建设监理综合试题及答案

建设监理综合练习（1）一、单项选择题1．建设工程监理的实施需要（）委托和授权。

A．政府部门B．总承包单位C．项目业主D．监理单位2．建设工程监理是由（）开展的一种监督管理活动。

A．施工单位B．总承包单位C．项目业主D．监理单位3．科学的建设工程管理体制，要求监理活动具有一定的（）A．服务性B．公正性C．独立性D．科学性4．人员培训、物质准备等方面工作属于下列哪个阶段的工作（）项目设计B．建设准备C．施工和动用前准备D．竣工验收5．报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术或工程经济专业中级职务的人员，任职期限必须满（）A．1年B．2年C．3年D．5年6．下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是（）A．不在政府部门和施工．材料和设备的生产供应等单位兼职B．不以个人名义承揽监理业务C．坚持独立自主的开展工作D．同时在两个监理单位注册和从事监理活动7．直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲（）A．只有一个顶头上司的一元化领导B．有多个顶头上司的多元化领导C．只有一个顶头上司的多元化领导D．有多个顶头上司的一元化领导8．保证是指（）约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为保证人和债务人B．保证人和债权人C．债务人和债权人D．保证人和公证人9．下列关于监理合同生效、变更、终止说法不正确的是（）A．监理合同自签字之日起生效B．监理合同双方，任何一方申请并经双方书面同意时，可对合同进行变更C．变更或解除合同的通知或协议可以采取口头的形式，协议未达成之前，原合同仍然有效D．暂停监理业务期限超过半年时，乙方可向甲方发出终止合同的通知10．下列哪项不符合工程师批准承包人工期顺延条件的是（）A．发包人不能按专用条款的约定提供开工条件B．设计变更和工程量增加C．一周内非承包方原因停水、停电、停气造成停工累计超过八小时D．承包人实际进度与计划进度不符时，经工程师确认执行修改后进度计划，不能按期完工11．实现建设监理三大控制的重点，建设项目的核心，决定工程成败的关键是（）A．工程建设质量控制B．工程建设投资控制C．工程建设进度控制D．工程建设合同控制12．对水泥材料的质量控制，就是检验水泥（）A．凝结时间指标B．细度指标C．稠度指标D．是否符合质量标准13．合理的质量是指（）A．在满足业主所需功能和使用价值的前提下，所付出的费用最少B．在一定投资限额下，能达到业主所需要的最佳功能和质量水平C．在一定进度内，达到业主所需要的质量水平D．工程质量竣工后，验收合格14．下列关于建设工程投资相关叙述不正确的一项是（）建设工程项目总投资是指进行某项工程建设花费的全部费用生产性项目总投资包括建设投资和铺底流动资金的一次性费用总和建设投资不包含设备工器具购置费和建筑安装工程费建设工程投资可分为静态投资和动态投资两种15．一个建设工程项目，耗资最大的阶段是（）A．设计阶段B．建设项目发包阶段C．施工阶段D．项目竣工验收阶段16．可行性研究的核心是（）A．市场需求B．技术方案C．建设条件D．经济评价17．影响建设工程项目进度最大的干扰因素是（）A．人为因素B．技术因素C．设备与构配件因素D．水文地质与气象因素18．对于关键线路说法正确的一项是（）A．网络计划中的关键线路只有一条B．关键线路中不可能经过虚工作C．关键线路上的工作不必完全是关键工作D．单代号网络计划中关键线路上相邻两关键工作之间的时间间隔为零19．关于对网络计划优化说法不正确的一项是（）A．工期优化是压缩计算工期以达到要求工期目标，或在一定约束条件下使工期最短的过程B．工期优化一般通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标C．在优化过程中，可以将关键工作压缩成非关键工作D．在优化工程中，出现多条关键线路，必须将各条关键线路持续时间压缩同一数值20．信息的时效性是指（）A．合同时间内可用的信息B．现场提供的信息C．预定时间内可用的信息D．在有效时间内可用的信息二、多项选择题1．在实施建设工程监理的工程项目中，监理单位应当成为（）。

A．委托方的全权代表B．业主与承建商合同纠纷的仲裁人C．公正地维护业主合法权益的一方D．竭诚为业主提供技术服务的一方E．公正地维护社会公众利益的一方2．监理工程师不得在（）兼职。

A．政府机关B．施工单位C．设备制造单位D．材料供应单位E．设计单位3．组织构成因素包括（）。

A．合理的组织联系B．合理的管理跨度C．合理的管理层次D．合理确定职能E．合理划分部门4．监理目标控制的前提工作是（）。

A．目标规划和计划B．落实好控制机构、人员和职能C．与业主合作监理D．与被监理单位充分协商E．落实全部项目建设资金5．《担保法》规定，可以抵押的财产有（）。

A．抵押人依法有权处分的国有土地使用权B．国有土地所有权C．抵押人所有房屋D．汇票、债券等所有证券E．学校、医院等公益设施6．关于委托监理合同所涉及双方权利说法有误的一项是（）A．乙方有授予甲方权限的权利B．甲方有委托监理工程重大事项的决定权C．甲方有完成监理任务后获得酬金的权利D．乙方有对合同承包单位的选定权E．乙方有获得奖励的权利7．监理工程师对工程索赔的影响体现在（）A．工程师受业主委托进行工程项目管理B．工程师有处理索赔问题的权利C．作为索赔争议的调解人D．在争执的仲裁过程中作为见证人E．在诉讼过程中作为甲方的合伙人8．建设工程投资控制的几个阶段分别是（）A．投资决策阶段B．设计阶段C．建设项目发包阶段D．施工阶段E．竣工验收阶段9．影响建设工程进度因素的来源可能是（）A．建设单位及上级机构B．设计、施工及供货单位C．政府建设主管部门D．监理单位本省E．自然条件10．施工过程中需要收集的主要信息有（）A．业主提供的信息B．承包方提供的信息C．推销商提供的信息D．监理方提供的信息E．与工地相关的其他信息三、案例分析题1．对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。

签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了30万定金。

业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。

施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。

两次停工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。

问题：（1）监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么？（2）监理工程师对两次索赔申请应如何处理？2．某项实施监理的钢筋混凝土高层框剪结构工程，设计图纸齐全，采用玻璃幕墙，暗设水、电管线。

目前，主体结构正在施工。

问题：（1）监理工程师在质量控制方面的监理工作内容有哪些？（2）监理工程师应对进场原材料（钢筋、水泥、砂、石等）的哪些报告、凭证资料进行确认？（3）在检查钢筋施工过程中，发现有些部位不符合设计和规范要求，监理工程师应如何处理？建设监理综合练习（1）答案一、单项选择题1．C 2．C 3．C 4．C 5．C6．D 7．A 8．B 9．C 10．D11．A 12．D 13．B 14．C 15．C16．D 17．A 18．D 19．C 20．D二、多项选择题1．CDE 2．ABCD 3．BCDE 4．AB 5．AC6．ACD 7．ABCD 8．ABCDE 9．ABCDE 10．ABDE三、案例分析题1. 参考答案（1）监理工程师判定承包商索赔成立的条件：1）承包商受到了实际损失或损害；2）损失不是因承包商的过错造成3）损害也不是承包商应承担的风险造成４）承包商在合同规定的索赔时限内提出。

（2）两次索赔处理对第一次索赔1）判定第一次索赔成立。

因为：①遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；②承包商及时提供了证据资料；③承包商及时提相互了索赔申请。

2）监理工程师根据监理记录核实延误的天数。

3）监理工程师签发工期变更指令。

对第二次索赔1）判定第二次索赔不成立。

因为施工机械故障造成工期延误是承包商自己的责任，索赔无理由。

2）监理工程师应在收到索赔申请后28天内作出答复，表示索赔不成立。

2.参考答案（1）监理工程师在该工程的质量控制方面应审查有关工程质量的技术资料，例如分项工程施工工艺方案、人员资质、机械和材料的技术资料等。

检查施工单位质量保证措施，如组织措施、技术措施、经济措施、合同措施等。

进行质量的跟踪监理检查，包括预检（模块、轴线、标高等）、隐蔽工程检查（钢筋、管线、预埋件等）、旁站监理等。

监理工程师还应签证质量检验凭证，如预检、隐检中报表，抽检试验报告，试件、试块、试块施压报告等。

（2）监理工程师对进场的原材料应检查确认的报告、凭证资料主要有：材料出厂证明、质量保证书、技术合格证（原材料三证）、材料抽检资料、试验报告等。

（3）监理工程师对发现的工程质量问题应向承包单位提出整改（如要求返工），并监督检查整改过程，对整改后的工程进行检查验收与办理签证。

建设监理综合练习（2）一、单项选择题建设工程监理是由（）开展的一种监督管理活动。

A．施工单位B．总承包单位C．项目业主D．监理单位2．项目的最终决策文件和设计依据是( )A．项目可行性研究报告B．监理大纲C．建设合同D．招标文件3．监理的三大控制目标是指（）A．投资、进度、质量B．安全、质量、进度C．安全、进度、投资D．成本、质量、社会效益4．监理工程师与监理员的主要不同点在于（）从事的工作内容不同监理工程师有岗位签字权要求的具有的学历高低不同从事工程建设项目年限不同5．监理工程师是一种岗位职务，专业执业资格实行注册制度，监理工程师初始注册有效期为（）A．1年B．2年C．3年D．5年6．监理规划是工程监理企业接受业主委托并签订建设工程委托建立合同后，由（）主持编写的。

承建商B．项目总监理工程师C．专业监理工程师D．监理员7．建设工程目标控制循环中的最后也是具有决定意义的工作是（）A．投入B．转换C．对比D．纠正8．合同法律的主体是（）A．参加合同法律关系，依法享有权利和承担义务的当事人具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人以自己的名义参与民事活动的经济实体9．保证是指（）约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为10．招标准备阶段四项主要工作的依次顺序是（）A．工程报建、选择招标方式、申请招标、．编制招标有关文件B．选择招标方式、工程报建、申请招标、编制招标有关文件C．工程报建、申请招标、选择招标方式、编制招标有关文件D．工程报建、选择招标方式、编制招标有关文件、申请招标11．评标委员会由招标人的代表和有关技术．经济等方面的专家，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于总成员的（）A．1/2 B．1/3 C．2/3 D．3/412．下列与监理招标三个特点不符的一项是（）A．招标宗旨是对监理单位能力的选择B．报价在选择中居于次要地位C．邀请投标人较少，一般采用邀请招标的方式D．选择监理单位一般采用公开招标的方式，且投标人越多越好13．工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制．政府方面的质量控制．承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是（）A．外部的、横向的控制B．内部的、横向的控制C．外部的、纵向的控制D．内部的、自身的控制14．我国已加入WTO，要实现国际接轨，加入国际经济的大环境中去，企业就必须按ISO9000族的要求建立和健全质量体系，ISO9000系列标准是国际标准化组织于（）正式发布的。