施工合同补充协议书
项目建设工程施工合同补充协议书5篇
项目建设工程施工合同补充协议书5篇篇1甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方已经签署了关于[项目名称]的建设工程施工合同（以下简称“原合同”），为明确双方在项目实施过程中的补充条款及特殊约定，特签订本补充协议书。
一、协议背景鉴于项目的特殊性和复杂性，双方经过友好协商，就原合同未尽事宜或需要明确的事项，通过本补充协议书进行明确和细化。
本协议作为原合同的补充，与原合同具有同等法律效力。
二、工程概况（一）工程名称：[项目名称]（二）工程地点：[具体地址]（三）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等工程内容。
三、补充条款及特殊约定（一）工程进度1. 乙方须严格按照甲方制定的进度计划表执行，确保工程进度。
2. 若因乙方原因导致工程进度延误，乙方需承担违约责任并赔偿甲方因此产生的损失。
（二）工程变更与调整1. 若甲方因故需要对工程进行变更或调整，应提前书面通知乙方，双方协商一致后进行调整。
2. 乙方不得擅自对工程进行变更或调整，如有特殊情况需提前征得甲方同意。
（三）工程质量与验收1. 乙方必须严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方需提交验收申请，甲方组织验收并按照相关标准对工程质量进行评估。
（四）工程款支付1. 工程款支付按照工程进度进行支付，具体支付比例和支付方式按照原合同约定执行。
2. 若因乙方原因导致工程延期或质量问题，甲方有权暂缓支付工程款。
（五）工程保修与维护1. 工程竣工验收合格后，乙方需提供一定期限的保修服务。
保修期限和范围按照原合同约定执行。
2. 在保修期内，乙方需对甲方提出的工程问题进行及时维修和整改。
（六）违约责任与赔偿1. 若甲乙双方中任何一方违反本协议约定，需承担违约责任并赔偿对方因此产生的损失。
2. 违约责任的认定和处理方式按照原合同的相关条款执行。
四、争议解决与法律适用（一）本协议在执行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
工程施工合同补充协议书范文(4篇)
工程施工合同补充协议书范文甲方：_____有限公司乙方：有限公司丙方：甲乙双方于____年____月____日签订《工程施工合同》后因资金困难未按时履行，现经三方达成如下补充协议：一、原合同第八条的施工计划与工期变更为：自____年____月____日至月日，共计天。
二、原合同第五条工程造价与工程支付办法中的2、工程付款方式变更为：乙方施工人员进场开始施工____日内，甲方预付工程款伍万元，主钢构架开始进场安装____日内，甲方预付壹拾万元，安装钢梁及骨架时，甲方再预付贰拾万元。
工程竣工后，乙方按照工程竣工验收标准进行报验。
验收合格后，____日内付至工程款总造价的95%，剩余5%作为保修金，一年保修期结束后，付清剩余款项（无利息）。
如甲方未按照上述付款期限支付预付款或工程款则按月利率30‰向乙方支付逾期付款的违约金。
三、因工程量增加甲方与乙方协商在原设计的基础上仓库四周增加雨棚面积1296平方米（宽4米总长324米）每平方米147元，增加造价壹拾玖万伍佰壹拾贰元整。
四、乙方向丙方借款万元（大写万元）用期六十五天，月利率。
乙方保证所借的款项专款专用并同意丙方作为代付人，直接将所需的款项支付给第三方用于支付材料款和相关费用。
五、甲方自愿作为上述乙方的借款保证人，并承担连带保证责任。
甲乙双方均同意甲方直接将应支付给乙方的部分工程款代付给丙方，用于偿还乙方借丙方的借款及利息，如甲方不能按照上述约定将借款支付给丙方，甲方自愿将所建的汝州申通快递仓库包括相应土地施工合同补充协议使用权抵偿给丙方，归丙方所有。
另外从开一条宽米的通道归丙方无偿使用，同时协助办理相关土地房产变更手续。
六、本补充条款与工程施工合同中的约定如有冲突，以本补充协议为准。
七、本补充协议一式三份，三份各持一份,自三方签字或盖章起生效。
甲方：乙方：丙方：____年____月____日工程施工合同补充协议书范文（二）发包人：_____承包人：_____为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议。
工程施工合同补充协议书范文4篇
工程施工合同补充协议书范文4篇篇1工程施工合同补充协议书范文甲方（委托方）：乙方（承包方）：鉴于甲、乙双方就工程施工合同有关事项达成一致意见，为了明确工程施工合同的双方权利和义务，特订立本补充协议书。
经双方友好协商，甲、乙双方达成如下协议：一、甲、乙双方确认双方签订的工程施工合同编号为____________，签订日期为____________，工程地点为____________，合同总金额为____________。
二、根据工程施工合同的实际情况，为了更好地保障工程顺利进行，双方同意在原有合同基础上增加以下内容：1. 工程变更事项：在工程实施过程中，如遇行政、规划等变更，需重新调整工程实施方案和施工图纸，双方同意对工程变更事项进行调整。
2. 工程进度计划：根据项目实际情况，双方将重新制定工程进度计划，确保工程按时按质完成。
3. 工程款支付方式：根据实际工程进度，双方将重新确定工程款支付方式，确保款项按时支付。
4. 施工安全措施：双方将共同制定施工安全措施方案，确保工程施工期间安全生产。
5. 担保方式：双方同意在原有担保基础上，增加担保金额，并重新约定担保期限。
6. 其他条款：根据工程实际需要，双方同意协商补充其他相关条款。
三、双方确认在合同履行过程中，按照本补充协议的约定执行，如需对本协议内容进行变更，需经双方书面确认。
四、本补充协议自双方签字盖章之日起生效，具有同等效力。
甲方（盖章）：______ 乙方（盖章）：______法定代表人（签名）：______ 法定代表人（签名）：______签订日期：______ 签订日期：______注：本补充协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等效力。
本补充协议书经双方审慎阅读确认，自双方签字之日起生效，本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（委托方）：乙方（承包方）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：_____________ 日期：_____________篇2工程施工合同补充协议书范文尊敬的甲方（单位）：根据双方原有的《工程施工合同》（编号：XXXXX），为保证工程顺利进行，经双方友好协商，达成以下补充协议：一、施工时间：原合同规定施工周期为12个月，经双方确认，将施工周期延长至15个月。
建筑工程施工补充协议书6篇
建筑工程施工补充协议书6篇篇1建筑工程施工补充协议书甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）鉴于甲乙双方就（工程名称）施工合同签署的合同已经生效，现因工程施工实际情况发生变化，为确保工程施工顺利进行，经甲、乙双方友好协商，就相关事项达成一致意见，特订立本协议。
一、工程名称：（工程名称）二、施工地点：（工程施工地点）三、工程内容：根据施工合同约定，工程内容变更如下：四、工程量：工程量变更如下：五、施工期限：施工期限变更如下：六、变更原因：由于（列出具体变更原因），导致工程内容、工程量、施工期限发生变更。
七、双方责任：根据工程施工变更情况，甲乙双方责任划分如下：1.甲方责任：（列出甲方责任）2.乙方责任：（列出乙方责任）八、变更费用：由于工程内容、工程量、施工期限变更，导致工程费用发生变更，变更费用为（具体金额）人民币。
费用支付方式如下：甲方支付方式：（甲方支付方式）；乙方支付方式：（乙方支付方式）。
九、其他约定：其他双方约定事项如下：十、协议生效：本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，自签署之日起执行。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日篇2建筑工程施工补充协议书甲方：（委托人）__________（单位名称）______，法定代表人：_______，职务：______，地址：_______，电话：_______。
乙方：（承包人）__________（单位名称）______，法定代表人：_______，职务：_______，地址：_______，电话：_______。
鉴于甲方与乙方于______年______月______日签订了《建筑工程施工合同书》，就______工程项目进行了相关约定。
为了进一步明确双方在施工过程中的权利义务，现就有关事项达成如下协议：一、工程名称：______二、工程地点：______三、工程内容：______四、施工期限：原约定施工期限为______，经协商一致，延长至______。
工程施工合同补充协议书5篇
工程施工合同补充协议书5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1工程施工合同补充协议书甲方：（委托方名称）乙方：（施工方名称）为明确双方落实工程合同的相关事宜，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经甲乙双方友好协商达成如下补充协议：一、项目名称及位置1.1 项目名称：（项目名称）1.2 项目位置：（项目详细地址）二、合同条款补充2.1 本协议系工程合同的补充协议，与原工程合同具有同等效力。
2.2 工程施工合同的有效期延长至（日期）。
2.3 合同金额将根据实际工程情况进行调整，甲方应根据实际工程量支付相应款项。
2.4 工程质量保证金由原合同金额的10%调整为（调整后的比例），支付方式不变。
2.5 甲方需提供原始土地证明及相关手续，以便乙方按合同要求施工，并承担相关手续所产生的费用。
三、工程变更及追加工程3.1 如发生合同约定外的工程变更或追加工程，应另行进行协商，双方重新签订协议。
3.2 工程变更或追加工程的费用由乙方提出详细预算并与甲方协商确定后支付。
3.3 工程变更或追加工程引起的施工工期延长须经乙方同意，双方重新确定竣工日期。
四、工程质量及验收标准4.1 工程应符合国家相关标准及甲方要求的质量标准，乙方应确保施工质量。
4.2 工程验收标准按照原合同约定执行。
五、安全管理5.1 乙方应严格执行国家安全生产法规，保障工程施工安全。
5.2 施工期间如发生安全事故，乙方应立即通知甲方，并配合相关部门进行处理。
六、保密条款6.1 双方应保守商业秘密和相关信息，未经对方书面同意不得向第三方透露。
6.2 乙方应妥善保管施工图纸及相关文件，不得外传或复制。
七、争议解决7.1 双方发生争议应友好协商解决，协商不成的，可向有关部门申请仲裁或诉讼解决。
7.2 本协议任何修订，须经双方签字盖章后生效。
八、其他8.1 本协议自双方签署之日起生效，至相关工程完工为止。
8.2 本协议如与原工程合同有冲突之处，以本协议为准。
建设工程施工合同补充协议书6篇
建设工程施工合同补充协议书6篇篇1建设工程施工合同补充协议书建设工程施工合同是建筑工程项目中一个重要的法律文件，它规定了承包商和业主之间的权利和义务，约束双方的行为。
然而，在实际的施工过程中，由于各种原因，有时候会出现需要对已签订的建设工程施工合同进行调整和补充的情况。
为了明确双方的权利和责任，保障施工工程顺利进行，需要签订建设工程施工合同的补充协议书。
一、补充协议的签订背景建设工程施工合同是双方在确定施工工程范围、工期、质量、报酬等方面达成的一致协议，但在实际的施工过程中，由于项目的特殊性、变更需求等原因，有时候需要对合同进行调整。
这时就需要签订补充协议，明确双方对原合同的修改和补充内容，以确保施工工程按照双方的意愿进行。
二、补充协议的签订程序1.协商达成一致：双方应当通过平等协商，就需要修改和补充的内容达成一致意见。
在协商过程中，双方可聘请专业律师协助，确保协议的合法性和有效性。
2.起草补充协议书：在协商一致后，双方应当根据协商结果起草补充协议书。
补充协议书应当明确需要修改和补充的内容，并列明原合同的相关条款。
3.签署补充协议书：经起草完成后，双方应及时签署补充协议书，并加盖合同章，确认补充协议的法律效力。
4.备案：签署完成后，双方应当将补充协议书备案，并通知施工工地有关部门。
备案完成后，补充协议生效。
三、补充协议的内容1.调整工程范围：如果施工过程中需要增加或减少工程范围，双方可以在补充协议中明确工程范围的调整内容，并就涉及到的报酬、工期等进行协商。
2.调整工程报酬：如果由于工程范围的调整导致工程报酬需要调整，双方可以在补充协议中明确调整工程报酬的具体内容和方式。
3.调整工程工期：如果由于工程范围的调整导致工程工期需要调整，双方可以在补充协议中明确调整工期的具体安排和要求。
4.其他内容：根据具体情况，双方还可以在补充协议中约定其他需要修改和补充的内容。
四、补充协议的效力补充协议对双方具有同等的约束力，双方应当严格按照补充协议的约定履行。
建筑工程施工总承包合同补充协议书7篇
建筑工程施工总承包合同补充协议书7篇篇1本补充协议书（以下简称“本协议”）是对编号为____________的建筑工程施工总承包合同（以下简称“原合同”）的进一步补充和修改。
双方本着公平、公正、真实、自愿的原则，经过友好协商，达成以下补充协议条款：一、工程概况与承包范围1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 承包范围：补充具体施工内容（包括但不限于）：_____________ （列举详细施工内容）。
二、工期调整与承诺1. 鉴于施工过程中的不确定因素，双方同意对原合同工期进行如下调整：_________________________。
2. 乙方（总承包方）承诺严格按照本协议约定的工期完成施工任务，确保工程质量和安全。
三、价格与支付条款1. 工程造价调整：根据工程实际情况，对原合同造价进行适当调整，具体调整细节为：_________________________。
2. 支付方式：补充具体的支付条款，如预付款比例、进度款支付节点及比例、结算方式等。
四、质量与验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 验收标准除原合同约定的标准外，补充具体验收标准和流程。
五、材料设备供应1. 材料设备供应约定：具体约定材料设备的品牌、规格、型号及供应时间等。
2. 若因材料设备供应问题导致工期延误或工程质量问题，责任由供应方承担。
六、安全文明施工及保险责任1. 乙方应负责施工现场的安全文明施工管理，严格遵守安全施工规范。
2. 双方应明确施工现场安全责任划分，并约定安全文明施工的具体措施和奖惩机制。
3. 双方应购买相关保险，以应对施工过程中可能发生的意外事故。
具体保险种类及金额由双方协商确定。
七、违约责任与赔偿约定1. 若因一方违约导致合同无法继续履行，守约方有权要求违约方支付违约金并赔偿损失。
建筑工程施工补充协议书范文5篇
建筑工程施工补充协议书范文5篇篇1本协议作为原《建筑工程施工合同》（以下简称“原合同”）的补充文件，由原合同双方共同签订，以明确和细化原合同中未尽事宜及双方新达成的施工条款。
本协议作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]。
2. 工程地点：[工程地点]。
3. 工程内容：[具体施工内容]。
二、补充协议的目的和原则本协议旨在明确原合同中未详尽的施工细节，确保工程顺利进行，保障双方权益。
在签订本协议时，双方本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则进行协商。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款：本协议项下的工程价款为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
2. 支付方式：（1）预付款：签订本协议后，发包人向承包人支付预付款[金额]，作为工程施工的启动资金。
（2）进度款：按照每月完成的工程量进度支付款项，每月支付进度款的[比例]。
（3）结算款：工程竣工并通过验收后，双方进行结算，支付剩余款项。
3. 发票与凭证：承包人应提供合法有效的发票和凭证，以便发包人进行财务处理。
四、工期调整及延误处理1. 如有工期调整需要，双方应友好协商并签订书面补充协议。
2. 若因承包人原因导致工期延误，承包人应承担违约责任并赔偿因此造成的损失。
3. 若因发包人原因导致工期延误，相应顺延工期，并补偿承包人因此产生的合理损失。
五、质量标准与验收方式1. 工程质量应符合国家相关标准及原合同约定的质量标准。
2. 工程验收按照原合同及国家相关规范进行。
验收合格后方能交付使用。
3. 若验收不合格，承包人应负责整改直至验收合格，并承担相应费用。
六、材料设备供应1. 材料设备供应方式：约定材料设备的供应方式、交接方式及责任划分。
2. 材料设备质量：承包人应确保所供应的材料设备符合质量要求，并提供合格证明。
七、安全施工及责任划分1. 双方应遵守国家和地方有关安全施工的法律法规，确保施工安全。
2. 承包人负责施工现场的安全管理，采取必要的安全措施，预防事故发生。
建设工程施工合同补充协议书5篇
建设工程施工合同补充协议书5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同补充协议书甲方：（委托方）乙方：（承包方）为明确双方在建设工程施工合同中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方协商一致，特订立本补充协议。
一、本补充协议的签订1.1 本补充协议是建设工程施工合同的一部分，与原合同具有同等法律效力。
1.2 双方确认并认可原合同中的所有约定，在未与本补充协议中有悖之处，仍然继续执行。
二、工程范围的调整2.1 原合同约定的工程范围为xx，根据实际情况，甲方要求调整该工程范围为xx并增加xx工程内容。
2.2 乙方同意在不影响工程质量和进度的前提下，按照甲方要求进行工程范围的调整，并承担相应的责任。
2.3 调整后的工程范围、工程内容、工程量和工程质量等具体事项应在本补充协议签订后另行明确。
三、工程价款的调整3.1 由于工程范围的调整，双方同意对工程价款进行相应的调整。
3.2 补充协议签订后，乙方应按照调整后的范围和内容重新计算工程价款，并与甲方达成一致后进行支付。
四、工程进度和竣工时间4.1 乙方应根据调整后的工程范围和工程内容重新制定工程进度计划，并确保工程按时竣工。
4.2 如因调整工程范围导致工期延长，乙方应在不违反合同约定的情况下延长竣工时间。
4.3 乙方应在本补充协议签订后及时对工程进度和竣工时间的调整进行通知。
五、安全生产和质量保证5.1 乙方应严格遵守安全生产规定，确保工程安全和施工人员健康。
5.2 工程质量应符合国家标准和甲方要求，乙方承诺对调整后的工程范围和内容进行精心施工，确保质量符合要求。
六、违约责任6.1 如因乙方原因导致工程质量不合格或者工程进度滞后，乙方应承担相应的违约责任。
6.2 如乙方故意违约或严重失职，甲方有权终止合同并要求乙方承担赔偿责任。
七、其他约定7.1 本补充协议自双方盖章后生效，并构成双方的共同意志和约定。
7.2 本补充协议如有争议，双方应友好协商解决，协商不成则提交有管辖权的人民法院裁决。
建筑工程施工总承包合同补充协议书5篇
建筑工程施工总承包合同补充协议书5篇篇1本协议是在原建筑工程施工总承包合同基础上，根据工程项目的实际情况和双方的具体需求，经友好协商达成的补充协议。
本补充协议旨在明确双方的权利和义务，确保工程顺利进行。
一、协议背景工程项目因故需调整总承包合同中的部分条款和内容，以更好地适应项目实际情况。
双方本着公平、公正、诚实信用的原则，经过友好协商，达成以下补充协议。
二、工程概况（此处填写工程名称、地点、规模、工程内容等）三、协议目的及依据本补充协议的目的是明确工程项目的各项细节和要求，保障工程顺利进行。
本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规和总承包合同的相关条款制定。
四、补充协议内容（一）工程进度及工期调整根据实际情况，双方同意对原合同中的工程进度和工期进行调整。
具体调整内容如下：（此处详细填写调整后的工程进度安排和工期）。
双方应确保按照调整后的进度和工期完成工程建设任务。
（二）工程造价调整及支付方式变更根据实际工程量变化，双方同意对原合同中的工程造价进行调整。
具体调整内容如下：（此处详细填写调整后的工程造价、支付方式及时间等）。
双方应确保工程款按时支付，保障工程顺利进行。
（三）材料设备供应及变更约定双方根据实际需求和供应情况，对原合同中的材料设备供应进行如下补充约定：（此处详细填写材料设备的供应方式、品牌、规格型号、质量标准等）。
如发生变更，双方应提前协商并签订书面变更协议。
（四）工程质量及验收标准双方应严格按照国家相关质量标准和规范进行施工和验收。
具体质量标准、验收方法、验收程序等详见本协议附件。
（五）安全文明施工及环境保护要求双方应严格遵守国家安全生产法律法规和环保政策，确保施工过程中的安全文明生产和环境保护。
具体安全文明施工及环保措施和要求详见本协议附件。
五、违约责任及解决方式如一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
建设工程施工合同补充协议书3篇
建设工程施工合同补充协议书3篇篇1建设工程施工合同补充协议书甲方（委托方）：______________乙方（承包方）：______________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程强制性条文规范》等有关法律法规的规定，为明确双方在建设工程施工合同中所约定事项，现就共同签订本合同补充协议。
一、工程基本情况及变更原因1.1 甲方与乙方于____年____月____日签订《建设工程施工合同》，工程名称为______，承建工程的位置为______，工程质量等级为______，合同金额为______。
1.2 工程施工过程中，由于施工现场环境、施工条件、设计要求或相关方面的要求发生了变化，为保证工程施工的顺利进行，现需对原合同进行变更。
1.3 经甲、乙双方友好协商，就下述具体内容达成一致：二、合同内容的修改或补充2.1 工程合同金额变更原工程合同金额为______，现甲方与乙方商定，将工程合同金额由______修改为______。
2.2 工程建设期限的延长原工程合同约定的建设期限为______，由于_____的原因，乙方需要延长工程建设期限______。
2.3 工程质量要求变更原工程合同约定的工程质量等级为______，现甲方要求将工程质量等级提升为______。
2.4 其他修改事项（如设计变更、支付方式变更、施工工期变更等）三、补充协议的生效及执行3.1 本合同补充协议经双方盖章签字后生效，自生效之日起对原合同具有同等法律效力。
3.2 本合同补充协议的执行方式、执行时间及相关责任等事宜，按照双方原合同的约定执行。
甲方（委托方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________日期：____年____月____日以上为《建设工程施工合同补充协议书》，甲、乙双方应本着平等、自愿的原则，友好协商解决问题，确保工程施工的顺利进行。
愿我们共同为建设工程的顺利完成而努力奋斗！篇2建设工程施工合同补充协议书甲方：（委托方）乙方：（承包方）鉴于甲乙双方就（建设工程项目名称）项目签订了施工合同，经过双方协商一致，为更好地明确双方权利义务，特签订本补充协议书，共同遵守合同规定，保证工程质量，确保工期完成。
工程施工补充协议书(8篇)
工程施工补充协议书(8篇)工程施工补充协议书 1甲方：_________乙方：_________协议标的：甲方位于“_________”的居室，以下简称标的。
经双方友好协商，就甲乙双方针对标的居室所签定的《家庭居室装饰装修工程施工合同》（合同编号：_________，以下简称《装修合同》）中的未尽事宜，签订以下补充协议。
本补充协议作为《装修合同》的附件，与《装修合同》具有同等法律效力。
一、施工人员准则：1．施工过程中，乙方施工人员应认真施工，不在标的居室内饮酒、随地吐痰，如施工人员吸烟必须远离易燃易爆物品。
2．乙方施工人员不得使用标的居室内已安装好的设施、设备（如炊具、洁具及其他设施、设备）（水、电、施工人员自备炊具、洁具除外）。
3．乙方施工人员不得使用明火做饭，不得在材料上堆放餐具，剩饭菜及弃物，应于餐后立即整理餐具，剩饭菜及弃物。
4．乙方应设置专门的垃圾堆放处，及时清运垃圾，并保持居室内的清洁和卫生。
5．安装地板、地砖后，乙方施工人员须着软底鞋在标的居室内施工，并严禁将尖利或腐蚀性或易造成地板、地砖染色的物品直接放置在地板、地砖上，所有物品均轻拿轻放，严禁在地板、地砖上拖动物品。
6．有违反以上第一条1、2、3、4、5项，甲方经过提醒、警告，乙方仍违反的，甲方可以每次扣除乙方_________元的工程款；如果因违反以上第一条1、2、3、4、5项给甲方造成损失的，乙方应赔偿损失。
7．如由于乙方或其施工人员过失，造成甲方设施、设备、居室已施工完成的部位的损坏或造成邻里，物业管理公司等第三方的设施、设备、居室的损坏以及其他因此带来的任何损失，由乙方负责赔偿或从工程款中扣除，并承担全部责任。
8．乙方在施工中要注意安全，如因乙方操作不当造__员伤亡的，甲方不负任何责任。
二、材料9．凡运抵甲方标的居室的合同规定由乙方提供的所有材料不得在验收合格前拆封（不需拆封的材料除外），必须在运抵标的居室时当场由甲方，乙方对照《装修合同》附表5（《乙方提供装饰材料明细表》）中规定的品名、质量、数量、规格、等级等验收，由甲方认可签字后方可拆封、使用。
工程施工合同补充协议书范文3篇
工程施工合同补充协议书范文3篇篇1工程施工合同补充协议书甲方：（委托方）：_________公司乙方：（承包方）：_________公司经履行双方签署的工程施工合同（合同编号：_________），由于工程实际情况的变化，双方就以下内容进行补充协商，达成一致如下：一、工程项目：根据原合同约定，工程项目为_________，现在双方经协商一致，在原工程项目的基础上增加（或减少）_________工程项目。
具体内容如下：二、工程进度：原合同约定的工程进度为_________，双方经商定将工程验收时间延长（或缩短）至_________。
三、工程费用：1. 原合同约定的总工程费用为_________，经协商一致，双方同意对工程费用进行如下调整：- 工程变更造成的额外费用由甲方（或乙方）承担。
- 若因不可抗力、政府政策变化等因素导致工程费用增加，双方按实际情况进行分摊。
2. 工程款支付方式不变。
四、工程质量要求：双方均保证在工程施工过程中，严格按照国家有关标准和要求进行施工，确保工程质量符合合同约定。
五、其他事项：1. 本补充协议共_____份，双方各执____份，具有同等法律效力。
3. 本补充协议自双方签字之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________ 公司日期：_________乙方（盖章）：_________ 公司日期：_________以上为双方经协商一致达成的工程施工合同补充协议内容，特此确认并签字盖章。
希望双方能够遵守协议内容，共同完成工程项目，保障合作顺利进行。
篇2工程施工合同补充协议书范本甲方（甲方名称）：乙方（乙方名称）：根据《中华人民共和国合同法》的规定，为明确双方在工程施工合同中的责任和义务，进一步明确双方的权利和义务，特制订本补充协议，共同遵守并履行。
经双方友好协商一致，特拟定如下：一、项目名称：本项目名称为（项目名称），项目地点为（项目地点），甲方委托乙方进行施工。
工程施工合同补充协议书范文7篇
工程施工合同补充协议书范文7篇篇1本协议于[签订日期]由以下两方签订：甲方：[甲方名称]（以下简称“甲方”）乙方：[乙方名称]（以下简称“乙方”）鉴于甲乙双方已经签订了关于[工程名称]的工程施工合同（以下简称“原合同”），为明确双方在工程施工过程中的权利和义务，经友好协商，现达成以下补充协议：一、协议目的本协议旨在明确原合同中未尽事宜，调整合同双方权利与义务，确保工程顺利进行。
二、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[具体地址]工程内容：[具体工程内容]工程量及承包范围：按照原合同及本协议约定的内容执行。
三、工程进度与工期调整1. 鉴于工程施工过程中可能出现的不确定性因素，经双方协商，对原合同中的工程进度进行以下调整：[具体调整内容]。
2. 若因甲方原因导致工程延期，乙方有权根据延误时间顺延工期。
具体顺延时间由双方根据实际情况协商确定。
3. 若因乙方原因导致工程延期，乙方应按照原合同承担违约责任。
四、合同价款调整1. 根据工程实际情况，经双方协商，对原合同价款进行以下调整：[具体调整内容]。
2. 支付方式、支付比例及支付时间等条款按照原合同执行。
若需调整，需经双方协商一致后确定。
五、材料设备供应1. 甲方负责提供的材料设备应按照原合同约定的时间、品牌和质量要求供应，如因甲方原因导致材料设备供应延误，造成工程延期或损失，甲方应承担相应责任。
2. 乙方自行采购的材料设备应符合国家相关标准，如因乙方采购的材料设备质量问题导致工程损失，乙方应承担相应责任。
六、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准、程序及方法等按照原合同约定执行。
如有调整，应经双方协商一致。
3. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担无偿返工或修复的责任。
七、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担相应责任。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序。
建筑工程施工补充协议书6篇
建筑工程施工补充协议书6篇篇1本协议作为原建筑工程施工合同的补充，由甲方（建设单位）与乙方（施工单位）共同协商并签订。
本协议旨在明确双方在施工过程中的具体事项、责任、义务和权利，确保工程顺利进行。
一、背景及目的鉴于甲乙双方同意按照原建筑工程施工合同进行合作，并就合同未尽事宜进行补充约定，以明确双方在施工过程中的权益和责任。
本协议旨在确保工程顺利进行，提高施工效率，降低风险。
二、工程概况本次施工工程为（项目名称），工程地点位于（详细地址），工程内容包括但不限于（具体施工内容）。
工程施工期限为XX年XX月XX 日至XX年XX月XX日。
1. 工程变更：在施工过程中，若甲方提出工程变更要求，乙方应积极响应并配合实施。
具体变更内容、造价及工期调整等需经双方协商一致后，签订书面变更协议。
2. 材料供应：乙方应按照合同约定提供符合质量要求的建筑材料。
如因乙方提供的材料质量问题导致工程出现质量问题，乙方应承担全部责任。
3. 安全生产：乙方应严格遵守安全生产法律法规，制定安全生产措施，确保施工现场安全。
如因乙方安全措施不当导致安全事故，乙方应承担全部责任。
4. 工程验收：工程竣工后，乙方应按照合同约定提交验收申请。
甲方组织验收时，乙方应配合提供相关验收资料。
如工程验收不合格，乙方负责整改并承担相应费用。
5. 保修责任：工程竣工验收合格后，乙方应按照国家规定承担保修责任。
保修期限为XX年，自工程竣工验收合格之日起计算。
6. 违约责任：如甲乙任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
7. 争议解决：本协议履行过程中如发生争议，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。
甲乙双方应对在本协议履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等敏感信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
五、附则1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
工程施工合同补充标准协议书8篇
工程施工合同补充标准协议书8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已签订关于____________________工程施工的主合同，现根据工程实际需要及双方共同协商，就原合同未尽事宜或需进一步明确的事项达成如下补充标准协议：一、协议背景双方本着公平、公正、诚实信用的原则，为确保工程顺利进行，明确双方权益及义务，特订立本协议作为原合同的补充。
二、工程概况（一）工程名称：____________________。
（二）工程地点：____________________。
（三）工程内容：____________________。
（四）工程进度：按照双方确认的施工进度计划执行。
三、补充条款（一）工程价款调整1. 因设计变更引起的工程量增减，经甲方确认后，按实际增减工程量结算。
2. 因不可抗力因素造成的工程延误或损失，经双方确认后，根据实际情况调整工程价款。
（二）工程质量与验收1. 乙方必须严格按照国家相关施工规范及设计文件进行施工，确保工程质量。
2. 甲方有权对乙方施工过程进行监督检查，并提出整改意见。
乙方必须按要求整改并承担相应费用。
3. 工程竣工验收按照国家标准进行，验收合格后，双方签署验收报告。
（三）工程进度与工期延误1. 乙方应按照双方确认的进度计划施工，确保工程按期完成。
2. 如因甲方原因造成工期延误，乙方有权提出顺延工期的申请，经甲方确认后，工期相应顺延。
3. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。
（四）安全施工与文明施工1. 乙方应遵守国家有关安全施工规范，加强现场安全管理，确保安全施工。
2. 乙方负责施工现场的文明施工管理，保持现场整洁有序。
3. 如因乙方违反安全或文明施工规定导致的一切损失，由乙方承担。
（五）材料设备供应与保管1. 甲方负责提供的材料设备，应按约定时间供应给乙方，并确保质量合格。
补充协议书-工程施工合同7篇
补充协议书-工程施工合同7篇篇1补充协议书甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲乙双方已经签订了关于____________工程施工的主合同，为明确双方在合同履行过程中的补充事宜和条款，特签订本补充协议书。
本协议作为主合同的补充和修改，与主合同具有同等法律效力。
一、工程概况及范围详细说明了工程的具体内容、地点、范围等，与原合同保持一致。
双方进一步明确施工内容、技术要求和标准等细节。
二、合同期限与进度安排双方对工程的进度计划进行调整和完善，明确关键节点的完成时间，确保工程按期完成。
同时，针对可能出现的延误情况，双方约定了相应的应对措施和延期条款。
三、工程价款及支付方式详细规定了工程款的计算方式、支付比例和支付时间等。
同时，针对工程变更和工程量增减的情况，双方约定了相应的价格调整和结算方式。
此外，对于延期付款和违约情况下的罚金比例也进行了明确约定。
四、质量与验收标准双方明确了工程的质量和验收标准，约定了材料采购、施工工艺、质量检测等方面的具体要求。
同时，对验收流程和不合格工程的处理方式也进行了详细规定。
五、安全施工与文明施工要求乙方承诺严格遵守安全施工规范，确保施工现场的安全和文明施工。
对于施工现场的安全事故和违规行为，乙方应承担相应的法律责任。
同时，甲方有权对施工现场进行安全检查和监督。
六、风险分担与保险条款双方对工程施工过程中可能面临的风险进行了分析和分担，约定了相应的风险承担比例和方式。
同时，双方明确了购买工程保险的责任方和保险范围。
在风险事件发生时，双方应按照协议约定共同应对和处理。
七、保密条款与知识产权归属双方对工程施工过程中的商业秘密和技术秘密进行了保护约定，承诺不泄露对方的商业机密。
同时，对工程中涉及的知识产权归属问题进行了明确约定，确保双方在知识产权方面的权益得到保护。
八、违约责任与解决方式双方对违约情况进行了详细的约定，包括违约情形、违约责任和赔偿方式等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
***建设项目施工合同补充协议书
甲方（全称）：***有限公司
乙方（全称）：***有限责任公司
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于2015年11月 30日签订的《***项目施工合同》（以下简称“原合同”）中的定义相同。
由我公司代建的***建设项目，由于原合同及谈判时只对气象观测站和土石方明确价格和建设范围，在实施过程中必须同步实施的业务用房、连接道路、附属工程未体现，本作双方公平、公正、互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特签订立以下补充协议。
一、协议内容变更部分为：
1、建设内容增加观测平台、水池、临时值班房、连接道路、业务用房及装修、室内外附属等工程建设。
2、增加建设工程平场土石方按挖方25元/立方米，填方10元/立方米取费，其他工程取费按原合同计费标准执行。
二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。
三、本协议一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力，签字盖章之日起生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法定代表人：法定代表人：
或委托代理人：或委托代理人：
2017年1月28日 2017年1月28日。