建筑工程施工合同补充协议
建设工程施工合同补充协议书3篇
建设工程施工合同补充协议书3篇篇1建设工程施工合同补充协议书甲方：（甲方单位名称）法定代表人：（法定代表人姓名）地址：（单位地址）电话：（联系电话）乙方：（乙方单位名称）法定代表人：（法定代表人姓名）地址：（单位地址）电话：（联系电话）鉴于甲方与乙方签订了《建设工程施工合同》，经双方协商一致，现就合同的某些项补充和规定，达成如下协议：一、补充项目1.项目名称：（补充项目名称）2.项目内容：（详细描述补充项目内容）3.实施时间：（补充项目的实施时间）二、合同价款1.原合同价款：（原合同金额）2.补充款项：（补充项目金额）3.调整后的合同价款：（合同总金额）三、工程变更1.如因客观原因需要对工程规模或内容进行调整，应当签署书面变更协议。
2.变更后的工程规模或内容以变更协议为准。
四、履约保证1.甲方保证提供合理的协助和配合。
2.乙方保证按照合同约定的质量、进度和安全标准完成工程。
五、违约责任1.如因一方违约导致合同无法履行，应负相应的违约责任。
2.各方应保持合同的诚实信用，共同维护合同的有效性。
六、争议解决1.如因合同履行发生争议，应通过友好协商解决。
2.协商不成的，应提交仲裁机构进行仲裁。
七、其他事项1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
2.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）日期：日期：篇2建设工程施工合同补充协议书甲乙双方经友好协商，就甲方承建的建设工程施工合同内容进行补充约定，以明确双方权利义务，保障合同顺利履行，特签订本协议书，共同遵守。
一、甲方应根据原合同约定按时、按质地完成工程，并对工程质量承担全面责任。
如工程质量不符合合同要求，甲方应承担相应的违约责任。
二、甲方在施工过程中，如需变更方案设计或其他施工要求，须提前书面申请，并经乙方同意后方可实施。
变更设计所需费用由甲方承担。
三、甲方应保证工程施工过程中的材料、设备合格，如需更换或调整，需提前告知乙方，并经乙方同意后方可进行。
建筑工程施工补充协议书6篇
建筑工程施工补充协议书6篇篇1建筑工程施工补充协议书甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）鉴于甲乙双方就（工程名称）施工合同签署的合同已经生效，现因工程施工实际情况发生变化，为确保工程施工顺利进行，经甲、乙双方友好协商，就相关事项达成一致意见，特订立本协议。
一、工程名称：（工程名称）二、施工地点：（工程施工地点）三、工程内容：根据施工合同约定，工程内容变更如下：四、工程量：工程量变更如下：五、施工期限：施工期限变更如下：六、变更原因：由于（列出具体变更原因），导致工程内容、工程量、施工期限发生变更。
七、双方责任：根据工程施工变更情况，甲乙双方责任划分如下：1.甲方责任：（列出甲方责任）2.乙方责任：（列出乙方责任）八、变更费用：由于工程内容、工程量、施工期限变更，导致工程费用发生变更，变更费用为（具体金额）人民币。
费用支付方式如下：甲方支付方式：（甲方支付方式）；乙方支付方式：（乙方支付方式）。
九、其他约定：其他双方约定事项如下：十、协议生效：本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，自签署之日起执行。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日篇2建筑工程施工补充协议书甲方：（委托人）__________（单位名称）______，法定代表人：_______，职务：______，地址：_______，电话：_______。
乙方：（承包人）__________（单位名称）______，法定代表人：_______，职务：_______，地址：_______，电话：_______。
鉴于甲方与乙方于______年______月______日签订了《建筑工程施工合同书》，就______工程项目进行了相关约定。
为了进一步明确双方在施工过程中的权利义务，现就有关事项达成如下协议：一、工程名称：______二、工程地点：______三、工程内容：______四、施工期限：原约定施工期限为______，经协商一致，延长至______。
工程施工合同补充协议书5篇
工程施工合同补充协议书5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1工程施工合同补充协议书甲方：（委托方名称）乙方：（施工方名称）为明确双方落实工程合同的相关事宜，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经甲乙双方友好协商达成如下补充协议：一、项目名称及位置1.1 项目名称：（项目名称）1.2 项目位置：（项目详细地址）二、合同条款补充2.1 本协议系工程合同的补充协议，与原工程合同具有同等效力。
2.2 工程施工合同的有效期延长至（日期）。
2.3 合同金额将根据实际工程情况进行调整，甲方应根据实际工程量支付相应款项。
2.4 工程质量保证金由原合同金额的10%调整为（调整后的比例），支付方式不变。
2.5 甲方需提供原始土地证明及相关手续，以便乙方按合同要求施工，并承担相关手续所产生的费用。
三、工程变更及追加工程3.1 如发生合同约定外的工程变更或追加工程，应另行进行协商，双方重新签订协议。
3.2 工程变更或追加工程的费用由乙方提出详细预算并与甲方协商确定后支付。
3.3 工程变更或追加工程引起的施工工期延长须经乙方同意，双方重新确定竣工日期。
四、工程质量及验收标准4.1 工程应符合国家相关标准及甲方要求的质量标准，乙方应确保施工质量。
4.2 工程验收标准按照原合同约定执行。
五、安全管理5.1 乙方应严格执行国家安全生产法规，保障工程施工安全。
5.2 施工期间如发生安全事故，乙方应立即通知甲方，并配合相关部门进行处理。
六、保密条款6.1 双方应保守商业秘密和相关信息，未经对方书面同意不得向第三方透露。
6.2 乙方应妥善保管施工图纸及相关文件，不得外传或复制。
七、争议解决7.1 双方发生争议应友好协商解决，协商不成的，可向有关部门申请仲裁或诉讼解决。
7.2 本协议任何修订，须经双方签字盖章后生效。
八、其他8.1 本协议自双方签署之日起生效，至相关工程完工为止。
8.2 本协议如与原工程合同有冲突之处，以本协议为准。
建筑工程施工补充协议书6篇
建筑工程施工补充协议书6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1建筑工程施工补充协议书尊敬的各位领导、同事：根据我公司与甲方关于（工程项目名称）工程施工合同（合同编号）的约定，现因某些特殊原因，需要对合同内容做进一步的补充和调整。
经双方协商一致，特拟定本《建筑工程施工补充协议书》，以便更好地规范双方的权利和义务，确保工程顺利实施。
一、工程概况1. 项目名称：（项目名称）2. 项目地点：（地点）3. 合同金额：（金额）4. 合同约定竣工日期：（日期）二、补充内容1. 工程范围的调整经双方协商，对原合同中的工程范围进行了调整，具体变更如下：（1）增加/减少/调整（具体内容），调整后的工程范围见附件一；（2）甲方应按调整后的工程范围提供相应的技术支持和配合。
2. 工程款项的调整根据工程范围的调整，工程款项也需要相应调整，具体变更如下：（1）增减工程款项（具体内容），调整后的工程款项见附件二；（2）双方应在签署本协议后的一个工作日内办理有关款项的调整手续。
3. 工期的调整鉴于工程范围的调整及其他不可抗力因素的影响，工期也需要进行调整，具体变更如下：（1）延长/缩短工期（具体内容），调整后的工期为（日期）；（2）双方应共同努力，按时完成工程进度。
4. 其他补充事项（1）工程变更管理：工程变更应按照双方约定的程序进行，需另行签署变更协议；（2）质量保证：双方应严格按照合同要求执行，确保工程质量；（3）安全生产：我司将加强现场安全管理，确保施工安全；（4）其他约定事项：如有其他特殊情况需调整，双方可随时协商签订补充协议。
三、协议变更本协议经双方签署生效，具有法律效力。
在工程施工期间如有需要变更的事项，双方应共同商定并签署书面变更协议。
四、协议解释本协议解释权归双方所有，对本协议内容的修改或解释须经双方书面一致同意。
五、附则本协议自双方签署之日起生效，具有法律效力。
本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：（以上内容如无异议，请签章确认，谢谢！）在双方共同努力下，我公司必将按时完成（项目名称）工程，为甲方交付优质成果，实现共赢局面。
建设工程施工合同补充协议书6篇
建设工程施工合同补充协议书6篇篇1建设工程施工合同补充协议书建设工程施工合同是建筑工程项目中一个重要的法律文件，它规定了承包商和业主之间的权利和义务，约束双方的行为。
然而，在实际的施工过程中，由于各种原因，有时候会出现需要对已签订的建设工程施工合同进行调整和补充的情况。
为了明确双方的权利和责任，保障施工工程顺利进行，需要签订建设工程施工合同的补充协议书。
一、补充协议的签订背景建设工程施工合同是双方在确定施工工程范围、工期、质量、报酬等方面达成的一致协议，但在实际的施工过程中，由于项目的特殊性、变更需求等原因，有时候需要对合同进行调整。
这时就需要签订补充协议，明确双方对原合同的修改和补充内容，以确保施工工程按照双方的意愿进行。
二、补充协议的签订程序1.协商达成一致：双方应当通过平等协商，就需要修改和补充的内容达成一致意见。
在协商过程中，双方可聘请专业律师协助，确保协议的合法性和有效性。
2.起草补充协议书：在协商一致后，双方应当根据协商结果起草补充协议书。
补充协议书应当明确需要修改和补充的内容，并列明原合同的相关条款。
3.签署补充协议书：经起草完成后，双方应及时签署补充协议书，并加盖合同章，确认补充协议的法律效力。
4.备案：签署完成后，双方应当将补充协议书备案，并通知施工工地有关部门。
备案完成后，补充协议生效。
三、补充协议的内容1.调整工程范围：如果施工过程中需要增加或减少工程范围，双方可以在补充协议中明确工程范围的调整内容，并就涉及到的报酬、工期等进行协商。
2.调整工程报酬：如果由于工程范围的调整导致工程报酬需要调整，双方可以在补充协议中明确调整工程报酬的具体内容和方式。
3.调整工程工期：如果由于工程范围的调整导致工程工期需要调整，双方可以在补充协议中明确调整工期的具体安排和要求。
4.其他内容：根据具体情况，双方还可以在补充协议中约定其他需要修改和补充的内容。
四、补充协议的效力补充协议对双方具有同等的约束力，双方应当严格按照补充协议的约定履行。
建筑工程施工总承包合同补充协议书7篇
建筑工程施工总承包合同补充协议书7篇篇1本补充协议书（以下简称“本协议”）是对编号为____________的建筑工程施工总承包合同（以下简称“原合同”）的进一步补充和修改。
双方本着公平、公正、真实、自愿的原则，经过友好协商，达成以下补充协议条款：一、工程概况与承包范围1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 承包范围：补充具体施工内容（包括但不限于）：_____________ （列举详细施工内容）。
二、工期调整与承诺1. 鉴于施工过程中的不确定因素，双方同意对原合同工期进行如下调整：_________________________。
2. 乙方（总承包方）承诺严格按照本协议约定的工期完成施工任务，确保工程质量和安全。
三、价格与支付条款1. 工程造价调整：根据工程实际情况，对原合同造价进行适当调整，具体调整细节为：_________________________。
2. 支付方式：补充具体的支付条款，如预付款比例、进度款支付节点及比例、结算方式等。
四、质量与验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 验收标准除原合同约定的标准外，补充具体验收标准和流程。
五、材料设备供应1. 材料设备供应约定：具体约定材料设备的品牌、规格、型号及供应时间等。
2. 若因材料设备供应问题导致工期延误或工程质量问题，责任由供应方承担。
六、安全文明施工及保险责任1. 乙方应负责施工现场的安全文明施工管理，严格遵守安全施工规范。
2. 双方应明确施工现场安全责任划分，并约定安全文明施工的具体措施和奖惩机制。
3. 双方应购买相关保险，以应对施工过程中可能发生的意外事故。
具体保险种类及金额由双方协商确定。
七、违约责任与赔偿约定1. 若因一方违约导致合同无法继续履行，守约方有权要求违约方支付违约金并赔偿损失。
建筑工程施工补充协议书范文5篇
建筑工程施工补充协议书范文5篇篇1本协议作为原《建筑工程施工合同》（以下简称“原合同”）的补充文件，由原合同双方共同签订，以明确和细化原合同中未尽事宜及双方新达成的施工条款。
本协议作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]。
2. 工程地点：[工程地点]。
3. 工程内容：[具体施工内容]。
二、补充协议的目的和原则本协议旨在明确原合同中未详尽的施工细节，确保工程顺利进行，保障双方权益。
在签订本协议时，双方本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则进行协商。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款：本协议项下的工程价款为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
2. 支付方式：（1）预付款：签订本协议后，发包人向承包人支付预付款[金额]，作为工程施工的启动资金。
（2）进度款：按照每月完成的工程量进度支付款项，每月支付进度款的[比例]。
（3）结算款：工程竣工并通过验收后，双方进行结算，支付剩余款项。
3. 发票与凭证：承包人应提供合法有效的发票和凭证，以便发包人进行财务处理。
四、工期调整及延误处理1. 如有工期调整需要，双方应友好协商并签订书面补充协议。
2. 若因承包人原因导致工期延误，承包人应承担违约责任并赔偿因此造成的损失。
3. 若因发包人原因导致工期延误，相应顺延工期，并补偿承包人因此产生的合理损失。
五、质量标准与验收方式1. 工程质量应符合国家相关标准及原合同约定的质量标准。
2. 工程验收按照原合同及国家相关规范进行。
验收合格后方能交付使用。
3. 若验收不合格，承包人应负责整改直至验收合格，并承担相应费用。
六、材料设备供应1. 材料设备供应方式：约定材料设备的供应方式、交接方式及责任划分。
2. 材料设备质量：承包人应确保所供应的材料设备符合质量要求，并提供合格证明。
七、安全施工及责任划分1. 双方应遵守国家和地方有关安全施工的法律法规，确保施工安全。
2. 承包人负责施工现场的安全管理，采取必要的安全措施，预防事故发生。
建设工程施工合同补充协议范本6篇
建设工程施工合同补充协议范本6篇建设工程施工合同补充协议范本 (1) 合同编号：甲方(发包人)：乙方(承包人)：签订地点：根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定，并结合工程的实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上，双方自愿签订本合同。
第一条工程概况一、工程名称：。
二、工程地点：。
三、承包工程范围四、承包工程内容：五、工程工期：开工日期年月日，竣工日期年月日。
六、本合同为固定综合单价合同，工程量及固定综合单价见附表。
工程总价款为(小写)￥万元 (大写) 。
第二条工程质量一、双方约定的工程质量标准：符合乙方企业标准。
二、施工的产品名称、型号、规格：或见附件。
三、工程完工后，甲乙双方应及时验收。
如工程实际投入使用，或完工后5日内未进行验收，视为工程验收合格。
第三条工程价款的支付与结算一、本合同签订后3日内，甲方支付合同价款的50%作为预付款;二、工程施工期间，完工80%前，付至合同价款的80%;三、工程验收合格后5日内，付至合同价款的90%;四、结算完成后7天内付至结算价的 95%;五、剩余工程总价款的 5% 作为质量保修金。
在达到合同约定的质保期限后支付。
第四条双方的权利和义务一、甲方责任：1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育，做好日常监管工作。
2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
3、按照合同约定支付工程款。
4、负责完成乙方施工前所应具备的施工条件。
5、甲方现场负责人：，身份证号：，联系电话：。
二、乙方责任：1、按甲方的要求，委派有专业经验的技术人员，严格按国家操作规范，精心组织施工、完成工程。
2、乙方技术人员按施工方案组织施工，对工程质量、安全、工期等全面管理、负责，并按甲方工期计划要求完成所承包的任务。
3、在本工程竣工后清理现场。
建筑工程施工补充协议书范文3篇
建筑工程施工补充协议书范文3篇篇1本协议旨在补充并明确双方关于建筑工程施工的相关约定，以确保工程顺利进行，保障双方权益。
甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲乙双方就建筑工程施工已经签署了主合同，现针对某些特殊条款达成如下补充协议：一、工程概况及范围1. 工程名称：__________。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：__________（具体施工内容需详细说明）。
二、合同价款及支付方式1. 本工程合同总价款为人民币__________元（大写：__________）。
该款项为除变更调整外的固定价格。
具体支付方式和时间如下：（详细说明支付方式及时间节点）。
2. 若发生工程变更，双方应另行签订变更协议，明确变更内容、价格及支付方式。
变更协议作为本补充协议的附件，与本协议具有同等法律效力。
三、工期调整及延误处理1. 工程施工过程中，如遇下列情形之一，工期可相应顺延：不可抗力因素导致停工；甲方书面确认的工期变更；双方书面协商一致的工期调整。
除此之外，乙方不得擅自延长工期。
2. 若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，支付甲方违约金。
违约金的具体数额及支付方式由双方另行协商确定。
四、质量与验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范、设计文件及甲方要求进行施工，确保工程质量。
若因乙方施工质量问题导致工程返工或整改，乙方应承担全部责任。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在收到通知后的合理时间内组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
若验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担整改费用。
五、安全施工与责任承担1. 乙方应制定安全施工措施，加强施工现场管理，确保施工安全。
若因乙方安全措施不当导致安全事故，乙方应承担全部责任。
2. 甲方有权对乙方的施工安全进行监督，提出改进意见。
乙方应及时响应并整改。
若因甲方原因导致安全事故，甲方应承担相应责任。
建设工程施工合同补充协议书5篇
建设工程施工合同补充协议书5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同补充协议书甲方：（委托方）乙方：（承包方）为明确双方在建设工程施工合同中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方协商一致，特订立本补充协议。
一、本补充协议的签订1.1 本补充协议是建设工程施工合同的一部分，与原合同具有同等法律效力。
1.2 双方确认并认可原合同中的所有约定，在未与本补充协议中有悖之处，仍然继续执行。
二、工程范围的调整2.1 原合同约定的工程范围为xx，根据实际情况，甲方要求调整该工程范围为xx并增加xx工程内容。
2.2 乙方同意在不影响工程质量和进度的前提下，按照甲方要求进行工程范围的调整，并承担相应的责任。
2.3 调整后的工程范围、工程内容、工程量和工程质量等具体事项应在本补充协议签订后另行明确。
三、工程价款的调整3.1 由于工程范围的调整，双方同意对工程价款进行相应的调整。
3.2 补充协议签订后，乙方应按照调整后的范围和内容重新计算工程价款，并与甲方达成一致后进行支付。
四、工程进度和竣工时间4.1 乙方应根据调整后的工程范围和工程内容重新制定工程进度计划，并确保工程按时竣工。
4.2 如因调整工程范围导致工期延长，乙方应在不违反合同约定的情况下延长竣工时间。
4.3 乙方应在本补充协议签订后及时对工程进度和竣工时间的调整进行通知。
五、安全生产和质量保证5.1 乙方应严格遵守安全生产规定，确保工程安全和施工人员健康。
5.2 工程质量应符合国家标准和甲方要求，乙方承诺对调整后的工程范围和内容进行精心施工，确保质量符合要求。
六、违约责任6.1 如因乙方原因导致工程质量不合格或者工程进度滞后，乙方应承担相应的违约责任。
6.2 如乙方故意违约或严重失职，甲方有权终止合同并要求乙方承担赔偿责任。
七、其他约定7.1 本补充协议自双方盖章后生效，并构成双方的共同意志和约定。
7.2 本补充协议如有争议，双方应友好协商解决，协商不成则提交有管辖权的人民法院裁决。
建筑工程施工总承包合同补充协议书5篇
建筑工程施工总承包合同补充协议书5篇篇1本协议是在原建筑工程施工总承包合同基础上，根据工程项目的实际情况和双方的具体需求，经友好协商达成的补充协议。
本补充协议旨在明确双方的权利和义务，确保工程顺利进行。
一、协议背景工程项目因故需调整总承包合同中的部分条款和内容，以更好地适应项目实际情况。
双方本着公平、公正、诚实信用的原则，经过友好协商，达成以下补充协议。
二、工程概况（此处填写工程名称、地点、规模、工程内容等）三、协议目的及依据本补充协议的目的是明确工程项目的各项细节和要求，保障工程顺利进行。
本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规和总承包合同的相关条款制定。
四、补充协议内容（一）工程进度及工期调整根据实际情况，双方同意对原合同中的工程进度和工期进行调整。
具体调整内容如下：（此处详细填写调整后的工程进度安排和工期）。
双方应确保按照调整后的进度和工期完成工程建设任务。
（二）工程造价调整及支付方式变更根据实际工程量变化，双方同意对原合同中的工程造价进行调整。
具体调整内容如下：（此处详细填写调整后的工程造价、支付方式及时间等）。
双方应确保工程款按时支付，保障工程顺利进行。
（三）材料设备供应及变更约定双方根据实际需求和供应情况，对原合同中的材料设备供应进行如下补充约定：（此处详细填写材料设备的供应方式、品牌、规格型号、质量标准等）。
如发生变更，双方应提前协商并签订书面变更协议。
（四）工程质量及验收标准双方应严格按照国家相关质量标准和规范进行施工和验收。
具体质量标准、验收方法、验收程序等详见本协议附件。
（五）安全文明施工及环境保护要求双方应严格遵守国家安全生产法律法规和环保政策，确保施工过程中的安全文明生产和环境保护。
具体安全文明施工及环保措施和要求详见本协议附件。
五、违约责任及解决方式如一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
建筑工程施工总承包合同补充协议6篇
建筑工程施工总承包合同补充协议6篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了关于[项目名称]的建筑工程施工总承包合同（以下简称“原合同”），现经双方友好协商，就原合同的未尽事宜及部分条款的修改与补充达成如下补充协议：一、协议背景鉴于工程项目的特殊性和复杂性，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，对原合同部分内容进行补充和说明，以确保项目的顺利进行。
二、工程概况详细工程内容、工程地点、工程规模等与原合同保持一致，具体见原合同。
三、补充条款（一）工程进度与节点1. 乙方应按照甲方制定的工程进度计划进行施工，确保工程按期完成。
2. 若因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任并赔偿甲方损失。
3. 双方共同确定的关键工程进度节点，乙方必须按时完成，否则视为违约。
（二）工程变更与调整1. 甲方有权根据工程需要对项目内容进行合理变更，乙方应无条件配合。
2. 工程变更涉及的费用调整，需经双方书面确认后执行。
（三）质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收按照原合同约定的标准和程序进行，验收合格后方可交付使用。
（四）价款支付1. 甲方按照原合同约定的支付方式和时间支付工程款。
2. 若因乙方原因导致工程延期或质量问题，甲方有权延迟支付工程款，并保留追究乙方违约责任的权利。
（五）保修与维护1. 工程交付使用后，乙方应按照国家和地方的相关规定承担保修责任。
2. 保修期内，因乙方施工质量原因导致的问题，乙方应无偿修复。
（六）违约责任1. 若因乙方违约导致工程延期或质量不达标，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
2. 双方其他违约行为，根据原合同及法律法规的相关规定处理。
四、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
五、其他条款本协议自双方签字盖章之日起生效。
建筑工程施工补充协议书范文6篇
建筑工程施工补充协议书范文6篇第1篇示例：建筑工程施工补充协议书范文甲方：（委托方全称）乙方：（承包方全称）鉴于甲方拟对某建筑工程项目进行施工，为了明确双方权利和责任，特达成如下补充协议：一、项目名称：（工程项目的具体名称）二、施工内容：甲方委托乙方对工程项目进行具体的建筑施工，包括但不限于施工范围、工期要求、质量标准等。
三、施工期限：工程施工期限为（具体施工期限），甲方同意在该期限内完成施工任务。
四、质量标准：乙方应按照相关法律法规和国家施工标准完成施工任务，保证施工质量符合甲方的要求，并对施工质量承担相应责任。
五、施工费用：甲方应按照双方协商的费用标准支付施工款项，乙方应配合提供相应的发票和收据。
六、管理责任：乙方需负责施工现场管理、安全生产等，保证施工过程中不发生意外事故。
如因乙方管理不善导致的事故，乙方需承担相应的责任。
七、变更和索赔：如因不可抗力等原因导致工程变更，双方应及时协商解决，并遵循相关规定进行索赔。
否则，须按照协商一致的方式进行补偿或调整。
八、完工验收：施工完成后，甲方有权对工程进行验收，如发现质量问题，乙方应及时整改。
经验收合格后，甲方应按时支付尾款。
九、违约责任：如双方无故解除合同或违反合同内容，应承担相应的违约责任，并依法进行赔偿。
十、其他事项：双方如需修改或补充本协议内容，应经双方协商一致，并签订书面补充协议。
十一、协议生效：本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方盖章确认后生效，自签订之日起执行。
甲方：（盖章）日期：年月日第2篇示例：建筑工程施工补充协议书范文甲方：（委托方）乙方：（承包方）鉴于甲、乙双方为就工程施工等事宜，本着互惠互利，平等自愿的原则，订立本协议。
一、补充协议的签署1. 甲方、乙方双方在签署本协议前已经签署了建筑工程施工合同，现甲方、乙方双方经协商一致，对原合同的某些条款进行修改或者追加补充，并经双方确认后签署本补充协议。
2. 本协议是对原合同的补充和延伸。
建筑工程施工总承包合同补充协议4篇
建筑工程施工总承包合同补充协议4篇篇1建筑工程施工总承包合同补充协议一、协议背景建筑工程施工总承包合同是指建筑工程项目的业主与施工单位签订的合同，规定施工单位负责工程的总承包，并承担工程质量、进度和安全的责任。
但在实际施工过程中，由于不可抗力、合同变更等原因，可能导致合同中的某些内容需要进行补充或修改。
为了明确双方权利义务，并最大限度地保障合同的执行，需要签订建筑工程施工总承包合同补充协议。
二、协议内容1. 总合同信息双方同意在本补充协议中对原合同中的某些内容进行修改或补充，原合同签订日期为____年___月___日，合同编号为_______，签订双方为业主_____和施工单位_____。
2. 补充内容（1）合同变更：双方同意将原合同中第____条修改为____。
具体修改事项包括但不限于工程款的支付方式、工程质量标准、工程进度要求等。
（2）补充条款：双方同意在原合同中增加____条，内容为____。
具体补充内容包括但不限于工程安全管理、合同执行期限、争议解决方式等。
（3）其他事项：双方还就合同中的其他条款或内容进行协商，并在本补充协议中明确约定。
三、协议生效本补充协议经双方签字盖章后生效，具有合同法律效力。
双方应认真履行协议中约定的各项内容，并及时解决因协议执行产生的问题。
四、协议解决争议因本补充协议引起的争议，双方应友好协商解决。
若无法协商解决，则提交____（仲裁委员会）仲裁解决。
五、协议变更和终止任何一方需变更或终止本补充协议，应提前书面通知对方，并经双方协商达成一致意见后方可生效。
未经对方书面同意，不得单方终止协议。
六、其他本协议经双方签字盖章后生效，在协议生效后对双方具有约束力，对事项的具体执行细节应在签署协议后的____天内确定并落实。
本协议一式____份，双方各持____份，均具有同等法律效力。
七、签署信息业主（盖章）：______ 日期：______ 施工单位（盖章）：______ 日期：______以上为建筑工程施工总承包合同补充协议的内容，为保障双方权益，协议应慎重签订并严格执行。
建设工程施工合同补充协议范本8篇
建设工程施工合同补充协议范本8篇施工合同补充协议篇一甲方：__________ （以下简称甲方）乙方：__________ （以下简称乙方）本协议中的全部术语，除非另有说明，否则其定义与双方于_____年_____月_____日签订的《____________________合同/协议》（下称“原协议”）中的定义一样。
鉴于：甲方和乙方于_____年_____月_____日共同签署了《________________合同/协议》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就《_______________合同/协议》中未尽事项特订立以下补充协议。
()合同内容补充局部：_____其它事项说明：__________本协议生效：本协议生效后，即成为《_______________合同/协议》不行分割的组成局部，与《_______________合同/协议》具有同等的法律效力。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余局部应完全连续有效。
甲方（公章）：乙方（公章）：法定人代表法定人代表（或授权代表）：（或授权代表）：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：通讯地址：通讯地址：联系人：联系人：联系电话：联系电话：传真：传真：施工合同补充协议范例篇二甲方：乙方“签订时期年月日甲方法定代表人企业地址施工地址工商注册机关乙方居民身份证号诞生日期年月日家庭住址邮政编码户口所在地省（市)区(县）乡镇村依据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经公平协商全都，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同期限第一条劳动合同期限（甲乙双方选择适用）1、有固定期限劳动合同本合同于年月日生效，于年月日终止。
其中试用期至年月日止。
2、以完成肯定工作为期限的合同。
本合同生效日期为年月日；以乙方完成工作任务为合同终止时间。
3、无固定期限劳动合同本合同于年月日生效，于法定或商定的解除（终止）合同的条件消失时止。
其中试用期至年月日止。
建设工程施工补充协议模板6篇
建设工程施工补充协议模板6篇篇1建设工程施工补充协议模板甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方委托乙方承担某项目的施工工作，根据实际情况需要对原合同进行修改并进行补充约定，根据《中华人民共和国合同法》相关规定，双方达成如下协议：一、施工内容的变更乙方应根据甲方要求的变更进行相应的修改和施工。
具体变更内容包括：（列出具体的变更内容）二、变更后的工程款结算方式1. 经双方协商一致，根据变更后的施工内容和工程量，重新调整工程款结算方式。
2. 原合同约定的工程款结算方式为：（说明原合同中的工程款结算方式）3. 根据变更后的合同内容，工程款结算方式调整为：（说明变更后的工程款结算方式）4. 工程款结算金额将根据实际施工情况进行调整，双方应遵守约定进行结算。
三、工期延长1. 由于施工内容发生变更，可能会导致工期延长。
双方应重新协商确定变更后的工程完工时间。
2. 工期延长的原因是：（说明导致工期延长的具体原因）3. 变更后的工程完工时间为：（说明变更后的工程完工时间）四、其他约定1. 变更后的工程费用由甲方支付，支付方式为：（说明支付方式）2. 本补充协议经双方签字生效，与原合同具有同等法律效力。
3. 本补充协议一式两份，双方各执一份，具有同等效力。
4. 本补充协议自双方签字之日起生效，至工程竣工之日止有效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：以上是关于建设工程施工补充协议的模板内容，双方在签订合同前应仔细审阅并确定各项内容，确保双方的权益得到保障。
希望以上内容对您有所帮助。
如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我们联系。
篇2建设工程施工补充协议模板一、前言鉴于甲方和乙方就建设工程的施工过程中出现的一些情况需要进行补充协议的协商，特制定本施工补充协议模板，以明确双方在施工过程中的权利和义务，保障工程的顺利进行。
二、协议内容1. 工程名称：_______________（以下简称工程）2. 甲方：_______________（以下简称甲方）3. 乙方：_______________（以下简称乙方）4. 工程地址：_______________5. 本协议根据原合同：_______________签订，用于约定工程施工过程中的一些具体事项。
建筑工程施工补充协议书7篇
建筑工程施工补充协议书7篇篇1本协议作为原建筑工程施工合同的补充，由甲方（建设单位）与乙方（施工单位）共同协商并签订。
本协议旨在明确双方在施工过程中的具体事项、责任、义务和权利，确保工程顺利进行。
一、背景及目的鉴于甲乙双方同意按照原建筑工程施工合同进行合作，并就合同未尽事宜进行补充约定，以明确双方在施工过程中的权益和责任。
本协议旨在确保工程顺利进行，提高施工效率，降低风险。
二、工程概况本次施工工程为（项目名称），工程地点位于（详细地址），工程内容包括但不限于（具体施工内容）。
工程施工期限为XX年XX月XX 日至XX年XX月XX日。
1. 工程变更：在施工过程中，若甲方提出工程变更要求，乙方应积极响应并配合实施。
具体变更内容、造价及工期调整等需经双方协商一致后，签订书面变更协议。
2. 材料供应：乙方应按照合同约定提供符合质量要求的建筑材料。
如因乙方提供的材料质量问题导致工程出现质量问题，乙方应承担全部责任。
3. 安全生产：乙方应严格遵守安全生产法律法规，制定安全生产措施，确保施工现场安全。
如因乙方安全措施不当导致安全事故，乙方应承担全部责任。
4. 工程验收：工程竣工后，乙方应按照合同约定提交验收申请。
甲方组织验收时，乙方应配合提供相关验收资料。
如工程验收不合格，乙方负责整改并承担相应费用。
5. 保修责任：工程竣工验收合格后，乙方应按照国家规定承担保修责任。
保修期限为XX年，自工程竣工验收合格之日起计算。
6. 违约责任：如甲乙任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
7. 争议解决：本协议履行过程中如发生争议，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。
甲乙双方应对在本协议履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等敏感信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
五、附则1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程施工合同补充协议甲方：乙方：甲乙双方经过协商，甲方现将开发的龙山鸿郡住宅楼工程承包给乙方，为明确双方的权利义务和经济责任，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》达成如下协议，供双方信守执行。
一、工程概况及施工标准：1、工程名称：龙山鸿郡A区楼及地下车库2、工程地点：3、工程规模：建筑面积(暂估) ㎡4、施工标准：根据施工图纸、设计变更、国家现行技术标准、施工规范、赤峰市《提高建筑工程质量有关规定》进行施工。
5、工程质量：合格标准。
6、工程日期：工程开工日期年月日，竣工日期定于年月目。
二、工程承包范围：施工图以内的装饰装修、土建(不含土方开挖、回填及外运部分，人工清理基槽10%土方计入结算)、给水、排水、采暖、电气工程；化粪池、室外排水等工程。
二、结算方式：1、本工程结算编制依据：2009届内蒙古自治区建筑(安装)工程消耗量定额及基础价格、各项费用计取执行2009内蒙古自治区建设工程费用定额；材料调差(除甲方供应的材料外)参照赤峰市建委发布的调差文件及相关文件执行；双方确定的关于结算的其他事项。
2、根据《（DYD15-801-2009）内蒙古自治区建设工程费用定额》之规定，建设单位直接发包的工程项目：门、窗、外墙涂料、消防、不锈钢栏杆、防水、电梯等工程，总包单位即乙方按分包的专业工程造价的2％计取总包服务费(不计算外购设备价值)计入材差。
专业分包工程如计入乙方结算价款，需缴纳规费及税金按实结算，不下浮。
甲方自行施工的工程不计入乙方结算价款。
乙方只负责对本单位承担工程的安全、质量、进度等方面管理。
甲方对专业分包工程进行全面管理，乙方按现场拥有的施工条件向分包单位提供配合服务。
（分包造价产生应缴税金故计税；乙方实际控制不了分包，水电甲方提供）如门窗、外墙涂料需要利用结构外脚手架施工时，发生的脚手架租赁费用据实调整。
3、养老失业保险按相关文件规定执行，住房公积金如乙方缴纳凭缴费发票可以计入结算。
（养老保险统筹划拨；住房公积金实缴纳；生育保险以工资形式发生，水利建设基金缴纳税务）4、环保部门收取的环境检测费、排污费、现场垃圾清运费、『避雷检测费、桩检测费、静载检测费、水电费由甲方负责，检测发生的施工方配合费按实结算不下浮。
5、相关部门收取的安全文明施工措施费、人身意外伤害保险均由乙方缴纳其应交部分。
劳动用工保证金甲方缴纳，招投标交易费甲乙双方各缴纳50%或双方协商6、工程总价下浮3%（甲方供应材料、甲方参与定价材料及专业分包工程不下浮，此部分发生的规费及税金据实结算，不下浮）（1）结算中按内建工(2011)303号文件计算人工费上调30％；（2）赤峰造价站2012年3月l6目下发的清水砼覆膜竹胶模板补充单位估价表计入工程造价。
（3）辅助材料调整依据材调文件规定系数执行7、本工程不要求冬期施工，不计取冬施费用，若发生冬施费用乙方自理。
8、所有甲方供应材料、甲方定价材料结算据实调整，乙方自行采购的材料执行施工当期赤峰造价管理部门发布的材料调差文件规定。
9、甲方供应材料：钢材、商品砼等(详见附页甲方供材清单)。
乙方出具材料入库单，数量以入库单为准。
材料进场，如现场检查不合格，可以当场拒收。
乙方出具入库单后，甲方视为乙方对甲供材料验收合格。
10、甲方供应所有材料，除钢材外甲方均自行卸车，乙方负责保管，甲方支付钢材卸车费20元/吨(计入钢筋价格)，其他材料除商品砼外根据《<DYD15-801-2009>内蒙古自治区建设工程费用定额》之规定，按甲方供应材料价值的1％计取保管费(计入材料价格)。
11、马蹬筋、梯子筋按设计要求及强制性条文规定要求计算并执行相应预算定额。
(系数远远不够实际发生)或者马蹬筋按照2.5kg/㎡,梯子筋按照1.5kg/㎡计入,钢筋直径为二级钢12.12、承包范围内工程的材料及产品检测费的按实际发生结算(不扣除材料自检费用),计取相应的规费及税金,不下浮.13、甲方拨付的材料不按结算用量计入工程结算，材料超拨部分一视为拨付现金，如材料拨付量超出结算用量的10％以上.其材料款按双倍计入乙方账面。
(材料有结余量属正常因为有损耗)(本条与1 2 3条冲突,如执行本条甲方应将人工、机械、定额内的损耗等消耗量及相关费用均据实结算)14、甲乙双方未定价的、相关定额文件内不能涵盖的工程、工料价格应预先协商定价，如未定价即先行施工，以双方协商定价为准。
15、内外墙不同墙体材料交界处防裂网成活价3元/㎡(建筑面积)此价格结算时计入材差不下浮。
(市场实际价格)16、二次搬运及完工清理费按预算定额规定执行。
乙方不能将建筑垃圾作为回填土使用，若发现将对乙方进行重罚。
(完工清理费大部分是卫生清理、二次搬运费实际发生项目，属包干项目)17、内墙涂料工程根据其施工期当时的市场价格由甲乙双方共同确认。
(建委政策每年不通做法也不稳定无法包干公平)18、如现场发生土方外运、回运、倒运均由单方负责(经甲方同意乙方施工的按经济签证计量)．。
(2011已发生了工程量)19、施工中出现的工程．(设计)变更、图纸会审及强制胜条文要求施工的均计入竣工结算;若乙方自行变更或未及时通知甲方现场核实，乙方承担相应责任和费用。
(强制性条文硬性规定指导施工增加的费用计入结算)三、工程工程约定：1、总承包服务内容:执行《(DYD15-801-2009)内蒙古自治区建设工程费用定额》的相关规定。
2、施工前完善施工厂区的排水设施，因雨季影响发生的费用施工单位自行承担(非乙方原因除外)。
(甲方施工基槽、回填所以需注明)定额中规定的雨季施工措施费按定额规定结算3、冬季停工期间，乙方进行看护，按现行预算定额计算冬季看护费。
4、商品混凝土泵送费、早强剂按实际发生计算，垂直运输费用按定额相关规定执行。
(高层建筑都需要泵送实际情况)5、对于甲方供应的材料，本地材料乙方提前30天提交计划，外产地材料乙方提前60天提交计划，如因乙方提交计划迟缓，造成的工期延误，甲方不予顺延工期；如因甲方供应材料迟缓，造成的工期拖延，工期相应顺延。
6、开工前乙方必须向甲方提交施工组织设计，施工组织设计由甲方及监理认可方可以进行施工，乙方由于自身原因无法按照预期施工形象进度完成工程的，每拖延一天罚款2000元／栋，并不予拨付工程进度款,施工组织设计中发生的额外施工费用据实调整。
7、因乙方原因如实际进度严重滞后于计划进度，致使工期延误三十天以上时，亦或工程出现质量事故，甲方均有权单方面解除合同，乙方无条件退场，甲方另行选择新的承建单位，甲乙双方按工程实际进度审定工程价款进行结算。
新承建单位为赶工期而增加的各种费用由乙方承担。
(因甲供材量大面广所以需澄清原因)8、关于拖延工期的约定：由于乙方原因导致总工期拖延的，工期每拖延一天罚款5000元/栋,乙方一并承担由此产生的逾期交房违约金(违约金标准掣甲方与房屋买受人签订的房屋买卖合同约定的结算方式为准)，给甲方造成的其他经济损失亦由乙方承担。
9、工程资料统一时间发放卜如逾期未领，责往自负。
10、因建筑物场地限制，搭设的防护通道，变压器防护棚发生的费用据实结算。
四、付款方式3％质保金在工程竣工验收合格后满两年无质量问题无息返还。
2、甲方为了结算时，防止低估高算，要求乙方在结算时编制的结算书的工程造价不能超过实际工程总造价的10％，否则乙方向甲方，交超出部分的审计费。
五、甲方责任：1、办理开工前的相关手续，场地到达三通一平。
2、出现工程变更时，出具变更(签证)单。
3、按进度及时供应乙方材料和拨付现金。
六、乙方责任：1、必须按甲方提供的图纸及变更通知单进行施工，接受甲方监督2、乙方必须建立健全安全保障体系和规章制度，如因安全生产组织不健全、制度不完备、投入不到位等原因致使施工现场管理混乱，存在重大安全隐患，甲方有权责令乙方限期整改并给予相应的经济处罚。
施工中如果发生安全事故，乙方承担一切赔偿责任及费甩。
相关部门因乙方安全事故对甲方进行处罚的，该损失由乙方赔偿。
3、乙方采购的材料必须符合合格标准，满足工程使用要求，主要材料经甲方认可后方可使用,因乙方自购材料不合格造成的一切损失由乙方自负。
甲方供应材料进入现场后需监理和乙方验收，出现不合格材料应及时退货，如因乙方验收不当造成不合格材料用于工程上，乙万承担全部责任。
4、地下车库及管网施工前，乙方按甲方要求无偿拆除机械、临建、围墙等设施，若不及时拆除，每延误一天甲方罚乙方2000元／天。
七、工程交工及保修：1、单位工程竣工验收前，乙方应清理施工现场，拆除临建，平整场地，是室内外地坪标高达到要求的标高。
2、乙方应协助甲方做好相关部门的现场综合验收和专业工程验收工作3、乙方应在竣工后三日内将全部楼房钥匙移交给甲方，做好交接，由甲方发放给业主，乙方不得私自发放给业主钥匙，否则造成的一切后果乙方负责。
4、乙方应在竣工验收后的十日内向甲方提交与工程备案有关的一起手续(所有备案资料和两套完整的竣工资料)。
5、甲方向业主交钥匙时，业主当场验收观感、使用功能并签字确认正常后，如业主使用不当而形成功能性问题等不再列入乙方保修范围内。
(设施使用不当、易耗品等)6、乙方应切实落实好工程的保修和维修等工作。
已移交业主使用的工程维修工作应在三日内完成，未移交业主使用的工程维修工作应在五日内完成。
如施工单位未能在规定时间内进行维修的，建设单位有权委托他人进行维修，维修费用从施工单位的质保金中支付并处以该笔维修费用50％的罚款。
八、其它事项:1、本工程暂定1250m2(包括甲供材、水费、税金、工程款、安全文明费等)作为拨付工程款依据，最终结算造价以审计结果为准。
2、施工中如遇人力不可抗拒的自然灾害及非乙方原因所导致工期延误，工期顺延。
九、本协议为甲、乙双方签订的建设工程合同的补充条款，与施工合同具有同等法律效力，履行期间如发生争执，以本协议内容为准。
十、合同争议的解决发生争议时，甲乙双方应互相协商，协商不成向工程所在地人民法院提起诉讼。
十一、本协议一式四份，甲乙双方各执两份。
本协议自签字之日起生效。
甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：授权委托人：授权委托人：年月日。