下称为乙方)鉴于项目工程建设需要,本合同甲方委托乙方承包本建设工程施工事项,乙方表示接受。
双方本着平等互惠的原则,通过友好协商,现授权各自的代表按照下述条款签署本合同。
本合同签订依据为下列第项:(1)甲方委托(招标代理机构)对项目进行招标采购(招标编号:)的招标结果,以及本项目的招标文件和中标人投标文件。
(2)甲方就本施工合同所涉及的内容进行了磋商谈判,根据甲方提供的文件,乙方提交了响应文件,并以一定形式被确定为本施工项目的承包人。
第一章定义1.1 甲方:指,是本工程建设项目的发包人,即具有本建设工程项目发包主体资格和支付工程价款能力的单位。
1.2 乙方:指,是本工程建设项目的承包人,即被甲方接受,具有承包该项目工程施工所需级资质的施工单位。
1.3 合同一方:指甲方或乙方。
1.4 合同双方:指甲方和乙方。
1.5 工程:指本合同约定的承包范围内的工程。
1.6 设计单位:指甲方委托的具有相应设计资质等级证书的单位,负责本建设工程项目的施工图设计。
1.7 监理单位:指甲方委托的相应工程监理资质等级证书的单位,负责本建设工程项目的施工监理。
1.8 造价咨询人:指受甲方委托负责本工程工程结算审核等工作并取得相应工程造价咨询资质等级证书的组织。
1.9 工程师:指监理单位委派的监理工程师或甲方指定的履行本合同的代表,工程师名单须在本合同书中约定,非经甲方书面通知不得更改。
1.10 项目经理:指乙方指定负责施工现场管理的代表,项目经理须具备项目经理的资质,名单须在本合同书中约定,非经甲方许可不得更改。
1.11 安全员:安全员是乙方指定负责工程项目安全生产、文明施工的直接管理者和责任人,安全员须具备安全员的资质,名单须在本合同书中约定,非经甲方许可不得更改。
1.12 已标价的工程量清单:指已标明价格的,且已经过甲乙双方确认的工程量清单,包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。
1.13 费用:指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支,包括但不限于管理费和应分摊的其他费用。
1.14 合同价款:指合同双方在合同中约定,乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担保修责任后,甲方应支付给乙方的总款项。
1.15 合同价款调整:指在合同履行中发生需要变更合同价款的情况,经甲方书面确认后按原计算合同价款的方法进行变更的行为。
1.16 工期:指合同双方在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。
1.17 开工日期:指按本合同第2.3.1约定的开工日期。
1.18 竣工日期:指按本合同第2.3.2约定的竣工日期。
1.19 图纸:指甲方提供或经甲方书面同意由乙方提供,满足甲方设计要求及乙方施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料、经甲方书面确认的变更设计图纸)。
1.20 施工场地:指甲方指定用于合同工程施工的场所,以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所,包括永久占地和临时占地。
1.21 书面形式:指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
1.22 违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.23 索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
1.24 不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.25 缺陷责任期:指乙方承担修复工程缺陷、损坏责任的期限。
自工程竣工验收合格之日起计算。
第二章合同标的2.1 工程概况2.1.1 工程名称:2.1.2 工程地点:2.1.3 建设规模:2.1.4 资金来源:自筹资金2.2 工程承包范围:。
2.3 合同工期:合同工期总日历天天。
2.3.1 开工日期:采用下属第方式。
(1)本项目工程尚不具备施工条件,以甲方书面另行通知日期为开工日期。
甲方确定开工日期,即表明本建设工程项目已经具备施工条件。
如乙方认为甲方确定开工日期时本工程尚不具备施工条件的,应在七个日历天内以书面形式向甲方提出,否则视为乙方无异议。
(2)本项目工程已具备施工条件,以本合同签订日期为开工日期。
乙方在签订本合同前,已对施工现场进行勘察,并认可具备施工条件。
2.3.2 竣工日期:指乙方完成承包范围内工程的相对日期,以本施工项目最终通过甲方及甲方组织的相关部门(包括但不限于甲方、设计单位、监理单位、施工单位等在内)的验收,并由所有有权参与验收人员签字确认并加盖单位印章的时间为竣工日期。
2.4 图纸本建设工程项目的图纸按下列第种方式提供。
(1)甲方提供图纸。
甲方应在年月日前向乙方提交了由设计单位设计,用于本建设工程项目所需的全部施工图纸套,并于年月日组织乙方与设计单位进行设计交底工作。
(2)无图纸。
根据本工程项目特点,双方约定甲方提供的《工程施工任务书》作为本合同不可分割的组成部分。
任务书应当明确施工范围、分项目建设要求等内容。
通过任务书,乙方已经掌握本合同的施工要求,承诺无需单独进行施工的图纸设计,并可以达到甲方建设工程的目的。
(3)乙方负责设计图纸。
双方约定甲方提供的《工程施工任务书》作为本合同不可分割的组成部分。
任务书应当明确施工范围、分项目建设要求等内容。
根据任务书,甲方已经告知乙方施工目的和设计要求,乙方负责本建设工程项目的施工图设计及施工。
乙方应当具有相应的设计资质或委托具有相应资质的单位进行设计,并对工程设计的质量负责。
乙方设计的施工图应在开工前得到甲方的书面确认。
2.5 质量标准2.5.1 以《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及国家法律法规规定的有关工程建设施工质量验收规范为验收依据,达到合格标准。
2.5.2 其他约定:2.6 合同价款2.6.1 本合同对于合同价款的约定,选用下列第种方式:(1)固定总价方式:本合同总价款为人民币(大写)元(¥元)。
(2)固定单价方式。
合同价款以甲方委托的造价咨询人出具的结算审核价为准,结算时工程量根据设计图纸、变更签证、现场签证按实计算,单价按已标价工程量清单标明的价格信息以及约定的调整方法计算。
(3)竣工审定价。
合同价款在竣工时最终确定,以甲方委托的造价咨询人出具的结算审核价为准,结算时工程数量根据现场签证按实计算,单价采用合同签订时项目所在地工程造价管理机构发布的价格信息。
2.6.2 合同价款采取固定总价方式的,不予调整合同价款。
2.7 风险承担合同价款采用固定单价形式的,按以下方式约定风险:2.7.1 在约定的风险范围内,综合单价不再调整。
综合单价包含的风险范围为:(1)技术风险;(2)管理风险;(3)。
2.7.2 风险承包幅度:(1)钢材价格风险承包幅度为 %、其他主要材料(如:水泥)风险承包幅度为 %;(2)主要材料价格市场变动幅度不超过风险承包幅度的,由乙方承担或收益;(3)主要材料价格市场变动幅度超过风险承包幅度的,未超出风险承包幅度的部分,由乙方承担或收益;超出风险承包幅度的部分,由甲方承担或收益 %,由乙方承担或收益 %。
(4)主要材料市场价格以当地工程造价管理机构发布的价格信息为准;(5)如因主要材料价格市场变动幅度超过风险承包幅度的,乙方申请调整综合单价的,应在订购材料前向甲方书面提出,并提交当地工程造价管理机构发布的价格信息,甲方核实后,予以书面签证确认。
乙方未在订购材料之前向甲方书面提出,视为乙方愿意承担该材料价格市场变动风险;乙方提供不真实的材料,甲方拒绝签证确认的,由乙方自行承担损失。
2.8 工程材料与设备2.8.1 双方约定:本工程项目的工程材料与设备按以下第种方式提供:(1)甲方供应;(2)乙方供应;(3)甲方和乙方分别供应2.8.2 甲方供应材料与设备双方在第2.8.1款中选择第(1)或第(3)种方式时,适用本款规定。
(1)甲方供应材料设备的,双方应当约定《甲方供应材料设备一览表》作为本合同附件。
一览表包括甲方供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。
(2)甲方供应材料和设备进入施工场地时,乙方应即时组织人员对该材料和设备进行检验,对不符合质量标准的材料和设备有权拒绝签收。
如乙方未书面提出拒绝签收的意思表示,视为该材料和设备符合本建设工程项目的质量标准。
2.8.3 乙方采购材料与设备双方依照第2.8.1款选择第(2)或第(3)种方式时,适用本款规定。
(1)乙方采购材料设备的,双方应当约定《乙方采购材料设备一览表》作为本合同附件。
一览表包括乙方供应材料设备的品种、规格、型号、品牌、产地、数量、单价、质量等级。
(2)乙方在材料设备到货前24小时通知甲方;如本施工项目有监理人的,应同时通知监理人。
(3)甲方有权对乙方采购的材料和设备进行查验,以下情形视为乙方采购材料和设备不符合质量标准,乙方应重新采购并自行承担重新采购的费用:①无产品合格证明且无合理解释或解释得不到甲方认可的;②产品质量等级不符合本建设工程项目设计或施工要求的;③材料和设备进入施工场地时,乙方没有进行质量检验的。
(4)甲方对材料和设备质量有异议,乙方应按甲方要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由乙方承担。
2.8.4 材料设备的保管与使用(1)甲方供应的材料设备,乙方派人清点验收后,由乙方妥善保管。
清点验收后发生丢失损坏的由乙方负责赔偿。
(2)甲方供应的材料设备,甲方未通知乙方清点验收的,乙方不负责材料设备的保管,发生丢失损坏的由甲方负责赔偿。
(3)运入施工场地的施工设备、材料、工程设备,包括备品备件、安装专用工器具与随机资料,必须专用于本合同工程,未经甲方书面同意,乙方不得运出施工场地或挪作他用。
2.9 缺陷责任2.9.1 缺陷责任期自全部工程验收合格之日起算。