猪场集粪井晾粪场施工合同

猪场集粪井晾粪场施工合同
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就猪场集粪井晾粪场施工项目达成一致，签订本合同。

一、工程概况
1.1 工程名称：猪场集粪井晾粪场施工项目
1.2 工程地点：
1.3 工程内容：包括但不限于集粪井、晾粪场的设计、施工、设备采购、安装、调试及验收等。

二、工程承包范围
2.1 承包范围：猪场集粪井晾粪场的设计、施工、设备采购、安装、调试及验收等。

2.2 工程规模及数量：根据甲方提供的施工图纸及工程量清单，双方确认的工程规模及数量。

三、合同工期
3.1 开工日期：年月日。

3.2 完工日期：年月日。

3.3 合同工期总日历天数：天。

四、工期延误
4.1 因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：
（1）甲方原因导致的工程变更、设计变更、工程量增加等；
（2）一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过48小时；
（3）不可抗力自然条件，包括但不限于地震、洪水、台风等；
（4）甲方其他原因导致的工期延误。

五、工程质量标准
5.1 工程质量应符合国家、行业及地方相关法律法规、规范、标准和甲方要求。

5.2 工程质量检测机构：甲方指定的质量检测机构。

六、合同价款
6.1 合同金额：人民币（大写）：元整（小写）：元。

6.2 支付方式：
（1）工程预付款：合同金额的%。

（2）工程进度款：按工程进度分阶段支付，具体支付比例双方协商确定。

（3）工程验收合格后支付剩余款项。

七、合同的履行
7.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸及工程量清单进行施工，并保证工程质量符合相关法律法规、规范、标准和甲方要求。

7.2 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有工期延误，应承担相应的违约责任。

7.3 乙方应承担工程期间的安全责任，确保工程施工安全。

7.4 甲方应按照合同约定支付合同价款，如有逾期支付，应承担相应的违约责任。

八、违约责任
8.1 乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

8.2 甲方未按照合同约定支付合同价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。

8.3 双方的其他违约行为，按照相关法律法规及合同约定承担违约责任。

九、争议解决
9.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他约定
10.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格且双方结清款项之日终止。

10.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：年月日
（注：以上合同仅供参考，具体合同内容请根据实际情况和法律法规进行调整和完善。

）。