建筑安装工程勘察合同书
建设工程合同11篇
建设工程合同11篇建设工程合同1甲方：乙方：经甲、乙双方共同协商，将龙泉1号商住楼及洛门福顺佳园1号住宅楼、3号住宅楼的铝合金门、窗加工制作安装承包给乙方张应红，商定条款如下，以资共同遵守。
一、承包范围：本工程图纸设计范围内的所有铝合金门、窗及阳台整体承包。
二、承包方式：采用包工包料带安装的方式。
三、结算价格：铝合金窗及阳台综合价175元╱m2，龙泉1号商住楼门面地弹门220元╱m2.要求型材为宏达牌，1mm厚，电泳香槟色。
四、付款方式：签订协议后，龙泉1号商住楼加工前甲方付乙方材料款3万元整(大写：叁万元整)；洛门福顺佳园1号楼加工前甲方付乙方材料款7万元整（大写：柒万元整）；3号楼加工前甲方付乙方材料款10万元整（大写：拾万元整）。
其余金额待所有工程完工结算。
五、双方的权利和义务1、甲方须按照双方约定支付乙方价款，如甲方未能按协议付款，影响到工程进度，一切责任由甲方负责承担。
2、乙方在施工过程中要服从管理，管好自身作业人员，如在材料款支付到位的前提下，未能赶上工程进度，一切责任由乙方负责承担。
六、特别约定：在签订此协议时，甲方将洛门福顺佳园3号住宅楼的二单元四层西户（401号）住宅房一套以每平方米2300.00元的价格出售给乙方使用，房款结算定为到该承包协议整个工程完工后，根据乙方门、窗工程款长退短补一次性结清。
七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日起生效，工完账清自行失效。
甲方:（签字）年月日乙方：(签字)年月日建设工程合同21.下列选项中，不是编制项目管理目标责任书依据的是()。
A.项目合同文件B.项目管理实施规划C.组织的管理制度D.组织的经营方针和目标2.下列有关建设工程施工风险因素，属于技术风险的是()。
A.工程所在地的水文地质条件B.施工管理人员的经验和能力C.事故的防范措施和计划D.工程施工方案的可靠性3.风险评估的工作是()。
A.分析存在哪些风险因素和风险事件B.制定管理方案，采取降低风险量的措施C.进行投保或担保D.进行风险衡量，确定风险量。
建筑安装工程承包合同书范本8篇
建筑安装工程承包合同书范本8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑安装工程事宜，经友好协商，达成如下合同：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：包括土建、电气、给排水、暖通等安装工程。
二、合同工期1. 开工日期：自本合同签订之日起计算。
2. 竣工日期：按照双方约定的工期完成。
三、承包方式及范围1. 承包方式：乙方采用包工包料的方式承包本工程。
2. 承包范围：根据甲方提供的施工图纸及设计变更，完成本工程的所有建筑安装工作。
四、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币________元（大写：________元整）。
该合同总价已包括乙方完成本工程所需的全部费用。
2. 支付方式：甲方按工程进度支付乙方工程款。
具体支付节点和比例双方另行约定。
五、工程质量及验收1. 乙方应严格按照施工图纸、技术规范和操作程序进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。
3. 工程质量如不符合合同约定或国家相关标准的，乙方应负责无偿修理并承担由此造成的损失。
六、工程安全1. 乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工过程中的安全。
2. 若因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
七、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付合同总价千分之____的违约金。
2. 乙方若未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价千分之____的违约金。
3. 若因一方违约导致合同无法继续履行的，守约方有权解除合同，并要求违约方承担由此造成的损失。
八、其他约定事项1. 本工程涉及的图纸、技术规范和变更等文件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
建设工程设计合同范本7篇
建设工程设计合同范本7篇建设工程设计合同范本7篇建设工程勘察设计合同是指委托方与承包方为完成特定的勘察设计任务，明确相互权利义务关系而订立的合同。
建设单位称为委托方；勘察设计单位称为承包方。
以下小编在这给大家整理了一些建设工程设计合同范本，希望对大家有帮助！建设工程设计合同范本（篇1）工程设计是指对工程项目的建设提供有技术依据的设计文件和图纸的整个活动过程，是建设项目生命期中的重要环节 ,是建设项目进行整体规划、体现具体实施意图的重要过程 ,是科学技术转化为生产力的纽带 ,是处理技术与经济关系的关键性环节 ,是确定与控制工程造价的`重点阶段。
民用建设工程设计合同工程名称：___________工程地点：___________合同编号：___________设计证书等级：_________签订日期：___________发包人：________________________设计人：________________________发包人委托设计人承担_________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容：名称：________________________; 规模：__________________________; 阶段：________________________; 投资：__________________________; 设计费 :______________________; 序号：__________________________; 分项目名称：__________________; 建设规模：______________________; 设计阶段及内容：______________; 估算总投资：____________________; 费率%：______________________; 估算设计费：____________________; 层数：________________________; 建筑面积：______________________; 方案初步设计：________________; 施工图(万元)：_________________; 第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：序号：________________________; 资料及文件名称：________________; 份数：________________________; 提交日期：______________________; 有关事宜：____________________;第四条设计人应向发包人音乐会的设计资料及文件：序号：________________________; 资料及文件名称：________________; 份数：________________________; 提交日期：______________________; 有关事宜：____________________;第五条本合同设计收费估算为 ___元人民币。
工程勘察合同范本13篇
工程勘察合同范本13篇工程勘察合同范本1建设单位：合同编号：工程名称：工程地点：保密程度：二００________年_____月______日订建筑安装工程勘察合同订立合同双方：建设单位：___________________，以下简称甲方；勘察单位：_____________________勘察院，以下简称乙方。
为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
一、工程地点及建设性质_______________________________________________________ ___________________________________。
二、甲方的义务１．签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
２．在签订合同时，甲方必须向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图。
３．甲方必须在一九______年_______月_______日以前做好现场勘察工作的水、电供应，平整道路，清理现场，准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。
４．甲方必须在一九_______年_______月__________日乙方进入现场前，办好征地，拆迁，砍树，采青苗等项目的赔偿手续。
５．甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。
乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所，饭店，费用由甲方负担。
甲方人员的集体福利设施（如浴室，理发，医疗等）应为乙方人员提供方便。
勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负担）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。
建筑工程勘察委托协议书(通用4篇)
建筑工程勘察委托协议书（通用4篇）建筑工程勘察托付协议书（通用4篇）建筑工程勘察托付协议书篇1项目名称：_________项目建设地点：_________合同编号：_________托付方(甲方)：_________承接方(乙方)：_________甲方托付乙方进行_________勘察任务。
依据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合该工程的详细状况，为明确责任，协作协作，搞好该工程勘察工作，经双方协商全都，就本工程_________勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。
第一条工程勘察范围1.1本工程项目勘察托付文号、日期_________。
1.2工程建设地点_________。
1.3技术要求_________。
其次条甲方按时向乙方供应下列文件资料：一、提交工程项目批准文件(复印件)以及施工或勘察许可文件二、提交工程项目的坐标与标高资料三、提交技术托付书及已有的技术资料和图件第三条乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果：3.1勘察成果规定提交四份，超过四份另行计费。
3.2工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特别状况(设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方缘由造成的停工等)时，工期顺延。
第四条取费标准及拨付方法4.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。
国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。
4.2本工程勘察费估算为_________元，合同生效后_________天内，甲方向乙方预付估算勘察费的30%作为定金(本合同履行后，定金抵作勘察费);工程勘察验收、交付成果后15天内，结清全部费用。
4.3双方托付银行代付、代收有关费用。
第五条双方责任5.1甲方5.1.1甲方托付任务时，必需向乙方明确技术要求和勘察阶段，按时供应已有技术资料(包括地下管线、地下构筑物的资料)，并能满意乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。
若因地下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危及人身安全时，其责任由甲方负责。
工程安装合同范本标准版（通用6篇）
工程安装合同标准版工程安装合同范本标准版（通用6篇）随着法律知识的普及，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。
那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编为大家整理的工程安装合同范本标准版（通用6篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
工程安装合同标准版1于_________年_________月_________日，_________(简称甲方)与_________(简称乙方)，签订安装_________的项目合同。
1、安装工程名称：_________。
2、工程地点：甲方_________港口。
3、工程范围：本合同所附图纸及估价单。
4、完工期限：本安装工程将配合甲方_________在甲方港口建造工程完工后_________天内，完成安装工程，其中包括_________试验运行。
5、安装工程总价格：_________美元整。
6、安装工程付款进度：第一期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整。
第二期：甲方在_________港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整；第三期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整。
第四期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_________美元整；第五期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整；第六期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_________美元整。
7、违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即_________美元整。
8、增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。
若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。
若甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。
桩基探溶检测规定合同
建设工程勘察合同项目名称：施工探溶项目建设地点：合同编号：委托方：承接方：签订日期：桩基施工探溶合同委托方: （以下简称甲方）承接方: （以下简称乙方）甲方委托乙方进行施工探溶勘察任务。
根据《中华人民共和国合同法》等有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程拉探溶勘察工作，经双方协商一致，就本工程施工探溶勘察工作签订本合同，共同遵守。
一、工程探溶勘察范围1.1工程地点:1.2工程承包范围: 所有桩基施工探溶二、质量标准2.1 符合《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）(2009 年版)等有关规范（程）；2.2 符合设计院提供的施工图设计《桩基平面布置图》中的规范要求等。
2.3勘探深度要求2.3.1探溶勘察旋挖桩：应满足旋挖桩的设计规范要求及地质勘探规范要求，探溶勘察人工挖孔桩：应满足人工挖孔桩的设计规范要求及地质勘探规范要求。
2.3.2下探深度旋挖桩从整板岩层下探5米，人工挖孔桩从成孔的桩底往下探5米。
不足5米为不合格，不予结算，超过5米的按5米计算（遇溶洞、破碎层除外）。
在探溶过程中若遇到溶洞或破碎层时，则需穿过该地层后再往下探5米，直至满足设计规范要求时为止。
2.4探溶勘察点位以设计院桩基平面布置图和甲方工程部指定点位为准，每个点勘探前必须经甲方现场核定同意，未经核定同意的不予结算。
2.5探溶钻孔垂直度必须符合规范，满足桩基设计要求，若偏离大于规范要求必须重新钻探，因钻孔质量达不到探溶规范要求而造成的损失由乙方负全部责任。
2.5甲方按时向乙方提供下列文件资料：2.5 乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果：2.6 勘察成果规定提交纸质文档陆份，超过陆份另行计取工本费，电子文档一份。
三、勘探工期3.1本项目分施工阶段进行探溶，根据设计图纸和甲方要求分批次进行探溶，以单栋为一批次，总工期从进场开始至向甲方交付最后一批具备探溶条件的桩基后3天为止。
3.2乙方在接到甲方每批次的探溶通知后的小时内应向甲方提交文字探溶结果，7天内提交合格的探溶报告。
安装工程合同范本6篇
安装工程合同范本6篇安装工程合同范本 (1) 甲方：乙方：根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
一、工程概况：1.工程名称;2.工程地点 ;3.工程范围和内容：(各单项工程详见工程项目一览表)4.工程保修期：工程验收交付使用起一年二、工程期限1.本工程合同总工期为天(日历天从开工之日算起)。
2.本工程开工日期___年__月__日，竣工日期___年__月__日。
三、施工方案(一)前期准备阶段组织工程技术人员和施工员对现场进行仔细勘查，做好工程施工技术方案，研究解决办法，进行现场测量和定点。
(二)施工阶段1、基坑开挖：基坑开挖应严格按照定点位置施工，采用人工开挖方法。
2、基础制作：混凝土基础采用C20商砼浇筑，浇注时应用震动棒振实，浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。
顶部位置应严格控制基础平面标高。
3、路灯安装施工：在所有基础工作完工之后，可进入灯具安装工作阶段。
灯具的安装必须由持证的专业电工安装，保质保量的完成灯具安装任务。
4、配电箱安装：配电箱落地安装，安装地点不应有对设备导体和绝缘有严重影响的气体、蒸汽或其它化学腐蚀物品。
5、接地装置安装：在每座灯杆处打一根1.5米长接地角钢，，型号为L50×50×5×1500。
用φ16镀锌圆钢将每根垂直接地极可靠连接。
配电箱金属框架应有良好的接地。
6、工程验收，双方工程监理对此工程进行验收测试。
四、项目部组织机构及职责1、项目经理部：工程进行全面管理，具体负责实施本项工程，现场控制工程进度，协调解决质量、造价、安全生产、文明施工、机械调度、材料、劳动力等问题。
2、技术资料组：解决技术质量问题，协助项目经理做好工程施工。
3、质检组：质量自检，协助监理进行质检以及收集整理质量保证资料。
4、基础施工队：负责管路、基础施工任务。
5、电气施工队：负责路灯安装及调试施工任务。
建设工程设计合同范本通用15篇
建设工程设计合同范本通用15篇建设工程设计合同范本1委托方（甲方）：_________代表人：_________设计人（乙方）：_________设计证书等级：_________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方就____________项目的设计、施工就行磋商，为明确双方职责，避免合同履行中发生不必要的纠纷，结合本工程的具体情况，双方特签订如下协议，共同履行。
一、项目概况1、工程名称：2、工程3、承包范围：4、承包方式：风险提示：设计费合同当事人在确定设计费时，应遵循以下原则：首先，设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的，应尊重双方当事人的选择。
工程设计收费标准及相关统一定额并非强制性规范，而是发包人与设计人之间协商约；其次，在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一致的情况下，可以根据《工程设计收费标准》确定设计费，避免因无约定或者约定不明的情况下造成不必要纠纷。
二、合同价款及支付方法1、本工程的总工程款预计为____________元，其中设计收费按照国家和工程所在地市场中较高的收费标准执行。
经甲乙双方商定设计收费为____________元/平方米，估算总设计费____________元。
2、付款方式风险提示：定金定金兼有成约定金和解约定金的性质，如果当事人双方同意对定金额度进行修改，该数额不能超过总设计费的20%，超过20%的部分只能作为预付款，而不具有定金的效力。
当事人不完全履行合同时，可按比例适用定金罚则。
在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的，应当按照未履行部分所占约定内容的比例，适用定金罚则。
只不过在实践中，当事人往往没有注意到这一点，在仲裁或诉讼时也就未提出相应的请求，造成自己的权利未得到全面保护，如果您对这部分还有疑问，您也可以在签合同之前咨询专业的律师。
（1）合同签订之时，甲方应付总工程款的_______%作为定金。
（结算时，定金折算为工程款）（2）乙方到施工现场完成测量时，甲方应支付工程款的_______%作为进度款。
建设工程监理合同范本三篇
建设工程监理合同范本三篇建设工程监理合同1为规范企业管理，增强竞争意识，工程实行承包施工。
甲、乙双方以树立“金洲杯的质量目标及创建市级安全文明工地的安全目标”从严从精为管理前提，据此双方依据现行的相关法律规定，经协商一致签订本合同。
一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围：见附补充说明。
四、施工日期：建设工程监理合同2____(以下简称“业主”)与_____(以下简称监理单位)经过双方协商一致，签订本合同。
1.业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：工程名称;工程地点;工程规模;总投资;监理范围。
2.本合同中的措词和用语及所属的监理合同条件及有关附件同义。
3.下列文件均为本合同的组成部分：(1)监理委托函或中标函;(2)工程建设监理合同标准条件;(3)工程建设监理合同专用条件;(4)在实施过程中共同签署的补充与修正文件以及双方确认的往来信函、传真，邮子邮件等。
4.监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。
5.业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。
支付方式见工程建设监理合同的专用条件。
本合同的监理业务自____年__月__日开始实施，至____年__月__日完成。
本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。
副本____份，各执___份。
业主：(签章)________ 监理单位：(签章)_____法定代表人：(签章)_____ 法定代表人：(签章)____地址：____________ 地址：___________开户银行：__________ 开户银行：_________账号：____________ 账号：___________邮编：____________ 邮编：___________电话：____________ 电话：___________ ____年__月__日签于___ ____年__月__日签于_建设工程监理合同3住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人(全称)：监理人(全称)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
建筑安装工程所需资料
建筑安装工程所需资料工程准备阶段文件一、立项文件1、项目建议书2、项目建议书审批意见及前期工作通知书3、可行性研究报告及附件4、可行性研究报告审批意见5、关于立项有关的会议纪要、领导讲话6、专家建议文件7、调查资料及项目评估研究材料二、建设用地、征地、拆迁文件1、选址申请及选址规划意见通知书2、用地申请报告及县级以上人民政府城乡建设用地批准书3、拆迁安置意见、协议、方案等4、建设用地规划许可证及其附件5、划拨建设用地文件6、国有土地使用证三、勘察、测绘、设计文件1、工程地质勘察报告2、水文地质勘察报告、自然条件、地震调查3、建设用地钉桩通知单（书）4、地形测量和拔地测量成果报告5、申报的规划设计条件和规划设计条件通知书6、审定设计方案通知书及审查意见7、有关行政主管部门（人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、保密、河湖、教育、白蚁防治、卫生等）批准文件或取得的有关协议。
8、政府有关部门对施工图设计文件的审批意见四、招投标文件1、勘察设计承包合同2、施工承包合同3、监理委托合同五、开工审批文件1、建设项目列入年度计划的申报文件2、建设项目列入年度的批复文件或年度计划项目表3、建设工程规划许可证及其附件4、建设工程施工许可证5、投资许可证、审计证明、缴纳绿化建设费等证明6、工程质量监督手续六、建设、施工、监理机构及负责人工程项目管理机构（项目经理部）及负责人名单工程项目监理机构（项目监理部）及负责人名单工程项目施工管理机构（施工项目经理部）及负责人名单监理文件1、监理规划监理规划监理实施细则2、监理月报中的有关质量问题3、监理会议纪要中的有关质量问题4、进度控制工程开工/复工审批表工程开工/复工暂停令5、质量控制不合格项目通知质量事故报告及处理意见6、造价控制工程竣工决算审核意见书7、合同与其他事项管理工程延期报告及审批合同争议、违约报告及处理意见合同变更材料8、监理工作总结工程竣工总结质量评价意见报告施工文件一、建筑安装工程（一）土建（建筑与结构）工程1、施工技术准备文件图纸会审记录2、施工现场准备控制网设置资料工程定位测量资料基槽开挖线测量资料3、地基处理记录地基钎探记录和钎探平面布点图验槽记录和地基处理记录桩基施工记录试桩记录桩基检测报告4、工程图纸变更记录设计会议会审记录设计变更记录工程洽商记录5、施工材料预制构件质量证明文件及复试试验报告砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料试验汇总表砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料出厂证明文件砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、轻集料、焊条、沥青复试试验报告预制构件（钢、混凝土）出厂合格证、试验记录6、施工试验记录土壤（素土、灰土）干密度试验报告土壤（素土、灰土）击实试验报告砂浆（试块）抗压强度试验报告混凝土（试块）抗压强度试验报告混凝土抗渗试验报告商品混凝土出厂合格证、复试报告钢筋接头（焊接）试验报告土壤、砂浆、混凝土、钢筋连接、混凝土抗渗试验报告汇总表7、隐蔽工程检查记录基础和主体结构钢筋工程钢结构工程防水工程高程控制8、施工记录工程定位测量检查记录沉降观测记录现场施工预应力记录工程峻工测量新型建筑材料施工新技术9、工程质量事故处理记录10、工程质量检验记录基础、主体工程验收记录幕墙工程验收记录分部（子分部）工程质量验收记录（二）电气、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气、建筑智能化、电梯工程1、图纸变更记录图纸会审设计变更工程洽商2、设备、产品质量检查、安装记录设备、产品质量合格证、质量保证书设备安装记录设备试运行记录设备明细表3、预检记录4、隐蔽工程检查记录5、施工试验记录电气接地电阻、绝缘电阻、综合布线、有线电视末端等测试记录楼宇自控、监视、安装、视听、电话等系统调试记录变配电设备安装、检查、通电、满负荷测试记录给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等管道强度、严密性、灌水、通风、吹洗、漏风、试压、通球、阀门等试验记录电梯照明、动力、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等系统调试、试运行记录电梯接地电阻、绝缘电阻测试记录；空载、半载、满载、超载试运行记录；平衡、运速、噪声调整试验报告6、质量事故处理记录7、工程质量检验记录分部（子分部）工程质验收记录（三）室外工程1、室外安装（给水、雨水、污水、热力、燃气、电讯、电力、照明、电视、消防等）施工文件2、室外建筑环境（建筑小品、水景、道路、园林绿化等）施工文件竣工图一、建筑安装工程竣工图（一）综合竣工图1、综合图总平面布置图（包括建筑、建筑小品、水景、照明、道路、绿化等）竖向布置图室外给水、排水、热力、燃气等管网综合图电气（包括电力、电讯、电视系统等）综合图设计总说明书2、室外专业图室外给水室外雨水室外污水室外热力室外燃气室外电讯室外电力室外电视室外建筑小品室外消防室外照明室外水景室外道路室外绿化（二）专业竣工图1、建筑竣工图2、结构竣工图3、装修（装饰）工程竣工图4、电气工程（智能化工程）竣工图5、给排水工程（消防工程）竣工图6、采暖通风空调工程竣工图7、燃气工程竣工图竣工验收文件一、工程竣工总结工程概况表工程竣工总结二、竣工验收记录（一）建筑安装工程1、单位（子单位）工程质量验收记录2、竣工验收证明书3、竣工验收报告4、竣工验收备案表（包括各专项验收认可文件）5、工程质量保修书三、财务文件1、决算文件2、交付使用财产总表和财产明细表四、声像、缩微、电子档案1、声像档案工程照片录音、录像材料2、缩微品3、电子档案光盘磁盘。
工程安装服务合同
工程安装服务合同工程安装服务合同范本（精选8篇）现今很多公民的维权意识在不断增强，能够利用到合同的场合越来越多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。
那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是店铺精心整理的工程安装服务合同范本（精选8篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
工程安装服务合同1甲方：_________（以下简称_________）乙方：_________一、工程名称：_________二、工程地点：_________三、承包形式：包工包料四、工程内容：_________五、工程造价本工程合同预算价为_________元。
双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。
待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。
六、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。
八、安全质量措施费，250kYA及以下为伍百元，315kVA及以上为壹仟元，1000kVA及以上为_________（大写）元。
变压器油化试验费每台_________（大写）元。
设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/KVA计取（编入决算书）。
建设工程合同(通用15篇)
建设工程合同(通用15篇)建设工程合同1甲方(委托人)：___________________________乙方(居间人)：___________________________甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国民法典》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就____________省_____________________工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。
甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。
乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金壹百万元。
3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。
否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。
4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。
否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。
5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
6、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。
建设工程设计合同示范文本(6篇)
建设工程设计合同示范文本建设单位（甲方）：_____地址：_____邮码_____电话_____法定代表人：_____职务_____设计单位（乙方）：_____地址：_____邮码_____电话_____法定代表人：_____职务_____为了明确责任，分工协作，共同完成建设项目的设计任务，根据_____批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条甲方委托乙方承担_____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在_____。
第二条甲方的义务1.甲方应在____年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。
甲方在____年____月____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
第三条乙方的义务1.乙方必须在____年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件;在____年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件;在____年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。
第四章 工程建设勘察设计合同第五章 工程建设监理合同第六章 工程建设施工合同的主要内容
6.工程竣工 6.工程竣工
1) 承包人应按期竣工 2) 发包人要求提前竣工
施工合同的进度控制
6.2.4 质量与检验
Quality and inspection / verification
1.工程质量等级 1.工程质量等级 2.检验与返工 2.检验与返工 3.工程验收 3.工程验收 1) 中间验收和隐蔽工程验收 2) 重新检验 3) 工程试车 4) 竣工验收 5) 工程保修 施工合同的质量控制
CHARPTER SIX: MAIN CONTENTS OF CONSTRUCTION CONTRACT
要点 (Focus)
(1)了解施工合同的概念特点 (2)熟悉施工合同的主要内容 (3)掌握施工合同的应用方法
建设工程的主要合同
设计方
发包 承包
发包商
委托 受托 发包 承包
无合同关系
监理方
承包商
发包 分承包 承包
5.2.1 总则性条款 5.2.2 委托人的权利和义务 5.2.3 监理的权利和义务 5.2.4 合同变更 5.2.5 违约责任与索赔 5.2.6 解决合同争议的方法
设计方
发包 承包
发包商
委托 受托 发包 承包
无合同关系
监理方
承包商
发包 分承包 承包
监理和被监理
建设工程合同各参与方关系
分包商
本章结论
6.2.5 安全施工
Safety construction
1.安全施工与检查 1.安全施工与检查 2.安全防护 2.安全防护 3.事故处理 3.事故处理
施工合同的安全管理
6.2.6 合同价款与支付
Contract price and payment
1.施工合同价款及调整 1.施工合同价款及调整
工程合同书(15篇)
工程合同书(15篇)工程合同书1甲方：乙方：按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《建设工程施工合同》的原则，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议。
一、工程概况1、工程名称：赵乃迁宿舍楼工程地点：豫南居委会建设面积：约3000平方米（按实计算）工程结构：混合结构承包范围：土建、水电部分承包方式：包工包料2、开竣工日期本工程于年月日开工，于年月日前（个晴天）全部竣工。
二、工程造价：每平方880元。
三、双方责任1、图纸，甲方在开工前向乙主提供完好的施工图纸，含水、电、卫、地质勘探资料。
2、双方驻工地代表、甲方代表处理属于甲方的日常工作，检查监督工程量及处理一切民事纠纷。
乙方代表负责属于乙方的日常工作，双方紧密合作，搞好文明施工。
3、因甲方手续、界址、四邻纠纷等问题而造成乙方停工的.，甲方承担乙方经济损失50万元。
四、甲方工作协调和处理工程所在地居民的矛盾，开工前3日做好施工现场的“三通一平”工作（即电通、水通、路通、场地平整，将水准点座标制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。
组织乙方和设计单位进行图纸会审，设计交底，保证在月日前主道路铺设好）。
五、安全质量管理乙方在施工过程中，坚持“百年大计，质量第一”的方针，在施工过程中，如发生一切安全质量事故，由乙方全权负责处理，与甲方无关。
六、楼房出售1、付款方式。
主体结束付总价20%，如出售达30%，一次性结清本工程的全部工程款。
2、甲方如不能按期付给乙方工程款，则新建楼房由乙方负责出售，出售价按一层每平方20__元，二、三屋子每平方米1160米，四层每平方900元，五层每平方米800元。
甲方保证不收售楼款，乙方全部工程款收回后，楼房由甲方负责出售。
七、未尽事宜双方协商解决。
八、违约责任如有一方违约，罚款30万元。
九、本协议一式叁份，双方签字后生效。
甲方：见证人：乙方：年日月工程合同书2发包方（甲方）：承包方（乙方）：甲、乙双方经友好洽商和协商，甲方决定将居室装潢发包给乙方。
工程勘探合同要交印花税么
工程勘探合同要交印花税么
我们需要了解什么是印花税。
印花税是一种行为税，是对特定文件、证书和票据等书面形
式的交易行为征收的一种税收。
在我国，印花税是由《中华人民共和国印花税暂行条例》
规定的。
我们来看一下工程勘探合同是否需要缴纳印花税。
根据《中华人民共和国印花税暂行条例》的规定，需要缴纳印花税的合同主要包括购销合同、加工承揽合同、建设工程勘察设计合同、建筑安装工程承包合同、财产租赁合同、货物运输合同、仓储保管合同、借款合同、
财产保险合同、技术合同、财产赠与合同等。
从这个规定中，我们可以看到，工程勘探合
同并不在这个列表中。
这并不意味着工程勘探合同就不需要缴纳印花税。
因为在实际的税务操作中，税务机关往
往会根据合同的性质和内容来判断是否需要缴纳印花税。
如果工程勘探合同的内容涉及到
了上述需要缴纳印花税的合同类型，那么就可能需要缴纳印花税。
例如，如果工程勘探合同中包含了对工程的设计、施工等内容，那么这份合同就可能被视
为建设工程勘察设计合同或者建筑安装工程承包合同，从而需要缴纳印花税。
反之，如果
工程勘探合同只是单纯的勘探活动，没有涉及到其他需要缴纳印花税的合同类型，那么就
可能不需要缴纳印花税。
工程勘探合同是否需要缴纳印花税，需要根据合同的具体内容来判断。
因此，建议在签订
合同时，最好能够咨询专业的税务人员或者律师，以确保合同的合规性。
需要注意的是，印花税的缴纳并不是一次性的。
根据《中华人民共和国印花税暂行条例》
的规定，印花税的缴纳应当在合同签订后的15日内完成。
逾期未缴纳的，将会被处以罚款。
贵州省建筑工程施工合同范本
贵州省建筑工程施工合同范本引导语：施工合同即建筑安装工程承包合同，签订的主要目的是为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务。
下面是小编为你带来的贵州省建筑工程施工合同范本，希望对你有所帮助。
贵州省建筑工程施工合同范本（一）发包方(甲方)：承包方(乙方)：按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.4承包方式：1.5工期：本工程自年月日至年月日1.5工程质量：1.6合同价款(人民币大写)：第2条甲方工作2.1 开工前天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明份，并向乙方进行技术交底。
提供施工所需的场地(即“承包范围”)清除施工场地内一切影响乙方施工的障碍，如甲方因未能做到以上要求，而导致延误工期，工期顺延。
2.2向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设施，并说明注意事项。
第3条乙方工程3.1开工前天，向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并与甲方进行现场交底。
(或参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底)。
第4条关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
第5条关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
第6条关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采用第种。
A、固定价格B、可调价格(按国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算)第7条关于材料供应的约定7.1本工程乙方负责采购供应的材料、设备(见附表)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。
由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
建筑安装工程勘察合同书
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
建设单位______________________________合同编号
______________________________工程名称______________________________工程地点______________________________保密程度
______________________________________年_____月______日订建筑安装工程勘察合同订立合同双方建设单位___________________，以下简称甲方勘察单位_____________勘察院，以下简称乙方为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
一、工程地点及建设性质___________________________________二、甲方的义务1签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
2在签订合同时，甲方必须向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图。
3甲方必须在______年_______月_______日以前做好现场勘察工作的水、电供应，平整道路，清理现场，准备材料等工作所需材料由乙方踏勘后提出明细表。
4甲方必须在_______年_______月__________日乙方进入现场前，办好征地，拆迁，砍树，采青苗等项目的赔偿手续。
5甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。
乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所，饭店，费用由甲方负担。
甲方人员的集体福利设施如浴室，理发，医疗等应为乙方人员提供方便。
勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由甲方供给费用由乙方负担;生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。
6乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输费和劳务费均由甲方负担。
三、乙方的义务乙方应于________年_______月_______日进入现场勘察，_____年______月_______日提交全部勘察资料，提交测量透明图________份，提交工程地质报告书一式_________份如甲方需要加印，加晒图纸资料，另外收费。
乙方如因气候或甲方原因影响现场施工三天以上，工期可顺延。
四、定金及勘察收费标准及拨付办法1本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费，总价预计为____________元。
自本勘察合同生效后________日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30的定金;勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的30;全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方极取资料后__________日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。
勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。
2属于特殊工程如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特别重大，紧急，有特殊要求的工程，特别小的工程等的收费办法，原则上按勘测工程总技加收20—40的勘察费。
五、甲方违约责任1如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工，停工，窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延;因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。
2甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金。
六、乙方的违约责任1乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。
乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
2由于乙方的责任延迟提供资料，时间达_______天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价______‰的违约金。
七、纠纷的处理本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。
协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
八、其它本合同自__________年________月________日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。
本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。
补充协定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式__________份，送计委，建委，建行……各留存一份。
建设单位甲方__________公章代表人__________________盖章联系人
__________________________通讯处__________________________电话或电报______________________开户银行________________________帐号
____________________________勘察单位乙方________公章代表人
__________________盖章联系人__________________________通讯处
__________________________电话或电报______________________开户银行
________________________帐号________________________________________年________月______日订。