分包工程2024年版协议沟通确认文档

20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
分包工程2024年版协议沟通确认文档本合同目录一览
1. 分包工程概述
1.1 分包工程范围
1.2 分包工程地点
1.3 分包工程时间
2. 分包商责任
2.1 分包商资质要求
2.2 分包商施工要求
2.3 分包商质量保证
3. 发包人责任
3.1 发包人提供的条件
3.2 发包人的监督与检查
3.3 发包人的变更要求
4. 合同价格
4.1 合同总价
4.2 价格调整
4.3 支付方式
5. 合同履行
5.1 履约保证
5.2 工程进度要求
5.3 工程变更处理
6. 违约责任
6.1 分包商的违约行为
6.2 发包人的违约行为
6.3 违约责任处理
7. 争议解决
7.1 争议的解决方式
7.2 仲裁地点与机构
7.3 仲裁裁决的执行
8. 合同的生效、变更与解除8.1 合同生效条件
8.2 合同变更程序
8.3 合同解除条件
9. 保密条款
9.1 保密信息的定义
9.2 保密信息的保护期限
9.3 保密信息泄露的处理
10. 法律适用与争议解决10.1 合同适用的法律
10.2 争议解决方式
11. 其他条款
11.1 合同的转让
11.2 合同的继承
11.3 分包工程的验收与移交
12. 附件
12.1 分包工程设计文件
12.2 分包工程施工方案
12.3 分包商资质证明文件
13. 签字盖章页
13.1 分包商代表签字
13.2 发包人代表签字
13.3 合同生效日期
14. 合同附件
14.1 合同补充协议
14.2 分包工程变更记录
14.3 合同执行过程中的其他重要文件
第一部分：合同如下：
第一条：分包工程概述
1.1 分包工程范围
分包工程范围包括但不限于：土建施工、安装工程、装修工程、设备采购与安装、材料供应、技术服务等内容。

具体工程范围和分包工程量清单详见附件一。

1.2 分包工程地点
分包工程地点位于____（具体地址），分包商应按照发包人提供的施工图纸和施工说明，进行施工。

1.3 分包工程时间
分包工程的开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。

分包商应按照施工进度计划和发包人的要求，确保工程按时完成。

第二条：分包商责任
2.1 分包商资质要求
分包商应具备合法的营业执照、相关施工资质证书和专业技术人员。

分包商应向发包人提供有效的资质证明文件，以证明其具备承担分包工程的能力。

2.2 分包商施工要求
分包商应按照发包人提供的施工图纸、施工规范和施工说明进行施工，保证工程质量符合相关法律法规和行业标准。

分包商应严格按照施工组织设计进行施工，确保工程安全。

2.3 分包商质量保证
分包商应对分包工程的施工质量、安装质量、材料质量等承担全部责任。

分包商应按照合同约定，对分包工程进行保修，确保工程在使用过程中的正常运行。

第三条：发包人责任
3.1 发包人提供的条件
发包人应向分包商提供施工场地、施工图纸、施工规范、施工说明等技术资料。

发包人应保证所提供资料的合法性、准确性和完整性。

3.2 发包人的监督与检查
发包人有权对分包工程的施工过程、工程质量、工程进度等进行监督和检查。

发包人提出的合理意见和建议，分包商应予以采纳。

3.3 发包人的变更要求
发包人根据项目需要，有权对分包工程进行变更。

发包人应提前通知分包商，并按照合同约定的变更程序进行。

变更导致的费用和工期调整，按照合同约定的方式处理。

第四条：合同价格
4.1 合同总价
合同总价为本工程分包工程量清单及补充协议所列明的各项费用之和，具体金额详见附件二。

4.2 价格调整
合同总价在合同签订后，如因发包人原因导致工程量发生变化，双方可按照约定的方式对合同价格进行调整。

4.3 支付方式
发包人应按照合同约定的付款节点和付款比例，向分包商支付合同款项。

分包商应按照合同约定的时间和方式，向发包人提供发票。

第五条：合同履行
5.1 履约保证
分包商应保证分包工程的施工进度和工程质量，确保工程按照约定的时间完成。

分包商应遵守相关法律法规和行业标准，严格按照合同约定履行合同义务。

5.2 工程进度要求
分包商应按照施工组织设计和施工进度计划，确保工程按时完成。

如因分包商原因导致工程进度延误，分包商应承担相应的违约责任。

5.3 工程变更处理
如发生工程变更，分包商应按照发包人的要求，及时调整施工方案，确保工程质量。

工程变更导致的费用和工期调整，按照合同约定的方式处理。

第六条：违约责任
6.1 分包商的违约行为
分包商如违反合同约定，导致工程质量、工程进度等方面出现问题，分包商应承担违约责任。

分包商应按照合同约定的方式，向发包人支付违约金。

6.2 发包人的违约行为
发包人如违反合同约定，导致工程进度、工程质量等方面出现问题，发包人应承担违约责任。

发包人应按照合同约定的方式，向分包商支付违约金。

6.3 违约责任处理
双方因履行合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条：争议解决
8.1 争议的解决方式
双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2 仲裁地点与机构
如双方同意通过仲裁解决争议，仲裁地点为____（具体地点），仲裁机构为____（具体机构）。

8.3 仲裁裁决的执行
仲裁裁决作出后，双方应按照裁决结果履行合同。

如一方不履行仲裁裁决，另一方有权向人民法院申请强制执行。

第九条：合同的生效、变更与解除
9.1 合同生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效。

9.2 合同变更程序
合同变更应采用书面形式，经双方协商一致后签署书面变更协议。

变更协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

9.3 合同解除条件
（1）双方协商一致解除合同；
（2）因不可抗力导致合同无法履行；
（3）一方严重违反合同约定，对方有权解除合同。

第十条：保密条款
10.1 保密信息的定义
保密信息是指合同履行过程中双方交换的、不为公众所知的、具有商业价值的信息，包括但不限于技术秘密、商业秘密、合同内容等。

10.2 保密信息的保护期限
保密信息的保护期限自合同签订之日起计算，至合同解除或终止
之日起____年__月__日止。

10.3 保密信息泄露的处理
如一方泄露了保密信息，泄露方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。

第十一条：法律适用与争议解决
11.1 合同适用的法律
本合同适用中华人民共和国法律。

11.2 争议解决方式
如双方在合同中未约定争议解决方式，发生争议时，双方可以选择适用仲裁或诉讼解决。

第十二条：其他条款
12.1 合同的转让
未经对方同意，任何一方不得将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。

12.2 合同的继承
合同的权利和义务在本合同有效期内不得继承。

12.3 分包工程的验收与移交
分包工程验收合格后，分包商应按照发包人的要求，进行工程移交。

发包人应按照合同约定，接收分包工程。

第十三条：签字盖章页
13.1 分包商代表签字
分包商授权代表签字：________
13.2 发包人代表签字
发包人授权代表签字：________
13.3 合同生效日期
合同生效日期：____年__月__日
第十四条：合同附件
14.1 合同补充协议
附件一：分包工程量清单及补充协议
14.2 分包工程变更记录
附件二：分包工程变更记录
14.3 合同执行过程中的其他重要文件
附件三：其他重要文件
第二部分：其他补充性说明和解释
说明一：附件列表：
附件一：分包工程量清单及补充协议
详细列出分包工程的所有工程量清单，包括工程名称、工程量、工程单价、工程总价等信息。

如有补充协议，也一并列出。

附件二：分包工程变更记录
记录分包工程在合同履行过程中发生的一切变更，包括变更的原因、变更的内容、变更的时间、变更导致的费用和工期调整等信息。

附件三：其他重要文件
包括与分包工程相关的设计文件、施工方案、资质证明文件等其他重要文件。

说明二：违约行为及责任认定：
1. 分包商未按照合同约定完成工程；
2. 分包商提供的材料质量不达标；
3. 分包商未按照合同约定支付款项；
4. 发包人未按照合同约定提供施工场地、图纸等；
5. 发包人未按照合同约定支付款项；
6. 双方未按照合同约定履行合同义务。

违约责任认定标准：
1. 根据违约行为的严重程度，确定违约责任的大小；
2. 根据合同约定，确定违约责任的方式，如支付违约金、赔偿损失等；
3. 根据合同履行情况，考虑双方的责任，确定违约责任的分担。

示例说明：
如果分包商未按照合同约定完成工程，那么分包商应承担违约责任，可能需要支付违约金或赔偿因工程延误导致的损失。

说明三：法律名词及解释：
1. 分包商：指与发包人签订合同，承担分包工程实施的单位或个人。

2. 发包人：指与分包商签订合同，委托分包商实施分包工程的单位或个人。

3. 合同履行：指合同双方按照合同约定，完成各自的权利和义务。

4. 违约：指合同一方或双方未履行合同约定的义务。

5. 违约金：指违约方按照合同约定，向守约方支付的赔偿金。

6. 损失：指因违约行为导致的直接经济损失。

7. 仲裁：指合同双方约定将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。

8. 诉讼：指合同双方将争议提交人民法院进行审判的一种争议解决方式。

本合同中的分包商和发包人分别指的是与合同相关的双方主体。

合同履行是指双方按照合同约定完成各自的权利和义务。

违约是指合同一方或双方未履行合同约定的义务，违约方应承担相应的违约责任。

违约金是指违约方按照合同约定，向守约方支付的赔偿金。

损失是指因违约行为导致的直接经济损失。

仲裁和诉讼是指合同双方约定将争议提交仲裁机构或人民法院进行裁决或审判的一种争议解决方式。