2010山西省造价员考试2008-2013年真题汇总考试技巧、答题原则
造价员2007-2010年历年真题试卷答案及试题分析(自收集)
2010年度全国建设工程造价员资格考试试卷（湖北省）科目：建设工程计量与计价试题一（15分）某综合楼以工程量清单计价方式进行公开招标，中标价3600万元，其中暂列金额为120万元。
在合同专用条款中约定了本工程只有钢材、水泥市场信息价超过投标时信息价的10％以上时才能调整。
在合同履行中发现：1、投标文件中将现浇矩形粱清单项目的工程量12000m3误以1200 m3的工程量报价；2、工程量清单漏算了12层柱C25砼工程量50 m3及全部屋面防水1200m2,已知12层柱砼的参数与11层柱同；3、投标书中外墙干挂石材价格为140元/ m2,投标期间同类石材市场价为200元/ m2,施工过程中石材价略有上升,承包人与发包人交涉后，发包人口头承诺可以调价,承包人实际购买价格为220元/ m2。
问题：1、竣工结算承包人要求对石材价格调整，能否调整？2、漏掉的12层柱砼及屋面防水如何确定综合单价？依据是什么？3、如何处理现浇矩形梁项目工程量误以1200 m3的工程量报价的问题？4、本工程结算后，工程价款调整、索赔、现场签证金额共80万元，计算最终结算价。
【解】：1、石材价格不能调整。
因为：①不符合合同专用条款约定；②口头承诺无法律效力。
2、①12层柱应按11层柱砼综合单价以50 m3的工程量据实结算。
②屋面防水属漏项新增清单项目，综合单价应由承包人提出，经发包人认可后结算。
3、现浇矩形梁项目工程量错误应由承包人负责，不能调整报价。
4、参考答案：竣工结算价＝3600－120＋80＝3560（万元）讨论：因按清单计价的取费程序表，暂列金额120万元应不含规费、税金，故讨论：因按清单计价的取费程序表，暂列金额120万元应不含规费、税金，故①如80万元不含规费、税金，则：应扣暂列金：120－80＝40（万元）应扣规费＝40×6.35％＝2.54（万元）应扣税金＝40×3.41％＝1.364（万元）竣工结算价＝3600－（40＋2.54＋1.364）＝3556.10（万元）②如80万元已含规费、税金，则：应扣规费＝120×6.35％＝7.62（万元）应扣税金＝120×3.41％＝4.092（万元）竣工结算价＝3600－（120＋7.62＋4.092）＋80＝3548.29（万元）试题二（30分）1、（14分）某建筑砖基础如下图。
2013造价员基础试卷解析
2013造价员基础知识试卷答案《工程造价基础知识》资料1、《建设工程造价管理基础知识》(2010版)；2、《建设工程工程量清单计价规范(GB 50500-2013)》；3、《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44号）；4、《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)；5、上述第1项内容与第2项、第3项、第4项内容不一致的，以第2、3、4项为准。
一、判断题1、错误。
根据我国现行的规定，注册造价工程师享有的权利包括：使用造价工程师名称; 依法独立执行业务;签署工程造价文件、加盖执业专用章;申请设立工程造价咨询企业;对违反国家法律、法规的不正当计价行为，有权向有关部门举报。
易错：注册造价工程师享有的权利、应尽的义务和执业范围经常是有些考生混淆的。
拓展：仔细阅读和理解注册造价工程师享有的权利、应尽的义务和执业范围是必要的，比如执业范围之一：工程经济纠纷的鉴定，而不是裁定。
一字之差可能导致考生丢分。
2、正确。
实施阶段工作内容1．工程设计；2．建设准备主要内容包括：1）征地、拆迁和场地平整；2）完成施工用水、电、通讯、道路等接通工作；3）组织招标选择工程监理单位、承包单位及设备、材料供应商；4）准备必要的施工图纸；3．施工安装；4．生产准备。
书41页3、正确。
国产标准设备是指按照主管部门颁布的标准图纸和技术要求，由我国设备生产厂批量生产的，符合国家质量检测标准的设备。
书93页4、错误。
建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口借贷，债券等的借款利息和融资费用。
如何区分债券与债务？债券是政府、金融机构、工商企业等机构直接向社会借债筹措资金时，向投资者发行，承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。
债务指债权人向债务人提供资金，以获得利息及债务人承诺在未来某一约定日期偿还这些资金。
书100页5、正确。
详见《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)。
2010年考试试题.rar
2011造价员《基础知识》考前试题与答案(1)1、建设工程合同是指承包人进行工程的勘察、设计、施工等建设，由发包人支付相应价款的合同。
建设工程合同的主体只能是( )。
A.公民个人B.设计者C.法人D.法人答案：D2、实际工程质量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择( )A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.以上合同类型均匀合适答案：B3、根据工程建设的不同阶段，建设工程合同可以分为( )A.固定总结合同和固定单价合同B.建设工程总包合同和分包合同C.勘察合同、设计合同和施工合同D.供水供电合同和运输合同答案：C4、工程造价的特点是( )A.大额性、可调性、动态性和层次性B.多样性、单体性、动态性和层次性C.多样性、可调性、单体性和动态性D.大额性、单体性、动态性和层次性答案：D5、工程造价的构成主要划分为设备及工、器具购置费用、( )、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税。
A.建筑安装工程费用 B土地使用费C.固定资产使用费D.生成准备费答案：A6、下列费用中不属于社会保障费的是( )A.养老保险费B.失业保险费C.医疗保险费D.住房公积金答案：D7、工程监理费是指( )招标委托工程监理单位实施工程监理的费用。
A.施工单位B.建设单位C.质量监督单位D.国家有关部门答案：B8、工程造价计价主要方法有( )A.定额单价法一种B.直接费单价法一种C.直接费单价和综合单价法两种D.定额单价法和直接费单价法两种答案：C9、预算定额是由( )组织编制、审批并颁发执行。
A.国家主管部门或其授权机关B.国家发展改革委员会C.国家技术管理局D.以上均可答案：A10、劳动定额是建筑安装工人在正常的施工(生产)条件下、在一定的生产技术和生产组织条件下、在平均先进水平的基础上制定的。
又称( )A.人工定额B.概算定额C.施工定额D.预算定额答案：A2011造价员《基础知识》考前试题与答案(2)1、劳动定额分为产量定额和时间定额两类。
2013一级山西省建造师考试施工管理考试技巧、答题原则
1、造成经济损失( )万元以上或重伤3人以上或死亡2人以下等后果的质量事故属于重大施工质量事故。
A．5D．10C．15D．202、下列选项中( )不是气体状态污染物。
A．二氧化硫(SC2)B．氮氧化物(NOx)C．一氧化碳(CO)D．氮气(N2)3、下列不属于安全生产“六关”的是( )。
A．措施关B．交付关C．教育关D．惩罚关4、对危险性较大的现场安装的起重机械设备，安装完毕交付使用前必须经( )的验收，合格后方可使用。
A．专业管理部门B．施工单位C．业主D．监理单位5、对于我国大型或特大型建设项目，控制性施工进度计划的编制任务可以由( ) 承担。
A．业主B．设计单位C．总承包商D．物资供应商6、直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括人工费、材料费和( )。
A．施工机械安、拆费B．施工机械使用费C．燃料动力费D．施工机械场外运费7、工程管理信息资源不包括：( )。
A．组织类工程信息B．技术类工程信息C．合同类工程信息D．法规类工程信息8、有关分包人与发包人的关系，正确的描述包括( )。
A．分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令B．在某些情况下，分包人可以与发包人或工程师发生直接工作联系C．分包人可以就有关工程指令问题，直接致函发包人或工程师D．当涉及质量问题时，发包人或工程师可以直接向分包人发出指令9、施工承包合同协议书中的合同工期应填写( )。
A．实际施工天数B．总日历天数C．预计竣工日期D．扣除节假日后的总日历天数10、对查出的安全隐患要做到“五定”，“五定”包括( )。
A．定整改计划人、定整改措施、定整改完成地点、定整改完成人、定整改验收人B．定整改执行人、定整改方案、定整改完成地点、定整改完成人、定整改验收人C．定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收入D．定整改检查人、定整改方案、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收人11、建设工程信息分类方法中，按设计准备、设计、招投标和施工过程等进行信息分类是属于按( )的划分方式。
10年造价员考试真题及答案
工资3．预算定额基价是指（B）的人工、材料、施工机械使用费之和。
A、单位工程B、分部分项工程C、扩大分部分项工程D、单项工程4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（Ｄ）。
Ａ、企业管理费Ｂ、财务费用Ｃ、其它费用Ｄ、现场管理费5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（A）。
A、单价法B、实物法C、概算法D、指标法6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（D）。
A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。
7．预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组合键（B）A、Alt+PB、Alt+1C、Alt+2D、Shift+08．水泥砂浆体积配合比是指水泥与(C)体积比。
A.天然砂B.天然净砂C.净干砂D.饱和干砂9．材料预算价格是指材料(d)费用a.采购b.成本c.预算d.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部10．一般土建工程费用定额中的费率是由(d)而定的a.施工单位资质b.工程造价的大小c.上级主管部门d.工程类别11．定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理(c)a.可换算入定额内b.建立补充定额c.由甲乙双方商定在独立费中处理12．一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按(a)层计算a.1,b.1.5,c.3,d.视不同情况而定13．人工挖地槽、地坑定额深度为(e)米，超过时可另作补充定额a.2,b.3,c.4,d.5,e.614．机械挖土方工程量，按机械挖土方(c)％，人工挖土方(d)％计算a.80b.20c.90d.1015．砖基础施工所需工作面宽度为每边(b)mma.150b.200c.250d.30016．人工挖土方，当挖土深度超过(b)米时，需增加工日a.1.2b.1.5c.2d.以上答案都不对17．挖沟槽长度，外墙按图示(c)长计算，内墙按图示基础底面之间(e)长度计算a.实际b.外边线c.中心线d.轴线e.净长线18．某工程采用机械化施工大型土方工程10000m3,•挖土深1.5米,人工施工占10%,人工挖土方定额单价7.13元/m3,其人工挖土方的定额直接费是(C)元。
2010山西省造价员考试实务真题考试重点和考试技巧
1、工程造价形成过程中，受( )的支配。
A、价值规律B、经营管理规律C、纸币流通规律D、供求规律E、社会发展规律2、有效控制造价应体现以下原则A 以施工阶段为重点的建设全过程造价控制B 以设计阶段为重点的建设全过程造价控制C 技术与经济相结合是控制工程造价有效的手段D 主动控制，以取得令人满意的结果E 办理竣工结算，顺利收到工程尾款3、相对于总项目的投资而言，在实施过程中的各单项工程投资偏差属于( )A.绝对偏差B.相对偏差C.累计偏差D.局部偏差4、工程造计的层次性包括( )。
A、建设项目总造价B、土建工程及安装工程造价C、单项工程造价D、分部分项工程造价E、单位工程造价5、工程建设全过程各个阶段工程造价控制的基本方法：( )A 可行性研究、限额设计、价值工程、招标投标、合同管理B 估算大于概算、概算大于予算、予算大于决算、防止“三超”C 决策科学化、设计现代化、予算限额化、结算准确合理化D 合同管理、索赔管理、支付管理、结算管理6、根据我国《建设工程质量保证金管理暂行办法》有关规定，下列表述错误的是( ) 。
A.缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计算。
B.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告90 天后工程自动进入缺陷责任期C.全部或部分使用政府投资的建设项目，保证金按工程价款结算总额的3%预留D.缺陷责任期内，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任7、下面关于绝对偏差说法正确的是( )。
A.绝对偏差=(投资实际值-投资计划值)/投资计划值B.绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划C.从对投资控制角度看，绝对偏差比相对偏差更有意义D.绝对偏差反映了投资偏差的严重程度8、静态投资包括建筑安装工程费，设备和工、器具购置费，工程建设其他费用和()。
A、预备费B、基本预备费C、涨价预备费D、未明确项目准备金9、工程量清单计价模式与定额计价模式区别有A 采用的材料用量不同B 采用的计价方法不同C 项目划分不同D 工程量计算规则不同E 风险分担不同10、有效控制造价应体现以下原则A 以施工阶段为重点的建设全过程造价控制B 以设计阶段为重点的建设全过程造价控制C 技术与经济相结合是控制工程造价有效的手段D 主动控制，以取得令人满意的结果E 办理竣工结算，顺利收到工程尾款11、根据我国《建设工程质量保证金管理暂行办法》有关规定，下列表述错误的是( ) 。
(完整版)全国造价员考试简答题汇总
工程造价的构成（1）设备购置费（2）建筑安装工程费（3）工程建设其他费用（4）预备费（5）建设期贷款利息（6）固定资产投资方向调节税工程造价计价依据（1）准确可靠，合符实际（2）可信度高，具有权威（3）数据化表达，便于计算（4）定性描述清晰，便于正确利用工程造价依据体系分类：1标准类（建设工程工程量清单计价规范）2推荐性标准（建设项目工程结算编审规程）3定额类（全国统一安装工程预算定额）4相关的法律法规、政策类（中华人民共和国建筑法）工程造价信息的分类：1人工价格材料2设备价格3机械台班价格4综合单价5其他。
（包括脚手架、模板等周转性材料的租凭价格）工程变更产生的主要原因：（1）业主方对项目提出新的要求；（2）由于现场施工环境发生了变化；（3）由于设计上的错误，必须对图纸做出修改；（4）由于使用新技术有必要改变原设计；（5）由于招标文件和工程量清单不准确引起的工程量增减；（6）发生不可预见的事件，引起停工和工期拖延；工程造价的特点：1、大额性2、单个性3、动态性4、层次性独立施工，独立使用5、阶段性（多次性）工程造价信息的特点：适用性、动态性、区域性、多样性、系统性专业性工有效控制工程造价的关键环节：1决策阶段做好投资估算2设计阶段强调限额设计3招投标阶段重视施工招标4施工阶段加强合同管理与事前控制。
事前控制工作重点是控制工程变更和防止索赔发生。
工程造价的有效控制原则：1以设计阶段为重点的建设全过程造价控制，2主动控制，以取得令人满意的结果3技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段建设工程项目管理的类型（1）业主方项目管理——全过程的项目管理，包括决策与实施。
（2）工程总承包方项目管理——设计、采购和施工（EPC承包），项目实施全过程的全面管理，包括设计阶段，也包括施工安装阶段。
（3）设计方项目管理——设计方项目管理不仅仅局限于项目勘察设计阶段，而且要延伸到项目施工阶段和竣工阶段。
（4）施工方项目管理（5）供货方项目管理建设工程项目管理的任务（1）合同管理（2）组织协调（3）目标控制：主要任务是采用规划、组织、协调等手段，采取组织、技术、经济、合同等措施，确保项目总目标的实现。
2013年造价员考试土建答案与评分标准
一、（本题25分，初级做）基础为C20钢筋砼独立柱基础，C10素砼垫层，设计室外地坪为-0.30m。
基础底标高为-2.0米，柱截面尺寸为400×400mm。
根据地质勘探报告，土壤类别为三类土，无地下水。
该工程采用人工挖土，人工回填土夯填至设计室外地坪。
人工挖土从垫层下表面起放坡，放坡系数为1:0.33，工作面以垫层边至基坑边为300mm，本工程砼均采用泵送商品砼。
请按以上施工方案以及《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2004）计算规则计算土方开挖、土方回填、砼垫层以及砼基础（其余不予考虑）的计价表工程量并填写相应的计价表子目编号、名称及综合单价。
（一）计价表工程量计算表评分标准：人工挖基坑J1、J2中开挖深度、基坑下口宽度、基坑上口宽度计算正确各1分，计算公式使用正确及结果正确各2分，计10分。
独立基础工程量计算正确3分垫层工程量计算正确 2分回填土工程量工程计算正确2分（过程正确得1.5分）定额号填写正确每项1分，定额名称及单价各0.5分，计8分（定额名称准确即可）合计25分2二、某一层接待室为三类工程，砖混结构，平、剖面图如图所示。
设计室外地坪标高为-0.300m，设计室内地面标高为±0.000m。
平屋面板面标高为3.500m。
墙体中C20砼构造柱工程量为 2.39 m3（含马牙槎），墙体中C20砼圈梁工程量为 2.31 m 3,平屋面屋面板砼标号C20，厚100mm，门窗洞口上方设置砼过梁，工程量为 0.81 m3， -0.06m处设水泥砂浆防潮层，防潮层以上墙体为KP1多孔砖240×115×90mm，M5混合砂浆砌筑，防潮层以下为砼标准砖，门窗洞口尺寸见门窗表。
1、请按江苏省04计价表计算KP1多孔砖墙体的工程量及综合单价（管理费、利润费率等按计价表执行不调整，其他未说明的，按计价表执行。
）2、请按江苏省04计价表计算与墙体砌筑、墙面抹灰、天棚面抹灰的脚手架工程量，并列出子目对应的定额编号。
2010三级山西省建造师继续教育考试答题技巧
1、单价合同对于承包商而言不存在( )风险。
P201A.工程量B.价格C.设计错误D.环境变化答案：A2、根据施工合同示范文本的规定，投料试车应( )。
P193A.在工程竣工验收前，由承包人组织B.在工程竣工验收前，由发包人组织C.在工程竣工验收后，由工程师组织D.在工程竣工验收后，由发包人组织答案：D3、施工承包合同实施中，双方当事人对工程质量有争议，可以提请双方同意且具备相应资质的工程质量鉴定机构鉴定，所需要的费用以及因此造成的损失，由( )承担。
A.发包人B.承包人C.责任方D.发包人与承包人分担答案：C4、施工承包合同协议书中的合同工期应填写( )。
P191A.实际施工天数B.总日历天数C.预计竣工日期D.扣除节假日后的总日历天数答案：B5、采用成本加酬金合同，价格变化或工程量变化的风险由( )承担。
P204A.设计人B.业主方C.承包商D.监理方答案：B6、合同跟踪以( )等方面为对象。
P206A.工程质量、工程进度、工程数量、成本的增加和减少B.工程质量、工程进度、工程成本C.工程质量、工程数量、工程成本D.工程质量、工程进度、工程环境、工程成本答案：A7、某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，承包人与分包人签订了专业工程分包合同，在分包合同履行过程中，分包人的正确做法是( )。
P195A.未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系B.分包人可以直接致函发包人或工程师C.分包人可以直接接受发包人或工程师的指令D.分包人无须接受承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令答案：A8、某建设工程项目在发包时，其内容和工程量还不能明确的确定。
在这种情况下，业主适合采用( )计价方式发包工程。
P201A.总价合同B.设计――管理承包合同C.单价合同D.总包合同答案：C9、承包单位是合同( )的主体。
P205A.监督B.跟踪C.履行D.控制答案：C10、采用固定价格的施工劳务分包合同，根据施工劳务分包合同示范文本的规定，合同没有特别约定的情况下，可以调整价格的是( )。
造价员考试历年真题2008~2013
自测试卷之二（答案）湖北省造价员考试2008年～2013年工程量计算试题2013年2012年答：1、土方工程：室内回填土450厚大房（6－0.24）×（2.8＋3－0.24）×0.45＝14.412m3小房（2.8－0.24）×（3－0.24）×0.45＝3.18 m3合计17.59 m3套定额：G4-2 填土夯实平地100 m30.1762、地面沥青防潮层大房地面（6－0.24）×（2.8＋3－0.24）＝32.026m2大房墙面卷起（6－0.24＋2.8＋3－0.24）×2×0.45＝10.188m2小房地面（2.8－0.24）×（3－0.24）＝7.066 m2小房墙面卷起（2.8－0.24＋3－0.24）×2×0.45＝4.788 m2合计54.06 m2套定额A6-174沥青防潮层100 m20.543、碎石垫层水泥砂浆灌缝（32.026＋7.066）×0.1＝3.909 m3B1-11换M5水泥砂浆灌缝10 m30.39B1-11换＝1607.02－142.37×2.84＋141.77×2.84＝1605.32（元）注：B1-11是M2.5水泥混合砂浆，单价为142.37元／m3,M5.0水泥混合砂浆单价为150.07元／m34、水磨石地面大房32.026 m2＋小房7.066 m2＝39.09 m2（B1-37）－（B1-45 ）25厚水磨石地面不嵌条100 m20.395、水磨石踢脚线大房（5.76＋5.56）×2＋小房（2.56＋2.76）×2＝33.28mB1-41 水磨石踢脚线100m 0.336、30厚1：3水泥砂浆找平层（B1-19）＋（B1-21）×2 30厚1：3水泥砂浆找平层100 m20.392011年试题二（25分）某砖混结构的二层建筑物的一层及二层平面图如下所示：问题：依据《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》（2008版）的计算规则，计算“工程量计算表”中分项工程的工程量，并将工程量及计算过程填入该表的相应栏目。
造价员 二级建造师应试技巧 2013年考试技巧
实务(建筑工程) 造价员二级建造师应试技巧考试安排本科目的考试时间为3小时，题型采用客观题和案例分析题的形式。
其中单项选择题20题，每题1分，合计20分；多项选择题10题，每题2分，合计20分；案例分析题4题，每题20分，合计80分；试卷总分120分，及格分数线72分（各省、自治区略有不同，以各地公布的分数线为准）。
考生在考试时要注意：单项选择题、多项选择题和案例分析题都要在答题卡上作答，单选题和多选题将自己认为正确的选项用2B铅笔涂黑。
一、答题注意事项1.进考场最要注意带好身份证和准考证。
2.注意答题位置（包括网络图标记时要重抄图）3.关于时间分配建议第一轮次每题按30分钟答题20个单选+10个多选相当于一个大题加4个案例题，共5 个大题。
每题30分钟，第一遍用时2.5小时，留下的半个小时检查和补充。
4.客观试卷不要检查，主观试卷千万别提前交卷。
二、选择题答题技巧1.单选题题样：单项选择题(共20题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)单项选择题的解题方法最常用的是：“排除法”（包括：排谬、排对、排异、排重等）、“优选法”、“比较分析法”。
用“排除法”中的“排谬法”，把明显错误的或不符合要求的选项排除；再把剩下的选项进行分析比较，用“优选法”把最符合题意的选项选出。
“排谬法”把明显错误的选项排除（如题干要求选错的就把正确的排除）；“排对法”把选项中一致、互相重复或能互相推出，选其一必能多选的成对选项排除；“排异法”把与题意无关的选项排除；“排重法”即把与题干同意重复的排除。
剩下的选项再用“优选法”把明显符合题意的选出。
俗话说：“不怕不识货，就怕货比货”，挑一个最符合题意的选项还是比较容易的，所谓“最符合题意”，主要是针对“最佳选择”说的。
技巧：不会做的时候要瞎蒙（集中火力蒙B或者C）。
多选题题样：多项选择题(共10题，每题2分。
每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
造价员考试2008年6月7-8日复习资料_secret
工程造价计价一、工程造价计价的特征P63单件性、多次性、组合性、计价方法多样性、计价依据复杂性注：工程造价计价多次性流程图二、工程造价=∑（工程量×单位价格）P62三、工程计价的顺序：分部分项工程单价----单位工程造价----单项工程造价----建设项目总造价四、工程建设定额具有以下几方面的作用：P651，是编制计划的基础；2，是确定工程造价的依据和评价设计访客经济合理性的尺度；3，是组织和管理施工的工具；4，是总结先进生产方法的手段。
五、工程建设定额的分类P66(选择)1,按定额反映的生产要素消耗内容划分a，劳动消耗定额；b，机械消耗定额；c，材料消耗定额2,按定额的编制程序和用途划分a,施工定额；b，预算定额；c，概算定额；d，概算指标；e，投资估算指标3，按照专业性质划分a,通用定额；b，行业通用定额；c，专业专用定额4,按主编单位和管理权限分类a,全国统一定额；b，行业统一定额；c，地区统一定额；d，企业定额；e，补充定额六、工人工作时间分类图P68（选择+计算）七、根据施工过程影响因素的产生和特点，影响因素可以分为技术因素和施工因素两类P70（选择）（1）技术因素①产品的形式和技术特性（包括允许偏差）②材料的类别和规格③工具和机器的类别、型号和性能等（2）施工因素主观施工因素包括①施工组织的方法及水平②劳动组织的方法及合理程度③采用的操作方法及技术熟练程度④工资制度与形式客观施工因素是与施工技术管理人员和工作无直接关系客观影响因素，包括：①气候条件②水电及其他动力的供应情况③材料的质量及完好程度等八、劳动定额的编制P72（选择+计算）工序作业时间=基本工作时间+辅助工作时间规范时间=准备与结束时间+不可避免的中断时间+休息时间利用工时规范计算时间定额用下列公式：工序作业时间=基本工作时间/（1-辅助时间%）定额时间=工序作业时间/（1-规范时间%）九、劳动定额的形式：时间定额×产量定额=1 P72十、材料净用量的确定有以下几种方法：1，理论计算法，是根据设计、施工验收规范和材料规格等，从理论上计算材料的净用量2，测定法，即根据试验情况和现场测定的资料数据确定材料的净用量3，图纸计算法，根据选定的图纸，计算各种材料的体积、面积、延长米或重量4，经验法，根据历史上同类的经验进行估算材料消耗量=材料净用量+损耗量=材料净用量×（1+损耗率）十一、人工消耗量指标的组成P75人工消耗量=基本用工+其它用工（超距用工+辅助用工+人工幅度差用工）十二、材料消耗量计算方法主要有：P751，凡是标准规格的材料，按规范要求计算定额计量单位耗净用量。
08年山西省造价员实务考题共五道题及本人做题思路
机械费
合价 （元）
ห้องสมุดไป่ตู้
D4-1115 管基钢模板 D4-1117 管座钢模板 D4-1161 木制井字架4m
单价 （元）
人工费
其中 材料费
机械费
合价 （元）
D4-261 100m D4Φ 1000mm定型雨水检 座 376+377 查井2.7m内 *1 D4-405 井底碎石垫层 10m3
技术措施费计算表
定额编 号
项目名称
单位
100m2 100m2 座
数量
0.99 3.45 10.00
单价 （元）
人工费
其中 材料费
定额编 号
D4-21 D4-55 D4-443 D4-110
项目名称
600mm180º砼管基 600mm砼管铺设 管底碎石垫层 600mm180º水泥砂浆 平接口 600mm管道闭水试验
单位
100m 100m 10m3 10个口
完整版全国造价员考试简答题汇总
完整版全国造价员考试简答题汇总工程造价的构成可行性研究阶段编制投资预计的要求造价咨询合同的构成： 1- 标准条件 2-专用条件3-履行中共同签订的增补与修正文件。
（ 1）设备购置费（2）建筑安装工程费（3）工程建设其余开销（1）国家、行业和地方政府的相关规定造价咨询合同专用条件： 1 明确需要在专用条件中予以详尽规定的内容； 2 修正和哦他那个标准条（ 4）预备费（5）建设期贷款利息（6）固定财富投资方向调理税（2）工程侦探与设计文件，图示计量或相关供应的主要工程量和主要设备清单件中条款的详尽规定 3 增添商定的增补条件。
工程造价计价依据（3）合同文件的构成及履行序次？ 1. 合同协议书； 2. 合同专用条款 3. 合同通用条款 4. 业主要求行业部门、项目所在地工程造价管理机构或行业协会等编制的投资预计指标、概算指标、工程建（ 1）正确靠谱，合符本质（ 2）可信度高，拥有声威（3）数据化表达，便于计算设其余开销定额、综合单价、价格指数和相关造价文件等： 5. 招标书 6. 作为合同文件构成部分的可能还有其余文件（工程量清单、数据、费率或价格等，付款计划表或为付款申请构成部分的报表，与招标书同时递交的方案设计文件等）（ 4）定性描述清楚，便于正确利用（4）近似工程的各种技术经济指标和参数合同价款的调整要素包含：1 法律、行政规范和国家相关政策变化影响合同价款； 2 工程总价管理工程造价依据系统分类：1标准类（建设工程工程量清单计价规范）2介绍性标准（建设（5）工程所在地的同期的工，料，机市场价格，建筑，工艺及隶属设备的市场价格和相关价格。
部门宣告的价风格整 3 一周内费承包人原由停水、停电、停气造成歇工累计超出8小时； 4双项目工程结算编审规程） 3 定额类（全国一致安装工程预计定额） 4 相关的法律法例、（6）政府相关部门、金融机构等部门宣告的价格指数、利率、汇率、税率等相关参数方商定的其余要素。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1、工程建设全过程各个阶段工程造价控制的基本方法：( )
A 可行性研究、限额设计、价值工程、招标投标、合同管理
B 估算大于概算、概算大于予算、予算大于决算、防止“三超”
C 决策科学化、设计现代化、予算限额化、结算准确合理化
D 合同管理、索赔管理、支付管理、结算管理
2、静态投资包括建筑安装工程费，设备和工、器具购置费，工程建设其他费用和()。
A、预备费
B、基本预备费
C、涨价预备费
D、未明确项目准备金
3、以下是提高价值的途径
A 提高功能、降低成本
B 功能不变、成本下降
C 功能略降、成本大降
D 成本略增、功能大增
E 成本不变，提高功能
4、价值工程表达式中各字母定义为：V—价值系数F—功能C—成本，其表达式应是( )
A V=C/F
B V=F/C+1
C V=F/C
D V=F+1/C
5、下列不属于工程建设其它费用的是：( )。
A、工程监理费
B、土地使用权出让金
C、联合试运转费
D、施工单位临时设施费
6、以下对工程造价含义的理解，正确的是( )。
A、工程造价意味着在投资活动中所支付的全部费用形成了固定资产
B、工程造价的直意就是工程的建造价格
C、投资者与承包商的管理目标总是一致的
D、通常把工程造价的第二种含义理解为建设安装工程价格
7、以下是提高价值的途径
A 提高功能、降低成本
B 功能不变、成本下降
C 功能略降、成本大降
D 成本略增、功能大增
E 成本不变，提高功能
8、作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值( )工程预付款数额时开始起扣。
A.大于
B.小于
C.等于
D.为10%
9、( )是工程项目全过程造价管理的核心和提高管理水平、经济效益的关键。
A、价值工程
B、招标投标
C、合同管理
D、可行性研究
10、在财务评价指标体系中，静态指标有( )
A 投资利润率
B 静态投资利润率
C 静态资本回报率
D 贷款偿还期
11、建筑安装工程费用构成为( )
A 直接费、间接费、利税、规费
B 工料机、措施费、规费、利润
C 直接费、间接费、利润、税金
D 工料机、技术措施费、规费、利润
12、由工程建设的特点所决定，工程造价具有以下特点：( )
A 大量性
B 巨大性
C 层次性
D 差别性
13、建筑安装工程费用构成中的税金由( )
A 营业税、城乡维护建设税、教育费附加、水利建设专项基金
B 营业税、城乡维护建设税、教学费附加、水利水电专项基金
C 发票税、城建税、教学税、所得税、个人所得税
D 营业税、企业所得税、个人所得税、土地房产税
14、静态投资包括建筑安装工程费，设备和工、器具购置费，工程建设其
他费用和()。
A、预备费
B、基本预备费
C、涨价预备费
D、未明确项目准备金
15、某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100 万m3，合同约定：
工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程预付款;土方工程为全费用单价，每立方米10 元，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分调整单价，每立方米为9 元。
当某月施工单位完成土方工程量25 万m3，截止该月累计完成的工程量为120 万m3，该月应结工程款为( )万元。
A. 240
B. 237.5
C. 228
D. 213
16、建筑安装工程费用构成中的税金由( )
A 营业税、城乡维护建设税、教育费附加、水利建设专项基金
B 营业税、城乡维护建设税、教学费附加、水利水电专项基金
C 发票税、城建税、教学税、所得税、个人所得税
D 营业税、企业所得税、个人所得税、土地房产税
17、经全国造价师执业资格统一考试合格人员，应当在取得资格考试合格
证书后( )个月内，申请初始注册。
A 一
B 二
C 三
D 四
18、下面关于绝对偏差说法正确的是( )。
A.绝对偏差=(投资实际值-投资计划值)/投资计划值
B.绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划
C.从对投资控制角度看，绝对偏差比相对偏差更有意义
D.绝对偏差反映了投资偏差的严重程度
19、建设项目的实际造价( )。
A、中标价
B、承包合同价
C、竣工决算价
D、竣工结算价
20、对资金时间价值的理解，正确的是( )。
A、它的实质是资金作为生产要素，在扩大再生产及其资金流通过程中，
随时间产生增值
B、若不考虑通货膨胀因素，那么资金时间价值就不存在
C、利息是一种机会成本，不是资金时间价值的表现形式
D、等量资金在各个时间点上的价值是相等的
21、工程造价具有( )。
A、分配职能
B;控制职能
C、评价职能
D。
预测职能
E、调控职能
22、在进口设备类别中，下列( )交货类别卖方承担风险较大，在国际贸易中卖方一般不愿采用。
A、卖方在进口国的港口或内地交货
B、卖方在出口国装运港交货
C、卖方在出口国内陆的某个地点交货
D、以上都不正确
23、某人预计5 年后需一笔10 万元资金，现在市场上正在发售期限为5 年的电力建设债券，年利率10%，一年计息两次，则他现在该购买( )元建设债券，才能保证5 年后获得10 万元资金。
A、62100
B、61390
C、66666
D、78400
24、已知某分项工程有关数据如下，则该分项工程投资局部偏差为( )万元。
A.110
B.-100
C.110
D.-110
25、建筑安装工程费用构成中的税金由( )
A 营业税、城乡维护建设税、教育费附加、水利建设专项基金
B 营业税、城乡维护建设税、教学费附加、水利水电专项基金
C 发票税、城建税、教学税、所得税、个人所得税
D 营业税、企业所得税、个人所得税、土地房产税
26、控制工程造价最有效的手段是( )。
A、精打细算
B、强化设计
C、技术与经济相结合
D、推行招投标
27、某项目建设期内每年年初贷款分别为300 万元、400 万元和500 万元，年利率10%。
若在运营期第5 年末一次性偿还贷款，则应偿还的本利和为( )万元。
A、1576.63
B、1734.29
C、2098.49
D、2308.34
28、静态投资包括建筑安装工程费，设备和工、器具购置费，工程建设其他费用和()。
A、预备费
B、基本预备费
C、涨价预备费
D、未明确项目准备金
29、价格形成的基础是( )。
A、供求关系
B、价值
C、币值
D、土地的级差收益
30、在进口设备类别中，下列( )交货类别卖方承担风险较大，在国际贸易中卖方一般不愿采用。
A、卖方在进口国的港口或内地交货
B、卖方在出口国装运港交货
C、卖方在出口国内陆的某个地点交货
D、以上都不正确
31、某项目建设期内每年年初贷款分别为300 万元、400 万元和500 万元，年利率10%。
若在运营期第5 年末一次性偿还贷款，则应偿还的本利和为( )万元。
A、1576.63
B、1734.29
C、2098.49
D、2308.34
32、对资金时间价值的理解，正确的是( )。
A、它的实质是资金作为生产要素，在扩大再生产及其资金流通过程中，随时间产生增值
B、若不考虑通货膨胀因素，那么资金时间价值就不存在
C、利息是一种机会成本，不是资金时间价值的表现形式
D、等量资金在各个时间点上的价值是相等的
33、( )是工程项目全过程造价管理的核心和提高管理水平、经济效益的关键。
A、价值工程
B、招标投标
C、合同管理
D、可行性研究
34、检查投资目标分解的合理性，资金使用计划的保障性，施工进度计划的协调性，这是投资偏差分析纠偏方法中的( )。
A.组织措施
B.技术措施
C.管理措施
D.经济措施
35、工程量清单计价模式与定额计价模式区别有
A 采用的材料用量不同
B 采用的计价方法不同
C 项目划分不同
D 工程量计算规则不同
E 风险分担不同。