工程款结算还款协议书范本
工程款结算还款协议范本6篇
工程款结算还款协议范本6篇篇1工程款结算还款协议范本甲方(出借方)：__________地址：__________联系方式：__________乙方(借入方)：__________地址：__________联系方式：__________为明确双方在工程款结算还款事宜上的权利和义务，经双方协商一致，就有关事项订立如下协议：一、借款基本信息1.借款金额：__________ 元整。
2.借款日期：__________ 年__________ 月__________ 日。
3.还款方式：一次性还清本息。
4.还款日期：__________ 年__________ 月__________ 日。
二、借款用途本次借款用于_____________工程款结算。
三、借款利率借款利率为__________，自借款日期起计算。
四、还款方式1. 乙方应在还款日期前将借款本金和利息一次性归还给甲方。
2. 若乙方不能按约定还款，应当支付逾期利息，逾期利率为借款利率的__________，自还款日次日起计算。
3. 若发生还款逾期，甲方有权要求乙方立即偿还全部本息。
五、债权转让1. 乙方不得擅自将本协议项下的债权转让给任何第三方。
2. 乙方若需转让债权，应提前获得甲方书面同意，并按双方约定的程序进行。
六、违约责任1.若乙方违约未按时支付本息，甲方有权要求乙方支付违约金。
2.若乙方严重违约，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付全部债务。
七、协议变更本协议任一方如需变更，应在书面形式下获得对方同意。
八、争议解决因履行本协议发生的任何争议，应友好协商解决。
协商不成时，任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。
九、其他条款1.本协议自双方签署之日起生效，至还款完毕止。
2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(出借方)：__________乙方(借入方)：__________日期：__________ 年__________ 月__________ 日以上为工程款结算还款协议范本，若有需要可根据具体情况进行调整和修改，请双方各自保留一份并妥善保管。
工程款结算还款协议书范本5篇
工程款结算还款协议书范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1工程款结算还款协议书范本甲方：（出借人）乙方：(借款人）为明晰甲、乙双方关于工程款结算及还款的权利义务，特制订如下协议：一、借款金额1. 乙方因工程项目需要向甲方借款，甲方同意出借给乙方款项为人民币（以下简称“RMB”）__________ 元整（大写：____________元）。
2. 本次借款款项将用于乙方工程项目的资金周转，不得挪作他用。
二、还款方式1. 乙方应在借款之日起_______________（天/月/年）内还清本次借款款项。
2. 还款方式为一次性还清，并于还款日将全部本金及利息一并偿还给甲方。
3. 若乙方未能按协议约定及时还款，甲方有权向乙方征收逾期利息，逾期利息按照本协议借款金额的日万分之________计算。
三、担保方式1. 为保障甲方的合法权益，在本协议签订之日起，乙方应与第三方签订担保协议，同意提供_______________担保，并在乙方违约情况下，第三方应无条件承担责任。
2. 若乙方无法按约定还款，甲方有权向担保方要求履行担保责任。
四、提前还款1. 乙方在不降低甲方利益的前提下，可随时提前还清本次借款。
2. 乙方提前还款应提前通知甲方，并按照实际借款天数计算利息。
五、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至还款完毕之日止有效。
3. 本协议内容如有争议，由双方友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：__________________ 签字日期：__________________附：担保方（盖章）：签字日期：__________________篇2工程款结算还款协议书范本甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）经双方友好协商一致，就甲方向乙方提供的工程款结算还款事宜，达成如下协议：一、借款金额1. 乙方向甲方借款金额为人民币（大写）（小写）元整。
工程款结算还款协议书范本（精选5篇）
工程款结算还款协议书工程款结算还款协议书范本（精选5篇）在现在社会，用到协议书的地方越来越多，签订协议书可以使双方受到法律的保护。
协议书的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编精心整理的工程款结算还款协议书范本（精选5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
工程款结算还款协议书1甲方：__有限公司乙方：__有限公司鉴于甲乙双方于20__年1月1日签订为期1年的承包合同，由于条件发生变化，经双方协商同意提前解除合同，现就合同解除后结算支付工程尾款之事宜，双方经协商达成以下条款。
1.经甲乙双方确认的工程尾款为：人民币壹佰零捌万肆仟伍佰叁拾元整（1084530.00元）2.甲方同意乙方于20__年10月8日持东方市地税部门提供的正式地税发票前来公司结算，甲方在收到乙方出具的正式发票后于20__年10月8日一次性支付工程尾款。
或者，在此前期间客观原因未开出地税发票，乙方同意甲方甲方按照6.25%的税率扣除税款后代为缴纳，扣除税款后的余款20__年10月8日当日一次性付清。
3.本协议发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成可向当地人民法院提起诉讼。
4.该协议作为双方协定的承包合同的补充协议，于承包合同具有同等法律效力。
5.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：乙方：日期：工程款结算还款协议书2甲方：乙方：经甲、乙双方协商，就马场河铁矿山采矿工程结算事宜，双方本着互惠互利，共同发展的目标，达成如下协议，双方共同遵守执行。
一、乙方所在工作区域只限于福泉市谷汪马场河铁矿山工作场所；二、乙方按照国家有关安全规定，并做好各项生产中的责、权、利关系，安全有效的'搞好生产秩序。
三、工程结算价格明细1、巷道挖掘：1200元/米（大写：壹仟贰佰元整），（运输到指定位置）。
2、矿石开采（巷道）50元/吨（大写：伍拾元整）四、工程费每月核算一次，押回工程费一个月，依次乙方每月结算，年底甲方一并结清。
工程款还款协议书6篇
工程款还款协议书6篇篇1甲方（债权人）：____________________乙方（债务人）：____________________鉴于：甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订了工程合同，乙方因工程项目建设需要向甲方借款，现双方就工程款的还款事宜达成如下协议：一、还款事项乙方确认拖欠甲方工程款共计人民币（大写）____________________元整（￥________元）。
现乙方同意按照本协议约定的方式和期限偿还该款项。
二、还款期限乙方承诺按照以下时间表进行还款：1. XXXX年XX月XX日前还款人民币（大写）____________________元整（￥________元）；2. XXXX年XX月XX日前还款人民币（大写）____________________元整（￥________元）；3. XXXX年XX月XX日前还款人民币（大写）____________________元整（￥________元）。
三、还款方式1. 乙方应按照本协议约定的时间和金额将款项支付至甲方指定的银行账户。
2. 乙方支付款项时，应注明款项的性质和用途，以确保甲方能够准确记录。
四、违约责任1. 若乙方未按照本协议约定的时间和金额履行还款义务，视为违约。
2. 乙方违约时，应按照逾期未还款项总额的百分之二十（20%）向甲方支付违约金。
3. 乙方违约导致的甲方为追索欠款所发生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、差旅费等）均由乙方承担。
五、保证事项1. 乙方保证所提供的关于工程款项的信息和资料真实、完整、准确。
2. 乙方在还款期间，应积极配合甲方进行工程款项的核对和确认工作。
3. 乙方保证在本协议履行过程中，不会以任何形式逃避还款义务。
六、法律适用和管辖本协议之签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
因本协议引起的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
工程款结算还款协议范本通用版6篇
工程款结算还款协议范本通用版6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1工程款结算还款协议范本通用版甲方（出借人）：法人代表：地址：电话：乙方（借款人）：法人代表：地址：电话：丙方（担保人）：法人代表：地址：电话：鉴于：甲方拥有合法的资金来源，并愿意向乙方提供借款；乙方有意向从甲方处获得借款用于工程款结算，且愿意出具担保人作为还款保证；丙方作为担保人愿意为乙方提供连带责任保证；根据《中华人民共和国合同法》相关规定，经甲、乙、丙三方友好协商一致，达成如下协议：一、借款基本情况1.1 甲方同意向乙方提供借款，借款金额（大写）__________（￥__________）人民币整，用途为：工程款结算。
1.2 借款期限为______（天/月/年），自借款发放之日起计算。
二、借款利率和还款方式2.1 借款利率为______%/年/月/日，计算方式为______。
2.2 还款方式为（请选择一种）：（1）一次性还款；（2）分期还款，每期还款金额为__________元；（3）其他约定：_____________。
三、还款日期3.1 借款到期日为____________，届时乙方应一次性清偿借款本金及利息。
3.2 如乙方选择分期还款，还款日为每月的________日。
四、担保责任4.1 乙方同意由丙方作为担保方提供连带责任保证，保证乙方按照本协议的约定及时履行还款义务。
4.2 若乙方发生逾期还款的情况，丙方同意承担连带责任，保证甲方能够按照本协议的约定获得借款本金及利息的清偿。
五、保密条款各方同意在合作过程中要保守相互的商业秘密，未经他方书面同意不得向外界泄露。
六、争议解决本协议的履行适用中华人民共和国法律。
因本协议引起的或与本协议有关的争议，各方应友好协商解决，协商不成的，应提交有管辖权的人民法院解决。
七、其他条款7.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，至借款本息全额清偿时终止。
7.2 本协议正本一式两份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。
工程款结算还款协议范本6篇
工程款结算还款协议范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1工程款结算还款协议范本甲方（借款人）：__________身份证号：__________联系地址：__________联系电话：__________乙方（出借人）：__________身份证号：__________联系地址：__________联系电话：__________为了明确甲方与乙方之间的借款事宜，保证双方的合法权益，在甲乙双方自愿、平等的基础上，经友好协商，达成如下协议：一、借款金额及用途1. 乙方同意向甲方借款金额为人民币____________元整，用于__________工程款结算需求。
2. 甲方必须按照协议约定的时间及金额还款，不得挪用借款用途。
二、还款方式及期限1. 甲方应当在__________工程款结算完成之日起____天内归还全部借款本金及利息。
2. 还款方式：一次性结清。
3. 还款方式：__________。
三、利息及逾期利息1. 本协议不设利息。
2. 若甲方逾期未归还借款本金的，乙方有权按照剩余未还款本金的____％收取逾期利息，直至甲方还清所有欠款。
四、还款账户1. 甲方还款账户：__________2. 乙方账户：__________五、保证1. 甲方保证所有提供的资料及信息真实有效，若有虚假，承担一切法律责任。
2. 甲方承诺偿还所有借款本金及利息，如逾期还款给乙方造成损失的，愿承担法律责任。
3. 本协议的履行以甲方提交的真实有效工程款结算文件为准，如有虚假或不准确的，甲方承担法律责任。
六、违约责任1. 若甲方未按时按量归还借款本金及利息的，乙方有权要求其支付违约金，并保留通过法律手段要求归还欠款的权利。
2. 乙方违反本协议约定的，应按协议约定承担违约责任。
七、争议解决1. 本协议履行中发生争议，甲乙双方应当友好协商解决；协商不成的，应由双方提交____当地人民法院解决。
八、其他事项1. 本协议自签订之日起生效，并具有法律效力。
工程款结算还款协议5篇
工程款结算还款协议5篇篇1工程款结算还款协议甲方：（借款人）身份证号码：联系地址：联系电话：乙方：（放款人）联系地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方本着自愿、平等、公平的原则，经友好协商就工程款结算还款事宜达成如下协议：一、借款金额及用途1. 甲方向乙方借款金额为人民币（大写）（小写）元，用于（借款用途）。
2. 借款期限为（借款期限），自借款人获得借款之日起计算。
二、还款方式1. 甲方应按照以下还款方式还款给乙方：（还款方式）2. 还款时间为每月的（还款日）日。
3. 若还款日是法定节假日或双休日，顺延至下一个工作日。
三、还款保证1. 甲方应保证按照本协议的约定按时足额还款，并承担相应的风险和责任。
2. 若甲方逾期还款，应按照逾期天数支付逾期利息，逾期利息为本合同约定利率的（逾期利率倍数）倍。
3. 若甲方发生资金短缺或其他原因无法按时还款，应提前告知乙方并经双方协商制定新的还款计划。
四、利息与罚金1. 借款人还款利率为（年利率%）。
2. 若借款人逾期未按时还款，每日支付罚金为还款本金的（罚金比例%）。
五、保密条款1. 本协议中的各项信息及资料应被视为保密信息，任何一方事先应得到对方书面同意，方可向第三方透露。
2. 如一方接到要求披露保密信息的法律文件，应尽力保护对方的利益，并通知对方。
六、违约责任1. 若甲方逾期未按时还款达（逾期期限）天，乙方有权解除合同、要求甲方立即归还借款本金及相应利息，并追究甲方的违约责任。
2. 若甲方提前终止合同，应提前通知乙方，并支付提前终止所产生的违约金。
七、法律适用与争议解决1. 本协议的签订、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 因履行本协议所发生的争议，双方友好协商解决，如果无法协商解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至借款完成并还清借款本金、利息及相关费用终止。
工程款结算还款协议书范本7篇
工程款结算还款协议书范本7篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________鉴于甲方与乙方在_____________工程项目上，存在工程款结算事宜，现双方根据平等、自愿、互利的原则，达成如下还款协议：一、协议背景双方确认，在_____________工程项目的施工过程中，乙方已经按照合同约定完成了相应的工程任务。
现工程已竣工验收合格并交付使用，但甲方尚未支付全部工程款给乙方。
为明确双方权益，确保工程款的顺利结算与还款，特签订本协议。
二、结算款项经双方核对确认，甲方应支付乙方的工程款总额为人民币_____________元（大写：__________________元整）。
截至本协议签订之日，甲方已支付乙方工程款人民币_____________元（大写：__________________元整），剩余未支付工程款为人民币_____________元（大写：__________________元整）。
三、还款计划1. 甲方承诺按照以下时间节点支付剩余工程款：（1）_____________年______月______日前支付人民币_____________元；（2）_____________年______月______日前支付人民币_____________元；（3）_____________年______月______日前支付完毕剩余款项。
2. 如甲方未按上述时间节点支付款项，自逾期之日起，甲方应向乙方支付逾期违约金，违约金按照每日未支付款项的万分之_____计算。
四、保证条款1. 甲方在本协议中承诺的还款计划为无条件履行，不受任何外部因素影响。
2. 甲方提供的所有资料、文件、信息等均真实、准确、合法、有效。
3. 乙方应保证所提供的服务符合国家标准及合同要求，如出现质量问题，应承担相应责任。
五、违约责任1. 若甲方未按本协议约定的时间节点支付款项，乙方有权要求甲方立即支付全部剩余款项，并有权要求甲方承担违约责任。
工程款结算还款协议6篇
工程款结算还款协议6篇篇1本协议由以下双方签订：甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于：甲方和乙方经过友好协商，就乙方承建甲方的[项目名称]项目的工程款结算与还款事宜达成如下协议。
为确保双方权益，明确各方责任，特制定此协议。
一、工程概况本协议涉及的工程为[项目名称]，工程地点位于[具体地址]，工程内容包括但不限于[具体工程内容]。
乙方已按照合同约定完成相应的工程施工任务。
1. 工程款总额：经双方确认，[项目名称]项目工程款总额为人民币[大写金额]（￥[数字金额]元）。
2. 结算方式：双方同意按照以下方式进行结算：（1）进度款结算：按照工程进度分阶段结算；（2）竣工验收结算：工程竣工验收合格后，进行最终结算；（3）质保金结算：扣留工程款的XX%作为质保金，待工程保修期满后支付。
3. 发票开具：乙方应按照结算金额向甲方提供合法有效的发票。
三、还款计划1. 还款期限：自本协议签订之日起计算，还款期限为XX个月。
2. 还款方式：分期还款，具体还款计划如下：（1）第一期：自协议签订之日起XX个月内偿还XX%；（2）第二期：自第一期还款完成之日起XX个月内偿还XX%；（3）第三期：剩余款项在最后一次还款期限前一次性还清。
3. 利率：自逾期之日起，未还款项将按照XX%的年利率计算利息。
4. 违约责任：如乙方未按本协议约定的期限和方式还款，应支付违约金，并承担甲方因追索欠款而产生的一切费用。
四、保修义务乙方应按照国家和地方相关规定以及施工合同的约定，承担工程保修责任。
保修期限为工程竣工验收合格之日起XX年。
保修期间，乙方应确保工程的正常使用，对出现的问题应及时无偿修复。
五、保证条款1. 双方应遵守国家法律法规和相关政策，确保协议的合法性和有效性。
2. 本协议中的任何变更或修改，必须经双方协商一致并书面确认。
3. 本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。
经过双方协商一致达成的补充协议，与本协议具有同等法律效力。
工程款结算还款协议书范本8篇
工程款结算还款协议书范本8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方就____________工程项目已达成合作意向，并已完成工程实施，现就工程款的结算与还款事宜达成以下协议：一、协议背景根据双方签署的《建设工程施工合同》，乙方已按照合同要求完成了工程任务，现进入工程结算阶段。
为明确双方权益，确保工程款结算及还款工作的顺利进行，特签订本协议。
二、工程款结算原则1. 甲乙双方应按照《建设工程施工合同》及相关法律法规的规定进行工程款的结算。
2. 工程款结算依据为双方确认的工程量、计价标准、变更签证等文件。
3. 乙方应按照甲方要求提交完整的结算资料，并确保资料的真实性和准确性。
三、还款计划1. 甲方应在收到乙方提交的结算资料后，进行核实并确认工程总价款。
2. 双方确认工程总价款后，甲方按照以下还款计划支付工程款：（1）本协议签署后____日内支付工程总价款的____%；（2）工程竣工验收合格后____日内支付工程总价款的____%；（3）剩余款项作为质量保证金，自竣工验收合格之日起____年后无质量问题一次性支付。
3. 乙方应按照约定完成工程进度，并提交相应的验收申请。
甲方在收到验收申请后，应及时组织验收。
四、保证与承诺1. 甲乙双方应严格遵守本协议，确保协议条款的履行。
2. 乙方承诺按照合同约定承担工程质量、安全、工期等责任。
3. 甲方承诺按照本协议约定的还款计划及时支付工程款，确保不拖欠乙方工程款。
4. 若因甲方原因导致工程无法按期支付工程款，甲方应承担违约责任，并按照合同约定支付违约金。
五、违约责任1. 若乙方未能按照合同约定完成工程进度或工程质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若甲方未能按照本协议约定的还款计划支付工程款，甲方应承担违约责任，并按照以下方式之一承担违约责任：（1）按照拖欠工程款的____%支付违约金；（2）按照同期银行贷款利率支付逾期利息。
工程款结算还款协议范本8篇
工程款结算还款协议范本8篇篇1甲方：[甲方名称]（下称“建设单位”）乙方：[乙方名称]（下称“施工单位”）鉴于甲乙双方已经就[具体工程项目名称]的建设工程达成施工合同，现就工程款的结算与还款事宜达成如下协议：一、工程概况（详细填写工程的基本情况，包括工程名称、地点、规模、合同金额等。
）二、工程进度确认双方确认本工程已按照合同约定完成施工任务，工程已竣工验收合格并交付使用。
甲方对乙方完成的工程量及质量无异议，并已出具相应的验收合格证书。
乙方提供的工程竣工资料已经齐全。
（一）工程款结算依据：以双方签订的施工合同为基础，结合变更、签证等补充文件，按照国家规定的相关计价标准与定额进行结算。
（二）工程款结算方式：根据结算结果，确定最终结算金额。
甲方已支付部分款项，剩余款项按照本协议约定支付。
（三）结算期限：双方约定自本协议签署之日起XX日内完成工程结算工作。
四、还款计划（一）还款金额：经双方结算确认，甲方应支付乙方的工程尾款总额为人民币[大写金额]（¥[金额]元）。
（二）还款期限：自本协议签署之日起，甲方分期偿还上述款项。
具体还款计划如下：1. 协议签署后XX个月内偿还总金额的XX%；2. 第二期在协议签署后XX个月偿还总金额的XX%；3. 余款于协议签署后XX个月全部还清。
（三）利息约定：若甲方未按约定时间还款，自逾期之日起，未还款部分将按照年利率XX%计算利息，直至全款还清为止。
（一）甲方应确保按时支付工程款项，如甲方未能按时支付，乙方有权向甲方追索欠款及相应的利息损失。
（二）若甲方连续两期未能按时足额支付款项，乙方有权要求甲方立即支付全部剩余款项，并就逾期支付的款项追究违约责任。
（三）如因甲方原因导致无法按时结算或履行本协议，甲方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
（四）乙方应确保提交的工程资料真实、完整，并配合甲方完成结算工作。
如因乙方原因造成结算延误或无法完成结算的，乙方应承担相应责任。
工程款结算还款协议书范本6篇
工程款结算还款协议书范本6篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________鉴于甲乙双方就____________工程项目（以下简称“本项目”）的工程款结算与还款事宜，经友好协商，达成如下协议：一、协议目的为明确双方在工程款结算与还款方面的权利和义务，确保工程款的及时支付，保障甲乙双方的合法权益，特订立本协议。
二、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：______________________4. 工程价款：经双方确认，本项目工程总价为人民币______元（大写：______元整）。
三、工程款结算1. 结算方式：双方按照国家规定及合同约定进行工程款结算。
2. 结算时间：甲方在竣工验收合格后______个工作日内完成结算工作。
3. 结算凭证：双方结算依据为本项目的合同、变更、签证等相关文件。
四、工程款还款1. 还款计划（1）甲方应于本协议签署之日起______个工作日内支付乙方工程款的______%即人民币______元。
（2）项目竣工验收合格并完成结算后______个工作日内支付工程款的______%即人民币______元。
（3）剩余______%即人民币______元作为质量保证金，自竣工验收之日起满______年后无质量问题一次性支付。
2. 延期付款如甲方未能按约定时间支付工程款，应按照逾期支付金额的______%向乙方支付违约金。
若逾期超过______个月，乙方有权要求甲方承担违约责任并有权解除合同。
五、保证与承诺1. 甲方保证按照本协议约定的时间和方式支付工程款，并承诺在竣工验收合格后及时完成结算工作。
2. 乙方承诺按照合同约定完成本项目工程，并保证工程质量符合国家标准及合同约定。
3. 若因乙方原因导致工程延期或质量不达标，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。
工程款结算还款协议书范本3篇
工程款结算还款协议书范本3篇篇1甲方（债权人）：______________身份证号码（或工商注册信息）：____________地址：____________________________联系方式：____________________________乙方（债务人）：______________身份证号码（或工商注册信息）：____________地址：____________________________联系方式：____________________________鉴于：甲、乙双方于____年____月____日签署了关于______工程项目的合同，现工程已完成并通过验收。
根据合同条款及相关法律法规，经双方友好协商，就工程款结算与还款事宜达成如下协议：一、工程款结算总额双方确认本次工程项目结算总额为人民币______元（大写：____________________元整）。
二、已支付款项乙方已向甲方支付款项人民币______元（大写：____________________元整）。
三、待支付款项及支付方式剩余待支付款项为人民币______元（大写：____________________元整）。
具体支付方式如下：1. 乙方自本协议签署之日起____个月内支付人民币______元（大写：____________________元整）。
2. 乙方自第一个付款周期届满之日起，在接下来的____个月内支付人民币______元（大写：____________________元整）。
3. 剩余款项人民币______元（大写：____________________元整），乙方在____年内付清。
四、保证条款1. 乙方承诺按照本协议约定的时间和金额支付款项，如逾期支付，需按照逾期支付金额的____%向甲方支付滞纳金。
2. 乙方在本协议签订后，应提供必要的付款凭证及相关证明材料。
3. 双方应妥善保管与本项目相关的所有合同、协议、文件等资料，确保本协议的有效执行。
工程款结算还款协议范本一6篇
工程款结算还款协议范本一6篇篇1甲方（发包方）：___________________________乙方（承包方）：___________________________根据甲乙双方在________项目中的建设工程施工合同关系，就工程款结算与还款事宜，经过双方充分协商，达成如下协议：一、协议背景鉴于乙方已完成工程项目建设，甲方需要对该项目的工程款进行结算及支付。
为了明确双方权益，规范双方行为，达成结算还款协议。
二、工程概况工程名称：___________________________工程地点：___________________________工程内容：___________________________工程总价：___________________________（大写）人民币（以下均为人民币）三、结算条款1. 工程款结算依据：双方确认的工程量清单一览表、工程设计变更单、现场签证等文件。
2. 工程款支付方式：根据协议约定的付款期限及付款节点，由甲方支付至乙方指定账户。
3. 工程质量保证金：为保证工程质量，预留部分款项作为工程质量保证金，待工程质保期满后支付。
4. 发票开具：乙方收到工程款后应开具相应的合法发票给甲方。
四、还款计划1. 还款期限：自本协议签订之日起计算，共计______个月。
2. 还款金额：______元整。
分期还款计划如下：（1）第一期：______元，于协议签订后______个月内支付；（2）第二期：______元，于协议签订后______个月至______个月期间支付；（3）第三期：剩余款项，于工程质保期满后支付。
具体还款时间以甲方实际回款情况为准。
3. 若甲方未能按期支付款项，应按照逾期利率向乙方支付利息。
逾期利率为年化利率___%。
具体计算方法为：逾期利率= 未支付款项× 逾期天数× 年化利率/ 365。
4. 甲方在还清所有款项前，应确保项目工程无重大质量问题及其他纠纷。
工程款结算还款协议范本通用版5篇
工程款结算还款协议范本通用版5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲乙双方就工程项目签订了一系列合同，现就工程款的结算和还款事宜，经友好协商，达成如下协议：一、协议目的双方为了明确工程款结算和还款的具体事项，确保工程款项的及时支付，避免不必要的纠纷，共同制定本协议。
二、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：__________4. 合同金额：__________三、结算方式1. 甲方应按照合同约定，在工程竣工验收合格后，及时向乙方支付工程款。
2. 工程款结算方式分为预付款、进度款和尾款三部分。
预付款按照合同约定比例支付，进度款根据工程进度支付，尾款在工程竣工验收合格后支付。
3. 乙方应按照合同约定提供完整的结算资料，并确保资料的真实性和准确性。
四、还款计划1. 甲方应于本协议签订之日起XX个工作日内，向乙方支付工程款的XX%作为首期还款。
2. 甲方应于工程竣工验收合格后的XX个月内，支付工程款的XX%。
3. 甲方应于工程竣工验收合格后的第XX个月，支付剩余的工程款尾款。
4. 甲方应按照上述时间节点足额支付工程款，如因甲方原因导致逾期支付的，应按照合同约定支付违约金。
五、保证措施1. 甲方应保证工程款的来源合法、充足，确保按时支付。
2. 乙方应保证提供的结算资料真实、准确、完整，如因乙方提供的资料不实导致结算纠纷的，由乙方承担全部责任。
3. 在工程款结算过程中，双方应保持良好的沟通与合作，共同解决可能出现的问题。
六、违约责任1. 若甲方未按本协议约定的时间和金额支付工程款，视为违约，应按照合同约定支付逾期违约金。
2. 若乙方提供的结算资料不真实、不准确或不完整，导致结算延误或纠纷的，由乙方承担全部责任。
3. 若因不可抗力因素导致本协议无法履行的，双方应协商解决。
七、争议解决1. 本协议的履行过程中，如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
工程款结算还款协议书范本6篇
工程款结算还款协议书范本6篇第1篇示例：工程款结算还款协议书甲方（施工单位）：（公司名称）地址：法定代表人：电话：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿、公平互利的原则，就本工程的款项结算及还款事宜达成如下协议：第一条工程款结算方式1.甲方应按照合同约定的进度和质量要求完成本次工程，并向乙方提供相应的结算材料。
2.工程款结算方式为XX方式，即甲方先行垫付工程费用，并在乙方验收合格后由乙方支付相应款项。
第二条工程款支付期限1.甲方完成工程后应向乙方提供结算清单，乙方自收到结算清单之日起XX日内完成工程款的支付。
2.若因乙方原因导致支付延迟，甲方有权要求乙方支付逾期款项的利息，利息按照xx%的标准计算。
第四条异议处理1.如在结算过程中发生异议，甲、乙双方应及时沟通协商解决。
2.如协商无果，甲、乙双方可向有关部门申请仲裁解决。
第五条其他约定1.本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程款结清之日终止。
2.未尽事宜，双方可协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为《工程款结算还款协议书》文本，甲、乙双方经审核确认，签字盖章生效。
第2篇示例：工程款结算还款协议书范本甲方：（单位名称）地址：法定代表人：电话：鉴于甲方与乙方就某工程项目的施工、结算及还款事宜达成协议，为明确双方的权利和义务，特制定本协议如下：一、工程款结算及支付方式1.1 乙方应按照合同约定，按照工程进度及质量完成相关施工任务，并提供相关的结算资料。
1.2 甲方应在收到乙方提交的结算资料后，及时进行审核确认，并根据实际工程进度支付相应的工程款。
1.3 工程款支付方式为：（具体规定支付方式，如银行转账等）2.1 乙方应按照合同约定的支付期限及付款条件，按时还清应付款项。
2.2 如因特殊原因导致付款延迟或有变动，应提前与甲方进行沟通并获得同意，双方可以协商调整相关还款时间及方式。
三、违约责任3.1 若一方违约导致另一方遭受损失的，应承担相应的违约责任。
工程款结算还款协议范本一6篇
工程款结算还款协议范本一6篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________鉴于甲乙双方就工程项目签订了相关合同，现就工程款的结算与还款事宜，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议目的为明确双方在工程款结算与还款过程中的权利和义务，确保工程款的按时支付，保障甲乙双方的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称：___________________2. 工程地点：___________________3. 工程内容：___________________4. 工程总价：人民币（大写）___________________元整（￥________元）。
三、结算方式1. 结算周期：按工程进度进行结算，具体周期由双方另行约定。
2. 结算依据：依据甲乙双方签订的合同、工程变更单、验收合格证明等相关文件。
3. 结算流程：乙方提交结算报告及材料，甲方审核后支付工程款。
四、还款安排1. 还款金额：根据结算结果确定的工程款金额。
2. 还款期限：自本协议签订之日起计算，共计______个月。
3. 还款方式：分期付款，具体为每月偿还工程款总额的______%，至全部还清为止。
4. 逾期责任：如乙方逾期未还款，应按逾期金额的______%向甲方支付违约金。
五、保证事项1. 乙方保证工程质量符合合同约定及国家相关标准。
2. 乙方保证按时提交结算报告及相关材料。
3. 甲方保证按时审核结算报告并支付工程款。
4. 如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
六、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2. 若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。
八、签署甲方（盖章）：___________________ 乙方（盖章）：___________________法定代表人（签字）：_______________ 法定代表人（签字）：_______________日期：___________________ 日期：___________________篇2甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方本着友好、协作的精神，就甲方所欠乙方的工程款结算及还款事宜，经充分协商，达成如下协议：一、协议背景甲乙双方就[具体工程项目名称]工程进行了合作，现工程已完工并验收合格。
工程款结算还款协议范本5篇
工程款结算还款协议范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1工程款结算还款协议范本甲方（出借方）：地址：联系人：电话：乙方（借款方）：地址：联系人：电话：鉴于甲、乙双方为更好地保障借贷双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就甲方出借款项给乙方，并约定还款事宜，达成如下协议：一、借款金额及用途1.1 甲方同意向乙方出借金额为（大写）__________________人民币整，用于______________________________工程项目。
1.2 乙方承诺所借款项的使用必须符合《中华人民共和国财政法》的规定，不得用于非法用途或与本协议约定用途无关的事项。
二、还款期限及方式2.1 乙方应在借款之日起_______________个月内向甲方归还借款本金及利息。
2.2 还款方式：乙方应按照以下还款方式与甲方进行还款：（1）分期还款：乙方每月应按计划向甲方支付相应的借款本金及利息，具体还款计划如下：还款时间本金（元）利息（元）总额（元）2.3 如乙方因工程进度或其他原因导致还款不能按时完成，需提前告知甲方并申请展期。
2.4 如乙方提前还款的，应提前_____________天通知甲方，并在提前还款账户上支付本金及利息。
三、利息计算标准3.1 本协议约定的利息计算标准为_________，自借款之日起按照实际借款金额计算利息。
3.2 利息支付时间与本金的支付时间一致，逾期还款的部分将按照协议约定的利率进行滚动计算。
四、保证和违约责任4.1 乙方承诺所提供的资料和信息真实有效，如提供虚假资料或信息，导致借款未能按时还款的，应承担相应责任。
4.2 乙方应按照约定还款时间及金额进行还款，如发生逾期还款，应按照协议约定支付逾期还款的滞纳金。
4.3 如乙方逾期还款达到_____________天，甲方有权要求乙方提供抵押品或担保人，以保障甲方的债权安全。
五、其他5.1 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自协议签署之日起生效。
工程款结算还款协议标准范文(6篇)
工程款结算还款协议标准范文_____公司（以下简称甲方）住所：__________公司（以下简称乙方）住所：_____鉴于：____年____月____日，甲方与乙方就_____（工程项目名称）签订了《建设工程施工合同》（合同编号：_____），建设工程总价款为：_____万元整人民币。
该项目已于____年____月____日竣工，已经甲方、乙方及____方验收，并于____年____月____日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《_____工程结算协议书》。
按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计_____万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_____万元整，尚未支付的建设工程款_____万元整。
双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付_____万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计_____万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_____万元整，尚未支付的建设工程款_____万元整。
（见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细）。
第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自____年____月____日至____年____月____日止由乙方向甲方支付建设工程款_____万元整。
（见本协议附件：4、还款计划明细;如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额）。
第三条强制执行条款1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务，自每期（如分期付款）款项付清之日起_____个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
工程款结算还款协议书范本
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
____________公司(以下简称甲方) ____________公司(以
下简称乙方)
住所：________________________ 住所：________________________
法定代表人：____________ 法定代表人：____________
鉴于：
________年________月________日，甲方与乙方就____________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：____________)，建设工程总价款为：________________________万元整人民币。
该项目已于________年
________月________日竣工，已经甲方、乙方及________方验收，并于
________年________月________日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了
《____________工程结算协议书》。
按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款
________________________万元整，尚未支付的建设工程款
________________________万元整。
双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付
________________________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：
第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计
________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款
________________________万元整。
(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。
第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自________年________月
________日至________年________
月________日止由乙方向甲方支付建设工程款________________________万元整。
(见本协议附件：4、还款计划明细;如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额)。
第三条强制执行条款
1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起________个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。
3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起________个工作日内，乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。
甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达)，同时注明宽限期起止日期。
在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。
4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。
乙方愿意接受人民法院的强制执行。
5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况：
(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;
(2)《授权委托书》;
(3)《强制执行申请》;
(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如：乙方向甲方履行还款义务的情况，包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况);
(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;
(6)甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;
(7)其他需要提供的材料。
6、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：________________________.
第四条双方各自的承诺和保证
1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。
2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。
3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址：
甲方联系地址、电话及传真如下：________________________;收件人：____________.
乙方联系地址、电话及传真如下：________________________;收件人：____________.
北京市公证处联系地址：
地址：____________________________________
邮编：________________________电话：
________________________________
承办公证员：____________。