建设工程施工合同范本

建设工程施工合同范本

发包人（全称）：__________________

法定代表人：__________________

联系地址：__________________

联系方式：__________________

承包人（全称）：__________________

法定代表人：__________________

联系地址：__________________

联系方式：__________________

鉴于发包人拟对____________工程进行施工，接受了承包人的投标，双方根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，经协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：__________________

2. 工程地点：__________________

3. 工程内容：__________________

4. 工程承包范围：__________________

二、合同工期

1. 开工日期：______年______月______日

2. 竣工日期：______年______月______日

3. 合同工期总日历天数：______天

三、质量标准

工程质量标准：__________________

四、合同价款及支付方式

1. 合同价款为人民币（大写）：__________________元（小写：￥______元）。

2. 支付方式：__________________

五、双方的权利和义务

（一）发包人的权利和义务

1. 提供施工所需的场地、水、电等条件。

2. 按合同约定支付工程价款。

3. 协助承包人办理施工所需的相关手续。

4. 对工程质量、进度进行监督和检查。

（二）承包人的权利和义务

1. 按合同约定的工期、质量标准完成施工任务。

2. 遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工。

3. 接受发包人及相关部门的监督和检查。

4. 负责施工现场的保卫及消防工作。

六、工程变更

1. 工程变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。

2. 因工程变更导致合同价款的增减，由双方协商确定。

七、工程验收

1. 工程竣工后，承包人应及时向发包人提交竣工验收申请。

2. 发包人应在收到竣工验收申请后______日内组织验收。

3. 验收合格后，双方应办理工程移交手续。

八、质量保证

1. 承包人应按国家有关规定和合同约定对工程质量承担保修责任。

2. 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

九、违约责任

1. 发包人未按合同约定支付工程价款的，每逾期一日，按应付未付金额的______%向承包人支付违约金。

2. 承包人未按合同约定的工期完成施工任务的，每逾期一日，按合同价款的______%向发包人支付违约金。

3. 工程质量未达到合同约定标准的，承包人应负责无偿返修或返工，直至达到合同约定标准，并承担由此产生的一切费用。

十、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，按下列第______种方式解决：

1. 提交______仲裁委员会仲裁。

2. 依法向有管辖权的人民法院起诉。

十一、其他事项

1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2. 本合同一式______份，双方各执______份。

发包人（公章）：__________________

法定代表人（签字）：__________________ 签订日期：______年______月______日

承包人（公章）：__________________

法定代表人（签字）：__________________ 签订日期：______年______月______日