房屋建筑和市政基础设施工程质量保修书
房屋建筑工程质量保修书
房屋建筑工程质量保修书房屋建筑工程质量保修书(通用8篇)房屋建筑工程质量保修书篇1发包人(全称)：__承包人(全称)：__发包人、承包人根据《中国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对__(工程全称)签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：__二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为__年;⒊装修工程为__年;⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为__年;⒌供热与供冷系统为__个采暖期、供冷期;⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为__年;⒎其他项目保修期限约定如下：三、质量保修责任⒈属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
⒊对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
⒋质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：__本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
房屋建筑工程质量保修书(范本)
房屋建筑工程质量保修书(范本)尊敬的业主：1. 项目基本信息：项目名称：[项目名称]业主姓名：[业主姓名]建筑工程施工单位：[施工单位名称]施工合同号：[施工合同号]房屋位置：[房屋位置]2. 保修期限：本次质量保修期限为工程竣工验收合格之日起，为期一年。
在此期限内，如发现施工质量问题，将由施工单位负责修复。
3. 保修内容：（1）主体结构：主要指建筑物的基础、框架、墙体等承重部分。
在保修期内，如出现主体结构质量问题，将由施工单位负责检修和修复，以确保建筑物的稳固和安全。
（2）建筑设备：主要包括电气设备、给排水设备、暖通设备等。
在保修期内，如发现设备故障或质量问题，将由施工单位负责检修和更换，以确保设备的正常运行。
（3）装饰装修：主要指室内装修材料、家具设备等。
在保修期内，如出现装修材料脱落、开裂、变形或设备故障等问题，将由施工单位负责修复或更换。
（4）其他问题：在保修期内，如发现其他与施工质量相关的问题，将由施工单位负责处理。
4. 保修责任和处理方式：（1）业主在发现施工质量问题后应及时通知施工单位，并提供相关证据和材料。
（2）施工单位收到业主通知后，将派专业技术人员进行现场调查和评估。
（3）如确认为施工质量问题，施工单位将负责修复或更换，并承担相应费用。
（4）施工单位将在修复或更换后及时通知业主，并进行验收。
5. 免责条款：（1）由于不可抗力等原因造成的损坏，施工单位将不承担保修责任。
（2）非正常使用、意外损坏或人为破坏造成的问题，施工单位也将不承担保修责任。
（3）保修期满后，施工单位将不再承担维修责任。
请您务必妥善保管此质量保修书，并在保修期内如实反映施工质量问题。
我们将竭诚为您提供高质量的服务，确保您的房屋建筑工程达到满意的效果。
_________________________（施工单位）_________________________（业主）。
房屋建筑工程质量保修书模板9篇
房屋建筑工程质量保修书模板9篇第1篇示例：房屋建筑工程质量保修书尊敬的业主：感谢您选择我们的房屋建筑工程服务。
为了保障您的权益，我们特别制定了本质量保修书，以明确工程质量保修责任，保障您的合法权益。
一、保修内容根据相关法律法规规定以及项目实际情况，我们承诺对以下工程质量问题进行保修：1. 主体结构：在法定保修期内，对主体结构出现的质量问题进行无偿保修。
2. 室内设施：对已交付使用的门窗、地板、墙面等室内设施，保修期内在正常使用情况下出现的质量问题进行无偿保修。
3. 设备设施：对于已安装的水电设备以及其他相关设备，在保修期内出现的质量问题进行无偿保修。
二、保修期限1. 主体结构保修期：依据国家有关规定执行，具体时间为_____年。
三、保修责任1. 我方将按照有关国家标准和规定，对工程质量问题进行无偿保修。
2. 在保修期内，业主如发现工程质量存在问题，请及时通知我们，我们将派专业人员进行查验，并进行维修或更换。
3. 若业主私自进行维修或改动，我方将不承担任何责任。
四、保修范围1. 房屋主体结构出现裂缝、变形等问题。
2. 室内设施在正常使用情况下出现开裂、掉漆、脱落等质量问题。
3. 设备设施出现漏水、故障等问题。
五、保修条件1. 业主应当在保修期限内使用房屋，并保持合理使用和维护。
2. 业主应当妥善保管房屋的相关证件和合同，以便日后维权。
六、合同解释权本质量保修书的解释权归我方所有，如有任何疑问，请与我方联系，我们将尽心尽力为您解答。
七、其他事项1. 本质量保修书自双方签字生效，并作为相关合同的附件，具有法律效力。
2. 若业主对本保修书有任何异议或建议，请及时与我们联系，我们愿意与您进行沟通和协商解决。
特此保修书，以资证明。
房屋建筑工程公司（盖章）日期：______________本保修书一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
以上就是关于房屋建筑工程质量保修书的模板，希望能够对您有所帮助。
如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我们联系。
房屋建筑工程质量保修书(完整版)
(合同范本)姓名：____________________单位：____________________日期：____________________编号：YW-HT-037058房屋建筑工程质量保修书(完整Housing construction project quality warranty房屋建筑工程质量保修书(完整版)工程质量承诺书范文：房屋建筑工程质量保修书发包人（全称）：_______________________________承包人（全称）：_______________________________发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对______________（工程全称）签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：____________________________________________________________________________________________________________________________。
二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为__________年；⒊装修工程为________年；⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为______年；⒌供热与供冷系统为________个采暖期、供冷期；⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为______年；⒎其他项目保修期限约定如下：__________________________________________________________________________________________________________________________________________。
房屋建筑工程质量保修书
房屋建筑工程质量保修书1. 背景和目的本文档旨在就房屋建筑工程质量保修进行规范和说明。
质量保修是指建筑工程完工验收之后，对于工程质量出现的问题，由施工方负责进行修复和保修的一种行为。
本文档将详细介绍质量保修的范围、流程、责任等关键内容。
2. 质量保修范围2.1 结构部分 - 墙体和地板出现龟裂、脱落等问题； - 结构柱或梁出现弯曲、开裂等问题； - 屋顶漏水或严重渗水；2.2 室内装修部分 - 门窗开合不灵活； - 墙面剥落、开裂； - 地面瓷砖裂缝、空鼓； - 水电管道渗漏、漏水；2.3 设备设施部分- 电线、插座等电气设备故障；- 自动门、电梯等机械设备故障； - 暖气、空调等设备无法正常运行；3. 质量保修流程3.1 报修 - 业主发现房屋建筑工程质量问题后，应及时与施工方沟通，并提交书面报修申请； - 报修申请应包括问题的具体描述、照片或视频等相关证据材料； - 施工方应在接到报修申请后24小时内回复确认，并安排人员进行现场查看；3.2 确认问题 - 施工方派出专业人员对报修问题进行核实和确认； - 核实结果应书面通知业主，并确认问题是否属于质量保修范围；3.3 提出解决方案 - 如果问题属于质量保修范围，施工方应提出解决方案，并与业主达成一致； - 解决方案应明确时间、人员、费用等相关要素；3.4 实施修复 - 施工方按照解决方案进行修复工作； - 修复过程中应注意施工质量、工期以及对业主日常生活的影响等问题；3.5 完工验收 - 修复工作完成后，业主与施工方进行完工验收； - 验收过程应包括现场检查、功能测试等； - 如有问题，应及时指出并要求施工方重新修复；3.6 结案 - 完工验收合格后，问题视为解决，并签订质量保修书作为保证； - 如问题无法解决，双方可协商解决方案，或通过仲裁等法律手段解决；4. 质量保修责任与期限4.1 质量保修责任- 施工方对于工程质量问题承担保修责任；- 业主应保证房屋使用和维护符合合理标准，如不符合可能导致质量保修责任无效；4.2 质量保修期限 - 结构部分：10年； - 室内装修部分：3年； - 设备设施部分：1年；5. 注意事项•业主在接收房屋之前应仔细检查房屋质量，并记录问题和照片作为后续维权的证据；•在质量保修过程中，业主应保留与施工方的沟通记录，以便日后纠纷解决；•如质量问题无法解决，业主可向相关监督部门投诉并寻求法律援助；以上内容为房屋建筑工程质量保修书的主要内容，质量保修对于保障房屋使用者的权益至关重要，有效的质量保修流程可以提高建筑工程的质量和信誉。
四川省房屋建筑和市政基础设施工程质量保修书
年 月 日
类别
序号
工程项目
保修期限
保修单位
市政基础设施
一
市政基础设施
年
房屋建筑
二
地基基础和主体结构
年
三
房屋防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙的渗漏
年
四
建筑装饰装修
年
五
建筑电气
年
六
建筑给水排水
年
供热与供冷系统
年采暖期、供冷期
七
通风与空调
年
八
电梯
年
九
合同约定的其它内容
年
施工单位地址
四川省
房屋建筑和市政基础设施工程
质量保修书
四川省住房和城乡建设厅制
工程名称
工程地点
设计使用年限
建筑使用性质
工程设计等级
用地面积（m2）
结构类型
工程造价
（万元）
建筑层数（地上/地下）
开工日期
竣工验收日期
建设单位
勘察单位
设计单位
监理单位
施工单位
专 业 分 包
施 工 单 位
项目负责人
电 话
施工单位负责人（签字）：
联系人
联系电话
备注
说明：
1、房屋建筑工程质量保修，是指对房屋建筑工程竣工验收后在保修期内出现的质量缺陷。予以修复。
2、质量缺陷，是指房屋建筑工程的质量不符合工程建设强制性标准及合同的约定。
3、房屋建筑在保修范围和保修期限内出现质量缺陷，施工单位应当履行保修义务。
4、市政基础工程在保修范围和保修期限内出现质量缺陷，施工单位应当履行保修义务。
保 ห้องสมุดไป่ตู้ 记 录
房屋建筑工程质量保修协议书5篇
房屋建筑工程质量保修协议书5篇篇1房屋建筑工程质量保修协议书甲方：（建筑工程施工单位名称）乙方：（房屋业主姓名）根据《建筑工程质量保修条例》的有关规定，甲、乙双方就甲方承建的房屋建筑工程质量保修事宜，经友好协商，特订立本协议。
一、甲方在承建工程中应严格按照国家有关标准和规定施工，确保工程质量。
二、本工程质量保修期为（具体保修期限），从工程竣工验收合格之日起计算。
三、工程交付后，因工程质量问题造成的设备损坏、漏水、渗水等问题，甲方承诺进行质量保修，确保房屋质量符合相关法律法规和建筑标准。
四、甲方在保修期内，对房屋出现的建筑质量问题负责，按照责任界定进行维修，不得推诿责任。
乙方要求维修的，甲方应在收到通知后24小时内进行维修处理。
五、乙方在保修期内如发现任何质量问题，应立即通知甲方，并提供必要的维修授权与配合。
六、本协议签署后，如乙方对工程质量问题以非正当方式进行维修，甲方将不予保修，并得追究乙方法律责任。
七、本协议未尽事宜，甲、乙双方可协商解决，互相尊重，保持沟通畅通。
本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：（签字）乙方：（签字）日期：年月日以上内容属于甲乙双方约定的房屋建筑工程质量保修协议书，双方应严格履行协议规定，保障工程质量和乙方权益。
篇2房屋建筑工程质量保修协议书协议书编号：******协议签订日期：****年**月**日甲方（建筑工程质量保修方）：****有限公司法定代表人：****地址：****联系电话：****乙方（房屋建筑工程业主）：****身份证号码：****联系地址：****联系电话：****根据《建筑工程质量保证书》规定，为了保证房屋建筑工程质量，维护双方的合法权益，经双方友好协商，特订立本协议。
第一条工程名称及位置1. 工程名称：****2. 工程项目地址：****第二条工程工程保修期限1. 本工程的保修期为****年，自工程竣工验收之日起计算。
四川省公共建筑和市政基础设施工程质量保修书
四川省公共建筑和市政基础设施工程质量
保修书
尊敬的业主：
根据合同约定，我方承包的四川省公共建筑和市政基础设施工
程的质量保修期为一年。
现特发此质量保修书，以确认我方对工程
的质量保证，并向您承诺在质量保修期内对工程所发生的质量问题
进行修复。
本公司保证在合同约定的质量保修期内，对工程存在的以下问
题提供修复服务：
1. 在工程完工后，如发现工程质量存在漏水、渗漏等问题，本
公司承诺及时排查原因并进行修复；
2. 如发现工程结构存在明显裂缝或变形等问题，本公司将根据
工程要求，进行必要的修复和加固工作；
3. 对于安装设备或设施出现故障、损坏或无法正常运行的情况，本公司将迅速响应并采取措施修复或更换故障部件；
4. 如发现施工中存在施工质量问题，例如工艺不符合规范、施
工材料不符合要求等，本公司将负责进行整改。
需要注意的是，在质量保修期内，如果您发现工程质量问题，
请及时向我方报告，并提供有关问题的详细描述和相关证明材料。
我们将尽快安排专业技术人员前往现场进行检查和处理。
另外，本公司在此特别强调，质量保修仅适用于工程质量问题，不包括因意外损坏、不当使用或不正确维护而导致的损坏和故障。
请您牢记以上内容，并妥善保管本质量保修书。
如有需要，您
可以随时联系我们的客服部门，我们将竭诚为您提供质量保修服务。
特此保证。
*承包单位：*
_________________________
*签字：*
_________________________ *日期：*
_________________________。
房屋建筑工程质量保修书(范本)
房屋建筑工程质量保修书(范本)房屋建筑工程质量保修书(范本)甲方（业主）基本信息：姓名：地质：乙方（承包商）基本信息：公司名称：地质：项目信息：项目名称：项目地质：承包商对项目的承诺：简要背景：本质保修书旨在明确规定房屋建筑工程的质量保修事项和责任划分，以保护甲方的合法权益，确保建筑工程的质量达到合同约定的标准。
一、保修期限：1. 保修期限为建筑工程竣工验收合格之日起的10年。
2. 保修期限内，乙方将负责对建筑工程进行质量保修，确保各项构件、设备和装饰材料的正常使用和维修。
二、保修范围：1. 乙方负责修补、更换或重新安装在保修期限内因设计、施工、材料质量等问题导致的非人为损坏的构件、设备和装饰材料。
2. 乙方不承担因以下原因导致的损坏的维修责任：甲方不正确使用、保养或维修建筑工程；甲方未按照合同约定的建筑用途进行使用；甲方未经乙方同意对建筑工程进行改造或扩建等行为。
三、保修流程：1. 甲方发现建筑工程存在质量问题，应立即书面通知乙方，并提供相关问题的照片、视频等证据。
2. 乙方收到甲方的通知后，将在3个工作日内进行现场勘察，确定损坏原因和解决方案，并将相关处理建议以书面形式反馈给甲方。
3. 甲方与乙方讨论并达成一致意见后，乙方将按照约定的时间和方式进行维修或更换工作。
4. 维修或更换完毕后，乙方将向甲方提交维修报告，并甲方确认后算作维修完毕。
四、争议解决：1. 甲方和乙方如在履行本质保修书的过程中发生争议，应通过友好协商解决。
2. 如协商解决不成，甲方和乙方同意将争议提交具有解决权的仲裁机构进行仲裁。
3. 仲裁结果对甲方和乙方具有最终的约束力。
以上是本次房屋建筑工程质量保修书的内容，甲方和乙方双方应共同遵守并履行。
如果双方有任何问题或需要进一步沟通，请随时与对方联系。
感谢您的合作！。
建筑工程房屋质量保修书范文9篇
建筑工程房屋质量保修书范文9篇第1篇示例：建筑工程房屋质量保修书一、保修期限1.1 本保修书所规定的保修期限为自交付使用之日起三年内有效。
1.2 在保修期间，保修方将负责修复由于设计、施工、材料质量等因素导致的房屋结构、外观等方面的质量问题。
二、保修内容2.1 房屋结构方面：如发现因设计、施工质量问题导致的房屋结构不牢固、漏水、开裂等问题，保修方将负责修复。
2.2 房屋外观方面：如发现因设计、施工质量问题导致的房屋外墙开裂、涂料脱落等问题，保修方将负责修复。
2.3 房屋设施方面：如发现因设计、施工质量问题导致的门窗漏风、下水道堵塞等问题，保修方将负责修复。
三、保修责任3.1 保修方将在收到保修通知后，及时派遣专业人员对质量问题进行调查，并在72小时内提供修复方案。
3.2 保修方承诺在保修期内，对质量问题进行免费修复，并承担因修复过程中产生的人工、材料费用。
3.3 如果保修方未能在规定时间内修复质量问题，将按照双方协商的修复方案进行赔偿并承担延期造成的损失。
四、保修范围之外4.1 自然灾害导致的损失，如地震、火灾、洪水等，保修方不承担责任。
4.2 人为破坏或未经授权的改动导致的损失，保修方不承担责任。
4.3 房屋长期使用导致的自然老化问题，保修期外不在保修范围之内。
五、其他条款5.1 本保修书未尽事宜，双方应协商解决，如无法达成一致意见，则根据相关法律法规处理。
5.2 本保修书自双方签署之日起生效。
六、签署人保修方：_________________日期：__________用户：___________________日期：__________以上为建筑工程房屋质量保修书范文，双方应遵守以上规定，确保房屋质量问题得到及时有效的解决，维护双方的合法权益。
第2篇示例：建筑工程房屋质量保修书范文尊敬的业主：您好！感谢您选择我们的建筑工程为您提供居住环境。
为了保障您的权益，我们制定了以下的房屋质量保修书，希望对您有所帮助。
房屋建筑工程质量保修书
房屋建筑工程质量保修书一、背景本文档是一份房屋建筑工程质量保修书，旨在规定建筑工程质量保修的具体内容、期限和责任分担等事项。
根据相关法律法规和合同规定，建筑方承诺按照合同约定的质量要求进行修复和保修工作。
二、保修内容1.建筑方承诺在收到甲方通知后的7个工作日内，及时响应并派出专业人员进行现场勘察和评估；2.根据勘察和评估结果，建筑方将承担修复或更换损坏或有质量问题的部分，以确保建筑的正常使用；3.建筑方负责保修范围内的所有修理工作所需的材料和人力，并确保在合理的时间内完成修复工作；4.如因建筑方施工质量问题引起的其他设备或装修损坏，建筑方同样承担修复责任。
三、保修期限1.建筑方保修期限自交付使用之日起计算，为期1年；2.在保修期限内，建筑方将承担因建筑质量问题引起的维修、更换等责任；3.若甲方在保修期限内发现质量问题，建筑方将及时进行修复；4.若甲方延迟通知建筑方进行维修，超过保修期限，则建筑方有权不承担相应的责任。
四、责任分担1.若房屋质量问题由建筑方施工质量引起，建筑方将承担全部修理费用；2.若质量问题由甲方人为原因造成，建筑方不承担修理费用；3.若质量问题由第三方原因引起，如自然灾害等，责任由第三方承担；4.若质量问题无法确定责任归属，建筑方与甲方协商解决。
五、补充条款1.建筑方保证在保修期限内提供咨询和技术支持，以帮助甲方解决与建筑质量相关的问题；2.甲方在发现质量问题时，应及时书面通知建筑方，并提供相关证据以便进行后续处理；3.如因保修造成甲方损失的，建筑方将承担相应责任，但不包括由第三方造成的损失；4.本文档经建筑方与甲方双方签字盖章后生效，并具有法律效力。
六、签署甲方（盖章）：____________________ 甲方代表：______________________ 日期：_________________________建筑方（盖章）：____________________ 建筑方代表：______________________ 日期：_________________________以上是房屋建筑工程质量保修书的内容，双方应在签署前仔细阅读并确保内容的准确性和合法性。
四川省房屋建筑和市政基础设施工程质量保修书
保修内容:
保修完成情况:
建设单位(签字):
施工单位(签字):
年月日
保修内容:
保修完成情况:
建设单位(签字):
施工单位(签字):
年月日
保修内容:
保修完成情况:
建设单位(签字):
施工单位(签字):
年月日
保修内容:
保修完成情况:
建设单位(签字):
施工单位(签字):
年月日
联系电话
备注
说明:
１、房屋建筑工程质量保修,就是指对房屋建筑工程竣工验收后在保修期内出现得质量缺陷。予以修复、
２、质量缺陷,就是指房屋建筑工程得质量不符合工程建设强制性标准及合同得约定、
3、房屋建筑在保修范围与保修期限内出现质量缺陷,施工单位应当履行保修义务。
4、市政基础工程在保修范围与保修期限内出现质量缺陷,施工单位应当履行保修义务。
施工单位:(公章)
பைடு நூலகம்年月日
类别
序号
工程项目
保修期限
保修单位
市政基础设施
一
市政基础设施
年
房屋建筑
二
地基基础与主体结构
年
三
房屋防水工程、有防水要求得卫生间、房屋与外墙得渗漏
年
四
建筑装饰装修
年
五
建筑电气
年
六
建筑给水排水
年
供热与供冷系统
年采暖期、供冷期
七
通风与空调
年
八
电梯
年
九
合同约定得其它内容
年
施工单位地址
联系人
四川省
房屋建筑与市政基础设施工程
质 量 保 修书
四川省住房与城乡建设厅制
小区房屋建筑工程质量保修书(示范文本)
小区房屋建筑工程质量保修书(示范文本)尊敬的业主：您好！首先，感谢您对我们小区房屋建筑工程质量的关注和支持。
为了保障您的权益，我们特别编写了这份小区房屋建筑工程质量保修书，以示范文本的形式提供给您参考。
一、保修期限：根据国家相关法律法规的规定，本小区房屋建筑工程的质量保修期为5年，自您正式交付使用之日起计算。
二、保修范围：1. 主体结构：包括房屋的基础、墙体、屋面、楼板等主要承重结构。
在保修期内，如发现主体结构出现质量问题，我们将负责修复或更换。
2. 室内装修：包括门窗、地板、墙面、天花板、卫生间、厨房等室内装饰材料和设备。
在保修期内，如发现室内装修存在质量问题，我们将负责修复或更换。
3. 管道设施：包括给水、排水、供暖、燃气等管道设施。
在保修期内，如发现管道设施存在质量问题，我们将负责修复或更换。
4. 电气设备：包括照明、插座、开关等电气设备。
在保修期内，如发现电气设备存在质量问题，我们将负责修复或更换。
三、保修责任：1. 我们将严格按照国家相关法律法规和建筑工程质量标准进行施工，并保证施工过程中使用的材料符合国家相关标准。
2. 在保修期内，如您发现房屋建筑工程存在质量问题，请及时向我们提出申请，并提供相关证据和材料。
我们将在收到申请后的合理时间内进行核实，并根据实际情况进行修复或更换。
3. 在保修期内，如因我们施工不当导致的质量问题，我们将承担相应的修复或更换费用。
但如因您的使用不当或未经授权的改动导致的质量问题，我们将不承担责任。
4. 在保修期满后，如您仍有需要，我们将提供相应的维修服务，但维修费用将由您承担。
四、保修申请：1. 在保修期内，如您发现房屋建筑工程存在质量问题，请以书面形式向我们提出申请，详细描述问题，并附上相关证据和材料。
2. 我们将在收到申请后的7个工作日内进行核实，并与您联系，约定具体的维修时间和方式。
五、其他事项：1. 本小区房屋建筑工程质量保修书仅适用于小区内的业主，不得转让给非业主或他人。
四川房屋建筑和市政基础设施工程高质量保修书
施工单位（签字）：
年 月 日
保修容：
保修完成情况：
建设单位（签字）：
施工单位（签字）：
年 月 日
保修容：
保修完成情况：
建设单位（签字）：
施工单位（签字）：
年 月 日
保修容：
保修完成情况：
建设单位（签字）：
施工单位（签字）：
年 月 日
保修记录
保修容：
保修完成情况：
建设单位（签字）：
施工单位（签字）：
年 月 日
保修容：
保修完成情况：
建设单位（签字）：
施工单位（签字）：
年 月 日
保修容：
保修完成情况：
建设单位（签字）：
施工单位（签字）：
年 月 日
保修容：
保修完成情况：
建设单位（签字）：
施工单位（签字）：
年 月 日
保修记录
保修容：
保修完成情况：
类别
序号
工程项目
保修期限
保修单位
市政基础工程、房屋建筑、合同约定的其他容
一
市政基础工程
年
二
工程地基基础和主体结构
年
三
房屋防水工程、有防水要求的卫生间、
房屋和外墙面的防ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ漏
年
四
装饰、装修工程
年
五
电气工程、设备安装
年
六
工程给排水管道、设备安装
年
七
供热与供冷系统
个
采暖期、供冷期
八
通风与空调
年
九
电梯□ 自动扶梯 □
四川省
房屋建筑和市政基础设施工程
质 量 保 修 书
房屋建筑工程保修书
房屋建筑工程保修书尊敬的业主：您好！感谢您对我公司承建的房屋建筑工程的信任与支持。
为了确保您的权益和保障建筑质量，我公司郑重向您提供以下保修书：一、保修期限根据相关法律法规和合同约定，我公司承诺为您提供长期的房屋建筑工程质量保修服务。
具体保修期限自工程竣工验收之日起计算，分为两个阶段：1. 第一阶段：自工程竣工验收之日起，为期12个月。
2. 第二阶段：第一阶段保修期满后，继续提供为期6个月的保修服务。
二、保修范围在保修期内，我公司将为您提供以下工程质量保修服务：1. 基础层面保修：包括地基沉降、基础结构变形等问题。
2. 结构保修：包括房屋结构质量问题，如裂缝、变形等。
3. 功能设施保修：包括电气设备、供水设备、供暖设备等的正常运行。
4. 室内装修保修：包括墙体、地板、天花板等装修材料的开裂、脱落等问题。
三、保修义务1. 我公司将及时响应您的保修请求，并派遣专业的技术人员进行检修和维护。
2. 如果在保修期内发现属于保修范围内的问题，我公司将承担相应的修复费用。
3. 对于发现的问题，我们将坚持尽快解决，并确保质量问题得到有效修复。
4. 为了保障您的权益，我公司将定期进行巡检，并对房屋建筑工程进行维护和保养。
四、保修声明1. 若出现以下情况，我公司将不承担保修责任：a. 由于您未按照合同约定或我公司提供的操作说明进行维护和保养而造成的质量问题；b. 自然灾害、战争、恶劣天气等不可抗力因素导致的损坏；c. 非正常使用或滥用导致的损坏；d. 经过他人改造、装修或维修而导致的损坏。
2. 如果在保修期满后，我公司将不再承担进一步的保修责任，但仍提供优质的维修服务，费用另行协商。
五、保修书生效请您在阅读并确认保修书内容后，在保修书上签字并加盖公章，将其退回我公司，即可生效。
六、联系方式如您在保修期内需要维修或有任何疑问，请随时联系我们的客服中心：联系电话：XXX-XXXX-XXXX电子邮箱：*************尊敬的业主，我公司重视质量，注重信誉，在保修期内将为您提供优质的保修服务。
房屋建筑工程质量保修协议书8篇
房屋建筑工程质量保修协议书8篇篇1甲方（建设单位）：______________________乙方（施工单位）：______________________鉴于甲乙双方共同参与的房屋建筑工程，为确保工程质量及维修责任的明确，经双方友好协商，达成以下质量保修协议：一、协议目的本协议的签订旨在明确甲乙双方对房屋建筑工程的质量保修责任、范围、期限和具体措施，以保障工程质量安全及消费者的合法权益。
二、保修责任与范围1. 乙方对房屋建筑工程的质量承担保修责任，保修范围包括但不限于土建、电气、给排水、暖通、装饰等工程。
2. 乙方对由于设计缺陷、材料质量、施工质量等原因造成的工程质量问题承担保修责任。
对于因甲方原因导致的工程质量问题，乙方不承担保修责任。
三、保修期限本工程保修期限为两年。
自工程竣工验收合格之日起计算。
保修期满，如甲乙双方无其他约定，保修责任终止。
四、保修措施与要求1. 乙方在工程竣工验收合格后，应向甲方提供工程保修说明书，明确保修范围、期限及联系方式等。
2. 乙方应建立质量档案，记录工程质量状况和维修情况。
在保修期内，对属于乙方保修范围的质量问题应及时进行维修，不得拖延。
对于紧急抢修项目，乙方应在接到通知后立即组织人员维修。
3. 乙方在维修过程中应遵守国家相关法规和技术标准，确保维修质量。
对于因乙方维修不当造成的二次损失，乙方应承担相应责任。
4. 甲方应提供必要的支持和协助，为乙方维修工作提供便利条件。
对于因甲方原因导致工程无法按时维修的，乙方不承担相应责任。
五、违约责任及处理办法1. 乙方未按照本协议履行保修责任的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并支付违约金。
违约金的具体数额由双方根据实际情况协商确定。
2. 若因乙方违约给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
对于因质量问题导致的重大损失或严重影响房屋使用的，乙方应承担法律责任。
3. 若发生争议，甲乙双方应友好协商解决。
协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
房屋建筑工程质量保修书正规范本(通用版)
房屋建筑工程质量保修书一、保修主体信息•委托方名称：•承包方名称：•施工项目名称：•施工项目位置：•施工期限：•质保期限：二、保修原则1.委托方享有合理且合法的质量保修要求。
2.承包方承诺在质保期限内对施工项目的质量问题进行修复。
3.承包方将根据具体情况，合理、及时地响应委托方的保修要求。
4.委托方在质保期限内未提出修理要求或追究责任的，视为正常交付。
三、保修范围根据建筑工程质量保修条款的规定，保修范围包括但不限于项目：1.结构问题：–建筑物的承重构件出现不符合设计要求的裂缝或变形；–部分结构材料出现腐蚀、起砂、开裂等情况；–结构连接部位出现松动、脱离等问题。
2.水电问题：–管道漏水、水质不合格、流量不稳定等；–电线线路设计不合理、线路故障等。
3.室内装修问题：–墙面、地面瓷砖掉落、空鼓、渗水等；–窗户、门窗安装不牢固、开关不灵敏等。
四、保修责任1.对于由于承包方施工造成的问题，承包方将承担相应的保修责任，包括但不限于修理、更换材料等。
2.委托方须提供充分的证据证明问题是由承包方施工不当导致的，以便承包方能及时进行相应的处理。
3.若委托方要求进行保修工作，需提前书面通知承包方，承包方将根据具体情况合理安排人力和材料，并在合理时间内完成保修工作。
4.若保修范围超出承包方的控制范围，例如自然灾害等不可抗力因素导致的问题，承包方将与委托方协商解决方式。
五、保修期限本保修书规定的保修期限自委托方正式接受交付房屋建筑工程之日起计算，具体保修期限为 12 个月。
六、保修流程1.委托方在发现施工质量问题时，应立即书面通知承包方，并提供充分的证据以便承包方能够及时定位问题。
2.承包方收到委托方保修通知后，将立即组织相关人员进行现场勘察和评估。
3.在评估确认问题属于施工方责任后，承包方将提供解决方案并与委托方协商，确定具体的保修时间表。
4.承包方按照协商确定的时间表进行保修工作，保修期满后由委托方再次验收。
5.若委托方对保修结果有异议，应及时书面通知承包方，并提供相关证据。
建筑工程保修报告书
建筑工程保修报告书尊敬的业主：您好！根据合同约定，我方作为建筑工程承包商，负责完成您位于xxxx的建筑工程项目。
经过一段时间的施工和使用后，我们特此向您提交本建筑工程保修报告书，以汇报工程的保修情况并解决可能存在的问题。
一、保修范围根据合同约定，我方承诺为您提供以下保修服务：1. 基础设施保修：包括地基、地板、楼板、墙体等主体结构的保修；2. 水电设施保修：包括给水管道、排水管道、电缆等水电设备的保修；3. 室内装饰保修：包括门窗、瓷砖、地板、壁纸等室内装饰材料的保修；4. 设备设施保修：包括电梯、空调、暖气等设备设施的保修。
二、保修期限根据合同约定，我方承诺提供两年的保修服务，自工程竣工验收之日起计算。
在保修期内，如发现存在质量问题，请及时与我方联系。
超过保修期限后，我方将不再承担相应的保修责任。
三、保修细则1. 当出现质量问题时，请您及时与我方联系，并附上相应的问题描述和照片等证明材料。
2. 我方将根据问题的性质与严重程度进行评估，并确定相应的维修措施。
3. 维修期间，为保证施工质量和安全，请您配合我方的工作人员进行工作。
4. 若保修期内发现问题由非人为原因引起的，我方将免费提供相应的维修服务。
5. 若保修期内发现问题由于人为原因引起的，则视具体情况而定，维修费用将由您承担。
在此情况下，我方将提供报价并与您进行协商，以达成共识。
四、现有问题及解决方案经过仔细检查和用户反馈，我们在建筑工程中发现了一些问题，并已采取相应的措施进行处理。
具体问题及解决方案如下：1. 地基沉降问题：问题描述：部分区域地基出现沉降现象，导致楼体不平稳。
解决方案：我们将采取加固地基的措施，并通过调整建筑结构实现楼体的稳定。
2. 给排水管道堵塞问题：问题描述：一些区域的给排水管道出现堵塞现象，影响正常使用。
解决方案：我们将进行管道疏通和清洗，并加强对管道的检查和维护，以确保管道的畅通。
3. 门窗密封性问题：问题描述：部分门窗密封性能不佳，存在漏风、漏雨等问题。
市政工程质量保修书---高级版
市政工程质量保修书---高级版我们公司郑重承诺，自市政工程竣工之日起，提供以下质量保修服务，确保工程实施的质量和持久性。
本文档对我们双方的权益具有法律约束力，请双方认真阅读和遵守。
保修内容1. 建筑设施：我们将按照相关法律法规和工程设计要求，对市政工程所涉及的建筑设施提供质量保修服务。
此包括但不限于道路、人行道、桥梁、排水系统、给水系统等。
2. 环境保护：我们将确保市政工程不会对环境造成污染或破坏。
如发现对环境有潜在危害的问题，我们将及时采取纠正措施，并承担相应的责任。
3. 安全保障：我们将确保市政工程的建设过程和竣工后的使用过程中，符合安全要求。
如发现存在安全隐患或质量问题的情况，我们将积极配合解决，并承担相应的责任。
保修期限1. 建筑设施：建筑设施的保修期为竣工之日起的五年。
在此期间，如发现建筑设施存在质量问题，我们将无条件维修或更换。
2. 环境保护：对于环境保护方面的问题，我们将在市政工程竣工之日起的三年内承担相应的责任，并及时采取措施修复或弥补。
3. 安全保障：安全保障的责任期限为市政工程竣工之日起的三年。
在此期间，如发现存在安全隐患或质量问题，我们将立即采取措施解决，并承担相应的责任。
责任承担1. 建筑设施：在保修期内，如发现建筑设施存在质量问题，客户应及时通知我们，并提供相关证据。
我们将立即组织人员进行调查，并在合理时间内维修或更换有问题的建筑设施，所有费用由我们承担。
2. 环境保护：在保修期内，如发现市政工程对环境造成污染或破坏，客户应立即通知我们，并提供相关证据。
我们将积极配合对问题进行调查，并在合理时间内采取补救措施，所有费用由我们承担。
3. 安全保障：在保修期内，如发现存在安全隐患或质量问题，客户应立即通知我们，并采取相应的安全措施以避免进一步风险。
我们将立即组织人员进行调查，并在合理时间内解决问题，所有费用由我们承担。
其他事项1. 本保修书仅适用于涉及的市政工程项目，不包括非涉及市政工程的其他项目。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
房屋建筑和市政基础设施工程质量保修书
单位工程名称：______________________________ 发包人（名称）：______________________________ 承包人（名称）：______________________________
房屋建筑和市政基础设施工程质量保修书
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，参照《房屋建筑工程质和市政基础设施质量保修办法》，经协商一致，对
（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括：
1．本工程施工单位全部施工范围内的市政路基、路面、桥涵、排水、交通、绿化、照明工程以及双方约定的其他项目。
2．由施工质量引起的施工质量问题和由此引发的工程、设施的损坏。
具体保修的内容，双方约定如下：
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下:
1．基础设施工程的基础工程和主体结构工程，为设计规定的该工程的合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
3．供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
4．电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年；
5．其他项目保修期限约定如下：
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，建设单位可以委托他人修理。
2．发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质和市政基础设施质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案经发包人组织审核后由承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由建设单位组织验收。
四、保修费用
在工程保修范围和保修期限内发生的质量问题，由施工单位义务保修，并对造成的损失承担赔偿责任。
但因不可抗力或使用不当造成的质量缺陷，不属保修范围。
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：
本工程质量保修书，由施工合同发包人，承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限自订立时间起至保修期满。
发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（公章）：经办人：经办人：
地址：地址：
电话：电话：
年月日年月日。