安装人工费合同
人工费结算合同书
人工费结算合同书甲方（委托方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方因项目需要，委托乙方提供人工服务，经双方协商一致，特订立本人工费结算合同书，以明确双方的权利和义务。
第一条服务内容乙方应根据甲方的要求，提供相应的人工服务，包括但不限于施工、安装、维修等工作。
第二条服务期限服务期限自本合同签订之日起至甲方指定的工作完成之日止。
第三条人工费用1. 人工费用的计算方式为：按日/按件计算，具体费用标准由双方根据工作性质和难度协商确定。
2. 乙方应向甲方提供详细的人工费用清单，包括工时、工种、单价等信息。
第四条结算方式1. 人工费用的结算周期为每月/每季度，具体结算日期由双方协商确定。
2. 甲方应在收到乙方提供的人工费用清单后____天内完成审核，并在审核无误后____天内支付相应的人工费用。
第五条质量保证乙方应保证所提供的人工服务符合甲方的要求和相关行业标准，若因乙方原因导致工作质量问题，乙方应负责无偿返工或赔偿甲方因此造成的损失。
第六条安全责任乙方在提供服务过程中应遵守安全操作规程，若因乙方违反操作规程导致安全事故，乙方应承担相应的责任。
第七条违约责任1. 如甲方未按约定时间支付人工费用，应按未支付金额的____%向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按约定提供服务或服务质量不符合要求，应按合同约定的标准向甲方支付违约金。
第八条合同变更与解除1. 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除合同。
2. 如遇不可抗力因素导致合同无法履行，双方应协商解决，协商不成时，可依法解除合同。
第九条争议解决合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十条其他约定双方可根据实际情况，就本合同未尽事宜另行协商确定。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日（以下为签字页，无正文）。
人工费施工合同7篇
人工费施工合同7篇人工费施工合同1甲方：〔以下简称甲方〕乙方：〔以下简称乙方〕根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定，结合本公司该工程的实际情况，本着平等，双方自愿的原那么，经协商，双方同意签订以下合同条款。
一、甲方将沙湾妇幼保健院消防水池，水泵房，发电机房，等工程的施工人工费承包干给乙方〔钢筋工，防水除外〕。
二、承包工程范围及内容：①消防水池，水泵房，发电机房架模，打混凝土，地面硬化都属乙方承包范围..②根底工程：包括池底，地面清理，回填，工程完工后场地清理。
.③主体工程：该水泵房，发电机房为框架结构，消防水池为全混凝土，按甲方要求和图纸施工。
④地面工程：地面清理，回填，地面硬化，雨水排水沟。
三、合同工期：开工时间为20某某年10月20日，竣工时间为20某某年11月20日。
四、合同价款及结算方式：①该合同所有费用包干价是4.5万元整〔肆万伍仟元整〕②乙方做完所有施工工程后，由甲方验收合格后以现金形式支付给乙方人工费3万元整〔叁万元整〕。
剩余1.5万元整〔壹万伍仟元整〕由沙湾妇幼保健院验收合格后甲方以现金形式支付给乙方全部人工费。
③甲方不提供任何施工工具，乙方负责所有施工工具如〔搅拌机，模板，钢管，脚手架等〕。
五、材料供给：甲方根据乙方提供的材料方案单，及时供给建筑材。
六、质量要求：①乙方必须按甲方设计要求施工，工程质量等级必须到达合格标准，并且保证各项工序质量一次性验收合格，否那么，由此返工造成的一切损失由乙方负责。
②乙方按甲方的施工进度方案进行施工，不得拖延，更不能影响其他工种施工。
如乙方不能按甲方的施工进度完成方案工程量，严重影响其他工序施工，乙方必须采取赶工措施，赶工费用乙方负责，否那么甲方有权要求乙方无条件解除合同，并由甲方另行选择施工队伍，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。
七、施工平安：乙方应遵守工程建设平安生产的有关管理规定、严格按平安生产标准组织施工，随时做好平安教育和平安检查，发现平安隐患和违章作业，应立即停止作业进行整改。
建筑工程施工人工费协议书6篇
建筑工程施工人工费协议书6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1建筑工程施工人工费协议书甲方（施工单位）：__________________________乙方（施工人员）：__________________________根据《中华人民共和国劳动法》和相关法律法规的规定，为明确双方权利义务，保障双方合法权益，经双方友好协商，达成如下协议：一、施工内容及要求1. 甲方承担（项目名称）工程的施工任务，乙方作为施工人员参与其中。
2. 乙方应当认真履行施工任务，遵守相关规定，并保证施工质量和工期。
二、人工费支付标准及时间1. 甲方按照国家相关规定支付乙方人工费。
2. 人工费支付时间为每月（具体日期）日，支付金额为乙方本人实际工作天数与标准工作天数的比例乘以对应的标准日薪。
三、加班费及休息时间1. 如有工作需要，乙方可按照国家相关规定加班，甲方应当支付乙方加班工资。
2. 乙方享有每周休息日和法定节假日休息的权利。
四、劳动保护1. 甲方应当保障乙方的劳动安全和劳动条件，提供必要的劳动保护设备和防护用品。
2. 乙方应当严格遵守安全生产规定，自觉维护自身和他人的安全。
五、违约责任1. 任何一方违反本协议约定，应当承担相应的违约责任。
2. 发生争议时，双方应当友好协商解决；如无法协商解决，可向有关部门申请协调或诉诸法律途径解决。
六、其他约定1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程完工结算结束。
2. 除本协议约定外，双方不得擅自变更相关协议内容。
3. 本协议文本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：__________________________乙方（盖章）：__________________________签订日期：__________________________以上为《建筑工程施工人工费协议书》，双方应当按照协议内容履行各自的权利和义务，保障工程施工的顺利进行。
希望双方能够加强沟通，共同努力，使工程顺利完成，谢谢！篇2建筑工程施工人工费协议书甲方：（委托方）身份证号码/营业执照号码：联系地址：联系电话：乙方：（承包方）身份证号码/营业执照号码：联系地址：联系电话：为了规范双方在建筑工程施工人工费方面的相关事宜，特订立本协议书，共同遵守，共同承担：一、工程范围：本协议书所涉及的工程范围为（填写具体工程项目名称、工程内容等），具体位置为（填写具体地点），包括但不限于基础施工、结构施工、装饰装修、设备安装等工程内容，工程总造价为人民币（大写）（￥小写）元。
人工费承包合同协议标准范文(8篇)
人工费承包合同协议标准范文甲方：_____乙方：_____依照《民法典》，及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：_____二、工程地点：_____三、承包方式：大包(即包工、包料)四、承包范围：图纸以内的所有工程五、工程承包造价(金额大写)：____元整，____元六、工期：本合同工程定于____年____月____日开工，于____年____月____日竣工，合同工期日历天数为____天。
七、工程质量验收及保修：工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方____天内组织验收。
发包方承包办理工程竣工验收手续后，发包方____日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案。
承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量过保修责任。
八、工程价款及结算：工程进场____日内拨付____万元，结构完成拨付____万元，竣工拨付肆万元，扣除保修金____元。
九、争议：发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。
不愿调解或调解不成的，可以向密云县人民法院起诉。
十、违约：发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。
十一、安全措施与责任：在工程施工、竣工及补修质量缺陷的过程中，承包人应严格遵守国-家-安-全生产法规，执行国家及北京市有关安全施工的规定，严格按照国-家-安-全标准制定施工安全操作规程，加强施工作业管理，配备必要的安全施工保护设施，加强对施工人员的安全教育，为公众和其他人员提供必要的临时道路，人行道防护棚及围栏，夜间要设警告信号和看守，如发生安全及质量事故全部由承包人负责，发包人无任何责任。
人工费承包合同7篇(精选)
人工费承包合同7篇(精选)人工费承包合同1甲方(雇主)：_________________乙方(家政人员)：_________________ 甲乙双方根据大家平等自愿的原则，现就涉及家庭服务过程中的相关与义务达成建筑工程人工费承包合同，具体内容如下：_________________一、工作时间及地址工作时间：_________________□住家制。
□包吃住;□包吃不住;□不包吃住;□其它：_________________。
工作地址：_________________。
二、甲方的权利和义务1、及时按月付给家政服务员足额的.劳务工资。
家政服务员休息日每月不少于两天，遇国家规定的节、假日，不能休息的，双方协商，适当加薪。
不得拖欠或扣发家政服务员的工资。
双方拟定每月发放一次工资。
2、做到平等待人、不岐视、不虐待、保证家政服务员服务期间人身、财产的安全。
有义务对家政服务员的家政服务工作进行指导。
3、家政服务员突发急病或其它伤害时，应采取必要措施，治病救人。
因从事合同规定的工作致伤，应适当负担家政服务员医疗、医药费用。
4、有权要求和安排家政服务员重新进行体检，如果体检不合格，费用由家政服务员承担，反之，由甲方承担。
5、甲方家中手饰、珠宝、现金等贵重物品应自行妥善保管。
对家政服务员因工作失误造成的经济损失，应同其协商解决或求助法律帮助。
不得侵犯家政服务员的人员权益。
6、发现家政服务员患有不能胜任家政服务的疾病，应及时将其送回，并解除合同。
7、甲方如发现乙方有损害甲方权益的行为，或不胜任家政服务工作，甲方有权解除合同。
甲方：乙方：日期：人工费承包合同2项目名称：地址：甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、承包单价按建筑面积（每平方米：元计算）。
人工费合同范本 人工费合同(通用8篇)
人工费合同范本人工费合同(通用8篇)随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。
合同有不同的类型，当然也有不同的目的，奇文共欣赏，疑义相如析，这里是人美心善的小编帮大伙儿收集整理的人工费合同【通用8篇】。
人工费合同篇一甲方：乙方：根椐国家《建筑法》和《合同法》的有关精神，结合施工现场实际情况，经甲、乙双方本着公平、公正、自愿的原则。
甲方将新都栋楼工程现场浇筑的砼构件模板及模板制安承包给乙方施工，经双方协商一致达成如下协议：一、工程承包范围：1、本工程所有现场浇筑的砼构件模板及木模制安、支模需用的搭拆架临时设施所需用的所有木板(不含一、二层使用的钢管及扣件，标准层加固柱子的钢管扣件)、泥工所需要的操作平台板等。
2、乙方自行负责组织施工工具，用具，自用安全设施。
设备，及电缆(主电缆由甲方提供)，包括钉子、铁丝等。
3、工程完工后的场地清理，材料堆码入库(施工现场内)。
二、工程质量：1、乙方须按甲方提供的施工图及设计变更文件施工，保证轴线位置、构件几何尺寸正确，符合设计要求。
2、工程质量须符合设计和现行施工质量验收规范及GB50300-20__施工质量验收标准的合格要求。
3、施工质量不符合以上要求，造成返工或浪费的材料及人工全部由乙方负责。
4、模板面平整度垂直度须满足设计规范的。
有关要求，模板望板超过半公分以上的须经过打磨。
三、单价及付款：1、按实际完成建筑面积计算(客厅阳台全算)单价为82元/m2.注：(本合同单价在20__年8月30日前不作任何调整，于20__年9月后所剩工程量由双方协商调整)2、单栋在五层楼面板完成后开始支付一次工程款；以后每五层支付一次工程款；即(五层顶板-十层顶板-十五层顶板等以此类推)：单栋每次每五层按完成工程量的80%支付人工工资给乙方(其余中途不借支，由乙方全额垫资)，20%余款待工程竣工验收合格后三个月内全部付清。
人工费承包合同协议参考范本(9篇)
人工费承包合同协议参考范本甲方：_____(以下简称甲方) 乙方：_____(以下简称乙方)为加强建筑工程项目管理，适应建筑市场的需要，强化公司内部分级承包管理职责，杜绝各种建筑材料浪费和流失，增强建设活动中的质量意识，安全意识，按时完成任务，经双方共同协商，甲方将本工程项目承包给乙方承建，并经协商条款如下，以利遵照执行。
一、工程地点及名称：1、工程项目地点：_____2、工程项目名称：_____二、工程承包方式及内容：1、工程承包方式：包人工费、包安全、包质量、包工期、包钉子、包铁丝、胶带等(除木材、钢模、竹纤板以外的所有材料)。
2、工程内容：乙方按照设计图和变更通知进行木工范围内施工，即：包括基础支模、柱、梁板梯支模、阳台、窗台，做房顶所有现浇支模在内的所有全部木工活。
现浇支模后产生的条缝，由乙方负责打磨平整，搭拆外墙双排安全架、安全网。
三、承诺工程结算及付款方式：__________________________.住宅小区建筑面积约为____平方米，按建筑面积计算每平方米____元，总计工程款人民币____元。
以实际建筑面积计算为准。
此单价为一次包定单价，一切人工费涨跌均由乙方自行承担。
以上价格包括安全费用及一切模具搬运杂工在内，用完模板架杆清理后，负责堆放到指定地点，工程符合质量要求，每月按工程进度比例80%付款，竣工验收后三个月内付清工程款。
一楼浇板后开始拨款。
四、工程质量验收工期要求：1、工程质量及检查验收，甲乙双方配合做好工程质量的监督、检查，若发现工程质量问题，立即进行处理，因施工不当造成质量不合格的，由乙方负责返工并赔偿材料费。
工程质量验收，按照建筑施工验收规范标准执行。
2、本工程于____年____月____日至____年____月____日前竣工。
动工晚的分栋从开工之日起计算。
五、安全事项：此项工程的安全工作，由甲乙双方共同做好施工现场安全管理和宣传教育工作，加强安全检查，及时排除安全隐患。
人工费承包合同范本3篇
人工费承包合同范本3篇篇一《人工费承包合同》甲方（发包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（承包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________鉴于甲方拟进行[具体工程名称]工程的施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，就乙方承包该工程的人工费事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程具体内容]二、承包范围乙方承包该工程的人工费，包括但不限于[具体人工工作内容]。
三、承包方式乙方以包工包料的方式承包该工程的人工费。
四、工期1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[总工期天数]五、工程质量乙方应按照国家和地方相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。
六、合同价款及支付方式1. 合同价款：本工程的人工费总价为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。
（1）[具体支付时间 1]支付合同价款的[具体百分比 1]；（2）[具体支付时间 2]支付合同价款的[具体百分比 2]；（3）[具体支付时间 3]支付合同价款的[具体百分比 3]；（4）剩余合同价款在工程竣工验收合格后[具体支付时间 4]支付。
七、双方责任1. 甲方责任（1）提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件；（2）按时支付乙方的人工费；（3）协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任（1）按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期；（2）遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作；（3）负责施工过程中的垃圾清理和运输。
人工合同模板(汇总16篇)
人工合同模板（汇总16篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!人工合同模板（汇总16篇）人工合同模板第1篇发包人：x消防工程有限公司（简称“甲方”）分包人：（简称“乙方”）身份证：经双方友好协商，甲方同意将百色市XX县“XX乐里，时代新都”消防安装工程委托给乙方施工，为明确双方的权利与义务，确保工程如期按质按量顺利完成，特签订以下协议条款，以资共同遵守。
人工费合同5篇
人工费合同5篇篇1甲方（雇主）：____________________乙方（雇员）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方支付乙方人工费用事宜达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方需要乙方提供劳务服务，双方经过友好协商，同意签订本合同，以明确双方的权利和义务，规范双方的行为，保障双方的合法权益。
二、工作内容及地点1. 乙方应按照甲方的要求，从事____________________工作。
2. 工作地点为____________________。
三、人工费用及支付方式1. 甲方应按照以下标准支付乙方人工费用：（1）按照工作量和约定的计价方式计算人工费用；（2）具体金额根据工作实际情况确定。
2. 支付方式：（1）甲方每月向乙方支付人工费用；（2）支付方式可选择现金、银行转账等方式。
四、工作时间及休息休假1. 工作时间按照甲方的规定执行；2. 休息休假按照国家的法律法规和甲方的规定执行。
五、劳动保护及安全卫生1. 甲方应提供符合国家标准的工作环境和劳动保护设施；2. 乙方应遵守甲方的安全卫生规定，按照操作规程进行工作。
六、双方权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照约定提供劳务服务，有权对乙方的工作表现进行考核；2. 甲方应按时支付乙方人工费用，提供必要的工作条件和劳动保护；3. 乙方有权获得约定的人工费用，有权享受国家规定的休息休假和其他福利待遇；4. 乙方应遵守甲方的规章制度，按照约定提供劳务服务，保守甲方的商业秘密。
七、违约责任1. 甲方未按时支付乙方人工费用的，应按照未支付金额的百分之___向乙方支付违约金；2. 乙方未按照约定提供劳务服务的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任；3. 双方因履行本合同发生其他违约行为的，应按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定承担违约责任。
装修人工劳务合同 装修人工费合同(5篇)
装修人工劳务合同装修人工费合同(5篇)装修人工劳务合同装修人工费合同篇一乙方：身份证号：甲方座落在幢外墙装修工程由乙方承担施工，经双方协商达成如下意见：一、工程性质：由乙方包工包料。
二、施工工艺：刮白水泥两遍，砂纸打磨一遍，外墙漆两遍。
三、质量要求：不起皮、不脱落、光亮、中档以上外墙漆。
保质期三年。
四、工程造价：每平方米拾元，按实际完成面积计算工程款。
五、付款方式：工程结束验收后付总额的，余额作为质量保证金在前付清。
六、安全：按施工规范操作，一切安全责任乙方负责。
七、甲方工地现有脚手架，乙方可借用施工，检查加固安全由乙方自行负责。
八、工期：自开工之日起天内完成工程任务。
九、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字后生效。
甲方：_________ 乙方：_________法定代表人：_________ 法定代表人：__________________年____月____日 _________年____月____日装修人工劳务合同装修人工费合同篇二委托方：____________承接方：____________甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行门店装修。
为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条：工程概况1、工程地址：______。
2、施工面积：______。
第二条：工程价款1、工程价款费、清运费、搬卸费等费用)。
2、实际费用按最后使用结算。
第三条：质量要求1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
2、工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。
3、乙方需按甲方提供的图纸，进行施工，否则将不与验收。
第四条：材料供应1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所有材料一律实行明码标价。
甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。
乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2、乙方提供的材料不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。
建筑工程人工费承包合同（通用10篇）
建筑⼯程⼈⼯费承包合同（通⽤10篇） 在当今社会，⼈们对合同愈发重视，合同出现在我们⽣活中的次数越来越多，它也是减少和防⽌发⽣争议的重要措施。
那么⼀份详细的合同要怎么写呢？以下是店铺帮⼤家整理的建筑⼯程⼈⼯费承包合同（通⽤10篇），仅供参考，希望能够帮助到⼤家。
建筑⼯程⼈⼯费承包合同1 发包⽅(甲⽅)： 承包⽅(⼄⽅)： 依照《中华⼈民共和国合同法》和保定市的有关规定，经双⽅协商⼀致，签订本合同，并严肃履⾏。
第⼀条⼯程项⽬ ⼀、⼯程名称：府东街商居楼⼯程 ⼆、⼯程地点：府东街中段东侧 四、⼯程范围：本合同全部⼯程建筑安装⾯积共计571m2(各单项⼯程建筑安装⾯积详见⼯程项⽬⼀览表)。
五、⼯程造价：本合同全部⼯程施⼯图预算造价为⼈民币496770元(各单项⼯程造价详见⼯程项⽬⼀览表)。
第⼆条⼯程期限 ⼀、根据国家⼯期定额和使⽤需要，商定⼯程总⼯期为200天(⽇历天)，⾃2011年9⽉1⽇开⼯⾄2012年6⽉1⽇竣⼯验收(附各单位⼯程开竣⼯⽇期，见附表⼀)。
⼆、开⼯前7天，承包⽅向发包⽅发出开⼯通知书。
三、在组织施⼯过程中，如遇下列情况，得顺延⼯期，双⽅应及时进⾏协商，并通过书⾯形式确定顺延期限： 1.因天灾或⼈⼒不能抗拒的原因被迫停⼯者; 2、因甲⽅提出变更计划或变更施⼯图⽽不能继续施⼯者; 3、按施⼯准备规定，不能提供施⼯场地、⽔、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施⼯; 4、因甲⽅不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停⼯或不能顺利施⼯者。
5.在施⼯中如因停电、停⽔8⼩时以上或连续间歇性停⽔、停电3天以上(每次连续4⼩时以上)，影响正常施⼯; 6.⾮承包⽅原因⽽监理签证不及时⽽影响下⼀道⼯序施⼯; 7.未按合同规定拨付预付款、⼯程进度款或代购材料差价款⽽影响施⼯。
8.由于政策变化、不可抗⼒以及甲⼄双⽅之外原因导致⼯程停建或缓建，使合同不能继续履⾏，⼄⽅应妥善做好已完⼯程和已购材料、设备的保护和移交⼯作;按甲⽅要求将⾃有机械设备和⼈员撤出施⼯现场。
装修人工费合同范本
装修人工费合同范本装修人工费合同范本（精选3篇）装修人工费合同范本篇1发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将_ _工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称与地点工程名称：工程工程地点：二、乙方式与要求该工程甲方实行清单计价组合成总价的形式，以包工、包费用、包食宿方式承包给乙方。
要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包价格与内容1、经双方协商，该_ 工程按人民币大写：（￥_元，即清单总价元+6%辅料等其他费用元）的承包总价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方供应的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整、垃圾清理与现场范围内的运输;施工现场范围内地面水平运输，垂直运输；制作设备的维护、保养;成品及半成品的爱护；临水、临电的管理；脚手架的搭拆、清理与堆放；材料的节省;与其他各专业队伍协作等内容。
2、本合同为固定单价合同，洽商变更项目的单价执行合同单价，合同单价的计算和乙方供机具辅料范围、报价组成以及计算方式详见附件。
3、乙方应仔细勘察现场，并综合考虑现场条件的各种因素，不得以任何缘由在结算中增加剔凿、开洞、结构的修补、因房间的找正找方引起的尺寸偏差造成抹灰、粉刷石膏及腻子增厚、贴布及地面垫层增厚等相关费用，此费用一旦发生均由乙方自行担当。
4、乙方在施工过程中，如甲方发觉各施工分项中消失进度、质量达不到甲方或业主的要求，乙方必需准时调整人员进行整改，整改后仍旧达不到甲方或业主满足的，甲方有权直接更换施工队伍来完成此分项工程施工任务或直接解除乙方的承包合同；其所产生的损失费用由乙方担当，在工程款中扣除。
四、工程质量与平安依据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必需确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当赐予嘉奖，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方担当，并从乙方劳务结算中扣除。
酒店装修人工费劳务合同3篇
酒店装修人工费劳务合同3篇篇1酒店装修人工费劳务合同甲方（委托方）：______________（以下简称“甲方”）乙方（承包方）：______________（以下简称“乙方”）鉴于，甲方打算对酒店进行装修，现委托乙方承担装修工程人工费劳务，双方经友好协商达成如下协议：第一条合同目的甲方委托乙方承担酒店装修工程中的人工费劳务，包括但不限于施工、瓦斯安装、木工、油漆工等工作。
第二条合同期限本合同自甲、乙双方签署之日起生效，至酒店装修工程完工验收之日止。
第三条工程内容1. 乙方应根据甲方的要求和设计方案，对酒店进行装修工程，包括但不限于瓦斯安装、木工、油漆工等。
2. 乙方应严格按照甲方的要求和质量标准进行施工，确保装修工程质量。
3. 乙方应保持施工现场的卫生，确保工作环境整洁。
第四条人工费用及支付方式1. 乙方应按照双方协商的工程人工费用标准进行结算，甲方应于每月底向乙方支付当月的人工费用。
2. 如发生额外工作或变更，需重新商议合同金额。
第五条违约责任1. 若一方未能履行合同义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
2. 如因不可抗力因素造成合同无法履行，免责一方应及时通知对方，并提交相关证明。
第六条其他约定1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
3. 本合同自双方签署之日起生效。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________签署日期：______________篇2酒店装修人工费劳务合同甲方（委托方）：______________________（以下简称“甲方”）乙方（承包方）：______________________（以下简称“乙方”）鉴于甲方欲对其酒店进行装修，为保障双方权益，特签订本合同，共同遵守。
一、装修内容及工程范围1.1甲方委托乙方进行酒店装修工程，包括但不限于以下工程内容：（1）酒店室内空间翻新改造；（2）墙面、地面、天花板的装饰修缮；（3）电气设施的改造与维修；（4）水暖设施的维修与改造；（5）其他装修工程。
建筑工程施工人工费协议书4篇
建筑工程施工人工费协议书4篇篇1建筑工程施工人工费协议书甲方（委托方）：_____________（法定代表人：_____________，联系电话：_____________，地址：_____________）乙方（承包方）：_____________（法定代表人：_____________，联系电话：_____________，地址：_____________）根据《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、友好的基础上，就甲方委托乙方承担的建筑工程施工任务，达成如下协议：第一条施工内容1.1 甲方委托乙方进行__________（工程名称），具体工程范围包括但不限于_____________。
1.2 工程开始日期：_____________，预计完工日期：_____________。
第二条人工费用2.1 乙方承包上述工程施工任务，包括人工、材料、机械等费用。
其中人工费用按月结算。
2.2 人工费用构成：工人工资、加班工资、社会保险、工会费等。
2.3 甲、乙双方约定的人工费用总额为_____________（大写：_____________）。
第三条付款方式3.1 甲方按月支付乙方人工费用，具体支付日期为每月的________日。
乙方应当提供完整的人工费用清单，包括各项费用明细。
3.2 若乙方提供虚假的人工费用清单，甲方有权拒绝支付，并要求乙方重新提供真实清单。
3.3 如遇到特殊情况（如工程延误、材料短缺等），甲方与乙方可协商调整付款方式及时间。
第四条税务及其他费用4.1 乙方应当按照国家税收政策缴纳相关税费，未按时缴纳税费所产生的罚款及滞纳金由乙方承担。
4.2 乙方在施工过程中遇到意外事故，所产生的医疗费用、赔偿费用等由乙方承担。
第五条违约责任5.1 乙方未按约定时间完工，每延迟一天，甲方可按日向乙方索赔违约金，违约金金额为人工费用总额的____%。
5.2 乙方提供虚假人工费用清单，甲方有权终止合同并追究乙方的法律责任。
建设施工合同人工费条款
建设施工合同人工费条款第一条人工费的定义及范围1.1 本合同中的人工费是指完成工程所需的劳务报酬，包括工人工资、福利、保险、培训等费用。
1.2 人工费的范围包括所有施工人员的基本工资、加班费、奖金、津贴、社会保险、公积金、培训费用等。
第二条人工费的计算方式2.1 人工费的计算方式按照以下标准进行：（1）按照工人的工资等级和工种进行计算；（2）按照工程量和工程进度进行计算；（3）按照实际工作时间进行计算。
2.2 人工费的具体计算方式由甲乙双方在合同中约定，并按照工程实际情况进行调整。
第三条人工费的支付方式3.1 甲方按照合同约定的时间和金额向乙方支付人工费。
3.2 乙方在收到甲方支付的人工费后，应按照约定的比例向工人支付工资和福利。
3.3 乙方应向甲方提供完整的工资和福利支付凭证，以便甲方进行核实和审计。
第四条人工费的调整4.1 在合同执行期间，如遇劳动力市场价格上涨或政策调整，人工费可以根据实际情况进行调整。
4.2 人工费的调整应由甲乙双方协商确定，并在合同中约定调整方式和标准。
第五条人工费的风险承担5.1 甲方应承担因政策调整、市场价格上涨等因素导致的人工费上涨风险。
5.2 乙方应承担因工人工作效率低下、工期延误等因素导致的人工费增加风险。
第六条人工费的结算6.1 工程完成后，乙方应向甲方提交人工费结算申请，并提供相关证明材料。
6.2 甲方应在收到乙方的人工费结算申请后，按照合同约定进行审核和支付。
6.3 人工费的结算应按照实际完成的工作量和约定的单价进行计算。
第七条违约责任7.1 甲方未按照约定时间支付人工费的，应承担违约责任，向乙方支付违约金。
7.2 乙方未按照约定时间向工人支付工资和福利的，应承担违约责任，向甲方支付违约金。
7.3 甲方未按照约定提供劳动条件或保障工人权益的，乙方有权拒绝施工，并要求甲方承担相应责任。
第八条争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
工程施工人工费合同范本
工程施工人工费合同范本---甲方（发包方）：[公司名称]乙方（承包方）：[个人或公司名称]鉴于甲方拟进行[具体工程名称]的施工，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就工程施工中的人工费用问题达成如下协议：一、工程概况1. 工程地点：[具体地址]2. 工程内容：[详细描述工程内容]3. 工程期限：自[开始日期]至[结束日期]二、人工费用1. 人工单价：根据不同工种，双方约定的人工单价为[具体金额]元/小时。
2. 结算方式：按月结算，乙方需于每月[具体日期]前向甲方提交上月的人工费用清单，甲方审核无误后于次月[具体日期]前支付。
3. 加班费用：若因工程需要乙方工人加班，加班费按照国家规定的标准执行。
三、工程质量与安全1. 乙方必须保证工程质量符合国家及行业标准，确保安全生产，遵守甲方关于工程质量和安全的所有规定。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题或安全事故，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
四、违约责任1. 若甲方未按时支付人工费用，应按未付金额的[百分比]%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按合同约定提供合格的劳动力或影响工程进度，应向甲方支付相应违约金。
五、争议解决双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
六、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。
附件：工程量清单、人工费用明细表等。
甲方代表签字：_______________ 日期：____年____月____日乙方代表签字：_______________ 日期：____年____月____日---。
钢结构承包人工费合同5篇
钢结构承包人工费合同5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行钢结构工程人工费承包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________钢结构工程。
2. 工程地点：__________。
3. 承包范围：钢结构制作安装所涉及的人工费用。
包括但不限于钢结构构件的切割、打磨、焊接、钻孔、组装、安装等工序。
二、合同工期1. 乙方应按照甲方提供的施工进度计划进行施工，确保工程按时完成。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
三、承包费用及支付方式1. 承包费用计算方式：按照钢结构工程的实际工程量计算人工费用。
具体费用标准附后（见附件）。
2. 支付方式：甲方在工程验收合格后，按照实际工程量核算人工费用，并在双方确认无误后XX个工作日内支付乙方承包费用。
3. 发票开具：乙方在收到款项后，应向甲方提供正规的劳务发票。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准：按照国家标准及甲方与建设单位签订的合同条款执行。
3. 如因乙方施工质量问题导致工程返工或整改，乙方应承担相应责任及费用。
五、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方应负责施工现场的安全设施布置和维护，确保施工人员及第三方安全。
3. 如因乙方违反安全施工规范导致安全事故，乙方应承担全部责任。
六、违约责任1. 甲乙双方应遵守合同约定，如一方违反合同约定，应承担违约责任。
2. 如因乙方原因造成工期延误或施工质量问题，乙方应承担损失赔偿责任。
3. 如因甲方原因未按约定支付承包费用，甲方应承担违约责任，并支付逾期付款利息。
七、其他约定事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
工程人工费合同模板
工程人工费合同模板工程人工费合同模板
合同编号：
乙方（承包方）：
甲方（业主方）：
就下述工程所涉及的人工费用达成协议如下：第一条项目基本情况
甲方与乙方就以下工程项目达成协议：
工程名称：
工程地址：
建设规模：
建设内容：
建设时间：
工程造价：
第二条双方身份与基本信息
1.甲方身份：（以下简称“甲方”）
2.乙方身份：（以下简称“乙方”）
3.甲方地址：
4.乙方地址：
第三条合同条款
1.人工费用及支付
1.1 乙方应按规定标准向工程实施员工支付人工费用。
1.2 甲方应按时支付乙方的人工费用。
2.履行方式
2.1 甲方应向乙方指派工程实施员工，并提供合适的劳动保护和工作条件。
2.2 乙方应按期完成工程，确保工程进度和质量符合要求。
3.违约责任
3.1 甲方违约应支付违约金，违约金金额为实际人工费用的10%。
3.2 乙方违约应承担相应的责任，并赔偿甲方因此而受到的损失。
4. 法律效力与可执行性
4.1 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，直至工程竣工并支付乙方全部人工费用后终止。
4.2 本合同各项条款符合中国的相关法律法规。
第四条其他
1.本合同非经双方协商一致，不得进行任何修改或变更。
2.其他事项双方可根据需要另行协商。
甲方：签字/盖章
乙方：签字/盖章
签订日期：(年)月日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
安装人工费合同
发包方：陕西宇隆环保有限公司（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
据《中华人民共和国合同法》经过甲乙双方友好协商，达成以下协议：
一、工程概况
1、工程名称：空心砌块厂，钢屋大棚。
2、施工地点：落水村
3、施工内容具体包括：设计、制作、除锈、刷漆、购料来厂卸车。
二、款项
1、本合同人工总造价约：按实际完成工作量计算，每平方米叁拾元整。
2、单价以每平方米结算（最终以实际面积结算），滴水内至墙面折半计算。
三、工期
本合同项下工程暂定工期为天（年月日至年月日）。
如因原材料供应或乙方施工人员不足造成的延误，每拖延一天罚款1000元（下雨停工除外），如中途退场，施工方提供退场前有效考勤表，甲方按照考勤表支付大小工，每人每天50元工费。
四、工程施工中质量和验收
1、本合同项下工程验收应以《钢结构工程施工及验收规范》。
2、分部分项工程由甲方验收合格后，方可进行下步工程。
五、工程变更
1、施工中乙方不得擅自对原工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计所产生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
2、因甲方要求变更而产生的费用和其它变更事项产生的费用由甲方承担。
六、乙方工地现场代表职责
1、应留守施工现场；
2、监督、指导工程施工；
3、管理乙方施工人员；
4、保持同甲方的联系；
5、解决施工中所有相关问题；
6、积极配合甲方现场其它施工单位的工作。
七、施工要求
1、进入工地施工人员必须服从工程主管的领导。
2、乙方应及时向甲方提供工程进度计划。
3、已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责已完成工程的维护工作。
如维护期产生损失，乙方无条件予以修复。
4、乙方对甲方的商业秘密有保密义务，未经同意，不得向第三方泄露。
5、质量：乙方履行本合同所完成的工程，其质量应符合建筑国家验收标准。
八、安全
本工程安全均由乙方负责，若发生安全事故均于甲方及业主无关，乙方自行负责处理。
九、工程竣工验收
1、乙方在工程竣工之日起三日内通知甲方验收。
2、甲方根据国家相关标准组织人员验收，如果甲方验收不合格，乙方应及时返修。
如有原材浪费，损失乙方应赔偿。
十、付款方式
1、乙方工人进场后两个工作日内甲方支付乙方生活费共计元。
2、工程施工过程中甲方根据工程进度支付乙方人工费至所完工程量的60%（梁架完后付）。
3、工程完工，双方验收合格后，甲方扣押乙方质保金元，剩余人工费付清。
十一、质量保修
1、乙方应按法律法规和国家工程质量保修的有关规定，对未交付甲方使用的工程在质量保修期内承担保修的责任。
2、质量保修工作的实施，乙方应在工程竣工验收之前，向甲方提供质量保修书。
3、质保期为竣工之日起半年，半年后甲方支付所余质量保证金。
十二、违约的责任
1、如工程质量不符合要求，乙方应及时返工，工期不予顺延。
2、乙方违约后，另一方有权要求违约方承担违约责任，并继续履行本合同。
十三、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
十四、甲方双方如因履行合同发生，由双方友好协商解决；协商不成，通过诉讼解决。
十五、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。
附：安全责任，乙方在施工中所有工具，应由乙方安排专人留场看守，如有被盗遗失与甲方无关。
补充：地面以下包括预埋制作，除砌墙以外的所有安装制作均由乙方完成。
基础由甲方自行处理，如商砼质量基础出现问题与乙方无关，在施工过程中如出现停
工，由甲方支付现有人员工时费150元/天，在施工过程中施工方所需材料必须提前十天报甲方。
甲方负责人签字：乙方负责人签字：
代理人签字身份证件：
电话：电话：
盖章：盖章：
年月日年月日。