打磨承包合同书最新版doc(2024两篇)

2024打磨承包合同书最新版doc（二）2024打磨承包合同书最新版doc（二）
合同编号：2024DMCBH-02
地址：
电话：
法定代表人：
地址：
电话：
法定代表人：
鉴于甲方拥有一批待打磨的产品，并希望委托乙方进行打磨加工，双方经友好协商，达成如下合作承包协议：
第一条合同目的
甲方将委托乙方对其所提供的产品进行打磨加工服务，乙方同意按照约定的规格、数量、质量和时间完成打磨任务，并保证提供合格的打磨产品。

第二条承包内容
（列出产品名称、规格、数量等具体内容）
2. 打磨加工的具体要求和标准以甲方提供的技术规范为准。

3. 乙方应保证提供的打磨产品符合国家相关法律法规的要求，在承包过程中，严格按照产品质量标准进行操作和控制。

如因乙方原因导致产品质量不达标，乙方应承担相应责任。

第三条交货时间与方式
1. 甲方与乙方协商确定打磨加工周期，乙方应按期完成打磨加工任务。

2. 甲方将提供的产品交由乙方进行打磨加工后，乙方应按约定的时间将打磨好的产品送回甲方指定的地点。

3. 乙方应负责产品运输，确保产品在运输过程中的安全，如因运输过程中发生损坏等问题，乙方应承担相应赔偿责任。

第四条价格与支付方式
1. 打磨加工的价格为：
（具体填写价格内容）
2. 甲方应按照打磨加工的实际数量和质量，按照约定的价格进行支付。

3. 甲方应在收到发票后的15个工作日内将款项支付至乙方指定的银行账户，如有其他付款方式，双方另行协商。

第五条保密条款
1. 双方应对本合同中涉及到的商业秘密和技术资料进行严格保密，未经对方同意，不得向任何第三方透露或使用。

2. 本合同签订后，双方有义务对合同履行过程中所获得的任何商业、技术和经济信息进行保密，未经对方许可，不得擅自使用或传播。

3. 在本合同终止或解除后，双方仍应继续遵守保密义务。

第六条违约责任
1. 若甲方未按时支付打磨加工费用，乙方有权要求甲方支付一个月按日计算的违约金，并有权中止继续进行打磨加工。

2. 若乙方未按约定时间完成打磨加工任务，甲方有权要求乙方支付一个月按日计算的违约金，并有权解除合同。

3. 对于因不可抗力因素导致无法履行合同的一方，可延长履行期限或协商解除合同，但应尽力减少损失并及时通知对方。

第七条合同解除
1. 本合同有效期为自签订之日起至打磨加工任务完成之日止。

2. 本合同解除后，双方应按照相应的约定进行结算，并彼此清偿经济上的欠款、应付款项等。

第八条争议解决
1. 对于因本合同履行发生的争议，双方应通过友好协商解决。

协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼解决。

2. 在争议解决期间，除非双方达成书面一致，合同的执行不得中止。

第九条合同生效
1. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，并自动续签至双方义务履行完毕。

甲方（盖章）：
日期：
乙方（盖章）：
日期：
2024打磨承包合同书最新版doc（一）2024打磨承包合同书最新版doc（一）
合同编号：XXX-2024-DMC-001
承包人：
住所：
电话：
统一社会信用代码：
法定代表人（或负责人）：
被承包人：
住所：
电话：
统一社会信用代码：
法定代表人（或负责人）：
鉴于承包人具备经营能力和专业技术，被承包人需要将其项目中的打磨工作委托给承包人进行承包，双方经友好协商，达成如下条款：
一、项目范围及工期
1.1 项目范围：
被承包人将其项目中的打磨工作委托给承包人进行承包。

具体工作范围包括但不限于对产品表面进行抛光、研磨等工艺处理。

1.2 工期：
承包工期为自本合同签订之日起至指定工作完成之日止。

具体工作开始和完成时间由双方协商确定。

二、承包人责任与义务
2.1 完成工作：
承包人按照合同约定负责完成项目中的打磨工作，确保工作质量符合相关标准和被承包人的要求。

2.2 工作报告：
承包人应及时向被承包人提交工作进展报告，包括但不限于工作计划、工作进度、工作质量等内容。

2.3 保密义务：
承包人应对被承包人提供的技术、商业秘密等保密信息承担保密义务，不得泄露或向第三方披露。

2.4 安全责任：
承包人应确保施工过程中的安全，采取必要措施预防事故的发生，并对因其施工过程导致的人身伤害或财产损失承担相应责任。

2.5 税务义务：
承包人应按照相关税法规定，按时缴纳相关税费，并提供相关税务证明文件。

三、被承包人责任与义务
3.1 提供协助：
被承包人应积极协助承包人完成工作，提供必要的支持和配合。

3.2 支付款项：
被承包人应按照合同约定，按时支付承包人的合法费用。

支付方式和付款比例由双方协商确定，支付款项应包括项目工作量确认后的工程款项。

3.3 信息提供：
被承包人应提供清晰准确的项目要求和工作指导，确保承包人能够顺利进行工作。

3.4 不可抗力：
若因不可抗力因素导致工作延误或变更，被承包人应及时通知承包人并商定后续工作方案。

四、价款与付款
4.1 价款：
本合同总价款为__________（大写金额），具体金额以双方最终协商一致的《打磨工作费用明细表》为准。

4.2 付款方式：
被承包人应在工作完成并得到验收通过后的______（工作日/月）内支付全部费用。

付款方式由双方协商确定，可以分笔支付、一次性支付或其他方式。

4.3 发票：
承包人应在收到款项后，开具相应的发票，并按照相关法律法规向被承包人提供合规的税务发票。

五、合同终止
5.1 正常终止：
合同期满或工作完成后，本合同自动终止。

5.2 解除权：
双方一方严重违约的，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

5.3 违约责任：
违约一方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、承担违约金等。

六、争议解决
6.1 协商解决：
对于因本合同履行引起的任何争议，双方应本着友好合作原则通过协商解决。

6.2 仲裁：
如无法通过协商解决，应提交相关争议至双方约定的仲裁机构进行仲裁，并接受最终裁决结果。

6.3 适用法律：
本合同适用中华人民共和国的法律。

七、其他事项
7.1 合同备案：
本合同的签署经双方法定代表人（或负责人）授权，并在中国政府有关部门进行备案。

7.2 整体合同：
本合同由合同正本和附件组成，具有同等法律效力。

本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，有效期为______年，可协商续签。

承包人（盖章）：
日期：______年______月______日
被承包人（盖章）：
日期：______年______月______日。