光缆工程施工合同模板

合集下载

光缆熔接施工合同范本

光缆熔接施工合同范本

光缆熔接施工合同范本甲方(委托方):(公司名称)乙方(承包方):(公司名称)根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲、乙双方经友好协商,就光缆熔接施工事项订立本合同,并同意遵守以下约定:一、工程内容及标准:1.1 甲方委托乙方进行光缆熔接施工,具体内容包括但不限于光缆接头熔接、光缆连接测试等工作。

1.2 熔接工作应符合国家相关标准和规定,并保证施工质量符合甲方要求。

二、工程进度及时间:2.1 乙方承诺按照合同约定的时间节点完成工程,确保工程进度符合甲方要求。

2.2 如乙方因故无法按时完成工程,应提前向甲方书面说明原因,并经双方协商确定新的完成时间。

三、施工费用:3.1 甲方应按约定支付施工费用给乙方,具体费用及支付方式双方另行约定。

3.2 甲方应按照实际工程量支付工程款项,不得拖欠或延迟支付。

四、保修期及售后服务:4.1 乙方保证施工质量,对施工过程中出现的质量问题负责解决,并提供免费的保修期服务。

4.2 保修期为(具体时间)自工程竣工之日起,对熔接接头及相关设备提供终身维护服务。

五、合同解除:5.1 因特殊情况需要解除合同的,应经双方协商一致,并书面解除本合同。

5.2 若一方违反合同约定,给对方造成损失的,应承担赔偿责任。

六、争议解决:6.1 本合同的解释及履行均适用中华人民共和国法律。

6.2 本合同如发生争议,双方应通过友好协商解决。

协商不成的,应向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

七、其他事项:7.1 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。

7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工并完成结算之日终止。

甲方(盖章): 乙方(盖章):签订日期: 签订日期:法定代表人(签字): 法定代表人(签字):见证人: 见证人:签订地点: 签订地点:。

光缆施工合同协议书范本及多场景使用说明

光缆施工合同协议书范本及多场景使用说明

光缆施工合同协议书范本本范文包含合同主体+特殊应用场景说明+多方为主导下的附加条款合同编号:_______鉴于:1.业主是一家在_______(国家/地区)注册成立的公司,其主要业务包括但不限于通信网络的建设与维护。

2.承包商是一家在_______(国家/地区)注册成立的公司,具备丰富的光缆施工经验和技术实力。

3.业主希望建设一条从_______(起点)至_______(终点)的光缆线路,以提升通信网络的质量和覆盖范围。

一、工程范围1.1承包商应按照业主提供的设计图纸和技术规范,完成光缆线路的敷设、接续、测试及验收工作。

1.2工程范围包括但不限于:光缆的采购、运输、敷设、接续、测试、验收、售后服务等。

二、工程期限2.1本工程自合同签订之日起_______(工期)内完成。

2.2若因不可抗力等原因导致工程延期,双方应协商确定延期时间。

三、工程质量3.1承包商应确保工程质量和安全,严格按照国家和行业的标准、规范及业主的要求进行施工。

3.2工程验收合格后,承包商应提供完整的验收资料和技术文件。

四、合同价款4.1业主应按照合同约定的进度和工程质量,向承包商支付工程价款。

4.2工程价款包括但不限于:材料费、人工费、施工费、管理费、利润等。

4.3工程价款的具体金额和支付方式,由双方另行签订补充协议约定。

五、违约责任5.1双方应严格履行合同义务,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金。

5.2承包商未按约定工期完成工程,每逾期一日,应向业主支付违约金_______元。

5.3业主未按约定支付工程价款,每逾期一日,应向承包商支付违约金_______元。

六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。

6.2若协商不成,任何一方均有权将争议提交至_______(仲裁机构/法院)进行仲裁/诉讼。

七、附加条款7.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

7.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为_______年。

光缆线路整治施工合同6篇

光缆线路整治施工合同6篇

光缆线路整治施工合同6篇篇1光缆线路整治施工合同一、甲方:甲方指委托方,即需要进行光缆线路整治的单位或个人。

二、乙方:乙方指承接方,即承接光缆线路整治施工任务的单位或个人。

三、甲乙双方在平等、自愿、公平协商的基础上,根据相关法律法规,就光缆线路整治施工事宜达成如下合同:第一条工程名称本合同工程名称为光缆线路整治施工。

第二条工程范围1、本工程范围包括光缆线路的整体环境整治、故障处理、保护等工作。

2、具体工作内容包括但不限于:光缆线路的检测、故障检修、设备更换维护等。

第三条工程地点本工程施工地点为_____________(填写详细地址)。

第四条工程期限本工程计划施工期限为_____________。

第五条施工条件1、甲方需提供充足的施工条件:如场地、设备、人员配备等。

2、乙方需具备相关的施工资质和经验,并保证施工人员持证上岗。

第六条施工标准1、乙方需按照相关规范和标准进行施工,确保施工质量和安全。

2、甲乙双方可根据实际情况对施工标准进行必要调整。

第七条施工期间交底1、施工前,甲乙双方需进行详细的施工方案交底,明确工作内容、工期、质量要求等。

2、施工期间,如有变更或调整需双方协商一致。

第八条质量保证1、乙方保证施工质量符合相关标准和规范,如有质量问题需要承担相应责任。

2、对于施工过程中出现的问题,双方需及时沟通解决,确保工程顺利进行。

第九条工程款项1、工程款项总额为_____________。

2、工程款项结算方式为_____________,款项支付时间为_____________。

第十条违约责任1、若甲方未能按时提供所需的施工条件,需承担延期造成的损失。

2、若乙方未能按合同要求完成工程,需承担相应的违约责任。

第十一条争议解决本合同履行过程中如有争议,双方应友好协商解决,如协商不成,可向有关部门进行投诉并申请仲裁。

第十二条其他事项1、本合同的修改和解释需经双方协商一致。

2、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。

光纤施工合同模板

光纤施工合同模板

光纤施工合同模板甲方(以下简称“业主”):乙方(以下简称“施工方”):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方光纤施工工程(以下简称“工程”)的相关事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:________光纤施工工程1.2 工程地点:________1.3 工程内容:根据甲方要求,乙方负责光纤线路的规划、设计、施工、调试及验收等工作。

1.4 工程预算:双方确认的工程预算金额为人民币____元(大写:____________________元整),最终结算金额以实际发生为准。

二、合同工期2.1 工程计划工期为____个月,自双方签订合同之日起计算。

2.2 乙方应按照约定的工期完成工程,如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。

三、工程质量3.1 乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工,保证工程质量。

3.2 工程验收合格标准:工程完成后,经甲方、乙方及相关部门验收,符合国家及行业相关标准、规范要求,甲方满意并签署验收合格意见。

3.3 质量保修:乙方应承担工程质量保修责任,保修期限自工程验收合格之日起计算,保修期限内出现的质量问题,乙方应在接到通知后____小时内予以解决。

四、工程价款及支付4.1 双方确认的工程预算金额为人民币____元(大写:____________________元整),最终结算金额以实际发生为准。

4.2 甲方应按照约定的付款方式及时支付工程进度款和尾款。

4.3 付款方式:(1)工程进度款:按照工程实际完成进度,甲方应按照约定的比例支付工程进度款。

(2)尾款:工程验收合格后,甲方应在验收合格之日起____日内支付尾款。

五、违约责任5.1 乙方未按照约定的工期完成工程,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=工程预算金额×0.1%×逾期天数。

光缆合同工程施工协议书(2024两篇)

光缆合同工程施工协议书(2024两篇)

光缆合同工程施工协议书(二)光缆合同工程施工协议书(二)甲方:[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法定代表人姓名]联系电话:[甲方联系电话]乙方:[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法定代表人姓名]联系电话:[乙方联系电话]鉴于,甲方与乙方就光缆合同工程施工达成一致意见,双方同意按照下列条款和条件执行,并致使协议书。

一、工程概述1.1 工程名称:光缆合同工程施工。

1.2 工程地点:[工程地点]。

1.3 工程内容:光缆铺设、连接、测试与调试等工程。

1.4 工期:本工程计划工期为[工期]自工程开工日起至竣工日。

二、工程责任2.1 甲方的责任:(1)提供与工程有关的合法有效的土地使用权;(2)提供施工现场,确保施工区域畅通,保证乙方可按计划和要求进行施工;(3)对施工现场的基础设施、通信线路等进行检查和保护,确保施工安全环境;(4)配合乙方进行相关手续的办理,包括施工许可证、安全验收等;(5)按照约定支付合同价格及费用。

2.2 乙方的责任:(1)按照工程设计要求,按时、按质完成工程施工;(2)组织、协调、监督、管理本工程施工,确保施工进度;(3)配合甲方进行施工前的勘察、设计等阶段工作;(4)保证施工现场的安全和卫生;(5)按照约定提供施工方案、进度计划、质量保证书等相关文件;(6)确保工程结束后的清理、交接等工作。

三、质量与安全3.1 甲方有权随时对工程施工进行检查,在发现工程施工存在质量问题时,乙方应立即采取措施进行整改,并承担因此产生的费用及损失。

3.2 乙方在施工过程中应遵守有关安全方面的法规和标准,保证施工人员的安全,严禁发生事故。

如发生人身伤害事故,乙方负全部责任。

四、工程款支付4.1 工程款总金额为人民币[金额],根据工程进展情况的支付比例如下:(1)合同签订后,甲方支付合同总金额的30%作为预付款;(2)工程竣工后,乙方提交完整的竣工报告和质量验收资料,经甲方验收合格后,甲方支付剩余工程款。

简单光纤布线施工合同模板

简单光纤布线施工合同模板

简单光纤布线施工合同模板甲方:(委托方)地址:联系人:电话:传真:电子邮箱:乙方:(承包方)地址:联系人:电话:传真:电子邮箱:鉴于甲方需要对其(填写具体工程名称)进行光纤布线施工,双方经协商一致,达成如下合同:一、工程内容1.1 甲方委托乙方对(填写具体工程名称)项目进行光纤布线施工,具体工程内容包括但不限于:(1)光缆敷设;(2)光纤接头处理;(3)光纤设备安装;(4)光纤端口标识;(5)验收测试等。

1.2 施工工期:乙方应在签订合同后(填写具体工程工期),如遇特殊情况需延期,需提前向甲方书面报备。

二、工程款项2.1 甲方应按以下进度支付工程款项:(1)签订合同后,支付合同总额的30%作为预付款;(2)工程完成前,支付合同总额的50%作为中期款;(3)工程验收合格后,支付合同总额的20%作为尾款。

2.2 工程款项支付方式:甲方应在上述支付时限内,将款项汇入乙方指定账户,同时提供付款凭证。

三、质量保证3.1 乙方应保证施工过程中严格按照合同要求进行,确保工程质量符合国家标准和甲方要求。

3.2 工程验收:乙方应确保工程符合设计要求并通过相关部门验收,如工程未能通过验收,乙方应负责整改并承担相应费用。

四、竣工资料4.1 乙方应在工程完成后,及时提供以下竣工资料给甲方:(1)工程竣工验收报告;(2)工程施工图纸;(3)光纤设备检测报告;(4)其他甲方要求提供的相关资料。

五、违约责任5.1 若一方未能按照合同要求履行义务,构成违约行为,应承担相应的违约责任。

5.2 若因不可抗力等原因导致工程无法继续或顺利完成,双方应协商解决,并根据实际情况调整合同内容。

六、合同变更6.1 若因工程变更或其他原因需要修改合同内容,双方应书面协商一致,签订书面变更协议,并按照新的合同内容执行。

七、法律适用7.1 本合同适用中华人民共和国法律。

八、其他事宜8.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

8.2 如双方在履行合同过程中出现争议,应通过友好协商解决;如不能协商解决,则提交有管辖权的法院裁决。

工程光缆抢修合同模板

工程光缆抢修合同模板

甲方:(委托方)单位名称:法定代表人:联系地址:联系电话:电子邮箱:乙方:(承包方)单位名称:法定代表人:联系地址:联系电话:电子邮箱:鉴于甲方要求乙方对甲方工程光缆进行抢修,并在具体事宜上达成一致,双方经友好协商,依据平等互利的原则,特签订本合同,共同遵守并履行下列条款:一、工程光缆抢修范围1. 乙方将按照甲方的要求,对工程光缆进行抢修工作,确保光缆的正常运行。

2. 抢修期间,乙方将尽最大努力保证工程光缆的正常使用,尽快恢复受损部分。

3. 抢修范围包括但不限于:光缆损坏、光纤连接异常、光纤损坏等问题的抢修。

二、工程光缆抢修时间及地点1. 抢修时间:乙方将根据甲方的具体要求安排抢修时间,并在最短的时间内完成抢修工作。

2. 抢修地点:抢修地点为甲方指定的具体地点。

三、工程光缆抢修费用1. 抢修费用:甲方需支付抢修费用给乙方,具体费用由双方协商确定。

2. 甲方在确定抢修费用时需考虑到光缆抢修的具体情况和复杂程度等因素。

1. 在抢修期间,如有紧急情况,乙方将立即做出响应,并尽快前往抢修现场进行处理。

2. 为保证工程光缆的稳定性和可靠性,乙方将在抢修结束后进行必要的检测和验收,并对抢修的光缆进行跟踪维护。

五、工程光缆抢修责任1. 乙方承诺在抢修期间,尽最大努力确保抢修工作的质量和效果,确保光缆能够正常恢复使用。

2. 乙方在抢修过程中如造成其他损失,应承担相应的责任。

六、工程光缆抢修的风险和保险1. 在抢修过程中如发生意外事件,双方将共同承担抢修风险,并根据实际情况协商解决。

2. 为确保双方合作的安全和顺利进行,双方可根据需要购买相关的保险,并按比例分担费用。

七、工程光缆抢修合同的解除1. 若双方协商一致认为需要解除合同,可书面通知对方,经双方签字确认后解除合同。

2. 合同解除后,双方应根据已完成的抢修工作支付相关费用,并对已完成的工作给予认可。

八、其他约定事项1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。

2. 本合同自双方签字生效,至工程光缆抢修完成之日止。

光缆施工合同范本

光缆施工合同范本

光缆施工合同范本合同编号:_____________甲方(委托方):_____________乙方(施工方):_____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就甲方委托乙方进行光缆施工工程的相关事宜,经协商一致,签订本合同,共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称:_____________1.2 工程地点:_____________1.3 工程内容:乙方负责按照甲方提供的施工图纸和技术要求,完成光缆的铺设、连接及相关配套设施的安装工作。

第二条工程期限2.1 工程开工日期:_____________2.2 工程竣工日期:_____________2.3 乙方应确保在规定的工程期限内完成施工任务,如遇不可抗力因素影响,双方应协商解决延期事宜。

第三条工程质量3.1 乙方应保证施工质量符合国家及行业标准,满足甲方的使用要求。

3.2 甲方有权对施工过程中的工程质量进行检查,如发现问题,乙方应及时整改。

第四条工程价款及支付方式4.1 本工程总价款为人民币(大写):__________元整(¥__________元)。

4.2 支付方式:甲方在合同签订后______天内支付工程总价款的______%作为预付款,工程竣工验收合格后______天内支付剩余款项。

第五条双方权利与义务5.1 甲方权利与义务:a. 甲方应提供施工所需的图纸、技术资料及相关文件。

b. 甲方应按合同约定支付工程价款。

c. 甲方有权对工程进度和质量进行监督。

5.2 乙方权利与义务:a. 乙方应按照合同约定完成工程施工任务。

b. 乙方应保证施工安全,遵守甲方及相关部门的管理规定。

c. 乙方应承担因施工质量问题导致的返工费用。

第六条工程验收6.1 工程竣工后,乙方应向甲方提交验收申请,甲方应在收到申请后______天内组织验收。

6.2 验收合格后,双方应签署工程验收报告,作为工程竣工的依据。

光缆敷设工程施工合同(3篇)

光缆敷设工程施工合同(3篇)

第1篇甲方(以下简称“甲方”)与乙方(以下简称“乙方”)本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就甲方在(地点)进行的(项目名称)光缆敷设工程施工事宜,经双方充分协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:(项目名称)2. 工程地点:(地点)3. 工程内容:光缆敷设、测试、调试等。

4. 工程规模:(具体工程量及要求)5. 工程期限:自合同签订之日起(具体天数)内完成。

二、工程承包1. 乙方同意按照甲方要求,在规定期限内完成光缆敷设工程施工,确保工程质量达到国家及行业相关标准。

2. 乙方应具备相应的施工资质和施工经验,并承担施工过程中的安全责任。

三、工程款项1. 工程总造价为人民币(大写):______元整(小写):______元。

2. 甲方分阶段支付工程款项,具体支付比例及时间如下:(1)合同签订后5个工作日内,支付合同总价的20%作为预付款;(2)工程进度达到50%时,支付合同总价的30%;(3)工程进度达到80%时,支付合同总价的30%;(4)工程验收合格后10个工作日内,支付合同总价的20%作为尾款。

四、工程质量1. 乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工,确保工程质量。

2. 工程验收合格后,乙方应提供完整的工程资料,包括施工图纸、施工记录、验收报告等。

五、安全责任1. 乙方在施工过程中应严格遵守国家及行业相关安全规定,确保施工安全。

2. 乙方应对施工过程中发生的安全事故负责,并承担相应的法律责任。

六、违约责任1. 乙方未按合同约定完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失。

2. 甲方未按合同约定支付工程款项,乙方有权要求甲方支付违约金,并承担相应的法律责任。

七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。

光缆施工服务合同模板

光缆施工服务合同模板

光缆施工服务合同模板甲方(施工单位):__________(以下简称“甲方”)乙方(需方):__________(以下简称“乙方”)为明确双方在光缆施工服务过程中的权利和义务,经双方友好协商,达成如下协议:第一条服务内容1.1 服务范围:乙方委托甲方进行光缆施工服务,具体包括但不限于:光缆敷设、接头连接、测试验收等工作。

1.2 服务标准:甲方应按照国家相关法律法规和标准要求,按时、保质、高效完成施工任务。

第二条服务时间2.1 本合同自双方签署之日起生效,服务期限为_______(天/月),自____年__月__日起至____年__月__日止。

2.2 如因不可抗力导致无法按时完成服务,甲方应及时通知乙方并商定延期服务时间。

第三条材料和设备3.1 在执行本合同过程中所需的材料和设备由乙方提供,如有变更或差错应及时通知甲方。

3.2 甲方应按照质量要求使用乙方提供的材料和设备,并负责妥善保管和维护。

第四条施工费用4.1 乙方应按照本合同约定的工程量及标准支付相应的施工费用。

4.2 施工费用包括:人工费、材料费、设备使用费、交通费等,具体金额为______元。

第五条质量保证5.1 在服务期限内,甲方对其所提供的服务质量负责,并保证服务工程符合国家相关标准。

5.2 如服务质量存在问题,乙方有权要求甲方进行整改,甲方应在接到通知后及时处理。

第六条知识产权6.1 本合同中涉及的技术资料、图纸和设计方案等知识产权归甲方所有,乙方不得私自使用或转让他人。

第七条违约责任7.1 如因不可抗力或其他客观原因导致任何一方不能履行本合同的全部或部分义务时,应当及时通知另一方,并在事由消失后尽快恢复履行。

7.2 如一方违约导致另一方损失,应当承担相应的赔偿责任。

第八条保密条款8.1 本合同所载内容为双方商业秘密,未经对方书面同意,不得向第三方泄露。

第九条解决争议9.1 双方在履行本合同过程中如发生争议,应当友好协商解决;协商不成的,提交有管辖权的人民法院进行裁决。

光缆线路施工合同

光缆线路施工合同

光缆线路施工合同篇一:光缆施工合同范本合同编号:光缆施放合同发包方:承包方:XX年签订地:日月光缆施放合同发包方(甲方):承包方(乙方):根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商同意签订本合同。

第一条工程项目概况(一)工程名称:(二)工程地点:(三)工程承包范围和内容1.承包范围:(1)架设泾谓变电站至绿豆包变电站ADSS光缆:;(2)架设绿豆包变电站至西开关站ADSS光缆:;(3)敷设非金属普通光缆:西开关站至东开关站2km;(4)电缆沟清理:西开关站至东开关站部分区域电缆沟清理,约500米。

(5)光缆熔接。

2.工作内容:(1)承包范围内的查勘、施放的停电计划、放牵引绳、展放、接续成端的配合、旧线的回收等全部工作;(2)提供施工所需所有施工机具、人力及其它施工资源;(3)负责对发包方供应的材料进行质量交接验收及现场保管;(4)发包方供应的材料以外的其它材料的采购、运输、保管;(5)为保证施工安全、质量、进度所要采取的各种措施,以及为保证正常施工进行的各种协调工作;(6)青苗赔偿、开挖、树木砍伐、线路通道清理、各级通讯干扰处理、施工临时占地等,以及为了正常施工所需办理的一切手续。

向发包方转交拆迁赔偿等必要的原始资料和凭证;(7)承包方进场后应对线路走廊和工程本体进行看护和移交前的维护,并确保其在启动验收前满足设计规程要求;(8)配合中间验收、竣工预验收、竣工验收、线路参数测试、系统调试、启动验收、保证线路畅通;(9)工程资料的归档、组卷与移交;保修期内的保修工作。

(10)合同价款:施工费:每公里元。

(工程竣工验收后,施工费以最终办理结算为准)第二条施工准备(一)发包方:1.免费提供有关工程施工的技术文件和图纸1套,承包方需要更多数量时,则增加的费用由承包方自理。

2.组织施工图设计交底。

3.提前完成工程所需所有材料,并运送到指定库房,保证施工过程中材料不欠缺。

光缆熔接施工合同范本

光缆熔接施工合同范本

光缆熔接施工合同范本1. 合同背景和目的本合同由甲方(以下简称甲方)与乙方(以下简称乙方)签订,旨在明确光缆熔接施工的职责和要求,确保施工质量和工期。

本合同内容受到相关法律法规的约束。

2. 合同双方•甲方:–公司名称:–地址:–联系人:–联系电话:•乙方:–公司名称:–地址:–联系人:–联系电话:3. 工程内容•工程名称:•工程地点:•工程范围:•工程工期:4. 甲方责任甲方负责提供以下支持和资源:•提供工程地点平整的施工场地;•提供光缆熔接所需的设备和材料;•提供工程相关文件和规范;•监督施工进度和质量。

5. 乙方责任乙方应当按照以下要求完成工程:•按照甲方提供的工程文件和规范进行光缆熔接施工;•确保施工过程中的安全和质量;•完成工程所需的人力、物力和时间;•维护工程现场的清洁和秩序;•如有意外情况发生,及时向甲方汇报并采取相应措施。

6. 工程费用和支付方式•工程费用:[填入具体金额]•支付方式:[填入具体支付方式,如一次性付清、分期付款等]支付方式必须在合同签订后的第三个工作日内双方确认,否则默认为一次性付清。

7. 合同变更和解除•合同变更:任何一方需变更本合同内容,应经双方协商一致,并以书面形式确认变更内容;•合同解除:任何一方违反本合同约定,经对方书面通知且在通知后30天内未能改正的,对方有权解除本合同,并要求违约方承担相应的违约责任。

8. 保密条款双方应对工程期间和之后获得的任何有关对方商业秘密、经营信息、技术资料等保密,并不得擅自向任何第三方披露。

9. 法律适用和争议解决本合同适用中华人民共和国相关法律法规,双方协商解决争议,如协商不成,提交本合同签订地法院诉讼解决。

10. 合同生效和期限本合同自双方代表签字盖章之日起生效,并持续有效至工程完工验收合格之日。

甲方:(盖章)乙方:(盖章)日期:日期:。

光缆施工合同范本

光缆施工合同范本

光缆施工合同范本光缆施工合同范本篇一1、甲方:2、乙方:二、协议内容:经甲乙双方共同商定,甲方将喻家坪站至冶炼厂调度楼货运信息通道光缆敷设工程交由乙方施工,具体内容如下:1、工程数量:敷设喻家坪站至冶炼厂调度楼货运室直埋8芯光缆一条,总长约1400米。

2、施工要求:①光缆径路基本沿铁路专用线布放,埋深要求一般0.6米,困难地段0.5米,做水泥砖沙防护。

②主材光缆、终端盒、辅材由乙方自行采购。

③光缆过轨、过涵洞等应采用φ50镀锌钢管防护并用水泥包封,不得外露。

④光缆熔接成端由乙方负责完成。

⑤直埋线路部分按每100米设立光缆标桩一个。

⑥施工中与喻家坪、冶炼厂协调工作由甲方负责。

3、工期要求:本工程工期要求自协议签字并待甲方与相关部门签定配合协议后开工,20天内完工交付。

如遇不可抗拒原因由双方协商解决。

4、工程费用及付款方式:①经双方共同核定,本工程总施工费用按叁万捌仟元(¥:38000.00)包干完成。

②双方协议签定后,甲方支付贰万元整预付款,余款待全部工程完工、验收合格后二周内付清。

三、安全保证:1、乙方在施工过程中应加强对同径路地下管线的保护,按规定及时与相关部门联系,采取防护措施,如因施工不当造成损失,由乙方负责承担赔偿责任。

2、加强对施工人员人身安全的防护,如遇人身意外事故,其责任由乙方自行承担。

四、质量保证:本工程质量保质期一年,一年内出现质量问题由乙方负责解决。

五、本协议未尽事宜,甲乙双方协商解决。

六、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,经双方签字生效。

甲方:乙方:光缆施工合同范本篇二发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)工程名称: 电气照明安装及通信工程工程地点:一、总则:根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,本着双方友好合作的原则、为明确双方的责任,确保工程顺利完成。

经甲、乙双方协商后制定本协议,甲乙双方必须共同遵守执行。

二、承包方式及范围:1、承包方式: 包工、包料、包安全、包质量、包进度、包文明施工。

光缆线路整治施工合同5篇

光缆线路整治施工合同5篇

光缆线路整治施工合同5篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________鉴于甲方需要对现有光缆线路进行整治,经过双方充分协商,达成以下合同条款,以便明确双方权利和义务,保障施工工程的顺利进行。

一、工程概况1. 工程名称:__________光缆线路整治工程。

2. 工程地点:__________。

3. 工程内容:对现有的光缆线路进行整治,包括线路清理、修复、加固等工作。

二、合同范围及内容1. 乙方应按照甲方的要求,组织专业的施工队伍,对指定的光缆线路进行整治施工。

2. 乙方需负责完成光缆线路的清理工作,包括线路周围的杂草、杂物等。

3. 乙方需对光缆线路进行检查,发现损坏的部分应及时修复,确保线路的正常运行。

4. 乙方应按照规范进行施工,确保施工质量符合相关标准。

5. 乙方应严格遵守安全生产规定,确保施工过程中人员安全。

三、工程期限1. 工程开工时间:____年__月__日。

2. 工程竣工时间:____年__月__日。

3. 如因不可抗力因素导致工程延期,双方应协商解决。

四、工程价款及支付方式1. 工程总价:人民币______元(大写:______元整)。

2. 支付方式:工程完工后,经甲方验收合格,支付工程款项。

五、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量。

2. 工程完工后,乙方应组织自检,并编制工程验收资料。

3. 甲方将在接到乙方验收申请后7个工作日内组织验收。

4. 如工程验收不合格,乙方应负责返工,并承担相应费用。

六、安全生产与文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产规定,加强施工现场管理。

2. 乙方应做好施工现场的文明施工工作,确保施工现场整洁有序。

3. 如因乙方原因造成安全事故,乙方应承担相应责任。

七、违约责任1. 如乙方未按合同约定完成工程,应承担违约责任,并赔偿甲方相应损失。

2. 如甲方未按合同约定支付工程款项,应承担违约责任,并支付滞纳金。

光缆工程施工合同(3篇)

光缆工程施工合同(3篇)

第1篇甲方:(建设单位名称)乙方:(施工单位名称)鉴于:甲方需在指定地点进行光缆施工,以改善通信设施,乙方愿意承担该光缆施工项目。

双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_______光缆施工工程2. 工程地点:_______3. 工程内容:包括但不限于光缆敷设、光缆接续、光缆线路测试、光缆保护等。

4. 工程规模:_______5. 工程预算:人民币_______元整(大写:_______元整)。

二、施工期限1. 开工日期:_______2. 竣工日期:_______3. 工期延误责任:因乙方原因导致工期延误,每延误一日,应向甲方支付_______元整的违约金。

三、工程质量要求1. 乙方应严格按照国家有关标准和规范进行施工,确保工程质量符合甲方要求。

2. 乙方应定期对施工过程进行质量检查,并向甲方提供质量检查报告。

四、施工材料及设备1. 乙方应按照甲方要求提供合格的施工材料及设备,并保证其质量。

2. 乙方应负责材料的运输、保管和施工现场的设备使用。

五、施工安全1. 乙方应严格执行国家有关安全生产的规定,确保施工现场的安全。

2. 乙方应定期对施工人员进行安全教育和培训,提高安全意识。

六、工程款支付1. 甲方应在工程验收合格后支付工程款,支付比例和方式如下:- 验收合格后支付_______%;- 验收合格并交付使用后支付_______%;- 结算后支付_______%。

2. 乙方应在工程验收合格后提供相应的工程结算报告。

七、违约责任1. 任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。

2. 因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担违约责任。

八、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他1. 本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。

光缆施工合同范本(二篇)

光缆施工合同范本(二篇)

光缆施工合同范本甲方:(以下简称“甲方”)地址:联系电话:乙方:(以下简称“乙方”)地址:联系电话:鉴于甲方拟进行光缆施工项目,为明确双方权益和义务,经甲、乙双方友好协商,达成如下合同:第一条合同目的本合同的目的是确定甲方委托乙方进行光缆施工项目,并规定双方的权利和义务。

第二条合同内容1. 甲方委托乙方进行光缆施工项目,具体内容包括但不限于光缆铺设、埋地、固定等工作。

2. 具体施工项目详见附件一(施工项目清单)。

第三条施工期限1. 施工期限为自本合同生效之日起,至施工完成并通过验收合格之日止。

2. 如因不可抗力等原因导致施工期限延长或中止,甲、乙方应友好协商解决,同时根据实际情况进行合理的费用调整。

第四条施工标准1. 施工应符合国家、行业和地方相关标准的要求,以确保施工质量和安全。

2. 施工过程中,乙方应按照甲方的要求进行工作,保障施工期间周边环境的安全和清洁。

第五条施工费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付施工费用,具体金额为(具体金额)。

2. 施工费用支付方式为(具体支付方式)。

第六条保证金1. 甲方应向乙方支付保证金,具体金额为(具体金额)。

2. 保证金将在施工合格验收后的(具体天数)内予以退还。

第七条保密义务1. 甲、乙双方应对双方在合同履行过程中所获取的商业、技术和合同内容等保密信息承担保密义务,除非得到另一方书面同意,不得向任何第三方透露。

2. 违反保密义务的一方应承担相应的法律责任。

第八条违约责任1. 如一方违反合同约定,给对方造成损失的,应向对方承担相应的赔偿责任。

2. 如乙方未按合同约定的工期完成工程,并且没有正当理由,甲方有权要求乙方支付延期违约金,具体金额为(具体金额)。

第九条授权委托1. 甲方有权委托第三方进行本合同项下部分或全部工作。

2. 在委托第三方进行工作时,甲方应向乙方支付相应的费用,并通知乙方工作完成情况。

第十条合同解除1. 在下列情况下,甲方有权解除本合同:(1)乙方严重违反合同约定,且经甲方书面通知后未改正;(2)发生除不可抗力以外的情况,致使无法继续履行合同。

光缆线路工程合同范本

光缆线路工程合同范本

光缆线路工程合同范本合同编号:____________甲方(以下简称甲方):乙方(以下简称乙方):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方委托乙方进行光缆线路工程的施工事宜,经充分协商,达成以下合同条款:一、工程概况及承包方式1.1 工程名称:__________光缆线路工程1.2 工程地点:__________1.3 承包方式:包工包料(光缆及辅助材料由甲方指定采购,由甲方负责与供货方结算)二、承包范围2.1 乙方负责光缆线路的规划设计、施工、调试及验收等工作。

2.2 乙方负责光缆线路的敷设、接头处理、保护设施安装、设备调试等施工内容。

2.3 乙方负责光缆线路工程的质量保证和售后服务。

三、工程期限及质量3.1 工程期限:合同签订后,预付款到账后即开工,有效工作日为__天。

3.2 工程质量:工程质量应符合国家相关标准和规范要求,保证光缆线路的稳定运行和通信质量。

四、甲方责任及权利4.1 甲方负责提供工程所需的施工图纸、技术参数、设备材料清单等资料。

4.2 甲方负责协调乙方施工过程中与第三方之间的关系,确保施工顺利进行。

4.3 甲方负责对乙方施工过程中的质量、进度、安全等进行监督和检查。

4.4 甲方应按照合同约定支付工程款项,包括但不限于预付款、进度款和尾款。

五、乙方责任及权利5.1 乙方应按照合同约定完成光缆线路工程的施工,确保工程质量。

5.2 乙方应按照合同约定的工期完成工程,如有延期,应承担相应的违约责任。

5.3 乙方应保证工程的安全,遵守施工现场的安全规定,确保施工人员的人身安全。

5.4 乙方应按照合同约定提供工程验收所需的资料和文件。

六、合同价款及支付方式6.1 合同总价:人民币(大写):__________元整(小写):__________元。

6.2 支付方式:(1)预付款:合同签订后__天内,甲方支付乙方工程总价__%的预付款。

光缆工程施工合同模板

光缆工程施工合同模板

甲方:乙方:第1条甲方委托乙方承担光缆传输工程施工, 经友好协商, 双方同意按下列条款签订本合同。

第2条工程名称:1.1 工程地点:工程内容:承包范围: 包工(包拆除、包收集材料、包运输材料回仓库)开工日期: 20XX年月日竣工日期: 20XX年月日第2条1.2 质量等级: 达到邮电部现行质量检查评定标准的优良条件。

第3条甲方工作2.1及时提供拆迁图纸及拆迁方案。

2.2派出工程监理和随工签证。

2.3组织工程验收。

第4条乙方工作3.1负责该工程施工协调的一切工作。

3.2负责按施工图和施工拆迁方案施工。

3.3负责材料回收的保护工作。

3.4负责施工中的安全工作, 杜绝人身伤亡事故、责任事故和设备事故, 若有发生后果由乙方负责。

第5条负责施工过程中保持场地清洁, 文明施工, 由于不规范施工造成的一切后果由乙方负责。

第6条工期延续第7条因不可抗力因素工期可顺延。

由乙方责任, 工期不得顺延, 延误工期, 按第13条处理。

第8条检查和返工第9条因乙方责任造成工程质量不合格, 必须返工, 所需费用必须由乙方承担。

第10条隐蔽工程和中间验收第11条由甲方派出工程随工验收并签证, 不经随工验收签字的, 乙方不得隐蔽和继续施工。

第12条工程验收乙方自验收后, 递交验收申请和竣工资料, 甲方在收到报告后7日内应组织竣工验收。

第8条工程变更工程若变更, 必须经双方协商书面认可, 并以此作为验收的依据。

第9条工程款支付方式本工程完工后提交结算资料, 结算资料提交后十五天内进行结算审核并一次结清。

第10条结算依据第11条按新建线路元每公里, 按实际竣工距离进行结算。

第12条合同生效及其它12. 1 本合同未尽事宜, 双方协商解决, 可另行调整或补充, 其补充协议作为本合同增加部门具有同等法律效力。

12. 2 合同经双方签字盖章后生效。

12.3 本合同一式二份, 甲、乙双方各执一份。

甲方: 乙方:授权代表人: 法定(或授权)代表人: 签订日期: 签订日期:签订合同有哪些注意事项?合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等, 但不管是以哪种方式来订立合同的, 此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。

光缆施工合同范本

光缆施工合同范本

光缆施工合同范本甲方(委托方):________________乙方(承包方):________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行光缆施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程内容:________________4. 工程期限:____年__月__日至____年__月__日二、施工范围及要求1. 施工范围:________________2. 施工要求:________________三、合同价款1. 合同总价款为人民币(大写):________________元整(小写):________________元。

2. 付款方式:(1)预付款:合同签订后__日内,甲方支付乙方合同总价款的__%作为预付款,即人民币(大写):________________元整(小写):________________元。

(2)进度款:乙方完成合同约定工程量的__%时,甲方支付乙方合同总价款的__%,即人民币(大写):________________元整(小写):________________元。

(3)竣工验收款:工程竣工验收合格后__日内,甲方支付乙方合同总价款的__%,即人民币(大写):________________元整(小写):________________元。

(4)质保金:工程竣工验收合格后__日内,甲方预留合同总价款的__%作为质保金,质保期满后__日内无息支付给乙方,即人民币(大写):________________元整(小写):________________元。

四、工程质量1. 工程质量标准:________________2. 乙方应按照国家、行业及甲方的要求进行施工,确保工程质量。

3. 工程质量不合格的,乙方应在甲方要求的时间内无条件返工,直至达到合同约定的质量标准。

光缆敷设工程合同

光缆敷设工程合同

光缆敷设工程合同甲方(需求方):_______________乙方(承包方):_______________鉴于甲方需要进行光缆敷设工程,乙方具备相应的资质和能力进行该工程的实施,双方本着平等自愿、诚实守信的原则,经友好协商,达成如下合同条款:一、工程内容1. 本工程主要包括光缆的敷设、测试及验收工作。

2. 光缆敷设的具体路线、长度、规格、型号等详见附件《工程详细规划》。

3. 乙方负责提供光缆敷设所需的全部材料和设备,并确保其质量符合国家标准和行业规定。

二、工程质量1. 乙方必须按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量。

2. 施工过程中,乙方应接受甲方或甲方委托的第三方监理的监督检查。

3. 工程完工后,由甲方组织验收,验收合格后方可视为工程交付完成。

三、工期要求1. 本工程计划开工日期为____年____月____日,竣工日期为____年____月____日。

2. 如遇不可抗力因素影响工程进度,乙方应及时通知甲方,双方协商确定新的工期。

四、合同价款1. 本工程总价款为人民币(大写)_____________元整(¥__________)。

2. 价款支付方式:预付款30%,工程进度达到50%时支付40%,工程竣工验收合格后支付剩余30%。

五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定时间完成工程进度,应按未完成部分的价款支付违约金给甲方。

2. 如因乙方原因导致工程质量问题,乙方应负责无偿修复直至符合标准。

3. 如甲方未按约定支付工程款项,应向乙方支付相应的滞纳金。

六、争议解决合同履行过程中发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

3. 对于合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。

甲方代表(签字):_______ 日期:____年____月____日乙方代表(签字):_______ 日期:____年____月____日。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

甲方:
乙方:
甲方委托乙方承担光缆传输工程施工,经友好协商,双方同意按下列条款签订本合同。

第1条工程名称:
第2条 1.1 工程地点:
工程内容:
承包范围:包工(包拆除、包收集材料、包运输材料回仓库)
开工日期:20XX年月日
竣工日期:20XX年月日
1.2 质量等级:达到邮电部现行质量检查评定标准的优良条件。

第2条甲方工作
2.1及时提供拆迁图纸及拆迁方案。

2.2派出工程监理和随工签证。

2.3组织工程验收。

第3条乙方工作
3.1负责该工程施工协调的一切工作。

3.2负责按施工图和施工拆迁方案施工。

3.3负责材料回收的保护工作。

3.4负责施工中的安全工作,杜绝人身伤亡事故、责任事故和设备事故,若有发生后果由乙方负责。

3.5负责施工过程中保持场地清洁,文明施工,由于不规范施工造成的一切后果
由乙方负责。

第4条工期延续
因不可抗力因素工期可顺延。

由乙方责任,工期不得顺延,延误工期,按第13条处理。

第5条检查和返工
因乙方责任造成工程质量不合格,必须返工,所需费用必须由乙方承担。

第6条隐蔽工程和中间验收
由甲方派出工程随工验收并签证,不经随工验收签字的,乙方不得隐蔽和继续施工。

第7条工程验收
乙方自验收后,递交验收申请和竣工资料,甲方在收到报告后7日内应组织竣工验收。

第8条工程变更
工程若变更,必须经双方协商书面认可,并以此作为验收的依据。

第9条工程款支付方式
本工程完工后提交结算资料,结算资料提交后十五天内进行结算审核并一次结清。

第10条结算依据
按新建线路元每公里,按实际竣工距离进行结算。

第11条合同生效及其它
12.1 本合同未尽事宜,双方协商解决,可另行调整或补充,其补充协议作为本合同增加部门具有同等法律效力。

相关文档
最新文档