2016年云南省监理工程师考试《合同管理》:仲裁考试试题
2016年上半年云南省监理工程师《合同管理》:合同不当履行的处理考试试卷
2016年上半年云南省监理工程师《合同管理》:合同不当履行的处理考试试卷一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、项目施工技术风险应由承包商承担,是建设工程风险对策中__的具体运用。
A.风险回避B.风险自留C.损失控制D.风险转移2、关于合同转让的说法,正确的是。
A:债权人转让权利,不需经债务人同意B:债权人转让权利,不需通知债务人C:债务人转移义务,不需经债权人同意D:债务人转移义务,新债务人不承担从债务E:专业监理3、建设工程中,以一定的方式中断风险源,使其不发生或不再发展,从而避免可能产生的潜在损失,这是一种__的风险对策。
A.风险回避B.风险转移C.损失控制D.风险自留4、合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时,发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。
因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误,由承担。
A:承包人B:发包人C:政府部分D:发包人和承包人E:专业监理5、我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定,建筑工程一切险的投保人应当是__。
A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人6、下列选项中属于对招标人的招标能力要求的是。
A:有组织开标、评标、定标的能力B:有从事招标代理业务的经营场所和相应资金C:有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力D:有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”E:专业监理7、作为建设工程建设合同的主体,其承包人的具有的资质等级不能低于所承包合同要求的资质等级,这是由建设工程合同决定的。
A:合同主体的严格性B:合同标的的特殊性C:合同履行期限的长期性D:计划和程序的严格性E:专业监理8、采用非匀速进展横道图比较法比较工作实际进度与计划进度时,涂黑粗线的长度表示该工作的。
A:计划完成任务量B:实际完成任务量C:实际进度偏差D:实际投入的时间E:自我评定9、同时适用于平行承发包、施工总承包、工程总承包模式的委托监理模式是业主。
2016年云南省监理工程师《合同管理 》考试试题(含答案解析)
2016年云南省监理工程师《合同管理》考试试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.某工程因原设计的基础处理强夯作业影响邻近工地的居民生活,为此通过设计变更对基础进行处理,该变更增加的合同价格应由( )承A.发包人B.承包人C.设计人D.承包人和发包人共同2.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,暂估价是指()的金额A.招标时暂不能确定价格,但合同履行中必然发生的材料、设备及专业工程B.招标时暂不能确定价格,合同履行中未必发生的材料、设备及专业工程C.招标时能够确定价格,合同履行中必然发生的材料、设备及专业工程D.招标时能够确定价格,合同履行中未必发生的材料、设备及专业工程3.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,设计合同履行过程中,发包人根据用户需求,增加了设备运行的工况条件,设计人为满足新增的设备运行工况,修改设计方案,并完成了相应设计变更工作。
由此导致了设计人费用增加,修改增加的设计费用应由( )承担A.设计人B.提出增加设备运行工况的用户C.设计人和发包人共同D.发包人4.根据《标准设计施工总承包合同》,承包人编制进度付款支付分解表时,勘察设计费分解的原则是A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B.按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解D.按勘察设计总费用、项目施工周期进行分解5.根据《标准施工合同》,对于发包人提供的材料和工程设备,承包人应在约定时间内( )共同进行验收。
A.会同监理人在交货地点B.会同发包人代表、监理人在交货地点C.会同监理人在施工现场D.会同发包人代表、监理人在施工现场6.某工程施工合同约定,土方填筑作业每一层必须经监理人检验。
承包人以工期紧为由,未通知监理人到场检查,自行检验后进行了填筑作业。
合同管理考试题(完整)
合同管理考试题姓名:单位:得分:一、单选题1、经济合同的核心是 ( C ),它是当事人双方权利和义务的焦点A.价款B.违约责任C.标的D.履行期限2、招标文件中的工程量清单是(a )A.投标单位计算标价的依据B.竣工结算的依据C.准确的工程量D.总价承包时的工程量3、招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一,其他人员应来自( D )A.参与竟争的投标人B.招标单位的董事会C.上级行政主管部门D.省、市政府部门提供的专家名册4、 FIDIC 合同条件下,当业主与承包商发生合同争议时,首先( A )A.由工程师对争议事项作出决定B.双方友好协商C.申请仲裁D.提起诉讼5、在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务,对方( D )。
A.经催告后,可解除合同 B.可解除合同C.经催告后在合理期限内未承诺履行的,可解除合同D.在履行期限届满之前可解除合同6、监理工程师有权处理的索赔是承包商( A )。
A.依据合同条款提出的索赔 B.依据其它法律文书提出的索赔C.提出的道义索赔 D.无合法理由延误竣工对业主的违约索赔7、某公路项目设计合同的价格为 300 万元,设计单位已接受委托方支付的定金,无正当理由拒不履行合同义务,则委托方有权要求设计单位返还( D)万元。
A. 60 B. 30 C. 90 D. 1208、工程建设监理招标的宗旨是对监理单位( B )的选择A.报价 B.能力 C.资历信誉 D.规模和经济实力9、按照法律规定, ( A )不能成为建筑施工合同的担保人A.建设主管部门B.建筑公司C.银行D.贸易公司10、经济法律关系由( A )三要素组成A.主体、客体、内容B.当事人、经济行为、经济利益C.法人、经济合同、经济责任D.经济管理、经济协作、经济责任11、经济合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式。
下列说法正确的有( C )A.预付款是定金的形式之一B.保证人可以是合同当事人一方,也可以是第三人C.抵押人可以是合同当事人一方,也可以是第三人D.留置物的所有人必须是债务人12、无效经济合同的确认权属于( A )A.法院或仲裁机关B.法院C.工商局D.建设管理部门二、多项选择题:1、下列各项中属于要约邀请的有( A C D)。
2016年云南省监理工程师《合同管理》:合同争议的解决考试题
2016年云南省监理工程师《合同管理》:合同争议的解决考试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、在FIDIC道德准则中,通知该咨询工程师并且接到委托人终止其先前任命的建议前__该咨询工程师的工作。
A.不可取代B.取代C.行使D.承担2、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是__。
A.如何去控制目标B.如何才能取得效益C.如何做好决策和承担风险D.如何去实现建设项目3、《中华人民共和国建筑法》规定,房屋拆除应当由具备__条件的建筑施工单位承担,由建筑施工单位负责人对安全负责。
A.相应资质B.质量保证C.保证安全D.保证工期4、《建设工程质量管理条例》规定,设计单位应当根据__文件进行建设工程设计。
A.施工图设计B.设备调查C.勘察成果D.建筑材料配置5、__负责全国工程监理企业资质的归口管理工作。
A.国务院建设行政主管部门B.国务院C.国家发展与改革委员会D.工商行政管理部门6、建设工程中,以一定的方式中断风险源,使其不发生或不再发展,从而避免可能产生的潜在损失,这是一种__的风险对策。
A.风险回避B.风险转移C.损失控制D.风险自留7、下列不属于监理工作中质量控制具体措施的是__。
A.组织措施B.技术措施C.安全措施D.经济措施及合同措施8、”确定目标要充分考虑其实现的客观可能性”这体现了风险管理目标__的要求。
A.主观性B.明确性C.现实性D.层次性9、业主对监理规划中的监理工作制度的审核主要是审查监理的__工作制度是否健全。
A.内部B.外部C.组织D.内部和外部10、FIDIC对其会员提出了五个方面的基本道德行为准则,其中的公正性要求为__。
A.接受对社会的职业责任B.在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责C.通知委托人在行使其委托权时可能引起的任何潜在的利益冲突D.不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情11、建设工程施工过程中,监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的,主要原因是__。
云南省2016年下半年监理工程师考试《合同管理》:合同的终止试题
云南省2016年下半年监理工程师考试《合同管理》:合同的终止试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、当事人订立合同,要经过要约、承诺。
下列文件中,构成合同要约的是。
A:招标公告B:投标文件C:宣传广告D:招股说明书E:专业监理2、《中华人民共和国建筑法》规定,建筑工程发包与承包的招标投标活动,应当遵循__的原则,择优选择承包单位。
A.报价最低B.报价合理C.公平、公正、独立D.公开、公正、平行竞争3、【例1·单选题】方案经济评价指标体系中。
动态的价值性指标是。
A:投资回收期B:净年值C:总投资收益率D:内部收益率E:由于传染病的影响而暂时停止的施工4、【例2·单选题】下列关于必须进行招标的工程中,说法正确的是。
A:施工单项合同估算价在500万元人民币以上的B:监理等服务的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上的C:重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在200万元人民币以上的D:勘察服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的E:工程保险金5、单价法与实物法编制施工图预算的区别主要在于不同。
A:分项工程项目的划分B:工程量的计算方法C:直接工程费的计算方法D:间接费、利润、税金等的计算方法E:由于传染病的影响而暂时停止的施工6、下列关于分部分项工程量清单编制的说法中。
错误的是。
A:清单应包括项目编码、项目名称B:清单应包括项目特征、计量单位和工程量C:清单为不可调整的闭口清单D:清单项目出现遗漏,投标人可根据工程实际补充E:由于传染病的影响而暂时停止的施工7、【例1.单选题】设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底,交底会议纪要应由整理,与会各方会签。
A:施工单位B:监理单位C:设计单位D:建设单位E:工程变更单8、施工项目的工程担保中,保证期限因保证内容和风险不同而各异。
下列保证方式中,保证期限相对较短的是。
2016年云南省整理监理工程师《合同管理 》历年真题
2016年云南省整理监理工程师《合同管理》历年真题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.招标采购通用型设备时,采用综合评标价法评标,以报价为基础,按预定方法部分要素换算成一定价格的因素中,不应包括( )。
A.运输费B.运输费C.C.2 年内易损件费D.售后服务费2.关于设计施工总承包合同的承包人的说法,正确的是( )。
A.承包人应当是独立承包人B.承包人的分包工作需要征得发包人同意C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包D.承包人的全部承包工作容均可分包3.根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于设计管理的说法,正确的是( )。
A. 设计的实际进度滞后计划进度,发包人无权要求承包人修改进度计划B.发包人无权对设计文件进行审查C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本4.工程评标中,个别评标委员会成员对评标结果有异议时,正确的处理方法是( )。
A.要求重新评标B.回头说明其不同意见和理自C.书面说明其不同意见和理自D.要求其他成员说明同意的意见和理由5.根据《建设工程勘察合同(示范文本)》,若有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时,应由( )安排人员负责安全保卫工作。
A.发包人B.勘察人C.监理人D.项目施工单位6.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款,勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除的责任和义务应由( )承A.发包人B.勘察人C.发包人和勘察人共同D.勘察人和设计人共同7.对于需增设技术设计阶段的工程项目,为保证设计指导思想贯穿各设计阶段,一般不单独招标发包的是A.初步设计B.施工图设计C.全过程设计D.技术设计8.不同合同计价方式下承包商的风险不同,承包商的合同风险从大到小排序正确的是()。
A.总价合同-可变单价合同-固定单价合同-成本加酬金合同B.总价合同-固定单价合同-可变单价合同-成本加酬金合同C.成本加酬金合同-可变单价合同-总价合同-固定单价合同D.成本加酬金合同-固定单价合同-可变单价合同-总价合同9.招标程序中资格预审与资格后审的区别,主要体现在审查投标人资格的( )A.目的B. 时间C.容D.方法10.建设工程采用设计施工总承包模式的特点是()。
2016年云南省监理工程师《合同管理 》历年真题
2016年云南省监理工程师《合同管理》历年真题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准设计施工总承包招标文件》,在工程竣工试验的第二阶段,发包人应提出对( )的要求。
A.单车试验B.功能性试验C.联动试车D.性能测试2.根据《标准勘察招标文件》,属于“勘察纲要”内容的是A.勘察安全保证措施B.勘察成果文件C.勘察人资质文件D.勘察分包合同3.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款,合同约定设备在出厂”前买方参与交货前检验,卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的,监理人的正确做法是() 。
A.同意卖方启运,改为设备安装前检验B.停止启运,按合同约定进行交货前检验C.停止启运,卖方自行检验后再包装启运D.同意启运,视为卖方违约并扣合同价15%的违约金4.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,承包人可按合同约定在( ) 后向监理人提交最终结清申请单。
A.签发缺陷责任期终止证书B.缺陷责任期终让C.签发工程接收证书D.签发保修责任证书5.在施工招标程序中,发售招标文件后的下一个工作阶段是()A.踏勘现场B.召开投标预备会C.组建评标委员会D.递交投标文件6.根据NEC《工程施工合同》,对于签订合同时价格已经确定的合同属于( )。
A.目标合同B.标价合同C.管理合同D.成本补偿合同7.工程设计招标通常采用的评标方法是A.最低评标价法B.经评审的最低投标价法C.综合评估法D.设计费必选法8.根据《担保法》,关于留置的说法,正确的是A.能够留置的财产仅限于动产B.材料采购合同可以采用留置担保C.施工合同可以采用留置担保D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产9.关于合同法律关系的说法,正确的是A.合同法律关系可以没有内容B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭10.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,关于总价支付项工程计量的说法,正确的是(A.监理人按已完成的工作量按日计量B.监理人按已批准承包人的支付分解报告作为计量周期C.总价子目表中标明用于结算的工程量,通常应现场计量D.总价子目的计量与支付以总价为基础,考虑市场价格浮动的调整11.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款,除专用条款约定采用总承包的情况外,进度付款应以()的工作量作为支付A.承包人实际完成B.合同中约定C.承包人报D.价格清单中列明12.下列组织或机构中,不能成为合同主体的是( )A.政府机关B.企业法人C. 项目监理机构D.社会团体13.工程施工过程中,对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时,应由监理人按照( )的原则商定或确定。
云南2017年上半年监理工程师考试合同管理仲裁试题
云南省2017年上半年监理工程师考试《合同管理》:仲裁试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意)1、不属于风险识别的主要内容。
A:识别引起风险的主要因素B:识别风险的性质C:识别风险可能引起的后果D:风险对策实施的监控E:工程保险金2、按照建筑工程施工质量验收层次的划分,具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个_。
A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批3、FIDIC《施工合同条件》中的指定分包商是业主选择的施工单位,关于指定分包商施工中协调管理的说法,正确的是。
A:指定分包商的施工自行管理,不需要协调B:应由工程师负责指定分包商施工的协调管理C:应由承包商负责指定分包商施工的协调管理D:应由业主负责指定分包商施工的协调管理E:专业监理4、在确定规划设计条件时.。
A:由建设单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书,向业主和监理工程师申请确定拟建项目的规划设计条件B:由设计单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书,向业主和监理工程师申请确定拟建项目的规划设计条件C:由建设单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书,向城市规划管理部门申请确定拟建项目的规划设计条件D:由设计单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书,向城市规划管理部门申请确定拟建项目的规划设计条件E:自我评定5、在2000版GB/T19000族标准质量术语中,“在质量方面指挥和控制组织的协调的活动”称为质量_。
A.方针B.目标C.管理D.控制6、关于保证人资格的说法,正确的是。
A:企业法人的职能部门,可以在授权范围内作为保证人B:企业法人的分支机构一律不得作为保证人C:医院可以作为保证人D:学校不得作为保证人E:专业监理7、在工程网络计划执行过程中,如果某项工作的进度偏差超过其自由时差,则该工作。
A:实际进度影响工程总工期B:实际进度影响其紧后工作的最早开始时间C:由非关键工作转变为关键工作D:总时差大于零E:自我评定8、材料采购合同履行时,采购方对不合格产品提出书面异议,并出具了检验证明和对不符合要求的产品的具体处理意见,供货方在收到该书面异议通知后,应在一天内负责处理。
2016年监理工程师《合同管理》真题及答案
2016年监理工程师《合同管理》真题及答案一、单项选择题(共50题,每题1分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)1、市场经济主要是依据()规范当事人的交易行为。
A、行政手段B、合同C、诚信D、道德参考答案:B2、根据《民法通则》,自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是()。
A、取得相应的执业资格证书B、有依法成立的公司C、具有中华人民共和国国籍D、具备相应的民事权利能力和民事行为能力参考答案:D3、下列合同中,合同法律关系客体属于物的是()。
A、借款合同B、勘察合同C、施工合同D、技术转让合同参考答案:A4、下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁,属于“行为”的是()。
A、因国际禁运解除进口设备运输合同B、因战争导致在建工程合同工期延长C、因建设意图g改变,建设单位和施工单位协商变更工程承包范围D、因工程所在地山体滑坡,建设单位和施工单位协商解除合同参考答案:C5、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目t投标,中标后***的合同义务由()c承担。
A、施工企业法定代表人B、拟派项目经理C、施工项目部D、施工企业参考答案:D6、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***,并在登记机关办理了抵押登记,该担保法律关系中,抵押人为()。
A、公司甲B、公司乙C、银行D、登记机关参考答案:A7、某施工招标项目投标截止日为4月30日,评标时间为5个工作日,招标人发出中标通知书的时间为5月15日,招标人与中标人签订的合同时间为6月14日,则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。
A、4月30日B、5月5日C、5月15日D、6月14日参考答案:D8、某工程投标了建设工程一切险,在施工期间现场发生下列事件造成损失,保险人负责赔偿的事件是()。
A、大雨造成现场档案资料损毁B、雷电击毁现场施工用配电柜C、设计错误导致部分工程拆除重建D、施工机械过度磨损需要停工检修参考答案:B9、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时,必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。
合同管理制度的考试试题
合同管理制度的考试试题第一部分:选择题1. 合同管理制度的目的是什么?A. 保护企业的利益B. 提高合同执行效率C. 规范合同管理流程D. 以上都是2. 合同管理制度涉及的主要内容包括?A. 合同的签订和履行B. 合同管理流程C. 合同应急处理D. 以上都是3. 以下哪些属于合同管理的核心内容?A. 合同的保密性B. 合同的法律合规性C. 合同的变更管理D. 以上三项都是4. 合同管理制度对于企业的重要性在于?A. 保护企业的合法权益B. 降低风险C. 提高合同执行效率D. 以上都是5. 合同管理中法律合规性的意义在于?A. 遵守法律法规B. 保护企业的合法权益C. 规范合同管理流程D. 以上都是第二部分:问答题1. 请简要介绍一下合同管理制度的基本内容和流程。
2. 合同管理中保密性的重要性是什么?保密性可能涉及到哪些方面?3. 合同管理中风险管理的核心内容有哪些?为什么风险管理对企业很重要?4. 企业在合同管理中可能面临的法律风险有哪些?如何规避这些风险?5. 请简要介绍一下合同变更管理的原则和流程。
第三部分:案例分析题1. 某企业在合同管理中出现了一起因合同条款不清晰导致的诉讼案件,该企业应当如何应对?请具体描述处理流程和措施。
2. 某企业因合同签订时未能充分考虑市场变化而导致损失,如何通过合同管理制度来规避此类风险?3. 某企业在合同管理中遇到了合同履行过程中的纠纷,如何通过合同管理制度来有效解决这类问题?4. 某企业在合同管理流程中发现了一些员工违反合同管理制度的行为,应该如何处理这些问题?5. 某企业因合同管理不当导致了较大的损失,企业应如何完善和改进合同管理制度以避免类似情况再次发生?第四部分:操作题1. 请设计一份合同管理制度的实施细则,包括合同管理的工作流程、合同签订和变更的审批流程、合同履行的监控和评价等内容。
2. 请对一份虚构的合同进行评审,并提出合同管理中应注意的关键要点和问题。
云南省2016年下半年监理工程师合同管理:合同终止概述考试试卷
云南省2016年下半年监理工程师合同管理:合同终止概述考试试卷一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、承包人办理保险的情况下,如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险,或未能使保险持续有效时,可代为办理,所需费用由承担。
A:发包人,发包人B:发包人,承包人C:监理人,发包人D:监理人,承包人E:专业监理2、某施工企业在异地设有分公司,分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。
材料交货后货款未支付,供应商应以__为被告人向人民法院起诉,要求支付材料款。
A.监理单位B.分公司C.建设单位D.施工企业3、监理实施细则的作用主要在于__。
A.指导工程监理全面实施B.发挥工程监理的“施工图”作用C.起监理工作“初步设计”作用D.承接监理任务4、《建设工程质量管理条例》规定,建设工程发包单位不得迫使承包方以。
A:低于市场的价格竞标,不得任意压缩合理工期B:低于成本的价格竞标,不得任意压缩合理工期C:低于市场的价格竟标,不得降低工程质量D:低于标底的价格竞标.不得降低工程质量E:工程保险金5、在建设工程材料采购合同中,有供货方代运的货物,应由在站场提货地点共同验货,以便发现灭失、短少、损坏等情况,能及时分清责任。
A:采购方和运输部门B:供货方和采购方C:供货方和运输部门D:供货方、采购方和运输部门E:专业监理6、下列属于项目监理机构内部人际关系的协调的是。
A:建立信息沟通制度B:在工作委任上要职责分明C:明确规定每个部门的目标D:事先约定各个部门在工作中的相互关系E:工程保险金7、建设工程中,以一定的方式中断风险源,使其不发生或不再发展,从而避免可能产生的潜在损失,这是一种__的风险对策。
A.风险回避B.风险转移C.损失控制D.风险自留8、下列不属于安全文明施工费的是。
A:环境保护费B:文明施工费C:夜间施工费D:临时设施费E:由于传染病的影响而暂时停止的施工9、建设工程投资在整个建设期内需随时进行动态跟踪、调整,直至后才能真正形成建设工程投资。
监理工程师考试《合同管理》习题附答案
监理工程师考试《合同管理》习题附答案监理工程师考试《合同管理》习题附答案监理工程师考试《合同管理》习题附答案一1、工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上,( )能够有效的提高工程建设的管理水平。
A.工程质量管理B.工程投资管理C.工程进度管理D.建设工程合同管理【正确答案】D【答案解析】本题考查的是建设工程合同管理的目标。
工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上,这三大控制目标的水平主要体现在合同中。
建设工程合同管理能够有效的提高工程建设的管理水平。
参见教材P1.2、下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是( )。
A.建设工程勘察合同B.建设工程设计施工总承包合同C.建设工程设计合同D.建设工程施工合同【正确答案】:B【答案解析】:本题考查的是建设工程合同的种类。
选项ACD属于按照完成承包的内容进行划分的。
参见教材P2.3、下列合同属于按照完成承包的内容分类的是( )。
A.工程承包合同B.建设工程设计施工总承包合同C.施工分包合同D.建设工程施工合同【正确答案】:D【答案解析】:本题考查的是建设工程合同的种类。
选项ABC属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的。
参见教材P2.4、建设工程合同的承包人必须具备法人资格,并具备相应的承包资质,是由建设工程合同( )决定的。
A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.计划和程序的严格性【正确答案】:A【答案解析】:本题考查的是建设工程合同的特征。
合同主体的严格性主要体现在:承包人必须具备法人资格,具有营业执照及相应的资质。
参见教材P2.5、建设工程合同管理的目标包括( )。
A.提高工程建设的管理水平B.发展和完善建筑市场C.培训合同管理人才D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪E.推进建筑领域的的改革【正确答案】:ABDE【答案解析】:本题考查的是建设工程合同管理的目标。
2016年云南省监理工程师《合同管理 》考试试题
2016年云南省监理工程师《合同管理》考试试题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》,关于缺陷责任期的说法,正确的是()A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不得超过1 年2.根据勘察设计管理的规定,不得承接某专业工程设计业务的是取得( ) 的企业。
A.工程设计综合资质B.本专业所属行业相应等级设计资质C.本专业所属行业更高等级设计资质D.工程设计专项资质3.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应保证其投保需第三者责任险在( )前一直有效。
A.签发工程验收证书B.出具最终结清证书C.提交竣工验收报告D.颁发缺陷责任期终止证书4.根据《标准施工合同》,合同协议书十陈明确规定合同组成文件外,矾方在订互合同时还必须填写的内容包括( )。
A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式5.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,竣工验收管理程序中,监理人审查竣工验收申请报告的各项容,认为工程尚不具备竣工验收条件时,应当在收到竣工申请报告后( )天通知承包人。
A.28B.30C.58D.606.根据《标准材料采购招标文件》,除专用合同条款另有约定外,材料采购合同价采用固定价格的,合同供货周期一般不超过()个月。
A.24B.18C.12D.67.下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是( )A.设计单位B.工程咨询单位C.监理单位D.材料设备供应单位8.某施工项目,单位甲和单位乙组成联合体投标,其中单位甲投入编制投标文件人手多,单位乙承担投标施工项目工作量大,则该联合体投标后,其履行担保应有( ) 递交A.单位甲B.单位乙C.单位甲乙共同D.联合体牵头单位9.施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成( )A.表见代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理10.根据《标准设计施工总承包招标文件》,在工程竣工试验的第二阶段,发包人应提出对( )的要求。
2016年云南省汇编监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)
2016年云南省汇编监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1..建设工程设备招标采购通常采用的评标方法是()。
A.综合评估法或最低投标价法B.最低评标价法或基准价评审法C.基准价评审法或最低投标价法D.综合评估法或最低评标价法2.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,在暂停施工期间,负贵施工现场保护和安全保障的主体是()。
A.发包人B.监理人C.承包人D.监理人和承包人3.建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是( )。
A.价格清单B.分析软件C.设计文件D.计算书4.下列合同文件中,属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是( )。
A. 专用条款B.通用条款C.中标通知书D.合同协议书5.购境外货物时,由卖方负责办理租船订舱,并承担货物装船之前的一切费用,以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是()。
A.FOB 价B.CIF 价C.EXW 价D.FCA 价6.业主招标采购工程建设所需货物时,对于投标截止时间前己进口的货物,国内供货方的报价应是( )。
A.仓库交货价B.出厂价C.船上交货价D.离岸价7.招标人组织施工现场踏勘后,需要对招标文件进行澄清修改的,招标人应在招标文件要求提交招标文件的截止时间至少()日前,以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.2B.5C.10D.158.联合体资质等级的确定()A.由多家单位组成的联合体,按资质事故较低的确定B.由多家单位组成的联合体,按资质事故较高的确定C.由同一专业的单位组成的联合体,按资质事故较低的确定D.由同一专业的单位组成的联合体,按资质事故较高的确定9.根据《标准施工合同》,当中标通知书、图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时,合同文件的优先解释的顺序是( )A.图纸→专用合同条款→中标通知书B.图纸→中标通知书→专用合同条款C.中标通知书→图纸→专用合同条款D.中标通知书→专用合同条款→图纸10.根据FIDIC《施工合同条件》,承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于()日.A.14B.21C.28D.3011.根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于工程分包的说法,正确的是()。
云南2017年监理工程师考试合同管理仲裁试题
云南省2017年监理工程师考试《合同管理》:仲裁试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意)1、在建设工程质量特性中,—是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。
A.适用性B.耐久性C.可靠性D.安全性2、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门一方可任职。
A.评审后B.考核合格后C.推荐D.资质检验后3、管理层次中协调层的职能是_。
A.确定大政方针B.参谋与咨询C.组织与调配D.操作与完成任务4、在工程施工各方不了解工程,不清楚现场的实际情况下,采用—可能是一个相当有效的协调方法。
A.交谈协调法B.书面协调法C.访问协调法D.情况介绍法5、监理单位为承揽监理业务而编制的是_。
A.监理大纲B.监理计划C.监理规划D.监理细则6、在定量评价建设工程风险时,首要工作是_。
A.风险损失的衡量B.风险衡量C.风险控制D.风险回避7、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求,—合同约定的工期。
A.只能在范围内压缩B .与其协商C.不得压缩D.不得延长8、第三方担保在风险对策中属于_。
A.保险转移B.非保险转移C.风险回避D.损失控制9、《建设工程质量管理条例》规定,设计单位应当根据—文件进行建设工程设计。
A.施工图设计B.设备调查C.勘察成果D.建筑材料配置10、组织构成因素包括—工作。
A.确定管理层次B.确定工作内容C.制定信息流程D.制定工作流程11、既属于监理工程师应遵守的职业道德,又属于监理工程师义务的是_。
A.不同时在两个或两个以上单位执业B.坚持独立自主地开展工作C.不以个人名义承揽监理业务D.接受对社会的职业责任12、《建设工程安全生产管理条例》规定,建设行政主管部门在审核发放—时,应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查,对没有安全施工措施的,不得颁发。
A.生产许可证B.产品合格证C.检验合格证D.施工许可证13、加快工程进度,会导致施工效率下降,单位产品的费用上升,从而使整个工程的总投资增加,这表明_。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2016年云南省监理工程师考试《合同管理》:仲裁考试试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、下列合同属于按照完成承包的内容进行划分的是。
A:工程承包合同B:建设工程设计施工总承包合同C:施工分包合同D:建设工程施工合同E:专业监理2、监理单位质量目标的制定要突出监理工作服务性、公平性和的要求,并且注意保证目标是可以定性或定量进行测量的。
A:完整性B:科学性C:公正性D:及时性E:工程变更单3、监理工程师受业主委托控制物资供应进度的主要工作内容之一是__。
A.编制物资供应计划B.办理进出口许可证等有关事宜C.决定物资供应分包方式D.安排物资订货4、设置标底进行招标的建设工程,其标底价格一般应控制在以内。
A:招标人期望价格B:社会平均价格C:招标控制价格D:批准的总概算价格E:由于传染病的影响而暂时停止的施工5、施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况,按照施工合同示范文本通用条款规定,__。
A.发包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人B.工程师应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人C.承包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知工程师D.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师6、【例1·单选题】为了确保施工工艺工序按施工方案进行、避免其他干扰正常施工的因素.应该采取监理方式。
A:旁站B:巡视C:见证取样D:平行检验E:工程保险金7、设计施工总承包合同模式下,关于“开始工作通知”说法正确的是。
A:表明从发出该通知时间开始工作B:与“开工通知”的说法相同C:表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期D:该通知是由发包人发出的E:专业监理8、设备的质量证明资料,属于。
A:施工现场质量管理检查记录资料B:施工单位资质资料C:施工过程作业活动质量记录资料D:工程材料质量记录E:工程变更单9、【例1·单选题】某施工合同履行过程中,承包人发现由于公路管理部门的责任,连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件,则承包人由此增加的费用由承担。
A:公路管理部门B:承包人C:发包人D:承包人与发包人共同E:专业监理10、指定分包商是,完成某项特定工作内容的特殊分包商。
A:由建设单位选定,与总包商签订合同B:由总包选定,与建设单位签订合同C:由监理工程师选定,与建设单位签订合同D:由建设单位选定,与工程师签订合同E:专业监理11、某工程项目在施工过程中,遭遇50年一遇强度的大风天气,无法施工,停工5天。
在这种情况下。
A:承包商可得到延长工期,也可得到费用补偿B:承包商可得到延长工期,得不到费用补偿C:承包商得不到延长工期,可得到费用补偿D:承包商得不到延长工期,也得不到费用补偿E:由于传染病的影响而暂时停止的施工12、在进行质量缺陷成因分析中,首先要做的工作是。
A:收集有关资料B:现场调查研究C:进行必要的计算D:分析、比较可能的因素E:工程变更单13、咨询工程师是以从事工程咨询业务为职业的__和其他专业人员的统称。
A.经济人员B.管理人员C.工程监理人员D.工程技术人员14、按照施工合同示范文本规定,当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时,应按顺序解释。
A:合同协议书、已标价的工程量清单、中标通知书B:中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C:合同履行中的洽商协议、中标通知书、已标价的工程量清单D:合同专用条款、合同通用条款、中标通知书E:专业监理15、【例1·单选题】某建设项目的投资构成中.不属于建设投资的是。
A:预备费B:工程建设其他费C:建设期利息D:流动资金E:由于传染病的影响而暂时停止的施工16、对于规模大、结构复杂的工程项目,总监理工程师要审查承包单位的施工组织设计文件,在签发审查意见前应报送技术负责人审查。
A:建设单位B:监理单位C:设计单位D:质量监督机构E:工程变更单17、【例3·单选题】造成工程质量终检局限性的主要原因。
A:隐蔽工程多B:工序交接多C:检验项目多D:影响因素多E:工程变更单18、实施监理的某工程项目,在施工过程中发生质量缺陷,一般情况下,监理工程师发出《监理通知单》以后,下一步工作程序是。
A:施工单位提出处理方案B:建设单位要求有关单位提交质量缺陷调查报告C:监理单位及时向建设单位和监理公司汇报D:施工单位进行质量缺陷调查E:工程变更单19、对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷,没有强制执行效力的文书是__。
A.人民法院的判决B.仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议D.经过鉴证的还款协议20、在各种风险对策中,预防损失风险对策的主要作用是。
A:中断风险源B:降低损失发生的概率C:降低损失的严重性D:遏制损失的进一步发展E:工程保险金21、根据《国务院关于投资体制改革的决定》,政府投资工程实行。
A:审批制B:核准制C:登记制D:备案制E:工程保险金22、编制某设备安装工程概算过程中,发现初步设计的设备清单不完备,或安装预算单价及扩大综合单价不全时,宜采用的概算编制方法是。
A:预算单价法B:扩大单价法C:按设备费百分比形式的概算指标法D:按每吨设备安装费形式的概算指标法E:由于传染病的影响而暂时停止的施工23、根据保险公司公布的潜在损失一览表,对建设工程风险进行识别的方法是。
A:专家调查法B:经验数据法C:初始清单法D:风险调查法E:工程保险金24、某建设项目计算期为10年。
各年的净现金流量如下表所示,该项目的行业基准收益率为10%,则其财务净现值为万元。
A:476.01B:394.17C:485.09D:432.64E:由于传染病的影响而暂时停止的施工25、对于建设工程风险来说,工程保险是建设工程风险中采用的对策。
A:风险转移B:非保险转移C:损失控制D:风险回避E:工程保险金二、多项选择题(共25 题,每题2分,每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有1 个错项。
错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5 分)1、某分部工程单代号网络计划图如下图所示,其中关键工作有()。
A.工作BB.工作CC.工作DD.工作EE.工作G2、《建设工程施工合同(示范文本)》规定,下列工作中,属于发包人义务的有。
A:办理施工许可B:办理施工临时用地手续C:施工用电接入现场D:作好施工现场邻近建筑物的保护措施E:提供施工现场的安全防护设施3、下列产生投资偏差的原因中,属于监理工程师纠偏的重点有。
A:物价上涨原因B:设计原因C:业主原因D:施工原因E:客观原因4、【例3·多选题】下列属于影响建设工程进度的社会环境因素。
A:汇率浮动和通货膨胀B:临时工程施工干扰C:节假日交通、市容整顿的限制D:临时停水、停电、断路E:相关法律及其制度变化,经济制裁,战争、骚乱、罢工、企业倒闭等5、施工企业的分公司未经授权,为建设单位购买材料付款事宜,向材料供应商提供连带责任保证。
对于该担保的有效性及可能产生结果的处理,正确的有。
A:保证合同无效B:材料供应商应当要求分公司承担保证责任C:材料供应商可以要求施工企业赔偿损失D:材料供应商可以要求建设单位付款E:材料供应商应当要求施工企业承担担保责任6、某施工合同履行过程中,承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。
建议涉及到对设备的换用,并征得工程师同意。
承包人的权利和义务包括。
A:修改施工组织设计B:承担更换设备发生的费用C:自行享有获得的工程收益D:与发包人协议工程收益的分享E:要求顺延此项变更导致延误的工期7、建设工程实施过程中投入的传统生产要素包括。
A:建筑材料B:工程设备C:工程图纸D:施工机具E:施工技术人员8、【例1·多选题】下列选项属于建设工程投资特点的有。
A:建设工程投资差异明显B:建设工程投资确定依据复杂C:建设工程投资需动态跟踪调整D:建设工程投资确定层次繁少E:建设工程在时间、空间上离散大9、下列义务中,属于施工合同发包人的有。
A:按合同约定的时间移交主要公路至施工现场的通道B:按合同约定的时间移交施工现场内的交通道路C:以书面形式提供水准点与坐标控制点的数据资料D:提供非夜间施工使用的照明设施E:办理因施工需中断的公共交通道路的申请批准手续10、检验批在验收前,施工单位应先填好“检验批验收记录”,并由()分别在检验批质量检验记录中相关栏目中签字后,由监理工程师组织验收。
A.监理员B.项目专业质量检验员C.项目专业安全检验员D.项目专业技术负责人E.具体施工人员11、工程监理单位受建设单位委托实施工程监理时,应遵循的基本原则有。
A:综合效益的原则B:公平、独立、诚信、科学的原则C:权责一致的原则D:监理单位法人负责制的原则E:严格监理,热情服务的原则12、建设工程合同管理的目标包括。
A:提高工程建设的管理水平B:发展和完善建筑市场C:培训合同管理人才D:避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪E:推进建筑领域的改革13、为确保作业质量,总监理工程师在施工过程中下达停工令的情况包括__。
A.未经项目经理审查同意擅自变更设计或修改图纸进行施工B.隐蔽作业未经依法查验合格而擅自封闭C.承包单位拒绝项目监理机构管理D.擅自使用未经项目监理机构审查认可的分包单位进行施工E.擅自采用未经审查认可的代用材料14、某工程项目,2011年11月1日签订合同,在施工合同中约定的工期为一年。
于2011年12月1日正式开工(工程师发布开工令),于2012年12月28日颁发接收证书,证书上注明的竣工日期为2012年12月20日。
施工期间,经工程师批准可以顺延的工期为25天。
后于2013年2月10日完成工程款结算,办理结算清单。
则关于施工期说法正确的是。
A:施工期的开始时间为2011年11月1日B:施工期的开始时间为2011年12月1日C:施工期为2011年12月1日至2012年12月28日D:工程提前竣工E:工程延误竣工15、关于交货验收,下列说法正确的是。
A:运输过程中发生的问题由供货方负责B:如果合同约定的货物无规定可循,也应在条款内约定合理的差额界限C:交付货物的数量在合理的尾差或磅差范围内,多交则退,少交不补D:在计算多交或少交数量时,应按订购数量和实际交货数量比较,必须考虑尾差或磅差E:在保修期内,凡检测不合格的物质或设备,均由供货方负责16、采用横道图表示工程进度计划的缺点有。
A:不能反映工程费用与工程之间的关系B:不能计算各项工作的持续时间C:不能反映影响工期的关键工作和关键路线D:不能明确反映各项工作之间的逻辑关系E:不能进行进度计划的优化和调整17、物资供应计划按其内容和用途,主要有。
A:物资需求计划B:建设单位采购供应C:申请与订货计划D:专门物资采购部门供应E:采购与加工计划18、依据委托监理合同示范文本规定,__属于额外的监理工作。