施工索赔的要点及技巧
建设工程施工索赔与技巧
![建设工程施工索赔与技巧](https://img.taocdn.com/s3/m/603c3dd4ed3a87c24028915f804d2b160b4e86d2.png)
建设工程施工索赔与技巧随着我国经济的快速发展,建筑行业发挥着日益重要的作用。
然而,在建筑市场的发展过程中,总会遇到各种问题,其中施工索赔成为了建筑企业关注的热点问题。
施工索赔是承包商挽回非自身原因造成的损失的有效途径,如何提高索赔成功率和维护自身权益,成为了施工企业亟待解决的问题。
本文将从施工索赔的概述、原因、条件与依据以及施工索赔的技巧等方面进行论述。
一、施工索赔的概述施工索赔是指在建设工程施工过程中,由于合同对方的责任导致承包商遭受损失,承包商依据合同条款和法律法规,向合同对方提出赔偿要求的行为。
施工索赔主要包括工期索赔和费用索赔。
工期索赔是指由于非承包商原因导致工期延误,承包商要求延长工期或补偿工期损失的权利。
费用索赔是指由于非承包商原因导致工程成本增加,承包商要求合同对方支付额外费用的权利。
二、施工索赔的原因1. 发包人原因:发包人未能按照合同约定提供施工场地、施工图纸、施工许可等,导致承包商施工受阻或工期延误。
2. 设计原因:设计文件存在缺陷、遗漏或错误,导致施工过程中出现变更、返工等,增加承包商的成本和工期。
3. 施工过程中出现不可抗力因素:如自然灾害、社会事件等,导致施工受阻或工期延误。
4. 合同条款不明确或不公平:合同中存在条款不明确、解释不清或对承包商不利的情况,导致承包商在施工过程中遭受损失。
三、施工索赔的条件与依据1. 合同条款:承包商应仔细研究合同条款,明确自身的权利和义务,为索赔提供依据。
2. 法律法规:承包商应熟悉相关法律法规,了解自己在施工过程中的合法权益,为索赔提供法律依据。
3. 证据资料:承包商应妥善保存施工过程中的相关资料,如施工记录、变更通知、验收报告等,为索赔提供有力证据。
4. 合同履行情况:承包商应证明自己在合同履行过程中,按照约定完成施工任务,履行了合同义务。
四、施工索赔的技巧1. 加强合同管理:承包商在签订合同时,应认真审查合同条款,确保自身权益得到保障。
建设工程施工索赔技巧
![建设工程施工索赔技巧](https://img.taocdn.com/s3/m/a5e6215bba68a98271fe910ef12d2af90242a83d.png)
建设工程施工索赔技巧随着社会经济的快速发展,建筑行业作为国民经济的重要支柱产业,其规模和影响力不断扩大。
然而,在建筑市场的发展过程中,由于各种复杂因素的影响,工程建设中的施工索赔问题日益凸显。
施工索赔是承包商挽回非自身原因造成损失的有效途径,如何提高施工索赔的成功率和效果,成为施工企业关注的重要课题。
本文将从以下几个方面探讨建设工程施工索赔的技巧。
一、合同管理及风险防范1. 充分了解项目背景和合同条款:在签订合同时,要仔细研究合同条款,了解项目背景、工程特点、合同双方的权益和义务等,为后续索赔工作奠定基础。
2. 加强合同履行过程中的监控:合同履行过程中,要密切关注工程进度、质量、安全等方面,及时发现可能引发索赔的问题,并采取措施防范风险。
3. 完善合同变更和补充协议:在合同履行过程中,若发生变更或额外工作,应及时签订变更协议或补充协议,明确双方的责任和权益。
二、证据收集与整理1. 建立健全工程资料管理制度:施工过程中,要加强对工程资料的管理,确保资料的完整、真实、有效。
2. 积极收集索赔证据:对于可能导致索赔的事件,要及时收集相关证据,包括合同文件、图纸、工程照片、视频、签证单、通知、会议记录等。
3. 证据整理与分析:对收集到的证据进行整理和分析,确保证据的关联性、合法性和可信度。
三、索赔策略与谈判技巧1. 确定合理的索赔时机:在索赔事件发生后的第一时间内,及时向对方提出索赔要求,避免错过最佳时机。
2. 合理选择索赔方式:根据工程项目的特点和合同条款,选择合适的索赔方式,如工期索赔、费用索赔、质量索赔等。
3. 制定有力的索赔方案:在索赔方案中,要明确索赔的理由、依据、损失计算和补偿要求等,确保方案的合理性和可行性。
4. 加强谈判沟通:在谈判过程中,要保持冷静、理智、有礼有节,充分表达自己的立场和诉求,争取达成共识。
四、法律途径维护权益1. 了解相关法律法规:熟悉我国关于建设项目的法律法规,为施工索赔提供法律依据。
工程施工中索赔的技巧
![工程施工中索赔的技巧](https://img.taocdn.com/s3/m/bf80a828793e0912a21614791711cc7931b778a4.png)
工程施工中索赔的技巧要想在工程施工中成功提出索赔,需要施工单位掌握一定的技巧。
首先,要有一定的索赔基础。
通过合同和合同附加协议等文件的规定,了解工程施工中可能引起索赔的原因和条件,为提出索赔奠定基础。
其次,需要严格按照工程索赔管理程序进行操作,包括资料的齐全性、索赔材料的提交、索赔标的的明确等。
最后,在索赔过程中要注重与业主方的沟通和协商,争取到最大的索赔权益。
一、索赔基础1.熟练掌握工程合同及附加协议在工程施工中,很多索赔都是由于合同约定不明确或合同条款不够完善引起的。
因此,施工单位要认真学习工程合同及附加协议,熟悉合同的内容和约定,清楚合同中的索赔条件、索赔程序、索赔标准及索赔时间等内容,为后期的索赔提供法律依据。
2.建立全面的索赔资料在工程施工中,施工单位需将工程变更、工程延期、工程提前工期浮动、工程增值税变更、工程工期补偿、工程变更费、合同价差额索赔等因素引起的情况进行详细记录,并与相关证明材料一同归档,建立全面的索赔资料,为施工单位最大限度的保障索赔权益作好准备。
二、严格按照索赔管理程序进行操作1.索赔资料齐全在施工单位提出索赔时,需要将索赔资料完善齐备,索赔资料中包括了索赔的合同依据、索赔的证明文件、索赔的计算依据等。
1.合同依据:在提出索赔时,需要用合同条款和附加协议的具体内容作为索赔的依据。
要求明确,条款规定得越详细越好,一般情况下,写得越详细,索赔的成功率就越高。
2.证明文件:为证明自己提出索赔的依据,施工单位需要按照实际情况提供索赔的证据。
3.计算依据:索赔的金钱数额是一种根据某些规定、依法依约得以获取的数额。
索赔的金钱数额并不容易确定,要根据合同约定确定索赔的数额。
2.索赔材料提交索赔材料提交时通常会提供索赔函、合同依据、证明文件、索赔计算依据等材料,但需要注意提交前需要自行对材料进行核对和汇总。
3.索赔标的明确在进行索赔时,要求施工单位必须对索赔的标的物进行明确说明,具体情况具体分析。
工程施工中索赔技巧
![工程施工中索赔技巧](https://img.taocdn.com/s3/m/053e1c53e97101f69e3143323968011ca300f781.png)
工程施工中索赔技巧随着我国经济的快速发展,建筑行业得到了空前的繁荣。
然而,在工程施工过程中,索赔问题时常出现,如何妥善处理工程施工中的索赔成为当务之急。
本文将从以下几个方面探讨工程施工中的索赔技巧。
一、及时发现索赔机会在工程施工过程中,承包商应具备敏锐的洞察力,及时发现可能出现索赔的机会。
这要求承包商在投标报价阶段就对招标文件中的合同条款和规范进行仔细研究,查勘施工现场,了解可能影响工程进度、质量和成本的因素。
此外,在施工过程中,承包商要密切关注工程进展,一旦发现索赔线索,要及时收集相关证据,为索赔奠定基础。
二、签订合理的合同协议在签订合同时,承包商应充分了解合同条款,特别是关于索赔、工期延长、费用支付等方面的规定。
对于明显将重大风险转嫁给承包商的合同条件,承包商有权提出修改要求。
在达成修改协议时,要以书面形式记录下来,作为合同的有效组成部分。
特别要注意业主开脱责任的条款,如拖期付款无时限、无利息、没有调价公式等。
这些条款可能会给承包商带来巨大的经济损失,因此在签订合同时务必引起高度重视。
三、充分准备索赔证据在工程施工过程中,承包商应充分准备索赔证据,以便在出现索赔问题时能及时提出。
证据主要包括合同文件、施工记录、图纸、变更通知、签证单、往来函件等。
这些证据应当真实、完整、有效,能够证明承包商的合法权益。
此外,承包商还要注意保存好与业主、监理工程师的沟通记录,以便在索赔过程中提供有力的支持。
四、合理计算索赔金额和工期在提出索赔时,承包商要合理计算索赔金额和工期。
这要求承包商在施工过程中密切关注工程成本和进度,了解工程实际损失。
在计算索赔金额时,要扣除合同约定的免赔额和已支付的工程款,确保索赔金额的合理性。
在计算工期延长时,要根据工程进度计划和实际施工情况,合理计算工期延误天数。
五、积极沟通和协商在工程施工索赔过程中,承包商应主动与业主、监理工程师沟通,积极寻求协商解决办法。
通过沟通和协商,双方可以就索赔问题达成一致,避免诉讼带来的时间和经济成本。
工程施工索赔
![工程施工索赔](https://img.taocdn.com/s3/m/9bdce9b2fbb069dc5022aaea998fcc22bcd143ab.png)
工程施工索赔在工程施工过程中,由于各种原因可能会导致施工方和业主方之间发生纠纷。
其中最常见的情况之一就是施工方因为一些不可预见的情况,需要向业主方提出索赔。
本文将就工程施工索赔的相关问题进行探讨,包括索赔的原因、索赔流程以及索赔谈判的相关技巧等。
一、索赔的原因在工程施工过程中,施工方可能会因为以下一些原因向业主方提出索赔:1. 工程变更:在工程施工过程中,业主方可能会要求对施工方案进行变更,导致施工方需要增加工作量及费用。
这时,施工方可以依据变更单和合同进行索赔。
2. 现场信息不准确:在施工前,业主方提供的现场信息可能存在不准确情况。
例如,土地利用、地形地貌等信息与实际情况有差异,导致施工方需要在施工过程中采取额外措施或增加费用。
施工方可以根据合同约定及现场勘测报告进行索赔。
3. 工期延误:工程施工过程中,由于非施工方原因导致工期延误,施工方需要根据合同中工期相关的约定,向业主方提出索赔。
4. 设计方案缺陷:在工程施工过程中,施工方发现设计方案存在缺陷,导致工程施工产生问题或额外费用。
施工方可以根据设计与施工合同进行索赔。
二、索赔流程当施工方需要向业主方提出索赔时,应遵循以下流程:1. 收集证据:施工方首先应收集相关证据,包括合同、变更单、现场信息、勘测报告、工期相关的约定以及设计方案等。
这些证据将有助于施工方在索赔中证明其权益。
2. 编写索赔申请书:施工方应详细陈述索赔的事实及理由,并在索赔申请书中提供相关证据。
3. 向业主方提交索赔申请书:施工方应向业主方书面提交索赔申请书,并与之保持沟通,协商解决方案。
4. 协商谈判:在与业主方进行协商谈判时,施工方应坚持合法合理的索赔要求,并通过提供证据来支持自己的立场。
5. 调解诉讼:如果谈判无法达成一致,施工方可以选择通过调解或诉讼来解决争议。
三、索赔谈判的技巧在进行索赔谈判时,施工方可以考虑以下技巧:1. 准备充分:施工方应对合同及相关文件进行详细的研究和准备,确保自己具备充分的理论知识和实际证据。
施工索赔的要点及技巧
![施工索赔的要点及技巧](https://img.taocdn.com/s3/m/9a7b9345e518964bcf847ca7.png)
、
1合 同 文 件 .
般 在 合 同协 议 书 中列 出 的合 同 文件 ,如果 发 现 某 几 个 文 件 的解 释 和 说 明有 矛 盾 , 按 合 同文 件 的 优 先 顺 序 。 在 前 可 排 面 的文 件 的解 释 说 明更 具 有 权 威 性 ,尽 管 这 样 还 有 可 能 有 些
印 资 料 在 系 统 的 操 作 日记 上 有 所 记 录 后 及 时 送 达 指 定 人 手 中 ; 件 人 要 签 收并 注 明 收 仵 日期 、 件 内 容 , 收 文 以便 日后 备 查 ;
汇总 、 账 、 账 等 。 登 对 由于 不 同子 系 统 所 处 理 的 业 务 不 同 . 以 所
变 万 化 的 , 们 从 不 同 的 角度 对 它 的理 解 也 会 有 所 不 同 , 个 人 这 问 题 的 本 身 就 构 成 了 索赔 产 生 的外 部 原 因 。 密 将 给 单 位 带 来 不 应 有 的 损 失 ,而 磁 性 介 质 的可 复 制 性 又使 会 计 资 料 易 泄 露 而 不 易 发 现 ,故 会 计 电 算 化 系 统 的输 出不 论 是 磁 性 文 件 还 是 打 印 文 件 资 料 , 出后 应 立 即严 格 管 理 , 防 输 以 被 人 窃 取 或 篡 改 。 性 资 料应 由会 计 档 案 管 理 员 负 责 保 管 ; 磁 打
.
豳 墨
工 索 赔 的 要
沈 存 莉
( 庆 工 贸 职业 技 术学 院 建 筑T 程 系 , 庆 重 重 4 80 ) 0 0 0
施
点 及
技 巧
摘 要 : 工 索 赔 是 在 施 X 过 程 中 , 包商 根 据 合 同 和 施 - . 承 法律 的规 定 , 并 非 由 于 自 己的 过 错 所 造 成 的 损 失 , 承担 了 对 或 合 同规 定 之 外 的 工 作 所 付 的额 外 支 出 .承 包 商 向 业 主提 出在 经 济或 时 间上 要 求补 偿 的 权 利 。 既 是 一 项 复 杂 的 、 它 系统 性 很
工程施工工程中索赔技巧
![工程施工工程中索赔技巧](https://img.taocdn.com/s3/m/32b9b582a0c7aa00b52acfc789eb172dec639945.png)
工程施工工程中索赔技巧一、索赔的定义索赔是指施工工程过程中,由于各种原因导致工程合同双方的责任和权利发生争议,一方认为另一方有责任承担某种损失或提供某种补偿的请求。
索赔通常是由施工方向建设单位提出,要求对方承担某种损失或提供额外的费用,以弥补工程中因为设计、施工、变更等原因导致的损失。
二、主要原因1. 设计变更。
在工程施工过程中,建设单位可能会提出设计变更,要求对方进行相关改动。
如果施工方认为该设计变更会影响工程进度或增加施工难度,就会提出索赔请求。
2. 材料质量问题。
在施工中,如果发现所使用的材料质量不达标,容易导致工程质量问题,施工方有权提出索赔要求更换材料或提供额外费用。
3. 工程进度延误。
由于各种原因,如天气、人力资源不足等,导致工程进度延误,施工方可以提出索赔要求对方提供额外费用以补偿损失。
4. 环境影响。
在施工过程中,如果发现周围环境因工程施工而受到影响,如噪音、粉尘污染等,施工方有权提出索赔要求对方采取相关措施或提供额外费用。
5. 劳动力成本增加。
由于劳动力成本的上涨,导致施工方的成本增加,施工方可以提出索赔要求对方提供额外费用以弥补损失。
三、索赔流程1. 提出索赔。
施工方在发现问题后,应当及时向建设单位提出索赔请求,并提交相关证据和资料以支持索赔原因。
2. 双方协商。
建设单位收到索赔请求后,应当尽快与施工方进行沟通和协商,寻求双方的利益平衡,达成共识。
3. 确认责任。
双方在协商过程中,需要明确责任归属,确定索赔的合理性和金额。
4. 签订协议。
双方达成一致意见后,应当签订索赔协议,明确双方的权利和义务,确保协议得到落实。
5. 履行协议。
建设单位应当按照协议的约定,及时履行索赔协议中的内容,确保施工方的合法权益得到保障。
四、索赔的类型1. 直接索赔。
指施工方发现问题后,直接向建设单位提出索赔请求,要求对方承担责任或提供补偿。
2. 证据索赔。
在提出索赔请求时,施工方需要提供充分的证据和资料,以支持索赔原因的合理性。
工程项目中施工索赔的技巧
![工程项目中施工索赔的技巧](https://img.taocdn.com/s3/m/c111f0cc0342a8956bec0975f46527d3240ca623.png)
工程项目中施工索赔的技巧在工程项目施工的过程中,有时候会出现一些不可预料的情况,如工程设计的缺陷、原材料问题、天气状况等,这些都可能导致工期延误或者造成额外的费用支出。
在此情况下,施工方就需要进行索赔,以获取其应有的补偿。
然而,在实际操作中,施工方需要掌握一些技巧,因为索赔不当会导致施工方的利益受损。
下面是一些工程项目中施工索赔的技巧:明确索赔范围和要求在发生索赔之前,施工方需要先明确索赔的范围和要求,确保索赔的内容具体明确。
施工方需要做好索赔申请书,详细列出索赔的原因、责任方以及所需索赔的费用、物资等,并提交相关证据(如记录、照片、项目档案等)证明索赔的依据。
在索赔中,施工方需要尽可能地详细说明索赔的理由,让业主能够更好地理解,以便于顺利通过索赔。
确保掌握好与业主的沟通技巧施工方与业主之间的沟通至关重要,在索赔中也是如此。
因为在索赔过程中,可能会遇到业主不了解情况、对索赔产生不信任等情况。
所以,施工方需要尽可能地做到清晰明了、诚实守信,让业主可以更好地理解索赔的内容和原因。
另外,在索赔中,也要适当地表达出对业主关注的态度,以及施工方愿意和业主共同解决问题的愿望,以此来增进互信和沟通的顺畅度。
做好索赔材料准备工作在进行索赔之前,施工方需要做好索赔材料的准备工作。
这些索赔材料包括现场记录、工程档案、施工计划、照片等。
需要注意的是,这些材料需要标注好索赔的时间、地点、原因以及索赔的文件和证据,以便于索赔申请的审核和判定。
对文件进行精心撰写在进行索赔申请书的撰写时,施工方需要特别注意,确保文章的层次结构清晰,论述清晰、简明扼要、严谨,从而让业主和评审者能够更好地理解索赔的内容和原因。
另外,施工方在对文件进行演讲时,更要做到言简意赅、重点突出、表述准确、互相协作的态度。
施工方要做到勇于维权在工程项目中,如果施工方遇到施工设计缺陷、质量问题、原材料问题等情况,会引起施工方权益的损害,这时,施工方应勇于维权,进行施工索赔。
建筑工程施工索赔要点
![建筑工程施工索赔要点](https://img.taocdn.com/s3/m/89e2fc8fd4bbfd0a79563c1ec5da50e2524dd121.png)
建筑工程施工索赔要点一、建筑工程施工索赔的定义建筑工程施工索赔是指在建筑工程施工过程中,由于各种原因产生的损失,在法律规定的时限内向业主提出索赔请求,以维护施工单位或承包商的合法权益。
在建筑工程施工过程中,由于设计变更、工程变更、材料价格波动、施工困难等原因可能导致承包商或施工单位的利益受损,此时便可以提出索赔请求,以便获得应有的补偿和赔偿。
二、建筑工程施工索赔的要点1.索赔的合法合理建筑工程施工索赔首要的要点就是索赔必须是合法合理的。
施工单位或承包商进行索赔请求时,必须确保索赔的理由充分,索赔金额合理,索赔事实真实可信,否则会对索赔请求的通过产生不利影响。
2.索赔的时效性在建筑工程施工索赔中,索赔请求必须在法定的时限内提出,一般为工程竣工后的一定时限内提出。
如果逾期提出索赔请求,将被认为无效。
3.索赔的证据充分建筑工程施工索赔的另一个重要要点是索赔的证据必须充分。
施工单位或承包商在索赔请求中,必须提供充分的证据支持,包括相关合同、施工日志、工程变更确认书、成本核算表、材料价格证明等,以证实索赔理由的合法性和真实性。
4.索赔的合同依据在建筑工程施工索赔过程中,索赔请求的合同依据是非常重要的。
施工单位或承包商需要清晰地按照合同约定,确定索赔请求的依据,确保索赔请求的合法性和合理性。
5.索赔的成本核算建筑工程施工索赔中,成本的核算是索赔请求的重要一环。
施工单位或承包商需要对索赔事由中的成本进行详细核算,确保索赔金额的合理性和真实性。
6.索赔的商议协商在提出索赔请求之前,可以通过商议协商的方式与业主进行沟通,并尽量协商解决索赔事项。
在商议协商中,可以通过对接索赔理由、证据以及索赔金额,尽可能达成一致的解决方案。
三、建筑工程施工索赔的程序与注意事项1.了解索赔规定在进行建筑工程施工索赔之前,施工单位或承包商需要了解相关的法律法规和合同规定,包括索赔的时限、索赔的程序、索赔的要求等,以便确保索赔请求的合法性和有效性。
工程施工难度大怎么索赔
![工程施工难度大怎么索赔](https://img.taocdn.com/s3/m/86e4cf09b207e87101f69e3143323968001cf443.png)
工程施工难度大怎么索赔一、引言工程施工过程中面临各种各样的困难和挑战,有时候这些困难甚至会导致工程延期或者产生额外的费用。
在这种情况下,施工方有权根据合同条款向业主索赔。
本文将详细介绍在工程施工难度大时如何进行索赔,以及相关的一些注意事项。
二、施工难度大的表现1. 自然环境因素:比如极端的天气条件、地质情况、气候变化等都可能给工程施工带来极大的困难。
2. 施工资源供给:比如材料供应商的延误、人员不足或者技术工人的缺失等都会影响到施工进度和质量。
3. 设计变更和未知情况:在工程施工过程中,设计变更、未知地质情况、地下管线的存在等因素都会给施工带来额外的困难。
4. 安全风险:在一些特殊的工程施工中可能会出现一些安全问题,比如高空作业、挖掘危险、有害物质处理等都会增加施工的风险和难度。
5. 合同规定的特殊情况:有时候工程合同中会规定一些特殊的情况需要额外的费用或者延期,这样的情况也会给施工带来额外的负担和困难。
三、施工难度大的索赔流程1. 收集证据:在发生施工难度大的情况下,首先需要及时收集相关的证据,包括但不限于施工记录、材料供应商的延误通知、人员和设备的调配记录、技术工人的工作情况等。
这些材料将在后续的索赔过程中发挥重要的作用。
2. 了解合同条款:在进行索赔之前需要对合同的条款有一个清楚的了解,确保自己的索赔是符合合同规定的。
有些合同可能对施工的延误和额外费用有明确的规定,如果符合这些规定,索赔可能会更加顺利。
3. 向业主提出索赔申请:在准备好相关的证据和了解合同条款之后,可以向业主提交索赔申请。
这个过程中需要清晰地说明是什么原因导致了施工难度大,以及这些困难对施工进度和费用造成了什么样的影响。
同时需提供相关的证据材料和合同条款的支持。
4. 商讨和协商:业主收到索赔申请后会进行审查和评估,可能会要求施工方提供更多的证据和说明。
在这个过程中可能会涉及到各种的商讨和协商,双方需要多次沟通来达成一个共识。
施工索赔的机会和技巧分析
![施工索赔的机会和技巧分析](https://img.taocdn.com/s3/m/5acb3e9fb04e852458fb770bf78a6529647d3535.png)
施工中索赔的机会和技巧一、索赔机会1、业主的行为潜在着索赔机会1)因业主提供的招标文件中的错误、漏项或与实际不符,造成中标施工后突破原标价或合同包价造成的经济损失;应对:需要在项目交底时重点针对此部分内容进行分析,尤其是对地勘报告、场地条件等进行对比分析。
2)业主未按合同规定交付施工场地;3)业主未在合同规定的期限内办理土地征用、青苗树木补偿、房屋拆迁、清除地面、架空和地下障碍等工作。
导致施工场地不具备或不完全具备施工条件;4)业主未按合同规定将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至约定地点,或虽接至约定地点但没有保证施工期间的需要;5)业主没有按合同规定开通施工场地与城乡公共道路的通道或施工场地内的主要交通干道、没有满足施工运输的需要、没有保证施工期间的畅通;应对:进场时需要与业主签署场地移交单,重点是在移交的条件是否与合同条件相同,如标高、范围、三通一平、时间等条件。
为以后的索赔和谈判落下依据。
6)业主没有按合同的约定及时向承包商提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料,或者提供的数据不符合真实准确的要求;应对:往往合同中会约定承包单位有义务了解工程地质、地下管网等资料,所以进场前需要针对此项要特别留意,需要尽可能的了解全部情况。
如果业主提供的资料存在错误,就需要保留书面的证据资料,最起码需要监理的签认,将在以后的索赔谈判中占据有利地位。
7)业主末及时办理施工所需各种证件、批文和临时用地、占道及铁路专用线的申报批准手续而影响施工;8)业主未及时将水准点与坐标控制点以书面形式交给承包商;应对:业主移交的水准点、控制点必须以书面的形式交接,避免出现错误后的相互推诿。
我方拿到交接资料后也需要进行复核。
9)业主未及时组织有关单位和承包商进行图纸会审,末及时向承包商进行设计交谈;应对:往往业主对我们专业工程不组织会审,但是我们自己需要进行图纸会审并书面提出图纸中的问题,哪怕是我方自己设计的图纸,也需要进行此动作,规避我方设计和施工的风险。
建设工程施工索赔与技巧
![建设工程施工索赔与技巧](https://img.taocdn.com/s3/m/3d2ddb2ef4335a8102d276a20029bd64783e621a.png)
建设工程施工索赔与技巧建设工程施工索赔是指承包商为了维护自身的合法权益,对发生在工程施工过程中的一些风险、损失和责任进行申请赔偿的一种行为。
在进行索赔时,合理的方法和技巧对于索赔的成功与否至关重要。
下面将介绍一些建设工程施工索赔的技巧。
1.先看合同,再做索赔。
在进行施工索赔时,首先要仔细阅读合同条款,了解项目变更、索赔和赔偿的具体规定。
合同条款中通常包括了索赔必须满足的条件、索赔时间限制以及索赔需要提供的相关证据。
合同是法律保护施工方权益的重要依据,通过合同的约定可以得到相应的赔偿。
2.做好索赔准备工作。
在索赔准备阶段,施工方需要收集与索赔相关的证据,并进行充分的备案。
这些证据可以包括施工记录、工程量清单、物料采购合同、工程变更通知单、工期延迟通知书等。
同时,施工方还应该保存好与施工过程有关的相关文件、照片、视频等证明材料,以确保能够提供充分的证据。
3.注重索赔材料的准确性和完整性。
在编写索赔材料时,施工方要求全部准确无误地记录索赔的事实、原因和损失,并详细列出相关证据和计算方法。
索赔材料的准备应该专业、合理、完整,以能够充分表达施工方的索赔要求。
4.主动与建设单位协商解决。
索赔的过程中,双方的沟通与协商是非常重要的环节。
施工方应积极主动地与建设单位进行沟通,尽量达成共识,争取通过协商、调和的方式解决问题。
可以选择合适的时间和方式与建设单位进行面谈并提出自己的合理要求。
5.寻求专业法律理念。
在索赔过程中,施工方可以寻求专业的法律支持。
律师或法律顾问可以帮助施工方分析案件的可行性和索赔的合理性,提供专业的法律建议,指导施工方如何采取有效的法律措施进行索赔。
6.合理控制索赔过程。
在进行索赔时,施工方要遵循合理、公正、合法的原则,不得以索赔为借口来推脱责任或故意敲诈。
施工方应保持冷静,避免情绪化的行为,通过正规的途径进行索赔,遵守法律的程序和规定。
综上所述,建设工程施工索赔的技巧包括充分了解合同内容、做好索赔准备工作、准确完整地编写索赔材料、主动与建设单位协商解决问题、寻求专业法律支持以及合理控制索赔过程等。
施工索赔的要点及技巧(全文)
![施工索赔的要点及技巧(全文)](https://img.taocdn.com/s3/m/ab027b772f3f5727a5e9856a561252d380eb203e.png)
施工索赔的要点及技巧(全文)范本一:施工索赔的要点及技巧1. 引言1.1 目的1.2 背景2. 施工索赔的概念和定义2.1 施工索赔的定义2.2 施工索赔的种类3. 施工索赔的要点3.1 工期索赔的要点3.2 变更索赔的要点3.3 设计变更索赔的要点3.4 暂停索赔的要点3.5 预防索赔的要点4. 施工索赔的技巧4.1 详细记录和文件归档的技巧4.2 及时通知和提交索赔的技巧4.3 合同条款和法律法规的熟悉与应用的技巧4.4 合理举证和证据收集的技巧4.5 合理计算索赔金额和索赔期限的技巧5. 索赔后的处理流程5.1 提交索赔申请5.2 审核和评估索赔申请5.3 协商和谈判解决方案5.4 争议解决和仲裁流程附件:索赔申请模板、索赔证据清单法律名词及注释:1. 工期索赔:当施工项目无法按照预定工期完成时,承包商可以基于合同条款寻求索赔。
2. 变更索赔:当施工项目发生设计变更或者合同条款变更时,承包商可以基于合同条款寻求索赔。
3. 设计变更索赔:当施工项目的设计方案发生变更时,承包商可以基于合同条款寻求索赔。
4. 暂停索赔:当施工项目因为不可抗力等原因被暂停时,承包商可以基于合同条款寻求索赔。
5. 预防索赔:在施工过程中,承包商可以通过合理的预防措施,减少索赔的可能性。
----------------------------------------------范本二:施工索赔的要点及技巧1. 引言1.1 目的1.2 背景2. 施工索赔的概念和定义2.1 施工索赔的定义2.2 施工索赔的种类3. 施工索赔的要点3.1 质量索赔的要点3.2 工期索赔的要点3.3 变更索赔的要点3.4 物资索赔的要点3.5 违约索赔的要点4. 施工索赔的技巧4.1 提供证据和文件的技巧4.2 利用合同条款和法律支持的技巧4.3 合理计算索赔金额的技巧4.4 引入第三方专业机构的技巧4.5 充分沟通和协商的技巧5. 索赔后的处理流程5.1 提交索赔申请5.2 审核索赔申请5.3 谈判和协商解决方案5.4 争议解决和仲裁流程附件:索赔申请模板、索赔证据清单法律名词及注释:1. 质量索赔:当施工项目发现质量问题时,承包商可以基于合同条款寻求索赔。
施工索赔方法
![施工索赔方法](https://img.taocdn.com/s3/m/85e4ea4eeef9aef8941ea76e58fafab068dc444a.png)
施工索赔方法施工过程中,由于各种原因可能会导致施工方需要提出索赔。
为了保证施工合同的执行,合理地解决索赔问题,需要掌握一定的施工索赔方法。
本文将介绍几种常见的施工索赔方法供参考。
一、合同索赔在施工合同中,通常会有索赔条款,对双方的索赔权利和义务进行规定。
施工方可以根据合同条款的规定,合理地提出索赔。
在提出索赔前,施工方应仔细审查合同条款,确保自己的索赔符合合同约定的要求,以避免无效索赔。
二、变更订单索赔在施工过程中,业主可能会提出变更订单,要求对原合同进行修改。
施工方可以根据变更订单提出索赔,索要额外的费用或延期补偿等。
在提出索赔时,施工方应提交详细的施工记录和变更订单,以便证明自己的索赔合理性。
三、施工延期索赔施工延期是造成施工方经济损失的主要原因之一。
当施工方因为业主或其他不可抗力的原因而导致施工延期时,可以提出施工延期索赔。
施工方应记录延期的原因和实际损失,并提供相关证据,以便证明所要求的索赔合理性。
四、工程变更索赔在施工过程中,由于设计变更或其他原因,使得实际施工与原设计存在差异,造成额外的费用支出时,施工方可以提出工程变更索赔。
施工方应仔细记录变更前后的工程量和费用,并提供相关证据,以充分证明索赔的合理性。
五、工程质量索赔当施工方发现工程质量不合格时,可以提出工程质量索赔。
在提出索赔前,施工方应进行充分的检测和评估,确保工程质量存在问题,并将检测结果和评估报告提交给业主,以证明索赔的合理性。
六、索赔申请书的撰写要点无论使用何种索赔方法,施工方在提出索赔时都需要书面申请。
撰写索赔申请书时,应注意以下要点:1. 清晰陈述索赔的原因和依据;2. 提供详细的证据和材料,支持索赔的合理性;3. 描述索赔的具体要求,包括索赔金额、索赔期限等;4. 结构合理、语句通顺,确保申请书的逻辑性和可读性。
总结:施工索赔是施工过程中常见的问题,合理地解决索赔问题对保持合同关系的稳定性和施工方的利益至关重要。
了解并掌握各种施工索赔方法,可以帮助施工方在索赔过程中做到合法、合理、有据可依,更好地保护自身权益。
建筑工程中的施工索赔技巧
![建筑工程中的施工索赔技巧](https://img.taocdn.com/s3/m/df021b6db5daa58da0116c175f0e7cd184251832.png)
建筑工程中的施工索赔技巧在建筑工程领域中,施工索赔是一种处理合同纠纷和争议的常见方式。
施工索赔是指承建方向业主方提出要求,要求额外支付工程变更、成本增加或遭遇不可抗力等因素造成的额外费用和损失。
本文将介绍建筑工程中常用的施工索赔技巧,以帮助承建方更好地维护自身权益。
一、合同审查技巧在项目启动前,进行合同审查是施工索赔的重要一步。
承建方需要仔细审查合同中的条款和条件,并确保自身利益得到充分保护。
以下是一些常见的合同审查技巧:1. 确定索赔权利:审查合同中的索赔条款,确认自身在特定情况下是否有权提出索赔。
同时,识别约定索赔期限和提供证据的要求。
2. 分析责任分配:找出合同中规定的责任分配,并与实际情况进行比较。
确保承建方只承担应负责任的部分,并寻找可能由其他方负责的条款。
3. 识别风险:审查合同中关于风险分担的条款,了解项目中可能遇到的风险和责任归属。
确保合同中的责任分配合理,并避免不必要的索赔。
二、变更管理策略在建筑工程中,变更是施工索赔的常见原因之一。
承建方应制定有效的变更管理策略,以确保变更的合理性和索赔的可行性。
1. 变更控制:建立严格的变更管理流程,确保任何变更都经过正式批准和记录。
保留与变更相关的沟通和证据,为后续的索赔提供支持。
2. 成本控制:记录所有与变更相关的成本,并与项目成本控制计划进行比较。
确保索赔金额合理且成本可核查。
3. 书面通知:根据合同要求,及时向业主提供书面变更通知。
提供清晰和详细的说明,包括影响和可能的索赔后果。
三、证据收集技巧在提出施工索赔时,充分的证据是不可或缺的。
以下是一些证据收集技巧,有助于支持索赔请求:1. 文件记录:保留所有与索赔相关的文件,包括合同、变更通知、交流记录、工程日志、照片和图纸等。
确保文件完整且易于查阅。
2. 目击证人:寻找可能作为证人的项目相关人员。
收集他们的证词,以便在需要时提供证人证言。
3. 专业意见:寻求专业人士的意见,如工程师、律师或建筑顾问。
施工中的索赔管理技巧
![施工中的索赔管理技巧](https://img.taocdn.com/s3/m/b66583808ad63186bceb19e8b8f67c1cfad6eeb7.png)
施工中的索赔管理技巧施工过程中,由于各种原因可能会出现索赔的情况。
有效的索赔管理对于维护项目的利益以及建立良好的合作关系至关重要。
本文将介绍一些施工中的索赔管理技巧,帮助企业在面临索赔时能够合理处理并确保权益。
一、确保合同的明确性在施工前,双方应当制定明确的合同,明确工期、质量、支付条件等关键内容。
同时,还需要对项目中可能涉及到的索赔事宜进行明确规定,包括索赔的时间期限、索赔的方式和索赔的证明文件等。
合同的明确性可以减少争议和误解,从而减少可能出现的索赔情况。
二、合理的索赔要求当确实出现了可以索赔的情况时,施工企业需要根据合同的约定以及相关法律法规,合理提出索赔要求。
索赔要求应当明确、有据可依,并通过合同约定的途径提交给业主方。
在提出索赔要求时,应当注重证据的收集和保存,确保索赔要求的合理性和可行性。
三、及时的索赔追踪和处理一旦提出了索赔要求,施工企业应该及时跟踪处理。
这包括与业主方进行协商,就索赔事宜进行沟通和谈判。
在进行谈判时,施工企业应当理性、冷静地表达自己的诉求,并提出合理的解决方案。
同时,也需要充分了解相关法律法规,确保索赔要求的合法性和可行性。
四、妥善处理索赔纠纷在索赔过程中,可能会出现纠纷和争议。
施工企业应当注重与业主方的沟通和协商,寻求双方都能接受的解决方案。
如果无法达成一致,可以考虑寻求第三方的仲裁或调解。
重要的是,施工企业要保持理性、冷静,以合法的手段解决争议,避免产生负面影响。
五、学习总结经验教训索赔管理是一个复杂的过程,需要不断总结经验教训。
施工企业应当及时反思和总结自身的管理问题,找出存在的不足并加以改进。
通过学习他人的成功经验和战略,施工企业可以提升自身的索赔管理能力,降低索赔风险。
六、建立良好的合作关系最后,施工企业应当注重与业主方的合作关系建设。
建立良好的合作关系可以减少可能出现的索赔情况,使得工作更加顺利和高效。
通过沟通和协商,双方可以及时解决问题,并共同推动项目的顺利进行。
施工中的合理索赔方式
![施工中的合理索赔方式](https://img.taocdn.com/s3/m/69106ec703d276a20029bd64783e0912a2167c38.png)
施工中的合理索赔方式在工程施工中,往往会遇到各种困难和问题,这些问题可能会导致工期延误、质量问题或者造成经济损失。
为了维护施工方和业主双方的合法权益,合理索赔方式成为了不可忽视的一环。
本文将就施工中的合理索赔方式进行探讨,并提供一些建议。
一、认真履行合同约定首先,施工方应当充分了解合同内容,并在施工过程中严格按照合同约定进行操作。
在遇到问题时,施工方首先应该分析问题原因,并查明责任主体。
如果责任在业主一方,则可根据合同约定进行索赔;如果责任在施工方一方,则需要认真对待问题,并严格按照合同约定进行赔偿或协商解决。
二、及时记录问题和证据在施工过程中,施工方应当及时记录遇到的问题,并采取适当的措施进行解决。
同时,相关责任人应当仔细保留与问题相关的证据,包括但不限于施工记录、照片、视频等。
这些证据将有助于后续的索赔工作,并确保索赔的合理性与有效性。
三、与业主保持良好沟通良好的沟通是解决问题的关键,施工方和业主之间应保持及时、准确的沟通。
当施工方遇到无法解决的问题时,应及时向业主报告,并与业主共同商讨解决方法。
同时,施工方应当保持耐心和诚信,尽量减少纠纷的发生。
四、合理估算索赔金额在进行索赔时,施工方应当根据实际损失进行合理估算。
索赔金额应当包括直接损失和间接损失,且必须基于具体的证据和合同约定。
合理估算索赔金额不仅能够保护施工方的合法权益,也有助于与业主的协商及解决问题。
五、与业主协商解决在进行索赔时,施工方应当与业主进行充分的协商。
双方应当本着合作共赢的原则,寻求问题解决的最佳途径。
在协商过程中,双方可以通过加大合作力度、延长工期或者以其他方式进行补偿或协商解决。
在协商过程中,施工方应当展示出诚信和合作的态度,以维护长期合作关系。
总之,施工中的合理索赔方式是维护双方合法权益的重要手段。
施工方应当充分了解合同约定,及时记录问题和证据,并与业主保持良好沟通。
在索赔过程中,合理估算索赔金额,并与业主进行充分协商,以达成问题解决的最佳结果。
建筑工程施工的索赔要点
![建筑工程施工的索赔要点](https://img.taocdn.com/s3/m/fbfd879a5122aaea998fcc22bcd126fff7055dc2.png)
建筑工程施工的索赔要点在建筑工程施工过程中,由于各种不可抗力因素、设计变更或合同约定等原因,承包商可能会遇到需要进行索赔的情况。
正确合理地进行索赔是承包商维护自身权益的重要方式之一。
本文将介绍建筑工程施工索赔的要点,帮助承包商更好地理解相关内容。
一、索赔的定义和背景建筑工程施工索赔是指承包商向建设单位提出要求补偿的一种行为。
其目的是维护承包商在合同约定范围内的合法权益。
索赔的出现背后往往有诸多原因,如设计不合理、增加工程量、违背法律法规等。
合理、合法地进行索赔是为了确保工程效益和项目质量。
二、索赔的基本条件要进行有效的索赔,必须满足以下基本条件:1. 权益受损:施工过程中,合同当事人之一的权益受到了损害,出现了增加费用或损失的情况。
2. 违约事实:损害发生是由于对方违反了约定,在履行合同义务上有明确的失职行为。
3. 因果关系:损害与对方的违约行为之间存在直接的因果关系。
4. 合法性:索赔要求必须在法律法规允许的范围内,并符合法律的规定。
三、索赔的分类建筑工程施工索赔可以分为以下几类:1. 增加费用索赔:当工程施工过程中出现设计变更、施工条件变化、工程量增加等情况,导致施工成本增加,承包商可以要求建设单位支付增加的费用。
2. 延期索赔:当建设单位违反合同约定导致工程进度延误,承包商可以要求建设单位支付因此产生的额外费用,如人工费用、机械租赁费用等。
3. 损失赔偿索赔:当建设单位的行为造成承包商损失时,承包商可以要求建设单位进行相应的赔偿。
4. 终止合同索赔:当出现相应的终止合同情况时,承包商可以要求建设单位支付相应的索赔费用。
四、索赔的流程和注意事项进行索赔时,承包商需要按照以下流程进行操作:1. 权益维护:在权益受损后,承包商应及时采取措施保护自己的权益,如保留相关证据、合同文件等。
2. 协商谈判:在提出索赔要求前,承包商应与建设单位进行协商谈判,争取双方达成一致意见。
3. 提交索赔申请:如协商无果,承包商需要按照合同约定提交索赔申请,并提供充分的证据材料,合理清晰地陈述索赔请求。
管理施工中的索赔要点
![管理施工中的索赔要点](https://img.taocdn.com/s3/m/072a7273effdc8d376eeaeaad1f34693daef1004.png)
管理施工中的索赔要点在施工过程中,索赔是一个不可避免的问题。
无论是施工单位还是业主方,都希望在索赔事项上能够得到公平合理的处理。
本文将从施工索赔的定义和背景出发,分析管理施工中的索赔要点,并探讨如何有效应对索赔问题。
一、施工索赔的定义和背景施工索赔是指在工程施工过程中,由于各种原因导致实际施工过程与合同约定发生偏差,从而给施工单位或业主带来经济损失,双方为此而产生纠纷,要求对方作出补偿的行为。
追溯施工索赔问题的背景,主要原因包括设计变更、工程延误、工期压缩、材料不合格、工程计量与支付、施工图纸不完善等。
这些问题可能导致施工成本增加、进度延误、质量下降等,使双方产生索赔意愿。
二、管理施工中的索赔要点1. 遵循合同约定合同是双方权益保障的法律依据,索赔事项必须以合同为依据。
双方应认真评估合同条款,了解各自的权利和义务。
施工单位需要确保在索赔前具备合同约定的证据及记录,以便为索赔提供强有力的支持。
2. 及时记录和报告在发现索赔事宜时,施工单位应立即进行详细记录,并及时向业主方报告。
这些记录应包括索赔事由、时间、地点、原因、影响、经济损失等信息。
及时记录和报告是保护双方利益的重要步骤,有助于减少争议和纠纷。
3. 寻求和解途径在索赔事宜发生后,双方应首先通过友好协商寻求解决途径。
协商过程中,应坚持公正、诚实和透明的原则,充分沟通、理解对方的意见和要求。
同时,双方还可以考虑引入第三方中介机构,如仲裁机构等,协助解决纠纷。
4. 保持证据完整性索赔过程中,保持证据的完整性至关重要。
施工单位应保存与索赔事宜相关的所有文件、合同、工程记录、通信记录、报告等。
这些文件可以作为索赔的证据,有助于证明索赔依据和经济损失。
5. 认真处理索赔申请业主方在收到索赔申请后,应认真对待并进行审核。
特别是对于合理且符合合同约定的索赔申请,应及时作出回应和处理,确保双方在索赔事宜上能够得到公平待遇。
同时,为了避免类似索赔问题的再次发生,业主方也应加强对工程进度、质量和合同管理的监督。
施工中的索赔技巧
![施工中的索赔技巧](https://img.taocdn.com/s3/m/b4c4213677c66137ee06eff9aef8941ea76e4b21.png)
施工中的索赔技巧施工中的索赔技巧索赔工作关系着施工企业的经济利益。
所有施工管理人员都应重视索赔,知道索赔,善于索赔。
必须做到“理由充分,证据确凿,按时签证,讲究谈判技巧",并把索赔工作贯穿于施工的全过程。
同时,加强施工管理,提高管理水平,降低成本,为企业创造更大的利润空间。
一、做好收集、整理签证工作"有理"才能走四方,"有据"才能行得端,"按时"才能不失效。
所以,必须在施工全过程中及时做好索赔资料的收集、整理、签证工作。
索赔直接牵涉到当事人双方的切身经济利益,靠花言巧语不行,靠胡搅蛮缠不行,靠不正当手段更不行。
索赔成功的基础在于充分的事实、确凿的证据。
而这些事实和证据只能来源于工程承包全过程的各个环节之中。
关键在于用心收集、整理好,并辅之以相应的法律法规及合同条款,使之真正成为成功索赔的依据。
1.施工企业中标后,应及时、谨慎地与发包方签订《施工合同》。
应尽可能的考虑周详,措词严谨,权利和义务明确,做到平等、互利。
合同价款最好采用可调价格方式。
并明确追加调整合同价款及索赔的政策、依据和方法,为竣工结算时调整工程造价和索赔提供合同依据和法律保障。
在工程开工前应搜集有关资料,包括工程地点的交通条件?quot;三通一平"情况,供水、供电是否满足施工需要?水、电价格是否超过预算价?地下水位的高度,土质状况,是否有障碍物等。
组织各专业技术人员仔细研究施工图纸,互相交流,找出图纸中疏漏、错误、不明、不详、不符合实际、各专业之间相互冲突等等问题。
2.在图纸会审中应认真做好施工图会审纪要,因为施工图会审纪要是施工合同的重要组成都分,也是索赔的重要依据。
3.施工中应及时进行预测性分析,发现可能发生索赔事项的分部分项工程,如:遇到灾害性气候、发现地下障碍物、软基础或文物;以及征地拆迁、施工条件等外部环境影响等。
4.业主要求变更施工项目的局部尺寸及数量或调整施工材料、更改施工工艺等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
施工索赔的要点及技巧
要:施工索赔是在施工过程中,承包商根据合同和法律的规定,对并非由于自己的过错所造成的损失,或承担了合同规定之外的工作所付的额外支出,承包商向业主提出在经济或时间上要求补偿的权利。
它既是一项复杂的、系统性很强的工作,又是一门重要的经营管理艺术,是签订合同的双方维护自身利益的一种手段。
关键词:施工索赔索赔技巧合同管理
在市场经济条件下,建筑市场中的施工索赔是一种正常的现象。
在工程施工中,不少承包商不敢索赔,也不懂如何索赔,工程的风险意识和索赔意识还不强。
面对这种情况,在建筑市场中,应当大力增强承包商对工程索赔的认识,加强对索赔理论和方法的研究,认真对待和搞好施工索赔,这对维护企业利益有十分重要的意义,同时有利于保证工程建设按质、按量、按时完成。
一、施工索赔产生的原因
1.合同文件
一般在合同协议书中列出的合同文件,如果发现某几个文件的解释和说明有矛盾,可按合同文件的优先顺序,排在前面的文件的解释说明更具有权威性,尽管这样还有可能有些矛盾不好解决。
另外,用词不严谨会导致双方对合同条款的不同理解,从而引起工程索赔。
图纸、规范是死的,而工程是千变万化的,人们从不同的角度对它的理解也会有所不同,这个问题的本身就构成了索赔产生的外部原因。
2.施工过程的复杂性和长期性
建筑工程由于工期长,环境复杂等各种条件影响,施工过程中容易出现不可预见的自然灾害,价格调整,政策变化,新工艺、新材料的使用,从而产生索赔。
3.工程变更
索赔事件中,工程变更的比例很大,而且变更的形式较多,对部分或全部工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面作出的改变,都属于变更。
主要有设计单位提出的工程变更:设计单位提出的设计变更往往是想对原设计中存在的缺陷或错误进行必要的修改和完善,使建设项目的安全功能更加可靠,使用功能更加合理,与自然环境更加协调;发包方提出的工程变更:发包方对工程提出变更,考虑更多的是一想节约工程投资,二想增加某些使用功能;承包商提出的工程变更:主要是施工的具体情况和招标文件不符。
二、施工索赔的要点及技巧
在复杂的施工过程中,没有变更是不现实的,也是不可能的;索赔也是正常的合同履行过程,想要做好施工索赔必须从思想上真正认识到搞好索赔工作的重要性,建立专门的索赔机构,培养一批精通索赔业务的管理人才。
这批人才应该熟悉《经济法》、《合同法》等与索赔管理有关的法律法规,同时又熟悉现场施工,懂得概预算管理,是真正的复合型人才。
他们要善于从工程承包全过程的每一个环节中发现问题、提出问题,善于用法律手段来处理这些问题,使企业的索赔工作落到实处,真正承担起熟练运用索赔手段来维护企业合法权益的重任。
因人、因客观环境掌握合理使用以下索赔技巧,维护企业的利益。
1.善用投标策略
一个有经验的承包商,在投标报价时就考虑将来可能要发生索赔的问题,要仔细研究招标文件中的合同条款和规范,仔细查勘施工现场,探索可能索赔的机会,在报价时考虑索赔的需要,在进行单价分析时应列入生产效率,把工程成本与投入资源的效率结合起来。
这样,在施工过程中论证原因时,可引用效率降低来论证索赔的依据。
2.商签合同协议
在协商签订合同过程中,承包商应对明显把重大风险转嫁给承包商的合同条件提出修改要求,对其达成修改的协议以谈判纪要形式写出,作为该合同条件的有效组成部分,特别要对业主开脱责任的条款要加以注意,如:合同不列索赔条款;拖期付款无时限、无利息;业主对不可预见工程施工条件不承担责任,等等。
如果这些问题在签订合同协议时不谈判清楚,承包商就很难有索赔机会。
3.书面变更
建筑工程的一切索赔、变更都应采用书面形式。
监理工程师常常口头指令变更。
如果承包商不对监理工程师的口头指令予以书面确认,就进行变更工程的施工,而有的监理工程师矢口否认,拒绝承包商的索赔要求,承包商就会吃亏。
所以这种口头指示在事后一定要补签一份书面的工程变更指示。
如果工程师口头指示后忘了补书面指示,承包商(须7天内)以书面形式证实此项指示,交与工程师签字,工程师若在14天之内没有提出反对意见,应视为认可。
4.及时索赔、论据充足
一般合同规定,索赔事件发生后28内,承包商必须发出索赔通知书,过期无效。
承包商在发出索赔通知书后,每隔一定时间(28天)应报送一次证据资料,在索赔事件结束后的28天内报送总结性的索赔计算及索赔论证,提交索赔报告。
索赔报告一定要令人信服。
索赔的成功很大程度上取决于承包商对索赔作出的解释和强有力的证据材料。
因此,承包商在正式提出报告前的资料准备工作是极其重要的。
5.方法得当
索赔计算时采用附加成本法容易被对方接受,因为这种方法只计算索赔事件引起的计划外的附加开支,计价项目具体,使经济索赔能较快得解决。
另外索赔计价不能过高,要价过高容易让对方发生反感,反而使索赔报告长期得不到解决,还有可能使业主准备周密的反索赔计划,使索赔工作更加复杂化。
三、施工索赔与合同管理密切相关
索赔和合同管理有着直接的联系,合同是索赔的依据。
整个索赔处理的过程就是执行合同的过程,所以常称索赔为合同索赔。
承包商从工程投标之日开始就要对合同进行分析,并由合同管理人员将每日的实施合同的情况与原合同的分析进行结果对照,即时提出索赔。
因此要想索赔必须加强合同管理。
在合同报价中最主要的是工程成本的花费。
合同价格的确定是承包商按合同约定的工程量和责任、合同所约定的条件以及当时工程项目的自然、经济和政治环境为依据的。
但在合同实施过程中,由于这些条件要求的内容和环境的变化,使承包商的实际工程成本增加,承包商为挽回这些实际工程成本的损失,只有通过索赔这种合法
手段才能得到。
四、结语
总之,施工索赔是目前项目管理的有效手段,中标靠低价,盈利靠索赔便是许多承包商的经验总结。
随着我国建筑市场的不断完善,索赔工作逐步步入正常轨道。
只要我们充分理解索赔的重要性,在索赔工作中做到及时、有理、有据,将会有更多的索赔项目被受理或批复。
这也将会最大限度地保证施工单位的经济利益,尽可能挽回经济损失,提高施工企业的竞争力。