电力设施建设工程施工合同协议书
电力工程施工合同书详细版(4篇)
2023年度：电力工程施工合同书详细版第一篇：电力工程总则第一章：合同的签订1.1 甲方与乙方确定了各自的权利和义务，经过友好协商，在平等、自愿、公正、诚实信用原则的基础上，达成如下合同。
1.2 本合同的附件包括但不限于（1）工程图纸设计文件；（2）工程量清单；（3）设计变更单；（4）工期计划表；（5）施工组织设计文件。
第二章：合同的履行2.1 本合同的各项工作必须按照《建设工程质量管理条例》和相关法律法规的规定进行；乙方必须按照本合同及相应施工图纸、设计文件和技术标准、规范和规程规定，保证工程质量。
2.2 乙方应依据本合同约定完成工程，并且必须按照规定的工期完成验收。
第三章：合同价款3.1 甲乙双方在协商中确定了本合同的总价款为______________（大写）人民币。
3.2 工程进度款的支付方式为______________（填写支付方式），具体支付比例为：（1）第一进度款：______________，支付时间：______________。
（2）第二进度款：______________，支付时间：______________。
（3）第三进度款：______________，支付时间：______________。
（4）第四进度款：______________，支付时间：______________。
第四章：保证责任和违约责任4.1 甲方保证已取得本工程建设所需的有关行政许可文件，并且承担因未能取得有关文件而造成的全部损失和责任。
4.2 乙方承诺按照合同要求完成工程，如有不履行或不完善等问题，由乙方承担所有费用，并赔偿甲方因此遭受到的直接或间接经济损失及影响。
第五章：变更、终止和解释5.1 本合同的任何修改、补充或变更，须经双方书面协商一致，并签署补充协议，适用于本合同之上。
5.2 本合同的解释以及引起争议的一切问题均应由甲乙双方协商解决。
第二篇：施工期限、质量、安全和交付第一章：工期1.1 本工程的工期自______________起，至______________止。
2024年电力建设工程施工协议(精选)(二篇)
电力建设工程施工协议(精选)（二）电力建设工程施工协议（精选）（二）地址：联系人：电话：地址：联系人：电话：基于互惠互利的原则，经甲乙双方协商一致，签订本《电力建设工程施工协议》。
具体内容如下：1. 工程概况甲方要求乙方承担指定地点的电力建设工程项目，包括但不限于：- 电力线路的铺设和安装- 电力设施的调试和维护- 电力设备的采购和供应- 其他与电力建设相关的工作2. 工期本工程的工期由甲乙双方共同商定，具体工期为：开工日期：_________竣工日期：_________3. 工程款项及支付方式3.1 工程款项根据工程项目的目标和范围，乙方将向甲方提供详细的工程造价预算表，包括各个施工阶段的费用和材料采购费用等。
3.2 支付方式- 预付款：甲方需在工程开工前支付合同总价款的30%作为预付款；- 进度款：根据工程进展情况，甲方在乙方提交进度报告后，按照合同总价款的分期支付比例支付相应的进度款项；- 竣工款：乙方按照合同总价款的70%完成工程后，向甲方提交竣工报告，并提供相关验收材料。
甲方在验收合格后，即支付剩余的竣工款。
4. 质量标准和验收4.1 质量标准乙方在施工过程中需按照国家相关规定和技术标准进行操作，确保工程的质量和安全性。
4.2 验收工程竣工后，甲方将组织相关人员进行现场验收。
若发现工程存在质量问题或不符合合同约定，甲方有权要求乙方进行整改直至合格为止。
5. 变更和索赔5.1 变更如需对施工项目范围进行变更，甲乙双方应及时沟通协商，并签署书面变更协议。
变更后的工程款项和工期将重新确定。
5.2 索赔如因甲方原因导致工程进度受阻，乙方有权提出索赔。
甲方同意在核实索赔事实后，按照双方协商的方式进行补偿。
6. 违约责任6.1 若甲方未按时支付工程款项或未完成其他合同条款的约定，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
6.2 若乙方未按照合同要求完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权解除合同。
电力建设工程施工合同示范文本
7.1甲方未按约定支付合同价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。
7.2乙方未按约定完成工程，应向甲方支付逾期完工的违约金。
7.3双方应遵守合同约定，如一方违约，应承担相应的法律责任。
八、争议解决
8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
8.2如协商不成，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
4.2验收：工程完成后，乙方应向甲方提交完整的工程资料，双方按照国家电力行业相关标准、规范进行验收。
4.3验收合格后，双方签署工程验收报告，工程正式交付甲方。
五、合同价款及支付
5.1合同价款：本工程合同总价款为人民币____元（大写：____元整）。
5.2付款方式：
（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；
电力建设工程施工合同示范文本
一、工程概况
1.1工程名称：__________
1.2工程地点：__________
1.3工程内容：包括但不限于变电所、输电线路、配电室、电缆敷设等电力设施的建设。
1.4工程规模：本工程总装机容量为____MW，占地面积____平方米。
二、合同主体
2.1甲方（建设单位）：_____，甲、乙双方各执一份。
9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________
签订日期：__________签订日期：__________
（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；
（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的30%；
电力工程合同范文5篇
电力工程合同范文5篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________鉴于甲方需要建设电力工程项目，乙方具备电力工程建设的相关资质和能力，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就本电力工程建设事项达成如下协议：一、工程概述1. 工程名称：___________________电力工程。
2. 工程地点：___________________。
3. 工程内容：包括电力线路设计、设备采购、安装、调试及运行维护等。
二、合同双方责任1. 甲方责任：（1）甲方负责提供工程建设所需的土地、环境等相关支持条件；（2）甲方应按时支付工程款；（3）甲方应负责协调解决与工程相关的外部问题。
2. 乙方责任：（1）乙方应按照合同约定的质量标准完成工程建设任务；（2）乙方应按时向甲方提交工程进度报告；（3）乙方应确保工程安全，防止事故发生；（4）乙方应提供必要的售后服务和技术支持。
三、工程期限及进度安排1. 工程开工日期：自本合同签订之日起计算。
2. 工程竣工日期：按照合同约定的时间完成工程建设任务。
具体进度安排详见附件。
四、质量与验收标准1. 乙方应按照国家标准及行业标准进行工程建设，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应按照合同约定的验收标准提交验收申请。
甲方应在收到申请后的约定时间内组织验收。
验收合格后，双方签署验收报告。
验收不合格的，乙方应按甲方要求整改直至验收合格。
具体验收标准详见附件。
篇2甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保电力工程项目的顺利进行，明确甲、乙双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称：__________________电力工程。
2. 工程地点：__________________。
电力工程施工合同6篇
电力工程施工合同6篇篇1电力工程施工合同一、甲方（工程承包商）：地址：电话：联系人：二、乙方（工程业主）：地址：电话：联系人：鉴于乙方委托甲方承揽电力工程施工，双方经友好协商，签订如下合同，以束缚双方之权利和义务，共同遵守：第一条施工内容及标准1. 乙方委托甲方负责电力工程施工事项，具体内容包括但不限于：（1）电力工程的设计、施工、改造等任务；（2）按照国家规定的电力工程标准和技术要求进行施工；（3）保证电力工程的质量、安全以及进度。
第二条签订地点及日期本合同于____ 年____ 月____ 日签订，签订地点为____ 。
第三条施工期限1. 甲方应按照乙方要求合理安排施工进度，完成电力工程的施工任务。
2. 若因不可抗力等情况导致施工延期，甲方应及时通知乙方，并与乙方商定新的施工期限。
第四条价格及支付方式1. 乙方应按照合同约定的工程量和工程标准向甲方支付相应的施工费用。
2. 价款支付方式：首次支付____%，____年____月____日支付____%，____年____月____日支付____%。
第五条施工质量保证1. 甲方在施工过程中应遵守国家电力工程标准和技术规范，确保施工质量。
2. 乙方有权对电力工程的质量进行检查，并对施工质量问题提出整改要求。
第六条保修期1. 电力工程竣工后，甲方应提供一定的保修期，保证电力工程在保修期内免费维修。
2. 保修期为____ 年。
第七条合同变更1. 若因双方协商需要对合同进行修改，须经双方签字盖章同意后生效。
2. 所有变更事项应在书面形式上进行确认。
第八条违约责任1. 在合同履行过程中，如一方未能履行合同规定的义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力等正当理由导致合同不能按照约定履行，该方不承担违约责任。
第九条解决争议方式1. 若在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，若无法协商解决，可向有关部门求助解决。
第十条合同终止1. 合同履行完毕并经验收，视为合同终止。
电力建设工程施工合同书5篇
电力建设工程施工合同书5篇第1篇示例：电力是现代社会的生产生活不可缺少的重要能源，电力建设工程的施工合同书是电力建设工程项目的重要法律文件，合同书的签订不仅关系到工程建设的顺利进行，也关系到各方合作的利益。
下面将从合同书的内容、签署、履行等方面对电力建设工程施工合同书进行详细介绍。
一、电力建设工程施工合同书的基本内容包括以下几个方面：1. 合同的当事人及主体关系：一般包括甲方（即业主或委托方）和乙方（即承包方或施工方），有时还包括监理方、设计方等其他主体。
合同书应明确各方的法定代表人、注册地址等基本信息。
2. 项目工程的基本情况：合同书中应包括工程名称、规模、地点、工期等基本情况，以明确工程的性质和范围。
3. 合同的工程量及内容：具体描述工程范围、工程量清单、工程标准等。
工程量清单应明确项目的详细工作内容和数量，有利于实施和管理。
4. 合同的工程价款及支付方式：约定工程总价款、付款方式、结算方式等支付条款，以确保工程款的合理支付。
5. 合同的履约保证：包括履约保证金、履约期限、履约保险等，以保障合同的履行。
6. 合同的变更、解释和争议解决：约定合同的变更方式、解释条款和争议解决方式，有助于避免因合同内容不清晰而引发的纠纷。
二、电力建设工程施工合同书的签署程序一般包括以下几个环节：1. 洽谈阶段：甲方与乙方在洽谈合同内容时应充分沟通，明确各自的权利和义务，争取达成一致意见。
2. 资格审查：甲方及乙方应相互审核对方的资质、信誉等情况，确保双方签署合同的真实性和有效性。
3. 合同草拟：经过洽谈达成一定意见后，甲方或乙方可委托专业人员起草合同书，并明确各方的责任和权利。
4. 签署合同书：合同书应由双方的法定代表人亲笔签字确认并加盖单位公章，以确保合同的有效性和具有法律效力。
5. 存档备案：签署完成后，应将合同书存档备案，以备日后查阅和维权之需。
三、电力建设工程施工合同书的履行要求：1. 严格按合同执行：各方需切实履行合同中约定的责任和义务，确保工程按合同的要求进行。
电力建设工程合同范本三篇
电力建设工程合同范本三篇篇一电力建设工程合同甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容和规模：详细描述工程的具体范围、建设要求和预期达到的效果等。
二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______天三、工程质量和标准1. 工程质量应符合国家及行业相关标准和规范，确保电力设施的安全、稳定运行。
2. 乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，并接受甲方的监督和检查。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价为：人民币__________元（大写：_____________________）。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方向乙方支付工程总价的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总价的______%；（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程总价的______%；（4）剩余工程总价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时支付。
五、双方责任和义务1. 甲方责任和义务（1）提供工程所需的相关资料和文件。
（2）协助乙方协调与工程相关的外部关系。
（3）按照合同约定及时支付工程价款。
（4）组织工程的竣工验收。
2. 乙方责任和义务（1）编制施工组织设计和施工方案，并报甲方审批。
（2）严格按照合同约定的工程质量、工期和施工安全要求进行施工。
配套电力设施合同4篇
配套电力设施合同4篇篇1配套电力设施合同一、甲方：身份证明：住址：电话：二、乙方：身份证明：住址：电话：鉴于甲方为XX地区某企业（以下简称甲方），乙方为专业电力设施施工公司（以下简称乙方），双方在平等自愿的基础上，经协商一致，签订本合同，共同遵守以下条款：一、项目概况1. 甲方委托乙方为其新建配套电力设施，并对整个电力设施工程负责。
2. 电力设施包括但不限于变压器、线缆、配电柜等设备的安装、调试及相关配套工程。
3. 电力设施工程需在XX年XX月XX日前完成，并通过相关部门验收合格。
二、工程款项及支付方式1. 甲方应按照工程进度，分批支付工程款项，总计XXXXX元。
2. 工程款项支付方式：每完成一个阶段工程，甲方支付对应款项的50%，工程全部完成并通过验收后，支付剩余50%的工程款项。
三、施工期限1. 乙方应保证在合同约定的时间内完成全部电力设施工程，并保证工程质量符合国家相关规定。
2. 若乙方无法在约定时间内完成工程，需提前向甲方说明原因，并延期完成时间需经双方协商一致。
四、保修期1. 工程完工验收合格后，乙方应提供1年的免费保修期。
2. 保修期内，若设备出现质量问题，乙方应及时修复或更换，并承担相关费用。
五、违约责任1. 若甲方未按工程进度支付款项，乙方有权暂停施工，直至收到款项后恢复工程。
2. 若乙方未按时完成工程，并未提前沟通、协商延期，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相关违约责任。
3. 若由于不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方可协商解决，延长工程期限。
六、其他条款1. 本合同一式两份，双方各持一份，具有法律效力。
2. 本合同的变更需经双方书面协商一致并签字确认。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格之日终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上是《配套电力设施合同》的内容，希望能为您提供帮助。
如需进一步了解或者有其他疑问，请随时与我联系。
感谢阅读！篇2配套电力设施合同一、甲方：甲方为（单位名称/个人姓名）（以下简称甲方）乙方：乙方为（单位名称/个人姓名）（以下简称乙方）甲、乙双方经友好协商，就甲方提供电力设施配套服务事项签订本合同，并共同遵守合同约定，以维护双方的合法权益。
标准版电力施工合同范本(通用3篇)
标准版电力施工合同范本（通用3篇）1.标准版电力施工合同范本第1篇甲方：__________________(以下简称甲方)乙方：__________________(以下简称乙方)因甲方在工程施工中自有劳动力不足，需聘请乙方提供劳动力支持与服务。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双方平等协商达成一致，同意签订本协议。
一、劳务协作性质：短期临时用工。
二、劳务协作用途：仅限于__________________电力工程施工。
三、工作地点：________________________________________________________________________ (甲方指定的工作区域)。
四、工作内容：土石方开挖、变台安装、配电线路架设、材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。
五、协议有效期：1、本协议有效期为______日历天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
2、如遇下列情况之一的，协议有效期可相应顺延：a、因甲方原因导致工程工期顺延的;b、因不可抗力导致工程工期延误的;六、现场代表1、甲方委派的现场代表人为供电营业所(职务)。
2、乙方委派的现场代表人为_______________(姓名)，身份证号：_____________________________________________。
七、甲方的权利和义务1、对违反甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排的人员，甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。
2、甲方负责工作现场的停送电、安全监管和协调工作。
3、及时向乙方提交有关图纸、资料文件，并在工作前进行必要的交底。
4、对乙方工作完成情况进行签证和验收。
5、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。
八、乙方的权利和义务1、乙方必须为参加劳务协作的全体人员购买人身意外伤害保险。
电力线路施工合同协议书5篇
电力线路施工合同协议书5篇篇1电力线路施工合同协议书甲方：（委托方全称）乙方：（承包方全称）鉴于甲方拟委托乙方承建电力线路工程，为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲、乙双方达成如下协议：一、工程名称及地点1. 工程名称：电力线路施工工程2. 施工地点：（具体地址）二、工程范围1. 施工内容：包括但不限于电力线路铺设、杆塔安装、线路接入等工程；2. 工程规模：（工程规模描述）三、合同价款及支付方式1. 合同价款：（人民币大写）（￥多少），合同价款包括工程造价、税金及其他费用；2. 价款支付方式：工程分次完成，按进度支付。
甲方应支付合同价款的50%作为预付款，在工程完工验收合格后支付尾款。
四、工程质量要求1. 施工标准：按照国家相关标准和规定进行，严格保证工程质量；2. 完工标准：工程竣工后应符合国家相关规定，通过相关验收合格。
五、工期及延期处理1. 工期：工程开始日期为（具体日期），完工日期为（具体日期），工期为（具体天数）；2. 延期处理：若工程因不可抗力等原因延期，双方应及时协商解决，延期时间须经甲方书面同意。
六、风险责任1. 工程过程中如发生人员伤亡或财产损失，应由承包方承担相应责任；2. 工程完工后如因质量问题导致事故，承包方应承担相应赔偿责任。
七、争议解决双方如因履行本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向当地仲裁机构申请仲裁。
八、其他事项1. 各方共同遵守国家法律法规，严格按照合同规定履行各自义务；2. 若双方有其他补充协议，应经双方签署生效。
九、协议效力本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收结束，任何一方未经对方书面同意，不得擅自解除或修改本协议。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________日期：年月日以上为《电力线路施工合同协议书》，经双方协商一致签署生效。
愿双方在合作中相互信任、互惠互利，推动工程的顺利进行，共同取得成功！篇2电力线路施工合同协议书甲方（委托方）：__________（全称）、法定代表人：__________、地址：__________。
电力建设工程合同模板（精选15篇）
电力建设工程合同模板（精选15篇）电力建设工程合同模板篇1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，为明确甲、乙双方在施工过程中的权利和义务，针对小湾电站场内捌柒联营体10KV施工电源架设工程具体情况，双方协商达成如下协议。
第1条工程概况：1.1工程名称：小湾电站场内八七联营体10KV施工电源架设工程，具体工程项目如下:①GJ-35mm2线路架设;②YJV22-3*35电缆的敷设，电缆头的制作、安装;③水泥电线杆的架设;④跌落保险开关购置、调试、安装;⑤避雷器购置、调试、安装;⑥隔离刀闸的购置、安装、调试;1.2工程建设地点:小湾电站现场。
1.3工程承包方式及承包范围：1.3.1工程承包方式为：10KV线路架设为单价承包合同,其它设备的安装为总价包干。
1.3.2工程承包范围为线路的勘测、设计、施工及计量箱等的安装、调试，以及变压器除外的所有设备材料购置。
第2条甲方责任：2.1负责由甲方提供的变压器的运输、装卸、验收、保管。
2.2负责对乙方的施工质量进行监督。
2.3负责按合同的有关规定按时支付合同款。
第3条乙方责任：3.1负责线路的勘测、设计、施工及变压器等设备的安装调试。
3.2负责线路架设所需的导线、钢绞线、电杆、拉线盘、金具、绝缘子、铁附件以及高压计量箱、隔离开关、跌落保险开关、避雷器等器材的采购、运输、装卸、验收、保管。
第4条工程开工、竣工日期：4.1工程开工日期：20xx年12月06日4.2工程竣工日期：20xx年12月10日4.3总日历工期：4天第5条工程质量要求及验收：5.1乙方本着“质量第一”的宗旨，加强工程施工过程中的质量自检、自查，确保工程质量。
5.2工程施工和验收执行的技术规范为《35KV及以下线路工程验收规范》及《电气装置安装工程验收规范》。
第6条施工安全：6.1在施工过程中，乙方认真执行国家及部有关安全生产的方针、政策、法律、指令、规程、规范，贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针。
电力建设工程施工合同范文3篇
电力建设工程施工合同范文3篇篇1电力建设工程施工合同甲方：（委托人单位全称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方：（承接人单位全称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方承担电力建设工程项目的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称及位置：项目名称为（XXX电力建设工程），位于（XX市XX区XX街XX号）。
二、项目内容：本项目为电力建设工程，具体包括供电线路、变电站等相关设施。
三、工程造价：本工程项目预算总造价为（金额），具体分解见附件《工程项目预算书》。
四、工程工期：工程的工期为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。
五、施工范围及内容：乙方应按照相应设计图纸和规范要求，对所委托的电力建设工程项目进行施工并确保工程质量。
六、施工进度及验收：乙方应按照工程计划书要求，保证工程的按时完成，并按照相关规定进行验收。
七、付款方式：本工程分批支付，具体分批付款方式如下：1. 工程开始前，甲方支付工程实施设计费用；2. 工程实施过程中，按照工程实施进度，每完成一定工程比例，支付相应款项；3. 工程完工验收合格后，支付剩余工程款项。
八、违约责任：如乙方未按照协议要求履行合同义务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任并进行补救。
九、保修期：工程完工后，乙方需要对工程提供一定的保修期，并在此期间对工程进行维护保养。
十、法律适用及争议解决：本合同的签署、履行和解释将适用中华人民共和国法律。
双方如有争议，应友好协商解决；协商不成，提交有管辖权的人民法院进行裁决。
十一、其他约定事项：其他未在合同中约定的事项，双方协商决定。
本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，以郑重声明生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：________ 年____ 月____ 日签订日期：________ 年____ 月____ 日【附件：工程项目预算书】篇2电力建设工程施工合同范文甲方（委托方）：__________（单位名称）乙方（承包方）：__________（单位名称）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方经友好协商一致，就项目建设工程签订如下施工合同：一、项目名称：____________二、项目地址：____________三、项目概况：__________（包括工程内容、工程范围、工程金额等）四、工程进度安排：1、开工日期：__________2、合同工期：__________日历天3、交工日期：__________五、工程质量和安全规范：1、乙方应按照国家有关规定和标准，严格把关，确保工程质量符合要求。
电力工程施工合同6篇
电力工程施工合同6篇篇1合同编号：XXXXXXXX甲方（发包方）：XXXXXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXXXXX公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXXXXXXX电力工程。
2. 工程地点：XXXXXXXXX地点。
3. 工程内容：包括电力线路建设、设备安装、调试及试运行等。
4. 工程规模：具体规模详见施工图纸及工程量清单。
二、合同工期1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 工期顺延情形：因不可抗力因素导致的工期延误，经甲乙双方协商可相应顺延工期。
三、合同价款及支付方式1. 工程总价：人民币XXXXXXXXX元（大写：XXXXXXXXX元整）。
具体金额根据施工图纸及工程量清单确定。
2. 支付方式：甲方应按合同约定支付乙方工程进度款，待工程竣工验收合格后支付余款。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家标准、行业标准及合同约定进行施工，确保工程质量。
2. 验收标准：按照国家标准、行业标准及本合同约定的相关标准进行验收。
3. 验收程序：工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方组织相关部门进行验收。
4. 质量保修：工程竣工验收合格后，乙方应提供一定期限的质量保修服务。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方应做好文明施工管理，保持施工现场整洁有序。
3. 如因乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担相应责任。
六、双方权利义务（一）甲方权利义务：1. 甲方有权监督乙方施工过程中的质量、进度和安全。
2. 甲方应按时支付乙方工程进度款。
（二）乙方权利义务：1. 乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量和工期。
2. 乙方应接受甲方的监督，遵守相关规定和制度。
七、违约责任及赔偿损失范围合同编号：XXXXXXXX甲方（发包方）：XXXXXXXX公司篇2合同编号：XXXXXXXXXXXX甲方（发包方）：XXXXXXX电力有限公司乙方（承包方）：XXXXXXX工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方电力工程项目的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：电力工程施工项目工程地点：XXXXXXXXXXXX工程内容：电力设备的安装、调试及维修等工程规模：具体详见合同附件的工程量表技术标准：按照国家相关标准及规范进行施工二、合同工期开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方书面通知为准）竣工日期：XXXX年XX月XX日合同工期总日历天数：XX天（因不可抗力因素导致工期延误的除外）三、合同价格及支付方式合同总价：人民币XXXXXXXX元（大写：XXXXXX元整）。
电力建设工程施工合同5篇
电力建设工程施工合同5篇篇1电力建设工程施工合同一、合同当事人甲方：（甲方名称）、住所：（甲方住所）、法定代表人：（甲方法定代表人）乙方：（乙方名称）、住所：（乙方住所）、法定代表人：（乙方法定代表人）为确保双方共同完成电力建设工程的施工任务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经协商一致，签订本合同。
二、工程概况1. 工程名称：（工程名称）2. 工程地点：（工程地点）3. 工程规模：（工程规模）4. 工程内容：（工程内容）5. 工程周期：（工程周期）6. 工程价款：（工程价款）7. 工程质量标准：（工程质量标准）8. 工程竣工验收标准：（工程竣工验收标准）9. 其他约定事项：（其他约定事项）三、甲方责任1. 甲方应当在工程开始前按合同约定支付工程价款的预付款，并在工程过程中按照合同约定及时支付工程款项。
2. 甲方应当提供施工所需的土地、材料、设备及其他条件，并保证施工场地符合施工要求。
3. 甲方应当按照工程规划及施工图纸要求提供必要的技术支持和配合。
4. 甲方应当负责向乙方提供工程设计图纸、验收标准及其他相关资料。
5. 甲方应当负责向乙方支付因工程变更、工程延期等原因产生的额外费用。
四、乙方责任1. 乙方应当按照合同规定的工程内容和质量标准及时、安全、高效地完成工程施工任务。
2. 乙方应当按照工程规划及施工图纸要求合理组织施工作业，确保工程质量符合标准。
3. 乙方应当负责组织施工人员进行安全培训，并制定安全生产措施，确保施工现场安全。
4. 乙方应当保证施工过程中的设备、材料符合质量标准，确保工程进度顺利推进。
5. 乙方应当按照合同规定的验收标准进行工程竣工验收，并承担相应的责任。
五、工程变更1. 若甲乙双方在施工过程中发现需要调整工程内容或工程规模的情况，应当及时协商一致并在书面形式上进行变更。
2. 工程变更应当在双方一致同意的前提下，不得擅自改变工程内容和造成额外费用。
电力工程施工协议(3篇)
第1篇甲方（建设单位）：[甲方全称]乙方（施工单位）：[乙方全称]根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方进行电力工程施工事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：[工程名称]1.2 工程地点：[工程地点]1.3 设计单位：[设计单位名称]1.4 工期：[开工日期]至[竣工日期]1.5 质量标准：按电力行业优质工程执行，符合设计及规范标准1.6 合同价款：工程施工费用总造价暂定[金额]万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。
第二条甲乙双方的权利和义务2.1 甲方权利和义务2.1.1 甲方负责提供工程所需图纸、资料、设备等，确保乙方施工顺利进行。
2.1.2 甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。
2.1.3 甲方负责组织省电力供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。
2.1.4 甲方负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织相关人员对施工过程进行监督检查。
2.2 乙方权利和义务2.2.1 乙方按照甲方要求，在规定的时间内完成工程施工，确保工程质量达到合同约定的标准。
2.2.2 乙方负责在施工过程中遵守国家有关法律法规、安全生产规章制度和操作规程，确保施工安全。
2.2.3 乙方负责向甲方提供施工进度、质量、安全等相关资料，接受甲方监督检查。
2.2.4 乙方负责在工程竣工后，按照甲方要求进行试运行，确保工程正常运行。
第三条合同使用的语言文字、标准和适用法律3.1 合同语言：汉语3.2 适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。
3.3 适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。
第四条违约责任4.1 甲乙双方应严格按照本协议约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。
电力施工合同协议书5篇
电力施工合同协议书5篇篇1电力施工合同协议书甲方（委托方）：_________ 公司地址：_________法定代表人：_________联系电话：_________乙方（承包方）：_________ 公司地址：_________法定代表人：_________联系电话：_________为了规范双方在电力施工合作中的权利和义务，保障双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就电力施工项目签订本合同协议书，以供双方共同遵守。
一、项目基本信息1. 项目名称：_________2. 项目地址：_________3. 项目规模：_________4. 项目工期：_________5. 项目费用：_________二、合同内容1. 甲方的责任：（1）提供项目相关资料和文件；（2）按照约定支付工程款；（3）协助乙方顺利开展施工工作；（4）提供必要的技术支持和配合。
2. 乙方的责任：（1）按时按质完成工程项目；（2）保证施工过程中的安全；（3）保证施工质量符合国家相关标准和规定；（4）接受甲方的监督和检查；（5）确保工程进度符合合同约定。
三、合同变更1. 合同变更必须经双方协商一致，并签订书面变更协议。
四、合同解除1. 在以下情况下，双方有权解除本合同：（1）双方经协商一致决定解除合同；（2）一方未按合同约定履行义务，造成对方利益严重损害。
五、合同履行1. 本合同一式两份，双方各执一份，自双方代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同内容如有争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
六、其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并在书面文书上签字确认。
2. 本合同自签署之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。
甲方（盖章）：_________ 公司法定代表人签字：_________日期：_________乙方（盖章）：_________ 公司法定代表人签字：_________日期：_________本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
10kv电力设施新建工程施工合同
10kv电力设施新建工程施工合同本合同目录一览第一条合同主体1.1 发包方1.2 承包方第二条工程内容2.1 工程概述2.2 工程规模2.3 工程地点第三条合同金额3.1 合同总价3.2 付款方式3.3 付款条件第四条工程期限4.1 工程开工日期4.2 工程竣工日期4.3 工程延期第五条工程质量5.1 质量标准5.2 质量保证5.3 质量验收第六条施工材料6.1 材料供应6.2 材料质量6.3 材料验收第七条施工设备7.1 设备供应7.2 设备质量7.3 设备验收第八条施工安全8.1 安全措施8.2 安全事故处理8.3 安全生产责任第九条合同变更9.1 变更条件9.2 变更程序9.3 变更费用第十条合同解除10.1 解除条件10.2 解除程序10.3 解除后果第十一条违约责任11.1 违约情形11.2 违约责任11.3 违约赔偿第十二条争议解决12.1 争议解决方式12.2 争议解决机构12.3 争议解决费用第十三条其他条款13.1 保密条款13.2 知识产权保护13.3 法律法规第十四条合同的生效、变更和解除14.1 合同生效条件14.2 合同变更条件14.3 合同解除条件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 发包方1.1.1 单位名称：____________ 1.1.2 单位地址：____________ 1.1.3 联系人：____________1.1.4 联系电话：____________ 1.2 承包方1.2.1 单位名称：____________1.2.2 单位地址：____________1.2.3 联系人：____________1.2.4 联系电话：____________第二条工程内容2.1 工程概述2.1.1 工程名称：10kv电力设施新建工程2.1.2 工程性质：新建工程2.1.3 工程目标：按照合同约定的质量、安全、进度等要求完成工程建设2.2 工程规模（1）新建10kv电力线路____公里；（2）新建变电站（或配电室）一座，规模为____kva；（3）新建电力杆塔____座；（4）新建电缆沟（或电缆隧道）____公里；（5）其他工程量清单详见附件一。
电力建设工程施工合同书范本5篇
电力建设工程施工合同书范本5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方电力建设工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________电力建设工程。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程内容：包括电力线路建设、设备安装、调试及试运行等。
二、合同工期1. 工程开工日期：_______年______月______日。
2. 工程竣工日期：_______年______月______日。
如遇不可抗力因素导致工期延误，经甲乙双方协商确认后，可相应顺延工期。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
该价格为固定总价，除不可抗力因素外，任何一方不得擅自变更。
2. 支付方式：甲方按照工程进度分阶段支付乙方工程款。
具体支付节点及比例为：（1）工程开工前，甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款；（2）工程完成______%时，甲方支付乙方工程总价的______%；（3）工程竣工并通过验收后，甲方支付乙方剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家标准及相关法律法规要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应组织竣工验收，并按照甲方要求提交相关竣工资料。
3. 验收标准：按照国家标准、行业标准及本合同约定的内容执行。
4. 验收过程中，如存在质量问题，乙方应负责整改并承担相应费用。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方应做好施工现场环境保护工作，防止施工对环境造成污染。
3. 乙方应合理安排施工进度，确保文明施工。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电力设施建设工程施工
合同协议书
文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
电力工程施工合同
合同编号：
甲方（建设单位）：####生态农业有限公司
乙方（施工单位）：####电气有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共安全，保障电力系统安全、经济、可靠的供电，就洛阳阳光生态农业有限公司项目用电工程线路架设、变压器安装施工的相关事宜，双方本着平等互利、协商一致的原则，达成如下条款，供双方信守。
一、工程概况
1、工程名称：####生态农业有限公司项目用电工程
2、工程地点：@@@@
二、工程承包方式及内容
1、乙方承包方式：工料全包。
2、工程内容：该工程为交钥匙工程。
乙方负责为#####项目用电工程架设20KV用电线路，主要包括架空线路、线杆、电缆（线）敷设、采购和安装100KVA变压器两台、低压二合一配电柜二面等相关配套设施，并负责办理相应的供用电手续，直至当地供电局检测、验收合格。
满足甲方农业生产和机井用电需求。
（详见工程造价预结算书所列项目）
三、工程工期
1、工程时间：年月日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且通电。
2、如遇下列情况，工期相应顺延。
(1)、由甲方原因使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺延。
(2)、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。
(3)、由于政府安全部门及电力系统要求统一停产整顿时，乙方工期可以顺延。
四、图纸资料
1、甲方向乙方提出要求，乙方应向甲方提供图纸资料，本合同缔结后3日内，乙方向甲方提供线路施工图两套，其中施工现场图1套。
2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。
3、工程预算书壹份。
五、材料设备供应
材料、设备由乙方供应。
供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证，如出现安全质量问题，由乙方承担全部责任。
六、工程质量
1、本工程严格按照乙方设计并经甲方认可的要求进行。
2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。
3、工程质量：合格工程。
七、工程价款
以上两台100KVA变压器及配电安装工程包干总价为人民币壹拾贰万陆仟元整(小写：126000元整)。
含正规发票。
八、工程费用结算方式
1、付款方式：转账（合同签定后3个工作日内付给乙方捌万元整；完成全部工程内容并检测、验收合格且通电后付清余款）
2、开户银行及帐号
乙方：
开户银行：
账号：
九、甲方应承担的主要工作及责任
1、该工程所涉及的青苗赔偿费用。
2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。
3、提供材料的堆放场地。
4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除，确保具备开工条件。
5、保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。
施工现场满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
6、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期根据电力部门安全程序相关规定予以顺延。
7、甲方驻工地代表：。
十、乙方承担的主要工作及责任
1、按甲方要求进行规划设计并提供设计图纸两套，并按甲方审核同意的施工图纸进行施工。
2、所有施工人员必须具有相应的资质证书，亮证施工，并随时接受甲方的检查。
3、必须管理好施工材料、机械，若管理不善发生遗失、损坏，甲方均不承担任何责任。
4、乙方必须按规程制度和合同规定安全、文明施工，自觉、积极地、无条件的接受甲方的监督。
乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施，保证施工人员、设备、材料安全，并全面承担由于安全措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。
5、工程质量：本工程应符合《电气装置安装工程20kV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-92）相关要求，质量合格。
6、工程竣工验收合格投运正常后5个工作日内，乙方向甲方办理完毕移交手续并提供竣工资料及其它资料。
7、乙方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录。
8、乙方驻工地代表：联系电话：
十一、工程变更
1、施工中，不得擅自变更工程设计。
如需对原设计进行变更，其增减工程量的费用，由乙方自行承担。
2、如因甲方原因，致使工程停工，甲方应赔偿乙方造成的损失，并给付已完成部分的工程费用。
如因乙方原因造成工程中途停工，而给甲方造成的损失由乙方承担。
十二、工程竣工验收
1、竣工验收标准：《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、国家相关电气标准规范、施工图纸及说明，施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等。
2、本工程的质量保修期为：自工程竣工验收合格之日起12个月。
保修期内，如发生质量问题乙方负全责，同时乙方应在接到甲方通知后24小时内派人进行维修。
否则，甲方委派他人进行维修的费用由乙方负责，并承担因维修不及时给甲方造成的损失。
十三、其他
1、本工程严禁任何形式的转包、分包，由此造成的损失全部由乙方承担，且甲方有权单方终止合同。
2、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位盖章后生效。
合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
3、本合同在履行过程中发生争议时，由甲乙双方协商解决。
协商不成的，由合同签订地法院依法裁决。
本合同签订地。
4、本合同一式六份，甲乙双方各持三份，具有同等法律效力。
十四、附件
1、建设工程造价预（结）算书
2、安装图
3、线路施工图
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
签订时间：年月日。