大型水电站最规范的机电设备安装工程专业分包合同
机电安装工程专业分包合同
机电安装工程专业分包合同乙方（承包商）：________机电安装工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行机电安装工程的事宜，经友好协商，达成如下合同：第一条工程内容1. 乙方负责按照甲方提供的机电安装工程设计图纸和技术要求，完成全部机电安装工作。
2. 工程包括但不限于电气系统、给排水系统、空调通风系统等的安装与调试。
第二条工程质量乙方必须确保所完成的机电安装工程符合国家及行业相关质量标准和规范，无缺陷且能正常运行。
第三条工程时间1. 工程开始日期为____年____月____日，完成日期为____年____月____日。
2. 乙方需在合同约定的时间内完成工程，并保证不影响甲方的整体项目进度。
第四条工程价款1. 双方约定工程总价款为人民币____元整。
2. 付款方式为分期付款，首期款项在合同签订后支付，其余款项根据工程进度分批支付。
第五条违约责任1. 如乙方未能按时完成工程或工程质量不符合约定标准，应承担违约责任，赔偿甲方因此产生的一切损失。
2. 如甲方未按约定时间支付工程款项，应向乙方支付逾期付款的违约金。
第六条争议解决双方因执行本合同所发生的一切争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第七条其他条款1. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方（业主）：________建设有限公司法定代表人：____（签字）乙方（承包商）：________机电安装工程有限公司法定代表人：____（签字）签订地点：____签订日期：____年____月____日---。
机电设备安装工程施工分包合同
机电设备安装工程施工分包合同1. 引言本合同由甲方（分包方）和乙方（总包方）双方订立，以明确双方在机电设备安装工程施工分包过程中的权责和义务，保障工程的顺利进行。
2. 合同内容2.1 项目描述•项目名称：机电设备安装工程•工程位置：（填写）•工程概况：（填写）2.2 分包范围•列示具体的机电设备安装工程工作范围和内容2.3 总包责任•提供必要的施工图纸和资料•协调工程进度•安排人力资源和施工设备•质量控制和验收工作•向甲方支付相应款项2.4 工期及进度安排乙方应根据项目的工作量合理安排工期，并与甲方协商确定具体施工进度和节点。
2.5 施工条件•施工现场的准备工作•供应必要的施工材料和设备•工作场所的安全和卫生保障3. 合同价款及支付方式3.1 合同价款•合同总价款：（填写）•币种：（填写）3.2 付款方式•首付款比例：（填写%）•进度款比例：（填写%）•竣工付款比例：（填写%）4. 质量保证乙方应保证施工过程中的质量符合相关法律法规和工程标准要求。
如发现质量问题，甲方有权要求乙方进行整改。
乙方应承担因施工质量问题导致的费用和损失。
5. 违约责任5.1任何一方违反本合同的任何条款，应向对方支付违约金，违约金的数额为合同总价款的（填写%）。
5.2如果一方严重违约，不履行合同义务或丧失继续履行合同的能力，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
6. 知识产权本合同项下产生的所有图纸、技术方案和设计成果等知识产权归属于甲方。
乙方不得私自使用、复制或向第三方泄露。
7. 争议解决双方在履行合同过程中出现的争议应通过友好协商解决。
如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 合同生效和变更8.1本合同经甲乙双方签字、盖章后生效，自生效日起至工程竣工。
8.2对本合同的任何变更必须经双方书面协商一致，并以书面形式作为附件以补充原合同。
机电设备安装项目施工分包合同
机电设备安装项目施工分包合同一、合同背景本合同由甲方（分包商）与乙方（总包商）签订，旨在明确机电设备安装项目的分包工作范围、分包工作内容、分包工作进度、责任划分以及双方权益保障等方面的合作协议。
二、合同内容1.分包工作范围：本分包合同的工作范围包括但不限于机电设备的安装、调试、试运行、维护等工作。
2.分包工作内容：具体分包工作内容详见附件一《分包工作内容清单》。
3.分包工作进度：双方共同商定项目开工时间、工期及各项工作完成时间，并将其纳入本合同。
4.质量要求：分包商应保证工作质量符合国家相关标准及项目技术要求，并按照乙方的要求进行验收。
5.合同报价：双方商定的分包工作报价为附件二《分包工作报价单》所列金额，乙方按照该报价向甲方支付费用。
三、合同执行1.甲方责任：甲方应按照《合同内容》的约定进行分包工作，并保证按时保质完成工作。
2.乙方责任：乙方应向甲方提供项目所需的施工图纸、材料等，并按时支付分包费用。
3.提前终止合同：若任何一方需要提前终止本合同，需提前15天书面通知对方，并商定解决方案。
4.违约责任：若一方迟延履行合同义务，需向对方承担违约金，具体金额双方另行约定。
四、合同变更1.合同变更事项：任何一方需提前书面通知对方，并经双方协商一致后，方可对本合同进行任何变更。
2.合同变更程序：变更事项的提出、商定、签署、生效等程序均需经双方书面确认。
五、知识产权1.分包工作涉及的技术资料、技术方案、设计图纸等均属于乙方的知识产权。
2.甲方不得擅自复制、使用、转让或泄露乙方的知识产权，如有违反，应承担相应的法律责任。
六、保密条款1.双方应对所知悉的对方商业秘密和技术秘密予以保密，并在合同终止后仍然继续履行保密义务。
2.未经对方书面许可，任何一方不得向第三方透露和披露本合同的内容及有关商业秘密和技术秘密。
七、争议解决1.合同争议的解决方式应首先通过友好协商解决。
2.若协商不成，双方应提交至相关仲裁机构进行仲裁，并接受仲裁结果的裁决。
机电设备安装工程施工分包(合同)
机电设备安装工程施工分包合同1. 合同背景本合同由甲方（发包方）和乙方（承包方）双方根据履行机电设备安装工程施工任务的需要，自愿达成条款，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容2.1 工程名称与地点•工程名称：机电设备安装工程•工程地点：[填写具体项目地点]2.2 工程范围•详细说明工程的范围和内容，包括但不限于机电设备安装、电气接线、管道布置等。
2.3 工期•工期：[填写工程施工的起始时间和预计的完工时间]2.4 施工分包任务•甲方将机电设备安装工程的部分任务委托给乙方进行施工分包。
•乙方应按照甲方的要求，承担相应的施工任务，并按时完成工作。
2.5 工程费用与支付方式•工程费用：[填写工程费用总额]•支付方式：[填写具体的支付方式，如分期支付或一次性支付等]2.6 质量要求与验收标准•甲乙双方约定机电设备安装工程的质量要求和验收标准。
•乙方应按照合同约定的质量要求完成施工任务，并配合甲方进行工程验收。
2.7 材料和设备供应•乙方负责自行采购所需要的施工材料和设备，并保证其质量符合合同约定。
2.8 合同终止及违约责任•合同终止：双方协商一致或符合法律规定的其他条件。
•违约责任：根据违约的性质和情节，双方协商处理或依法承担相应的违约责任。
3. 合同生效与解释3.1 合同生效•本合同自双方当事人签字盖章起生效。
3.2 合同解释•本合同的解释以中文为准，并受法律的管辖。
4. 争议的解决•对于因合同履行发生的争议，双方应友好协商解决；若协商不成，将提交至有管辖权的人民法院解决。
5. 合同附件•附件1：机电设备安装工程具体施工图纸•附件2：机电设备安装工程质量要求和验收标准为本合同的正文部分，经甲乙双方充分讨论、勘误无误后，双方在此正式签署本合同，以示权利义务的确认和遵守。
甲方（发包方）: ____________________ 签字：____________________ 日期：____________________乙方（承包方）: ____________________ 签字：____________________ 日期：____________________。
机电设备安装工程施工分包合同
机电设备安装工程施工分包合同一、合同背景该合同是为了明确机电设备安装工程施工分包的具体内容、双方权益和责任而签订的。
二、合同主体内容2.1 甲方信息名称地质联系人联系方式2.2 乙方信息名称地质联系人联系方式2.3 合同目的本合同的目的是明确甲方和乙方之间关于机电设备安装工程施工分包事项的权益和责任。
2.4 工程概况工程名称工程地质施工内容2.5 总工期本工程计划总工期为X个月，具体工期按双方协商达成的详细工期计划确定。
三、分包工作内容3.1 工程范围设备安装配管做法规范给排水设备安装3.2 验收标准分包工程的验收标准按照国家相关规定和工程质量验收标准执行。
3.3 交付标准分包工程的交付标准按照甲方要求和工程合同约定执行。
四、合同条款4.1 工程价款本合同的工程价款为总价款支付方式4.2 付款方式首付款进度款尾款4.3 变更和索赔变更事项的合理性变更事项的时效性索赔事项的合理性索赔事项的时效性4.4 质量保证乙方对分包工程提供质量保证，自工程竣工之日起，质量保证期为X年。
4.5 违约责任经济违约责任法律责任五、保密条款甲方和乙方都应保守本合同所涉及的商业秘密和技术秘密，未经对方书面同意，不得泄露或向第三方透露。
六、争议解决本合同对双方权益和义务具有法律约束力。
如发生争议，双方应通过友好协商解决若协商不成，可提交相关仲裁机构解决。
七、其他条款7.1 合同生效与变更本合同自双方共同签字盖章之日起生效，并对双方具有约束力。
任何变更或补充事项，需经双方协商一致并以书面形式签署。
7.2 合同解除与终止双方协商一致法律法规规定7.3 合同备案本合同的备案工作由甲方负责，乙方应积极配合并提供相关必要材料。
八、合同附件工程图纸施工方案技术规范付款计划。
大型水电站最规范的机电设备安装工程专业分包合同
大型水电站最规范的机电设备安装工程专业分包合同合同编号：__________甲方：（委托方全称、地址、联系人和电话）乙方：（承包方全称、地址、联系人和电话）鉴于甲方拟委托乙方承担_________（大型水电站）机电设备安装工程的分包任务，双方经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的本合同的目的是明确双方在机电设备安装工程业务上的权利和义务，协调各方利益，确保工程的顺利进行。
第二条工程范围甲方将机电设备安装工程的以下范围委托乙方进行分包承包：（详细列明分包工程范围）第三条工作内容乙方应按照甲方提供的工程设计文件和要求，完成工程的机电设备安装工作，并承担相应的责任。
第四条工期安排乙方应按照甲方制定的工期计划，合理安排人员，保证工程按时完成。
第五条技术标准乙方应按照国家相关技术标准和规范的要求，进行机电设备的安装工作，确保工程符合质量要求。
第六条施工费用1. 甲方应按照本合同规定的工程范围和工程量，支付相应的分包施工费用给乙方。
2. 乙方应在施工阶段提供详细的施工费用清单，并向甲方报备，并经甲方审核确认后支付。
第七条产品保证乙方向甲方提供的机电设备，应符合国家相关标准，并提供相应的产品保修服务，保证在合理使用条件下的正常运行。
第八条违约责任1. 如乙方未按照合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方按照合同约定支付违约金。
2. 如乙方在工程质量、安全等方面出现重大问题，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的经济赔偿责任。
第九条安全保障乙方应遵守国家相关法律法规和安全生产规定，采用必要的安全防护措施，确保工程施工过程中的人员安全和设备完好。
第十条争议解决本合同在履行过程中如发生任何纠纷或争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，任何一方均有权向所在地的仲裁委员会申请仲裁。
第十一条合同生效本合同自双方盖章之日起生效，并继（续）至工程竣工验收合格并完成付款。
第十二条其他事宜1. 本合同中未尽事宜，由双方共同协商解决，并经双方授权代表签字确认后生效。
大型水电站最规范的机电设备安装工程专业分包合同
大型水电站最规范的机电设备安装工程专业分包合同合同编号：*****************日期：20**双方：甲方：[甲方名称]地址：********法定代表人：********乙方：[乙方名称]地址：********法定代表人：********鉴于甲方拟进行大型水电站机电设备安装工程，为保证工程质量和项目进度，甲、乙双方本着互利共赢的原则，经友好协商达成如下合同：一、工程范围1.1 甲方委托乙方负责大型水电站机电设备安装工程，具体工程范围详见附件1。
二、合同价格及付款方式2.1 本工程总合同价为[合同金额]（大写：人民币*********************），合同价包括但不限于设备、材料、人工费、运输费及其他相关费用。
2.2 甲方应按照以下付款方式支付合同价款：（1）工程开工前，甲方向乙方支付合同金额的百分之二十（20%）作为预付款；（2）工程进展过程中，甲方根据工程进度及验收情况，按照以下方式向乙方支付款项：1) 工程进展百分之一十五（15%）时，支付合同金额的百分之十五（15%）；2) 工程进展百分之三十（30%）时，支付合同金额的百分之二十五（25%）；3) 工程进展百分之五十（50%）时，支付合同金额的百分之三十五（35%）；4) 工程进展百分之七十（70%）时，支付合同金额的百分之十五（15%）；5) 工程完成及经验收合格后，支付合同金额的百分之五（5%）。
（3）延期工程进展款项支付时间，应视具体情况付款方可酌情调整，并在双方协商一致的前提下签订补充合同。
三、工期及延期责任3.1 工程总工期为[工程总工期]天，自双方签订合同之日起计算。
工期以进度计划为准，工期过程中如有变动，乙方应及时通知甲方并协商调整工期计划。
3.2 若因甲方或监理单位原因导致工期延误，甲方应支付延期期限内的合理延期费用，具体费用双方自行协商并在补充合同中明确。
3.3 若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，并根据实际损失向甲方支付违约金，违约金金额为合同金额的每延期一天的百分之一（1%）。
机电安装工程施工专业分包合同范本
机电安装工程施工专业分包合同范本一、合同背景和目的二、合同条款1. 工程情况1.1 本工程名称机电安装工程。
1.2 工程地质（填写详细地质）。
1.3 工程规模。
1.4 工程内容。
2. 分包范围2.1 乙方将机电安装工程施工专业部分委托给甲方进行分包承包。
3. 工期3.1 工期为个自然日，自合同生效之日起计算。
3.2 工期履行期间，甲方应按照合同约定的工期及时完成工程施工。
3.3 工期延误责任如甲方未能按合同约定的工期完成工程，应按照后续条款承担相应的违约责任。
4. 工程款支付方式4.1 甲方在工程开始前应提供相应的材料、设备清单及施工方案，并与乙方确认。
4.2 乙方按照合同约定的工程进度及时支付工程款。
支付方式为。
4.3 乙方有权根据工程实际情况对工程款进行调整。
5. 质量保证5.1 甲方应按照国家相关标准和规范，确保分包工程的设计、材料、施工等方面符合质量要求。
5.2 甲方应提供合格的材料和设备，并按照合同约定进行验收。
5.3 若分包工程存在质量问题，甲方应按照合同约定的时间范围内进行修复或更换。
6. 知识产权和保密6.1 工程设计和技术文件等知识产权属于乙方或乙方委托的设计单位。
甲方不得擅自使用、复制或泄露给予第三方。
6.2 工程实施中所获得的技术和商业机密，甲方应严格保密，不得对外公开或泄漏。
7. 竣工验收7.1 甲方完成分包工程后，乙方有权组织竣工验收。
7.2 如果分包工程未达到合同要求，甲方应在约定的时间内进行整改或修复，直至达到合同约定的要求为止。
8. 违约责任8.1 如乙方未按合同约定及时支付工程款，甲方有权要求加收逾期付款的违约金，违约金为逾期未支付工程款金额的1%。
8.2 如甲方未按合同约定的工期完成工程，乙方有权要求甲方支付工期延误的违约金，违约金为逾期完成工程所产生的直接经济损失。
9. 合同解除和争议解决9.1 如双方协商解除合同，应签署解约协议，并按照协议约定的方式进行结算。
机电安装工程专项分包合同
机电安装工程专项分包合同1. 合同背景本合同由甲方和乙方共同签订，旨在对机电安装工程的专项分包合作进行约定。
2. 合同条款2.1 甲方责任甲方负责提供合作所需资金及技术支持，保证合作顺利进行，并按照约定支付合作费用。
2.2 乙方责任乙方负责按照合同约定进行机电安装工程施工，确保工程质量和进度，并遵守相关法律法规和行业规范。
3. 合同内容3.1 合同期限本合同有效期为年月日至年月日。
3.2 项目概述合同所指的机电安装工程包括但不限于：电气设备安装管道布置机械设备安装等3.3 工程费用甲方向乙方支付的工程费用为万元，具体支付方式和时间以双方协商一致为准。
3.4 技术要求乙方在进行机电安装工程时，应符合甲方的技术要求和规范标准，并提供相应的技术报告和验收文件。
3.5 延期与解除如因不可抗力等特殊情况导致工程延期或无法继续进行，双方协商解决或按照合同约定进行解除。
3.6 违约责任如有一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并补偿对方因此所造成的损失。
4.1 合同变更任何一方需变更合同内容时，应提前以书面形式通知对方，并经双方协商一致后进行修改。
4.2 合同终止合同终止应经双方协商一致，并通过书面形式解除合同。
5. 知识产权及保密条款5.1 知识产权合作过程中产生的技术资料及知识产权归属甲方所有，乙方不得擅自使用、复制或泄露。
5.2 保密条款双方应对合作过程中涉及商业机密和技术资料予以保密，并采取必要措施确保保密性。
6. 争议解决合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决，若协商不成，可提交至相关法律裁判机构解决。
本合同一式两份，甲方和乙方各执一份。
本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有约束力。
合同签订地点：市合同签订日期：年月日甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________。
机电安装工程专项分包合同正规范本(通用版)
机电安装工程专项分包合同1. 合同背景本合同由甲方（委托方）与乙方（承包方）签订，旨在明确机电安装工程专项分包的相关事项，确保双方权益，并规范工程实施过程。
本合同内容包括工程范围、工期、费用支付、合同变更等方面。
2. 合同内容2.1 工程范围乙方负责承接甲方委托的机电安装工程专项分包项目，并按照双方事先协商的工程施工计划进行施工。
工程范围包括但不限于：•机电设备的安装调试•工程施工图纸的解析和执行•与其他施工单位的协调配合2.2 工期乙方应按照双方协商的工期要求，保证在约定的时间内完成机电安装工程专项分包项目的施工任务。
甲方有权合理要求乙方加快施工进度或延长工期，但应提前书面通知乙方，并根据实际情况进行协商。
2.3 费用支付乙方按照工程进度及完工情况向甲方申报工程款项。
甲方应在收到乙方申报后15个工作日内支付相应款项。
款项支付方式为（直接付款/分期付款/其他约定方式），具体支付方式详见附表一。
2.4 合同变更如需对本合同内容进行修改或补充，应经双方协商一致，并以书面形式进行确认。
任何未经书面确认的变更均视为无效。
3. 质量保证乙方在机电安装工程专项分包过程中，应按照相关标准和要求，保证工程质量符合行业规范及相关法律法规的规定。
乙方应对自己施工负责，并承担因施工质量问题产生的一切费用及损失。
4. 知识产权机电安装工程专项分包项目中产生的所有技术和知识产权归甲方所有。
乙方在履行本合同期间，不得擅自使用、转让或许可第三方使用相关技术和知识产权。
5. 违约责任5.1 甲方违约责任如甲方未按照合同约定支付工程款项或未提供必要的配合与协助，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付延期工程款的利息等。
5.2 乙方违约责任如乙方未按照合同约定按时完成机电安装工程专项分包项目或工程质量存在问题，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于返工、赔偿甲方损失等。
6. 保密条款甲方与乙方应对双方在合同履行过程中获取的商业机密和商业秘密予以保密，不得向任何第三方透露或使用。
机电安装工程施工专业分包合同范本
机电安装工程施工专业分包合同范本一、引言为了确保机电安装工程施工专业分包的顺利进行，保障各方权益，根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规，制定本合同范本。
本合同范本适用于机电安装工程施工专业分包的各方，包括总包方、分包方、监理方等。
二、合同双方三、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程内容：机电安装工程，包括但不限于电气、给排水、通风与空调、消防等系统。
4.工程规模：____________________5.工程质量：符合国家、行业及地方相关标准、规范和设计要求。
四、合同价款及支付1.合同价款：人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
2.支付方式：按照工程进度和实际完成情况，分阶段支付。
3.支付期限：乙方提交的工程量报表经甲方审核确认后，甲方应在__个工作日内支付相应款项。
五、施工期限1.工程开工日期：________________2.工程竣工日期：________________3.工程总工期：________________天4.如因特殊情况导致工程延期，甲乙双方应协商解决，并签订书面协议。
六、质量保证1.乙方应严格按照国家、行业及地方相关标准、规范和设计要求进行施工。
2.乙方应建立健全质量保证体系，确保工程质量。
3.工程竣工后，乙方应提供完整的质量保证资料，并承担质量保修责任。
七、安全生产1.乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和规定，确保施工安全。
2.乙方应制定安全生产规章制度，加强安全生产教育和培训。
3.乙方应采取有效措施，防止安全事故的发生。
4.如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照国家及地方相关规定处理。
八、违约责任1.甲方未按合同约定支付款项，应承担违约责任，向乙方支付逾期付款的违约金。
2.乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，向甲方支付逾期竣工的违约金。
机电设备安装工程施工分包合同正规范本(通用版)[1]
![机电设备安装工程施工分包合同正规范本(通用版)[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/dfcf2e93c0c708a1284ac850ad02de80d4d806bc.png)
机电设备安装工程施工分包合同1. 合同背景本合同由甲方（简称“总包方”）与乙方（简称“分包方”）共同签订，为机电设备安装工程的施工分包合同。
2. 合同目的本合同的目的是明确总包方和分包方之间的权益和责任，确保机电设备安装工程的顺利进行，保证施工质量和进度的达到。
3. 项目概况项目名称：机电设备安装工程施工地点：（填写具体地质）施工范围：（详细描述分包方需要负责的工作内容）4. 合同期限本合同的工期为（填写工期时间），自合同生效之日起计算。
5. 合同价款本合同总价款为（填写合同总价款），按如下方式支付给分包方：1.预付款：合同签订后，总包方应在（填写预付款支付时间）前支付预付款（填写预付款金额）给分包方。
2.进度款：工程进展到一定阶段时，总包方应按照施工进度支付相应的进度款给分包方。
3.完工款：分包方完成工程后，总包方应在（填写完工时间）前支付剩余款项给分包方。
6. 分包方的权利和义务1.分包方应按照施工图纸和规范要求，负责安装机电设备并保证施工质量。
2.分包方应按照总包方的要求，积极配合施工进度，并保证工期的按时完成。
3.分包方应保证施工过程中的安全生产和环境保护，并负责维护施工现场的安全秩序和环境整洁。
7. 总包方的权利和义务1.总包方应提供分包方施工所需的图纸、技术资料等必要的支持。
2.总包方应按照合同约定的支付方式，及时支付款项给分包方。
3.总包方应监督分包方施工工作，确保工程质量符合要求，并提供必要的技术指导和支持。
8. 变更和索赔1.任何一方在施工过程中如有需要对合同进行变更，应及时书面通知对方，并经双方协商一致后进行变更。
2.如分包方因总包方原因导致无法按计划施工，分包方有权提出索赔要求；如总包方因分包方原因导致工期延误或质量问题，总包方有权提出索赔要求。
索赔应经双方协商一致后进行处理。
9. 违约责任1.若任何一方未履行合同义务或违反合同约定，应承担相应的违约责任。
2.对于无法履行合同的不可抗力因素，双方应协商解决，并互相免除责任。
机电设备安装工程施工分包合同
机电设备安装工程施工分包合同本合同由甲方（以下简称“业主”）和乙方（以下简称“分包商”）就机电设备安装工程施工事项达成一致，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概述1.1 项目名称：机电设备安装工程。
1.2 项目地点：__________________（具体地址）。
1.3 工期要求：__________________（具体工期）。
1.4 工程范围：机电设备安装工程的设计、施工、验收等相关工作。
1.5 相关文件：业主应向分包商提供工程设计图纸、施工方案及其他相关资料。
二、双方责任与义务2.1 业主责任与义务：2.1.1 向分包商提供准确的设计图纸、施工方案及其他相关资料。
2.1.2及时向分包商支付工程款项。
2.1.3协助分包商办理相关施工许可证、验收手续等。
2.2 分包商责任与义务：2.2.1 根据业主提供的设计图纸和施工方案，按时、按质、按量完成施工工作。
2.2.2 按照相关法律法规执行施工安全和环境保护措施。
2.2.3 根据工程进展情况，提前向业主汇报施工进度及质量情况。
三、工程价款与支付方式3.1 总价款：本工程总价款为______________________（具体金额）。
3.2 工程款支付方式：3.2.1 预付款：业主应在本合同生效后的第三日内向分包商支付工程总价款的20%作为预付款。
3.2.2 进度款：根据分包商按照进度完成工程的比例，业主应及时支付相应的进度款。
3.2.3 最终结算款：分包商完成全部工程后，业主应在验收合格后的五个工作日内，向分包商支付最终结算款。
四、工程质量与验收标准4.1 工程质量：分包商应按照相关国家标准和合同要求，保证工程质量符合设计要求和行业标准。
4.2 工程验收：分包商完成施工工作后，由业主组织相关部门进行工程验收。
验收合格后，业主应及时支付相应款项，并出具工程竣工验收证书。
五、违约责任5.1 若业主未按合同约定支付工程款项，按照合同约定支付延迟费用。
2023机电设备安装工程施工分包合同
机电设备安装工程施工分包合同一、合同背景为了保障机电设备安装工程的顺利实施，确保施工方按照规定的要求进行工作，甲方与乙方签署了这份机电设备安装工程施工分包合同。
二、合同内容2.1 项目概述本合同的目的是将机电设备安装工程分包给乙方，乙方承担具体的施工任务，按照合同约定的时间、质量和安全要求完成施工。
2.2 项目范围本合同约定了机电设备安装工程的范围：•安装各种机电设备，包括但不限于空调设备、电梯、给排水设备等；•安装设备的调试、试运行以及相关的维护保养工作；•提供必要的施工计划和施工方案，并按照计划完成具体的施工任务；•管理施工现场，确保施工安全；•配合甲方进行工程验收。
2.3 项目工期本合同约定的工期为P个月，具体工期应在合同签署后双方共同商定，并在合同附件中明确表述。
三、付款方式3.1 费用结构根据本合同约定的项目范围和工期，甲方应向乙方支付相应的费用。
3.2 付款方式甲方应根据乙方完成的工作量及质量，及时支付乙方相应的工程款项。
具体的付款方式按照规定进行：•根据完成进度支付：甲方按照乙方完成的工作量支付相应的款项，每月支付一次；•最终支付：工程完工后，甲方进行最终验收并支付最后一次款项。
3.3 发票乙方应提供符合国家税法要求的发票，甲方进行确认后方可支付相应款项。
四、质量保证和售后服务4.1 质量保证乙方应按照合同约定的要求进行施工工作，确保工作质量符合国家相关标准和规范要求。
在保证质量的基础上，提供合理的售后服务。
4.2 合同变更如需对合同进行任何变更，双方应通过书面形式进行协商，并达成一致意见后签署变更协议。
4.3 违约责任如一方违反本合同的约定，使得对方产生损失，违约方应承担相应的违约责任。
五、不可抗力双方一致认可情况属于不可抗力，即对方无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、恐怖活动等。
在不可抗力情况下，双方可以根据具体情况作出相应调整。
六、争议解决如发生任何争议，双方应通过友好协商解决。
机电设备安装专业分包合同
机电设备安装专业分包合同一、合同目的和背景该合同是由甲方（发包方）与乙方（承包方）就机电设备安装专业工程进行分包合作的法律文件。
甲乙双方根据诚实信用、平等互利的原则，达成以下协议，共同决定遵守合同条款并履行各自的义务。
二、合同内容1. 工程名称：机电设备安装专业工程2. 工程项目：包括但不限于机械设备、电气设备、自动化设备等的安装工作。
3. 工程范围：根据甲方提供的建筑工程设计图纸和技术要求，乙方承担机电设备安装工程的施工任务。
4. 工期安排：工期安排由甲乙双方共同商定，并以书面形式确认。
三、合同价格1. 合同总价：×××元（大写：×××）。
2. 付款方式：甲方根据工程进展和验收情况分期支付合同价款，具体支付比例和时间节点将在后续支付计划中确定。
四、质量要求和验收标准1. 质量要求：乙方承诺按照国家有关机电设备安装的法律法规和技术标准，提供符合规范要求的安装服务。
2. 验收标准：验收标准将根据甲方提供的技术要求和图纸进行制定，同时也要符合国家相关标准和规定。
3. 验收程序：乙方完成工程后，甲方将派专人进行验收，并签署书面验收报告。
乙方应根据甲方提出的合理要求进行整改，直至合格为止。
4. 验收合格后，甲方将及时支付尚未结算的款项。
五、保修期和责任范围1. 保修期：乙方承诺机电设备安装工程的质量保修期为××个月（自工程竣工之日起计算）。
2. 保修责任：在保修期内，如发现工程质量问题，甲方有权提出书面通知，乙方应及时派人对问题进行调查和处理，确保及时解决质量问题，并承担由此产生的费用、责任和损失。
3. 保修范围：保修范围包括但不限于设备损坏、故障、安装质量不符合要求等问题。
六、违约责任1. 乙方如未按照合同约定的时间和质量要求完成工程，甲方有权要求其赔偿给甲方因此所遭受的一切经济损失。
2. 甲方如未按照合同约定支付合同价款，乙方有权要求其支付滞纳金并赔偿给乙方因此所遭受的一切经济损失。
机电设备安装专业分包合同
机电设备安装专业分包合同一、合同双方本合同由以下双方共同签订：甲方：（单位名称）_______________ （地址）______________________ （联系电话）___________________乙方：（单位名称）_______________ （地址）______________________ （联系电话）___________________二、合同内容2.1 服务内容甲方授权乙方执行以下机电设备安装任务：1.安装XX设备；2.安装XX设备；3.安装XX设备；4.其他机电设备安装任务。
2.2 服务期限服务期限为自本合同生效之日起至XX年XX月XX日。
2.3 服务报酬1.本合同的服务报酬为XX元人民币，含税；2.合同签订后，乙方应在XX日之前向甲方支付合同报酬的10%预付款；3.本合同服务结束后，甲方确认服务合格后，乙方应在XX日之前向甲方支付剩余90%服务报酬。
2.4 服务质量1.乙方应按照合同的要求和标准，保证设备安装调试质量，并保证设备能够正常运行；2.乙方应按时完成服务任务，如不能按时完成任务，应提前告知甲方，并得到甲方的同意；3.若机电设备在服务期限内出现质量问题，乙方应在24小时内到达现场进行维修，并承担相应费用。
2.5 保密责任双方在合作过程中，可能获得对方的商业机密，双方应严格保守商业机密，不得泄露或使用商业机密。
2.6 合同变更双方经协商一致，可对本合同进行修改和补充，修改和补充的内容应以书面形式确认并签字生效。
2.7 合同解除与违约责任1.双方经协商一致，可解除合同；2.如因乙方原因导致无法按时完成任务，甲方有权解除本合同，并收回已支付的预付款，乙方应承担违约责任；3.如因甲方原因无法提供合理的服务条件，导致乙方无法按时完成任务，乙方有权解除本合同，甲方应当支付已经提供的服务费用。
2.8 争议解决方式双方如发生合同争议，应通过友好协商的方式解决，协商不成的，可以向当地仲裁委员会申请仲裁，也可以通过诉讼的方式解决。
机电设备安装分包合同范本
合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“分包商”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将机电设备安装工程分包给乙方施工的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：机电设备安装，包括但不仅限于设备搬运、安装、调试、验收等。
具体工程内容以甲方提供的工程量清单和施工图纸为准。
二、合同价格2.1 本工程合同总价为人民币_______元（大写：_______________________元整），乙方应按照合同约定的工程量和质量要求完成施工。
2.2 甲方应在合同签订后7天内支付合同总价的30%作为预付款，乙方应按甲方要求提供相应的等值发票。
2.3 剩余款项在工程验收合格后一次性支付，具体支付时间及金额按甲乙双方协商确定。
三、合同履行3.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成工程的施工。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
3.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和工程量清单进行施工，保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。
3.3 乙方应严格按照甲方的安全规定进行施工，确保施工过程中的人身安全和设备安全。
3.4 乙方应负责施工过程中的废弃物处理和施工现场的清洁工作。
四、工程验收4.1 工程验收标准应符合国家及行业相关法律法规、规范和标准。
4.2 工程验收合格后，甲方应向乙方支付剩余款项。
如验收不合格，乙方应在甲方指定的时间内整改到位，并重新验收。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成工程的，应按照违约部分工程总价款的__%向甲方支付违约金。
5.2 乙方未按照约定质量要求完成工程的，甲方有权要求乙方重新施工，并按照重新施工部分工程总价款的__%向甲方支付违约金。
5.3 甲方未按照约定时间支付预付款及工程款的，应按照逾期支付部分金额的__%向乙方支付违约金。
机电设备安装工程施工分包合同(2023范文免修改)
机电设备安装工程施工分包合同一、合同背景本合同是由甲方（业主）与乙方（分包方）就机电设备安装工程施工进行分包，双方根据《合同法》及其他有关法律、法规的规定，经友好协商达成的协议，具有法律效力。
二、合同内容1. 分包工程范围：乙方承担甲方机电设备安装工程的相关施工任务，包括但不限于设备安装、调试、试运行等工作。
2. 分包工程期限：乙方应按照甲方的要求于指定时间开始施工，并按照工期完成施工任务。
具体工期为双方签订合同时约定的日期。
3. 分包工程费用：甲方应按照合同约定支付乙方相应的工程款项。
工程款项的具体金额和支付方式双方另行约定。
4. 分包工程质量要求：乙方承担的分包工程应符合相关法律法规和技术标准的要求，保证施工质量符合甲方的要求。
5. 分包工程验收与保修：在工程施工完成后，甲方有权对乙方的分包工程进行验收。
经验收合格后，乙方应提供相应的保修期，并在保修期内免费进行维修、更换等必要的修理工作。
三、合同履行1. 合同变更：本合同的任何修改、补充均需经甲、乙双方协商一致，并以书面形式确认后方有效。
2. 违约责任：任何一方未履行合同约定的义务，均视为违约。
违约方应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此所遭受的损失。
3. 解除权：在情况下，任何一方有权解除合同，对方无权要求返还已支付的款项：一方明确表示或以行为表示不能或不愿履行合同义务；一方迟延履行合同义务，经催告后仍未履行的；一方违反合同约定，严重损害对方利益的；因不可抗力导致无法履行合同的。
四、其他条款1. 保密条款：双方应对合同内容及履行过程中所知晓的对方商业秘密予以保密，未经对方书面许可，不得擅自泄露、使用。
2. 争议解决：双方如因合同履行发生争议，应首先通过友好协商解决。
如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
3. 合同生效：本合同经甲、乙双方正式签署并加盖公章后生效，并自甲方支付工程款项之日起生效。
4. 合同解释：本合同内容的解释和执行均应遵循法律的规定。
机电设备安装工程分包合同协议
机电设备安装工程分包合同协议1. 合同背景2. 合同目的本合同的主要目的是规定乙方按照甲方要求进行机电设备安装工程的具体步骤、标准和验收标准，以确保工程质量符合甲方的期望，并按照约定时间完成工程。
3. 合同内容3.1 项目描述设备安装位置确定设备组装和连接设备吊装和固定设备电气接线和调试设备性能测试和验收3.2 文件交付3.3 工期本合同规定了工程的开始日期和完成日期。
乙方必须在规定的时间内完成机电设备的安装工作，并按照甲方要求进行验收。
4. 权利和义务4.1 甲方权利和义务提供机电设备安装工程相关的技术要求和设计文件。
协助乙方解决工程中可能遇到的问题。
在乙方提供的进度报告中对工程进展进行审核。
4.2 乙方权利和义务按照甲方的要求和设计文件进行设备安装工程。
完成工程前进行必要的自我检查，并确保所有设备安装和连接正确无误。
遵守相关安全操作规范，保障工程质量和安全。
5. 付款方式和金额5.1 付款方式该合同规定的付款方式为（……）。
5.2 付款金额总合同金额：（金额）。
预付款金额：（金额）。
进度付款金额及比例：（金额及比例）。
完工验收后的尾款金额：（金额）。
6. 合同变更和解除6.1 合同变更任何一方有权提出变更合同的请求，变更内容必须经双方协商并签署书面变更协议后方可生效。
6.2 合同解除双方经协商一致，可以解除本合同。
如因一方原因造成合同解除，应承担相应的违约责任。
7. 法律适用和争议解决7.1 法律适用双方在履行本合同过程中出现的任何争议，应根据（国家）的法律进行解决。
7.2 争议解决如双方发生争议，应通过友好协商解决。
协商不成的，可提交至相关仲裁机构进行仲裁。
8. 合同生效和履行8.1 合同生效本合同经双方签字盖章后生效，自合同签订之日起执行。
8.2 合同履行双方应按照合同的约定履行各自的义务并保证工程质量和安全。
如有违约行为，应承担相应的违约责任。
本机电设备安装工程分包合同协议由甲方和乙方共同签订，双方应本着合作、互信、互利的原则，确保工程顺利进行。
机电安装工程专项分包合同
机电安装工程专项分包合同机电安装工程专项分包合同1. 合同背景本合同是根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，由甲方（以下简称为“甲方”）与乙方（以下简称为“乙方”）就机电安装工程项目进行分包，双方本着平等自愿、公平合理的原则达成如下协议。
2. 合同条款2.1 分包工作范围甲方将机电安装工程项目的部分工作交由乙方进行分包，具体分包工作范围包括但不限于以下内容：机电设备的采购、安装、调试等工作；工程图纸的解读和施工实施；施工过程中的质量检验和验收；完工后的维护保养等工作。
2.2 分包工期乙方应按照甲方确定的工期要求，完成分包工程的施工任务。
具体工期根据项目实际情况进行协商确定，双方签订正式合同后，乙方应根据工期要求合理安排施工计划。
2.3 质量和安全责任乙方承诺在施工过程中，严格按照国家相关法律法规、技术标准和甲方要求完成工程，确保施工质量和安全。
如发生质量问题或安全事故，乙方将承担相应的责任及经济赔偿。
2.4 付款方式甲方根据工程进度和合同约定，按照阶段性支付方式支付分包款项。
乙方应提供符合要求的发票及有关材料，以便甲方进行验收。
2.5 违约责任1. 如果乙方未按合同约定的时间和质量要求完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权解除合同；2. 如果甲方未按合同约定支付分包款项，乙方有权要求甲方承担违约责任；3. 除非因不可抗力或经甲方与乙方协商一致，双方中的任何一方在合同履行中出现违约情况，应向对方承担相应的违约责任。
2.6 争议解决双方如发生合同履行过程中的争议，应通过友好协商解决。
协商不成的，可向所在地人民法院提起诉讼。
3. 合同附则3.1 合同生效本合同自双方签字（盖章）之日起生效，并具有法律约束力。
3.2 合同变更任何对本合同的修改或补充，必须经双方协商一致，并以书面形式作出。
3.3 合同解除除非因不可抗力等不可抗力因素导致，否则非因双方协商一致或法律规定的其他情况，本合同不得解除。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XXX水电站大坝及引水发电系统建筑安装工程机电安装施工合同（合同编号：XXXX-XXX项目工程-[201X]-002号）甲方：中国水利水电第X工程局有限公司乙方：XXXXX有限公司XX·XX 201X年10月目录机电安装施工合同协议书 (4)1.工程概况 (4)2. 合同工期 (4)3.签约合同总价 (4)4.合同文件构成 (5)5．承诺 (5)6.签订时间 (6)7.签订地点 (6)8.合同条款及补充协议 (6)9.合同生效 (6)10.合同份数 (6)机电安装施工合同条款 (7)1．主要工程量、合同单价及合同总价 (7)2.承包方式及合同价格调整 (7)3.增值税及其附加税的承担 (7)4.承包范围、主要工序内容 (7)5.合同工期 (8)6. 施工辅助设施、安全文明施工费等 (8)7.材料供应 (8)8.施工设备 (8)9.乙方资源配置 (9)10.甲乙双方特别约定的责任和义务 (10)11.质量目标与要求 (11)12.计量依据及计量原则 (11)13.结算与支付 (11)14.各项保证金的扣缴及返还 (13)15.暂停施工与补偿 (13)16.完工结算 (13)17.质保期与保修 (14)18.其它未尽条款以分包合同为准。
(14)19.双方权利与义务 (14)20.工期延误 (17)21.质量检查与验收 (18)22.安全生产与文明施工 (18)23.职业健康与环境保护 (19)24.技术条款 (21)25.乙方施工人员工资发放形式 (21)26.资源配置 (21)27.施工协作 (21)28.变更 (21)29.竣工验收 (22)30.质保期与保修 (22)31.担保及保险 (22)32.违约责任 (23)33.违约金总额限制 (24)34.不可抗力及免责条款 (24)35.争议的解决 (25)36.合同解除与终止 (25)37.合同生效和终止 (25)38.特别约定 (26)39.其他 (26)40.本合同中的分包合同、水电XX局、监理、设计 (26)41.乙方项目负责人及相关要求 (26)42.其他 (26)43.附件： (26)附件A:工程量计价清单及说明 (27)附件B:技术质量要求 (27)附件C：安全生产协议 (27)附件D：职业健康安全、环境管理协议 (27)附件E：保廉合同 (27)XXX水电站大坝及引水发电系统建筑安装工程机电安装施工合同协议书（合同编号：XXXX-XX项目工程-[201X]-002号）甲方（承包方）：XXXX建设工程有限公司乙方（分包方）：XXX依照中华人民共和国相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，XXX建设工程有限公司（以下简称甲方）与XXX（以下简称乙方），就甲方与中国水利水电第五工程局有限公司（以下简称水电XX局）签订的《XXX水电站大坝及引水发电系统建筑安装工程机电安装专业分包合同》（分包合同编号：ZSWJ-XXX项目-机电安装专业分包-[201X]-004号）施工事宜，经甲乙双方平等协商，达成以下一致意见，自愿订立本合同，并共同遵守。
1.工程概况1.1 工程名称：XXX水电站机电安装施工1.2 工程地点： XX省XXX市XX乡境内1.3 工程内容：本工程主要施工内容为：XXX水电站两台（套）水轮发电机组及配套设备设施安装施工。
甲乙双方就施工项目的详细分工见合同条款中相关内容。
2. 合同工期本工程定于201X年11月10日开工，并于201X年12月10日竣工，合同工期总日历天数为 750天。
3.签约合同总价签约合同总价（含增值税）：大写X佰X拾X万伍仟伍佰壹X捌元捌角叁分，（RMB）小写：XXXX5518.83元；其中不含税价款：大写X佰X拾X万肆仟柒佰零壹元陆角伍分，（RMB）小写：XXX34701.65元；增值税：大写 X拾陆万 X捌佰壹X柒元壹X捌分，（RMB）小写：XXX0817.18元（提供增值税专用发票后付款，具体付款额按实际提供的增值税专用发票额为准），税率为11%，合同总价为暂定总价，不作为结算支付的依据，具体以实际完成且符合结算规定的工程量结算为准。
本合同总价包括项目本身以及为完成本项目所必须发生的施工准备、施工附加及临时设施等直接费和间接费诸如：人工费、材料费、机械费、综合管理费、人员和机械到达项目工地的进出场费、安全文明施工费及税法规定的各项税费、施工承包的财务费用、合理利润、因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费、本工程的施工风险费用等费用在内。
在报价总额（含增值税）以外收取的任何费用，包括但不限于手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、运输装卸费、代收款项、代垫款项及其他各种性质的费用，依据税法规定，视为价外费用（含增值税）。
4.合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：⑴投标函及其附录；⑵已标价工程量清单及其说明；⑶分包招标文件及其附件；⑷甲方批准的技术方案及要求；⑸设计图纸；⑹在合同订立及履行过程中形成的与本分包合同有关的文件⑺甲方与水电XX局（或总包方）签订的与本分包工程相关的文件⑻其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
5．承诺5.1甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
5.2 甲方承诺按照合同的约定内容和职责做好材料供应及协助服务工作。
5.3 乙方承诺按照合同约定按甲方要求提供工程款增值税发票。
5.4 乙方承诺按照合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
6.签订时间本合同于201X年10月18日签订。
7.签订地点本合同在XXXX签订。
8.合同条款及补充协议8.1 具体合同条款附后，由双方法定代表人（或授权委托人）签字并加盖单位公章。
8.2 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
9.合同生效本合同自双方法人代表或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
10.合同份数本合同一式3份，2正1副，均具有同等法律效力，甲方执2份，乙方执1份。
甲方：四川鑫帝建设工程有限公司乙方：(公章) (签字)法定代表人或其委托代理人：其委托代理人：（签字）（签字）合同签订时间：合同签订时间：地址：X市X区一X一段9号1栋X楼地址：邮政编码：X10044 邮政编码：法定代表人：XX 法定代表人：XX委托代理人： 委托代理人：XX电话：134XXX35882 电话：传真：传真：开户银行：中国X银行有限公司成都第八支行开户银行：账号：510501XXX508XXX01921 账号：XXX水电站大坝及引水发电系统建筑安装工程机电安装施工合同条款（合同编号：XXXX-XXX项目工程-[201X]-002号）1．主要工程量、合同单价及合同总价1.1本合同主要工程量、合同单价及总价详见：附件A《工程量计价清单》及工程量清单说明。
1.2本工程量清单中所列工程量是为招标而设的估算量，实际结算工程量以合同范围内实际完成且符合本合同技术及质量要求的合格工程量为准，所报单价不随工程量的变化而调整。
1.3 本合同单价在合同执行期间单价不随工程量的变化而调整。
各项费用及税法规定的各项税费均已包含。
包括项目本身以及为完成本项目所必须发生的施工准备、施工附加及临时设施等直接费和间接费诸如：人工费、材料费、机械费、综合管理费、人员和机械到达项目工地的进出场费、安全文明施工费、施工承包的财务费用、合理利润、税法规定的各项税费、因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费、本工程的施工风险费用等。
2.承包方式及合同价格调整2.1 本分包合同为单价承包合同，承包方式为单价承包（部分临建工程和总价包干项目除外）。
2.2 本分包合同在施工期内调差依据甲方与中国水利水电第五工程局有限公司签定的分包合同（《XXX水电站大坝及引水发电系统建筑安装工程机电安装专业分包合同》，分包合同编号：XXWJ-XXX项目-机电安装专业分包-[201X]-004号）进行调整。
3.增值税及其附加税的承担3.1 本合同增值税为11%，乙方应按照国家及地方有关规定自行缴纳，并取得增值税发票。
4.承包范围、主要工序内容4.1本合同工程的承包范围是：XXX水电站两台（套）水轮发电机组及配套设备设施安装施工。
4.2主要施工工序内容：水轮机安装施工；发电机组安装施工等。
5.合同工期5.1 工期本工程开工日期为：201X年11月10日，竣工日期为：201X年 12月10日。
合同工期为750天（日历天数）。
5.2 主要节点控制工期根据甲方总体施工进度要求，本分包合同的主要节点工期如下：第一台机组安装调试完成，具备发电条件时间为：2019年6月30日；第二台机组安装调试完成，具备发电条件时间为：2019年8月30日。
6. 施工辅助设施、安全文明施工费等6.1 施工供水及生活供水6.1.1乙方自行解决，相关费用已包含在合同单价中，甲方不再另行支付。
6.2 施工供电乙方自行解决，相关费用已包含在合同单价中，甲方不再另行支付。
6.3施工用风乙方自行解决，相关费用已包含在合同单价中，甲方不再另行支付。
6.4 现场施工道路乙方自行解决，相关费用已包含在合同的单价中，甲方不再另行支付。
6.5 施工住房乙方自行解决，相关费用已包含在合同单价中，甲方不再另行支付。
6.6安全文明施工费、环境保护与水土保持费已包含在合同单价中，甲方不再另行支付。
7.材料供应机电安装施工所需的材料全部由乙方自行采购，须按照甲方要求提供质量合格证明。
乙方对其采购材料的质量、运输、保管、费用等方面承担全部责任。
8.施工设备8.1施工设备全部由乙方自备，判别为自有设备的依据为采购发票或设备保险单等证明材料。
操作人员应持有操作证，所进设备应具有合格证、特种设备应具有年检证等相关证件。
施工设备进场后，应做好设备清单通知甲方现场书面复核认定并将设备清单在甲方备案。
乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场，否则应承担相关违约责任。
8.2设备停放与管理要服从甲方现场总体要求，不得随意进出特定区域和乱停乱放。
8.3乙方每月须将自有主要设备的完好、使用、维修等情况上报甲方项目相关管理部门。
8.4乙方施工设备的安全装置应性能可靠、齐全，其施工设备的安全责任由乙方负责。
使用甲方施工设备造成损坏的，应负相应的赔偿责任。
8.5乙方所属设备，应按照甲方设备管理要求填报运行记录，设备完好记录等报表，并按甲方设备管理部门规定时间报送备案。
9.乙方资源配置9.1 主要人力资源投入10.1乙方的责任和义务10.1.1 必须在甲方通知之日后7天按照本合同要求安排人员进场；并向甲方书面报告，便于甲方组织现场检查。