水电安装工程劳务承包合同新实用版
水电安装劳务分包合同范本4篇
水电安装劳务分包合同范本4篇篇1水电安装劳务分包合同范本甲方（委托方）：（详细地址、联系方式）乙方（承包方）：（详细地址、联系方式）经双方友好协商，就甲方拟委托乙方进行水电安装工程的劳务分包事宜，达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行水电安装工程的劳务分包，双方共同遵守合同约定，确保工程顺利进行。
第二条工程内容1. 乙方接受甲方的委托，负责水电安装工程的具体实施，包括但不限于管道敷设、设备安装、线路连接等工作。
2. 甲方提供必要的施工图纸、材料清单等资料，并配合乙方进行工程施工。
第三条工程期限1. 乙方须在接到委托的7个工作日内开始进行水电安装工程的施工，并于约定的交工日期前完成所有工程。
2. 如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应友好协商调整工期。
第四条合同价款1. 甲方按照工程实际完成情况支付工程款项，具体金额为（具体金额）。
2. 工程款项分期支付，分别为工程开工前支付总价款的30%作为进度款，工程完成验收后支付总价款的70%作为尾款。
3. 支付方式：银行转账或现金支付。
第五条质量标准1. 乙方承诺所提供的水电安装工程符合相关国家标准和甲方要求，且具有良好的耐久性和安全性。
2. 工程完成后，甲方有权对工程进行验收，如发现质量问题，乙方应在约定期限内进行整改。
第六条安全保障1. 乙方在施工过程中应加强安全生产管理，确保工程施工无事故发生。
2. 如因乙方原因导致工地发生事故，乙方应承担相应的责任并赔偿甲方的损失。
第七条违约责任1. 任何一方未能按照合同约定履行义务或违反合同约定，应当承担相应的违约责任。
2. 如乙方未能按时完工或工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方进行赔偿，并可解除合同。
第八条保密条款双方在合作过程中需保护对方的商业机密和技术资料，不得泄露给第三方。
第九条争议解决本合同如发生争议，双方应友好协商解决；若无法协商解决，可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。
第十条其他事项（双方如有其他特殊约定，请在此注明）第十一条合同效力本合同自双方盖章生效，有效期至工程完工验收完成之日止。
水电安装工程劳务合同范本(3篇)
水电安装工程劳务合同范本发包方：________(以下简称甲方) 承包方：________(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、中华人民共和国建筑法、中华人民劳动法及工程所在辖区有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合现场的具体情况，甲方将武汉融园国际酒店项目劳务承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。
一、工程概况工程名称：建设地点：建筑面积：二、承包方式(一)承包方式：包工、包质量、包工具、包工期。
(二)承包范围：1、给排水安装：根据图纸施工，排水管接出建筑物____米，给水管送出建筑物____米。
2、电气安装：根据图纸施工，只安装建筑物以内的照明及动力(不包括高压)，配电房只接低压柜后的照明、动力的出线端子。
3、乙方从____年____月份开始负责工地临时水电安装及维修，期限为三年，如果超出规定期限，甲方应每月承认两个人的月工资。
(三)乙方承包的工程按建筑面积的单价___元/m²，总价约叁佰柒拾万元。
三、工程要求(一)质量要求：乙方必须依据设计图纸及变更图纸，按照国家规范和标准组织施工至工程交付验收。
(二)管理要求：乙方必须遵守工地的各种管理制度、文明施工。
四、付款方式(一)地下室封顶付总工程款___%。
(二)裙楼封顶付总工程款___%。
(三)主体封顶付总工程款___%。
(四)安装过程中每月必须付工程款(根据进度)。
(五)工程完工付清所有工程款项(留拾万元一年付清)。
(六)甲方必须保证乙方施工人员春节前的工资。
五、违约责任处理1.乙方无法完成工地进度配合，甲方有权罚款元/次。
2.乙方故意浪费材料，给甲方造成经济损失每____元/次，甲方有权罚款____元/次。
3.因甲方原因造成停工，甲方必须承担乙方所误人工的工资。
4.因工地原因造成延长工期，甲方必须承担乙方的经济损失。
六、出现重大安全事故，甲乙双方配合协商解决。
七、本协议发生纠纷时，甲乙双方协商解决。
水电劳务承包合同范本3篇
水电劳务承包合同范本 (2)水电劳务承包合同范本 (2)精选3篇（一）水电劳务承包合同甲方（建设单位）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（承包方）：地址：法定代表人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方与乙方在平等、自愿、公平的基础上，经协商达成以下合同：第一条合同项目1.1 甲方委托乙方负责执行的项目为：项目名称：项目地点：项目规模：1.2 项目包括以下工程内容：（1）（2）（3）......第二条工期和工程进度2.1 项目工期为（具体时间），自合同签订之日起计算。
2.2 乙方应根据工程进度表按时完成各项工程，并保证施工质量达到相应标准。
2.3 如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应按约定向甲方支付违约金。
第三条技术要求与质量标准3.1 乙方应按照国家相关技术要求和质量标准进行施工。
3.2 乙方应选用符合要求的材料，并按照规定进行验收。
3.3 如因乙方施工质量不达标所引起的问题，乙方应承担相应责任，并承担修复费用。
第四条施工安全与责任4.1 乙方应按照相关法律法规和安全规范进行施工，确保施工期间的安全。
4.2 如因乙方施工不当导致事故发生，乙方应承担相应责任，并承担赔偿责任。
第五条合同价款和支付方式5.1 本合同总价款为（具体金额）。
5.2 甲方按照以下方式支付工程款项：（1）首付款：合同签订后，甲方应向乙方支付总价款的（具体比例）作为首付款；（2）进度款：根据工程进度，甲方应与乙方协商确定分期支付进度款的比例和时间；（3）竣工验收后，甲方应支付尾款。
如甲方发现工程存在质量问题，乙方应及时整改并再次验收。
第六条合同变更和解除6.1 若因不可抗力等不可预见的原因，导致合同无法履行，双方应协商解决或按照法律规定处理。
6.2 甲方、乙方如需变更合同内容，应书面协商并达成一致意见后进行变更，变更内容应以补充协议形式进行。
6.3 如乙方严重违反合同约定，甲方有权解除合同，并要求赔偿损失。
水电安装劳务分包合同范本5篇
水电安装劳务分包合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1水电安装劳务分包合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（承包方）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方委承乙方，就水电安装工程项目进行一切施工工作，为明确双方权利义务，双方经协商一致，订立本合同。
第一条项目概况1.1 项目名称：1.2 项目地址：1.3 工程内容：水电安装工程施工及相关配套服务。
1.4 工程规模：（根据实际情况填写）第二条合同内容2.1 乙方应按照甲方的要求，正确、合格地完成水电安装工程项目。
2.2 工程施工期限：从合同签订之日起，至工程竣工验收合格之日止，甲方给予必要的配合。
2.3 工程款支付方式：（根据实际情况填写）2.4 工程款结算方式：（根据实际情况填写）第三条施工标准3.1 乙方应按照国家相关法规和标准，以及甲方要求，合理、安全、高效地开展施工工作。
3.2 乙方应按照施工图纸和技术要求进行施工，严格按照质量标准进行验收。
第四条工程质量保证4.1 乙方承诺施工过程中，必须确保工程质量满足甲方要求，并保证工程竣工后质量符合相关标准。
4.2 如施工过程中发现工程质量问题，乙方应及时整改，保证工程顺利进行。
第五条竣工验收5.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，验收合格后由双方共同签署竣工验收报告。
5.2 竣工验收报告是本合同履行的最终凭证，双方应共同遵守。
第六条违约责任6.1 乙方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合标准的，应承担相应的违约责任。
6.2 违约责任包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失，承担工程重新施工的费用等。
第七条合同解除7.1 任何一方如无法履行合同约定的义务，应提前书面通知对方。
7.2 若因不可抗力等原因，导致无法继续履行合同的，双方可协商解除合同，解除合同后已支付的费用不予退还。
第八条其他约定8.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
第九条合同生效9.1 本合同经双方签字盖章后生效。
水电安装劳务合同（精选16篇）
水电安装劳务合同（精选16篇）水电安装劳务合同篇1甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，甲方将本给排水安装劳务工程承包给乙方，为明确甲乙双方的权利、责任及义务,甲乙双方就本工程劳务承包事宜协商一致，订立本合同，以资共同信守。
一、工程概况1.工程名称:2.工程地址:3.工程内容:4.合同工期：二、合同条款明确事项1.承包方式:安装工程人工费.2.合同价格:3.工作内容：采暖、生活消防给水、生产给水、排水、管道安装。
4.工期要求：乙方必须在甲方要求的期限内或提前竣工，若乙方原因造成工期延误所造成的损失由乙方负责.三、甲方责任1.施工前甲方向乙方作书面技术交底，明确技术要求，并及时将工程所需材料组织进场.2.乙方工人进驻甲方施工现场后，甲方应对入场人员进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查.3.甲方应及时提供乙方所需的技术资料，并向乙方讲清技术、质量、安全、节约等措施及要求。
4.甲方应负责安排好乙方工人的连续生产，尽量避免停工、窝工.5.甲方应为乙方工人提供符合卫生标准的食宿和生产生活条件.四、乙方责任1.遵守公司现场管理制度，服从项目现场管理人员指挥.2.严格按照设计要求，施工方案，技术交底和验收规范进行施工保证工程验收(合格).3.该项工程乙方无权分包和私自转包.4.乙方必须按甲方的工程进度计划和用工计划，配备齐全各种小型机具、以及技术人员和作业人员，满足工期质量等要求。
严格遵守《劳动法》、《未成年保护法》选派合格的作业人员，禁止使用未满18周岁的未成年人，对进场的作业人员进行质量、安全文明施工的教育.5.乙方人员进场后，应及时向甲方提供符合要求的花名册一式二份及有效身份证，组织进场人员接受项目入场教育，遵守项目的管理制度，服从项目的统一安排和管理.6.乙方人员进场和撤离须随时与项目联系，不得使用无手续人员，施工过程中不得频繁变换作业人员，特种作业必须持证上岗.7.乙方人员在施工过程中若违规操作所造成伤亡事故、疾病由乙方负8.保证质量安全、工期等责任目标的实现，乙方配合甲方协调各工种，并配合项目部专职质安员对质量安全自检、互检，及安全文明施工等专项检查评定和资料收集.五工程款结算及支付1.本工程结算方式：按实际施工建筑面积结算，其它增加工程量、签证用工双方协商结算.2.进度款支付方式：每月按实际施工完成量的80%支付.六其他说明1.本合同权利义务履行并结算完款项后，本合同终止.2.本协议一式两份甲乙双方各执一份.3.以上协议条款未尽事宜，双方协商解决.甲方: 乙方:法定代表人 : 法定代表人 :委托代理人 : 委托代理人 :电话: 电话:年月日水电安装劳务合同篇2甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就冷水江市同兴汽车站商住小区栋单元室的水电安装事宜协商一致。
水电劳务承包合同范本5篇
水电劳务承包合同范本5篇第1篇示例：水电劳务承包合同范本甲方：（委托方）地址：____________法定代表人（委托方负责人）：____________联系电话：____________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，就甲方委托乙方承包水电劳务事宜，达成如下协议：一、项目描述1.1 甲方委托乙方进行水电工程的劳务承包，具体包括（列明具体的工程项目内容）。
1.2 工程地点：（具体工程项目的地址）。
1.3 工程合同金额：_______元整（大写）。
二、工程进度2.1 工程开工日期：____年____月____日。
三、工程质量要求3.1 乙方需严格按照合同约定的标准和要求开展工程施工，保证工程质量达到国家相关标准和规定。
3.2 如因乙方施工质量问题导致工程损坏或无法正常使用，乙方需承担相应的责任并进行修复或重建。
四、合同价款及支付方式4.1 工程合同总价款为_______元整（大写），具体的支付方式及进度如下：（列明工程款的分期付款比例和具体的支付日期）4.2 甲方需按照约定的支付进度及时支付相应的款项给乙方，逾期未支付的，需支付滞纳金。
五、合同违约责任5.1 任何一方未按照合同约定履行其义务，构成违约的，应承担违约责任。
5.2 如因乙方违约导致工程延误或造成损失的，乙方需承担由此引起的全部经济损失，包括但不限于违约金、赔偿金等。
六、保密义务6.1 双方应保护对方在履行本合同过程中获取的商业秘密和其他保密信息，不得泄露给第三方或用于自己的利益。
6.2 违反保密义务导致损失的，违约方应承担相应的法律责任。
七、争议解决7.1 本合同的履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
7.2 若双方因本合同履行发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交_______人民法院诉讼解决。
8. 其他事项8.1 本合同正本一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上内容为水电劳务承包合同的范本，如有需要，请双方严格按照合同内容履行。
水电劳务承包合同5篇
水电劳务承包合同5篇水电劳务承包合同篇1甲方：乙方：甲方于年月日和 (以下简称建立单位)签订的《》以下简称总包合同，为了加强工程施工管理，甲方将) 施工发包给乙方完成，乙方为本工程的实际施工人。
为明确双方的权利、义务和责任。
甲乙双方遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，在协商一致的根底上，结合本工程的详细情况，就本工程建立施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.承包方式：4.施工范围：标准标准、国家质量验收评定标准等施行安装的各个分项工程(包括各类检测),以及为了进步工程质量等级必需要做的各项工作。
包工期、包质量、包进度、包平安文明施工、包验收合格。
5.施工内容：(都是7层以下)表箱除电表安装、表前的接线外的所有工作内容及主线编房号;户內控制开关箱内的所有工作内容及户内电箱箱内的开关配件安装连线和贴标注);户内配电箱前电线或电缆及桥架敷设等按图纸的设计完成施工。
也就是：a建筑物内公共局部按原图施工，预埋穿线管、接线盒、管内穿线、预留所有孔洞及套管和开关、插座、照明灯具安装;b天地楼商铺局部只完成电表箱至户内控制开关箱的工作内容;c天地楼和6+1层住宅局部：完成电表箱至户内控制开关箱的工作内容;饭厅、卧室、厨房、卫生门、房内过道、阳台局部天棚预暗埋一个接线盒，并从接线盒处预暗埋一根穿线管至门边上梁底、该处土建抹灰完后做好标记，以便住户二次装修保证能找到该点;客厅近楼梯墙上预暗埋开关盒，客厅天棚预暗埋一个接线盒，并从该盒预暗埋一根穿线管至本层户内控制开关箱、预暗埋一根穿线管至开关盒，管内穿线，客厅安一盏白识灯，一个一位开关面板。
其余由住户二次装修时自理(2)、弱电施局部：a公共局部：、电视、宽带、对讲电预埋管系统等按图安装完成。
预埋穿线管，不包括安装桥架、电线、电缆敷设、安装前端箱及分支管等所有工作按图施工完成。
b商铺局部：按原图预埋弱电箱和预埋弱电箱前的穿线管，不穿线，其余由住户二次装修自理。
水电工程劳务承包合同范文8篇
水电工程劳务承包合同范文8篇第1篇示例：水电工程劳务承包合同范本甲方：（委托方）______________ （法定代表人）______________ （以下简称甲方）乙方：（承包方）______________ （法定代表人）______________ （以下简称乙方）甲、乙双方本着平等自愿、互利共赢的原则，经友好协商，就甲方委托乙方对水电工程进行承包施工，达成如下协议：一、工程内容甲方委托乙方承担水电工程的施工任务，包括但不限于水电设备的安装、检修、维护等各项工作。
二、工程期限乙方应当按照双方约定的工期和交工日期，按时保质保量完成工程任务。
三、工程报酬1. 甲方应当按照乙方提供的报价单，按时足额支付工程款项。
2. 工程款项支付方式：（详细列明具体支付方式和时间节点）四、质量保证乙方承诺按照国家相关标准和规范进行施工，对工程实行质量保证，确保工程质量符合相关要求。
五、安全保障1. 乙方保证施工过程中遵守国家相关法律法规和安全生产规定，落实安全生产责任制。
2. 施工期间如发生安全事故，乙方应当承担相应的赔偿责任。
六、违约责任1. 如因乙方原因导致工程延期交工，乙方应当承担延期责任，并按照甲方要求支付违约金。
2. 乙方在施工过程中如发现工程质量问题，须立即进行整改，否则应当承担相应违约责任。
七、保密条款双方应当对工程过程中涉及到的商业秘密和技术资料等进行保密，不得擅自泄露给第三方。
八、争议解决双方如发生争议，应当友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
九、其他其他双方约定事项：（根据实际情况列明其他约定事项）十、合同生效本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程完工验收合格之日止。
十一、解除合同1. 如因不可抗力等原因导致工程无法完成，双方可协商解除合同，已发生的费用由双方自行承担。
2. 如因乙方违约致使合同解除，甲方可要求乙方承担相应的违约责任。
十二、附则本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
水电安装工程劳务承包合同模板5篇
水电安装工程劳务承包合同模板5篇第1篇示例：水电安装工程劳务承包合同甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方拟进行水电安装工程，为确保工程质量和安全，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、工程内容1.1 甲方委托乙方负责进行水电安装工程的施工、调试及相关配套工作，具体包括但不限于电路布线、开关插座安装、照明设施安装、给排水管道安装等项目。
1.2 甲方应提供相应工程图纸及相关资料，以便乙方深入了解工程内容及要求。
二、工程期限2.1 工程开始日期：____年____月____日工程完工日期：____年____月____日2.2 如因不可抗力等客观原因需要延长工期，甲、乙双方应协商解决，并另行签订书面协议。
三、工程质量及安全保障3.1 乙方应按照国家相关标准和法规进行施工，确保工程质量符合相关要求。
3.2 乙方应严格执行水电安装工程的安全管理制度，保障施工过程中的安全。
3.3 如因乙方施工不当导致工程质量问题或安全事故，乙方应承担相关责任，并赔偿甲方相应损失。
四、费用及支付方式4.1 工程合同总价为人民币_______元整（大写：_________）。
4.2 甲方应按照工程进度及验收情况，分期支付工程款，具体支付比例及时间如下：（1）工程启动前支付工程款________%；（2）工程完成前支付工程款________%；（3）工程验收合格后支付尾款________%。
4.3 工程款支付方式为：（1）银行转账；（2）支票支付等，甲、乙双方应协商确定。
五、工程变更5.1 如因甲方变更工程内容或要求，须重新协商确定工程合同总价及工程期限，并另行签订书面协议。
5.2 如因乙方原因导致工程变更，乙方应承担相应责任，并按照变更后的内容及要求履行工程义务。
六、违约责任6.1 如因甲方原因未能按时支付工程款或其他违约行为，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方因此而产生的损失。
七、争议解决7.1 因本合同引起的一切争议，甲、乙双方应友好协商解决；若协商不成，可通过诉讼解决。
水电劳务承包合同范本3篇
水电劳务承包合同范本3篇篇一水电劳务承包合同范本甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体的水电工程内容，如给排水、电气安装等]二、承包范围1. 按照设计图纸和规范要求进行水电管道、线路的敷设和安装；2. 负责水电设备的安装、调试和验收；3. 提供水电工程所需的材料和设备的搬运、保管等工作；4. 配合其他施工单位进行交叉作业；5. 完成工程竣工后的清理和退场工作。
三、工期要求1. 本工程的工期为[具体工期]，自合同生效之日起计算。
2. 如遇不可抗力或其他不可预见的因素，导致工期延误，双方应协商解决。
四、质量标准1. 乙方应严格按照国家和地方的相关标准、规范以及设计图纸的要求进行施工，确保工程质量符合验收标准。
2. 工程竣工后，乙方应提交工程质量验收报告，经甲方验收合格后方可视为完成工程。
五、工程价款及支付方式1. 本工程的劳务承包价款为[具体金额]元（人民币/元整）。
（1）合同签订后[支付比例]%的预付款；（2）工程进度达到[具体节点]时，支付[支付比例]%的进度款；（3）工程竣工验收合格后，支付[支付比例]%的尾款。
六、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务（1）提供施工所需的场地、水源、电源等条件；（2）及时支付工程价款；（3）协助乙方解决施工过程中遇到的问题；（4）有权对工程质量、进度进行监督和检查。
2. 乙方的权利和义务（1）按照合同要求完成工程施工；（2）确保施工过程中的安全，承担因施工造成的安全事故责任；（3）遵守施工现场的管理规定，保持施工现场的整洁和卫生；（4）按时提交工程进度报告和质量验收报告。
七、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金[具体金额]元。
2. 若因一方违约给对方造成损失，违约方应承担相应的赔偿责任。
八、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
水电安装劳务合同范本5篇
水电安装劳务合同范本5篇篇1甲方（劳务接受方）：_________________________乙方（劳务提供方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方所需的水电安装劳务事项达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方需要完成某项目的水电安装工程，乙方具备相关技术和劳务能力，故双方签订合同以明确各自权益和义务，保障水电安装工程的顺利进行。
二、工程概况1. 工程名称：_________________________。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程内容：水电安装，包括但不限于水管、电线、照明、插座等设施的安装。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
四、工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求，提供具备水电安装资质和技术能力的劳务人员，完成本工程的水电安装工作。
2. 乙方应遵守相关法律法规、规范及标准，确保工程质量和安全。
3. 乙方应配合甲方的工作安排，按照工程进度表完成工作任务。
4. 乙方应保护工程现场的环境卫生，避免对周围环境造成影响。
五、劳务报酬及支付方式1. 甲方按照实际完成的工作量，向乙方支付劳务费用。
2. 劳务费用的计算方式及标准：双方另行约定。
3. 支付方式：工程竣工验收合格后，甲方一次性支付乙方劳务费用。
4. 乙方应提供合法税务发票，以便甲方办理财务手续。
六、质量标准和验收方式1. 乙方应按照国家和地方的相关质量标准及规范进行水电安装工作。
2. 工程竣工验收时，应按照合同约定及相关标准进行验收。
3. 验收合格后，双方签署验收报告。
如验收不合格，乙方应按要求进行整改并承担相应费用。
七、安全责任1. 乙方应确保其劳务人员具备必要的安全意识和技能，遵守甲方的安全规定和现场管理制度。
2. 乙方应对其劳务人员的安全负责，采取必要的安全措施，预防安全事故的发生。
水电装修劳务承包简单合同范本（精选9篇）
水电装修劳务承包简单合同水电装修劳务承包简单合同范本（精选9篇）在人们愈发重视契约的社会中，我们用到合同的地方越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。
相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编整理的水电装修劳务承包简单合同范本（精选9篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
水电装修劳务承包简单合同1甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就工程水电安装劳务分包事宜协商一致。
制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行。
一、工程名称：二、工程地点：三、工程承包范围：工程范围与内容：工程所有土建面积、施工图内所有的强弱电及给排水安装工程，(室外散水1.5米)，施工图改变后工程量另行计算。
四、工期要求：乙方必须在___年___月___日前竣工。
乙方在甲方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
五、工程承包方式：只包括人工费，不包括材料。
六、合同价款：本合同价款为人民币：___元每平方米(以建筑面积结算)七、付款和结算方式：(1)由于本工程量较大，工期较长，计划采用按月支付劳务费，即每月实际完成工程量的80%支付劳务费，当工程竣工验收合格，付清所有工程款，我方支付总劳务费的5%剩余价款，即为总劳务费的5%，作为施工质量保证金，质保期为半年，质保期满且无质量问题，甲方无息支付乙方质量保证金。
)八、设计变更：因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。
九、材料设备供应：本合同工程所有用于水电主材由甲方采购提供。
十、双方职责：1、甲方职责：(1)按时提供施工工作面给乙方使用和甲方提供的给排水、电气及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容(2)负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。
(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。
水电工程劳务承包合同（精选3篇）
水电工程劳务承包合同（精选3篇）水电工程劳务承包合同篇1发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)根据甲乙双方共同商议，甲方将所承建的住宅楼工程项目中的水电暖安装分项工程以包工的形式发包给乙方施工。
参照有关经济和条例、依据国家劳动法及其他相关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程量：第二条承包范围及注意事项1、施工内容从基础开挖至工程交工全过程(施工蓝图及技术说明、工程联络单等范围内)以及承包范围保修期内发生的保修工程量(模板工、泥工、油漆涂料、屋面防水、钢筋工以及塔吊司机工资除外，临时设施搭设除外但包括拆除及材料利用)。
2、施工质量必须达到国家验收标准并通过验收。
严格按各分项工程验收规范规定控制工程质量，杜绝质量通病。
特别注意梁板柱钢筋绑扎工作质量。
因施工质量问题返工所造成的一切损失由乙方负全责。
3、甲方根据乙方计划和要求及时组织材料。
本着节约的原则，乙方应遵守职业道德，严禁随心所欲浪费材料。
4、积极配合各工种合理安排劳动力，保证工期(按总进度控制工期)，必要时要加班。
5、积极配合监理和上级质量部门的质量检查工作，施工中严禁使用砂浆王。
第三条安全文明施工1、乙方应遵守国家有关安全文明生产条例，执行甲方有关安全文明施工的规定，严格执行操作规程，材料堆放有序，积极配合上级部门的各项检查，做到安全文明施工。
2、进入施工现场，必须戴好安全帽，在无安全防护的高空危险地段作业时必须系好安全带，如有违反，所发生的罚款由乙方负责，在结算时扣除相应金额。
3、施工中因违章指挥、违规操作所发生的一切安全伤亡事故由违反方负责。
4、严禁酒后上岗，违者劝退。
5、乙方管理好自己的工人，特别是在有矛盾激化发生争斗时，应迅速阻止处理。
工地上严禁打架斗殴，如有发生，一律交送派出所处理，由乙方承担一切责任，同时对乙方6、特别提醒：施工现场外的一切安全事故甲方概不负责。
水电劳务承包合同范本5篇
水电劳务承包合同范本5篇第1篇示例：水电劳务承包合同范本甲方：鉴于甲方拥有水电工程项目的施工资质和相关技术能力，乙方具有水电施工服务经验和专业技术，双方经友好协商，达成以下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行水电工程项目的施工，乙方按照约定的标准及质量要求进行施工，保证按时完工。
第二条工程内容1. 本合同的工程内容包括但不限于水电设备的安装、调试、维护和保养等工作。
2. 工程的具体范围和要求由甲方提供，乙方在接到任务后需认真调研，制定详细的施工方案，并报甲方审核确认。
第三条费用及支付方式1. 甲方应根据工程的特点和规模，对乙方提供的报价进行审核，双方商定合理的费用标准。
2. 付款方式为工程分阶段结算，甲方在验收合格后按照合同约定的支付期限支付相应款项。
第四条施工期限1. 工程的开始和结束日期由双方商定，并载入合同。
2. 若非不可抗力因素导致工程延期，乙方应提前告知甲方，并在双方协商后调整施工计划。
第五条质量保证1. 乙方应按照国家相关标准和要求进行施工，保证工程质量符合合同约定。
2. 在工程竣工后，乙方应对工程进行维护保养，并提供一定期限内的售后服务。
第六条知识产权1. 乙方在工程施工过程中所获得的专利、技术和设计等知识产权归属乙方所有。
2. 甲方可以在未经乙方授权的情况下使用相关知识产权，但不得侵犯乙方的合法权益。
第七条违约责任1. 如一方未按合同约定履行义务，造成对方经济损失的，应承担违约责任。
2. 如因不可抗力等不可预见的原因导致工程无法完成，双方应协商解决，并可以根据实际情况调整合同变更或解除。
1. 双方应协商一致，经书面确认后可以对合同内容进行变更。
2. 变更后的合同内容具有同等法律效力。
第九条争议解决1. 本合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2. 如协商不成，可向有管辖权的仲裁委员会申请仲裁。
第十条其他事项1. 本合同项下的其他事项由双方协商一致后另行约定。
2. 本合同自双方签字盖章后生效，至工程完工并验收合格结束。
水电劳务承包合同范本7篇
水电劳务承包合同范本7篇第1篇示例：水电劳务承包合同范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承包水电劳务事宜，达成如下合同，并共同遵守：一、项目内容1. 甲方委托乙方承包水电劳务项目（以下简称“项目”）的具体内容包括但不限于：（1）水电设备的安装、维护和维修；（2）相关水电工程的施工和监理；（3）其他与水电领域相关的劳务服务等。
二、合同期限本合同期限为自年月日起至年月日止。
在合同期限届满前，若甲乙双方均同意继续合作，则可以协商签订新的合同。
三、价款支付1. 甲方应按照2.1条约定的项目内容和标准向乙方支付相应的劳务款。
2. 乙方应在项目完成后，提交相关的结算报告，并于甲方验收合格后，甲方应及时支付劳务款。
3. 若因甲方原因或不可抗力等因素导致项目无法顺利完成，甲方应按照实际完成工程量支付劳务款。
四、违约责任1. 若甲方未按时足额支付劳务款，甲方应支付逾期付款的违约金；2. 若乙方未按合同约定的时间和标准完成项目，应承担相应的违约责任；3. 若因乙方原因导致项目质量不符合约定标准，乙方应按照甲方要求进行整改，并承担相应的费用。
4. 其他因违约引起的责任，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定处理。
五、保密条款1. 甲乙双方在合作过程中可能涉及到双方的商业秘密和机密信息，在未经对方书面同意的情况下，任何一方不得向外界透露或泄露涉及对方的商业秘密和机密信息。
2. 保密期限为合同解除或终止之日起三年有效。
六、争议解决1. 若甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；2. 若友好协商未能解决争议，则应提交相关争议至合同约定的仲裁组织进行仲裁；3. 仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有约束力。
七、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决，经双方签字盖章后生效。
水电安装工程劳务承包合同模板新7篇
水电安装工程劳务承包合同模板新7篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公正、诚实守信的原则，就水电安装工程的劳务承包事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________水电安装工程项目。
2. 工程地点：___________________。
3. 承包范围：本工程的水电安装施工内容，包括但不限于电线、电缆、水管、阀门等安装工作。
二、合同工期1. 承包期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格日止。
2. 进度要求：乙方应按照甲方提供的进度计划进行施工，确保工程进度。
三、劳务费用及支付方式1. 劳务费用计算方式：按照实际完成的工作量乘以约定的单价进行计算。
具体单价详见附件《工程量清单及报价表》。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付劳务费用，具体支付时间节点及比例按照《工程进度款支付计划表》执行。
工程竣工验收合格后，支付尾款。
四、质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准：按照国家和地方相关施工验收规范进行验收。
3. 质量保修：工程竣工验收后，乙方应按照国家有关规定提供质量保修服务。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应遵守安全生产法律法规，加强安全生产管理，确保施工期间的安全生产。
2. 乙方应严格遵守文明施工要求，保证施工现场整洁有序。
六、双方职责与义务1. 甲方职责与义务：负责提供施工图纸、技术交底及现场指导；按照合同约定支付劳务费用；组织工程验收等。
2. 乙方职责与义务：负责组建施工队伍，安排施工计划；按照合同约定完成劳务承包任务；负责施工质量、安全及文明施工管理；负责工程保修等。
七、违约责任及赔偿损失1. 甲乙双方应严格遵守合同约定，如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
水电安装工程劳务承包合同模板新6篇
水电安装工程劳务承包合同模板新6篇篇1水电安装工程劳务承包合同模板新甲方（委托方）：（具体信息）乙方（承包方）：（具体信息）根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，达成如下合同：第一条工程概况甲方委托乙方进行水电安装工程，具体包括（工程内容），工程地点为（地点），工程工期为（工期），工程总造价为（总造价）元。
第二条工程合同价款及支付方式1. 工程总造价为（总造价）元，具体分项价款如下：（1）工程设计费：（金额）元（2）施工费：（金额）元（3）材料费用：（金额）元（4）其他费用：（金额）元2. 付款方式：甲乙双方一次性支付工程总价款的30%作为工程开工费用，工程竣工后支付工程总价款的70%。
开工费用支付后，乙方即开始工程施工。
第三条工程施工主体责任1. 乙方承诺按照本合同约定的工程内容、工程质量标准和工程工期，精心组织工程施工，并保证工程质量符合国家标准和甲方要求。
2. 若因乙方原因导致工程质量不合格或工程进度延误，乙方将承担相应的责任，并按照双方协商的赔偿标准进行赔偿。
第四条工程材料及设备1. 乙方保证所用材料及设备符合国家标准，具备相应的质量证明，并应遵守相关规定进行采购。
2. 若因材料及设备质量问题导致工程质量不达标，乙方将承担相应的责任，并赔偿甲方损失。
第五条工程变更及延期1. 若因不可抗力或其他不可预测的原因导致工程进度延误，应及时通知甲方，并协商解决方案。
2. 若甲方要求对工程内容进行变更，应书面通知乙方，并重新评估工程造价及工程工期，双方再次签订变更合同。
第六条合同终止1. 经双方协商一致，可提前终止本合同。
2. 若乙方未能按照本合同约定的工程内容、质量标准和工期完成工程，甲方有权提前终止合同，并要求乙方赔偿相应的违约金。
第七条知识产权保护1. 乙方在履行本合同过程中所取得的知识产权归甲方所有。
2. 未经甲方同意，乙方不得将在工程施工中获得的商业机密、技术秘密以及其他知识产权泄露或用于其他用途。
水电安装工程劳务承包合同模板新8篇
水电安装工程劳务承包合同模板新8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就水电安装工程的劳务承包事项达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________承包范围：水电安装工程的劳务承包，包括但不限于给排水、强弱电、消防等系统的安装工作。
二、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并办理结算后终止。
三、承包方式本合同采用包工不包料的方式，即乙方负责提供劳务，甲方负责提供材料。
乙方按照甲方的要求完成水电安装工程的劳务工作。
四、工作内容1. 乙方应按照国家和地方有关规范、标准进行施工，确保工程质量符合设计要求。
2. 乙方应根据甲方的施工进度计划，组织劳务人员按时完成施工任务。
3. 乙方应严格遵守施工现场的安全生产规定，确保施工过程中的安全。
4. 乙方应负责保护施工现场的成品和半成品，避免损坏。
5. 乙方应负责施工过程中的技术交底，确保每位劳务人员了解施工要求和操作方法。
五、工程价款及支付方式1. 工程总价：暂定为人民币______元，最终根据实际完成的工程量进行结算。
2. 支付方式：甲方按照施工进度支付乙方劳务费，具体支付时间和金额按照双方约定的支付计划执行。
3. 结算方式：工程竣工验收合格后，双方根据实际完成的工程量进行结算。
六、质量标准和验收方式1. 乙方应严格按照国家及地方相关质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 验收方式：工程竣工后，由双方组织相关人员进行验收，验收合格后方可办理结算。
3. 如因乙方施工质量问题导致工程返工或整改，乙方应承担相应的责任和损失。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付劳务费，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
YF-ED-J8069可按资料类型定义编号水电安装工程劳务承包合同新实用版An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests.（示范文稿）二零XX年XX月XX日水电安装工程劳务承包合同新实用版提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。
请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。
下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。
水电安装工程劳务承包合同范文篇一甲方：_____ 乙方：_____依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和地方相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境，根据平等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。
一、工程概况：1、工程名称：2、工程地址：3、结构型式：4、建筑风格：5、工程规模：二、承包范围：1、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包;2、施工设计图，强电、给排水出墙1.5米。
强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。
交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工;3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡，不干胶，扎带，生料带，麻丝，石笔，刷子等)，试压、通球试验由乙方自备;4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作;6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用;7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用;8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作;9、当室外温度达到或超过(或按当地政府规定)34co时，应现金支付给作业员工高温补贴。
10、根据该项目实际情况，员工的住宿由甲方统一安排。
三、施工工期：1、乙方必须在甲方要求的时间进场，并按照甲方要求开工。
必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。
2、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期，由甲方负全责。
乙方不延长工期。
3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度，否则将处以200元/天的违约金。
5、若遇发包方调控施工进度，需加快施工进度或要求暂停施工时，乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。
为此，甲方承担因发包方调控进度，乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。
四、质量要求：1、执行标准：工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分20xx年版)建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ50300-2001建筑施工安全检查标准》JGJ59-99建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50212-2002建筑电气工程施工质量验收规范》GB50300-2002建筑安装工程施工工艺操作规程》DB/00P01001-88(四川省地方标准)2、质量体系要求(1)该项工程质量交验合格工程。
(2)施工过程中，每道工序在完成后，必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。
应按照施工图的要求，完工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准。
3、施工资料整理由甲方负责。
甲方负责收集、整理、归档。
该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年，在保修期内因乙方原因造成质量方面的问题，属乙方保修。
若乙方在接到甲方维修通知三天内未派人维修，甲方有权另请他人维修，维修费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。
4、乙方人员在施工现场，必须随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。
六、工程款的结算及支付办法：1、本工程工程量约为平方米，工程总价约为元。
2、甲方将本工程按建筑面积元/m的综合单价结算给乙方。
建筑面积依照四川省2009清单定额对照本工程施工图纸进行计算。
如增加、变更、零星用工：甲方若安排乙方人员承担乙方人员承担该合同分包责任以外的用工，按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。
水电安装分项工程由甲方提供的各类水电材料，如因返工、有意识的损坏造成材料浪费，乙方应按其采购价进行赔偿。
3、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承担。
4、费用的组成：(1)主体预留到三层开始付款。
主体预留费用：元/m，主体完后电气配管费用：元/m、给水费用：/m、排水费用：元/m、穿线开关面板桥架元/m、此款按工程实际完成量当月80%支付。
余款在竣工验后15个工工作日付到合同总款97%。
本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金(无息)，质量保证金在工程质保期完成后15个工作日付给乙方。
七、文明施工1、施工现场场貌、安全文明施工要求应按照甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐，标识清楚。
每处施工完成后必须做到工完场清，不遗留本工种的材料。
完工后将所用材料全部清理干净，堆放整。
乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工，对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。
2、作业人员管理乙方施工人员必须是身体健康者，禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工，以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工，乙方应向甲方提供作业人员身份证复印件。
3、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。
八、安全事项乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。
如出现意外事故;5000元以下由乙方全额承担;超出5000元由甲乙双方协商承担费用。
九、其他事项1、本合同一式四份，甲、乙方各持贰份。
双方签字后生效，工程完工，双方履行完合同义务后自动失效。
2、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。
3、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行，未尽事宜，双方协商解决。
4、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。
5、材料的领用：各班组必须由组长指定专人领取。
未收捡干净。
6、本合同签约地点：甲方：乙方身份证号码：身份证号码：电话：______ 电话：______签约时间：xx年xx月xx日签约时间：xx 年xx月xx日水电安装工程劳务承包合同范文篇二发包人：(以下称甲方)承包人：(以下称乙方)甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。
为公平、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。
一工程概况1.工程名称：望城才子城。
2.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。
3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。
住宅建筑面积176287.16平方米住宅商业建筑面积20372.91平方米地下室面积27336.3平方米二承包方式及承包内容1.承包方式：实行包工，包水电安装。
2.承包内容：强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。
线管、线盒预留、预埋。
管内穿线及开关插座，灯具安装调试。
户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。
预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。
专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。
不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。
)配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。
(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。
)弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。
)给排水部分(主楼及商业。
) 给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。
排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。
三施工工期总日历天数为天。
具体以阶段施工进度计划为准。
(标准层施工，正常情况下必须保证4天/层楼)。
四承包单价地下室及商铺按建筑面积每平方元/㎡。
住宅按建筑面积每平方米元/㎡包干。
(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。
《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。
即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。
五工程质量1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。
2.严格执行质量、三检、制度。
每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。
3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项目工程合格率达到90%。
4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。
六工程付款方式1.工程造价计算方法：依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米元计算，不计取任何计时工。
(达到标准化工程奖励1元/㎡)。
设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。
定额外用工。
(计时工)按每日元计算。
④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。
七结算及付款方式1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。
按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。
(一次预埋(每层)按元/㎡，二次预埋(每层)按元/㎡。
2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。
3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。
八双方职责1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度，并承担制度和时间，节点施工的责任。
2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。
有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。
3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。
4.乙方自行提供必要的劳保用品。
5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是18至60的男性公民。
要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质。
6.材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以100元/次罚款。