建造师选修课继续教育习题及答案1

1.原建设部于（）年8月颁发了《关于建筑业1994、1995年和“九五”
正确答期间推广应用10项新技术的通知》是我国政府要求建筑行业推广应用新技术
案：A
的第一个正式文件。

A.1994
B.1995
C.1996
D.1997
2.工法的时效是由工法关键技术的先进性所决定的。

（）
正确答
案：正确正确
错误
3.国家级工法之所以分级，主要是为了进一步凸显国家级工法的技术、效
正确答能和影响，好中选优、优中选精、精中选特。

（）
案：正确正确
错误
4.在工法应用中注重对工法适时跟踪、及时改进、努力创新，以保持工法
正确答的（）。

案：A、C、D
A.先进性
B.实用性
C.适用性
D.有效性
E.合理性
5.下列属于工法开发过程的实施阶段的有（）。

正确答
D
A.围绕关键技术的工艺流程和操作要点，紧扣安全、质量、经济、环保等关键指标
B.注重检查操作的严密性和管理的科学性
C.收集、分析、整理和应用各类信息、数据、及时调控和改进
D.保证工程资料的准确、齐全、及时、有效
E.颁布文件，纳入企业施工管理的规程、标准
6.国家一级工法和二级工法的主要区别在于（）。

正确答
案：A、B、C、
D
A.关键技术水平在国内领先的程度
B.是成套还是单项工法
C.工法的效能大小
D.工法的效能大小
E.关键技术水平在国际领先的程度
7.在工法的每一个类别中，按国内建筑业的施工技术和施工管理的综合水
正确答平，可分为（）三级。

案：A、B、C
A.国家级工法
B.省、部级工法
C.企业级工法
D.市级工法
E.区域级工法
8.工法按专业范畴可分为（）三个类别。

正确答
A. 水利工程
B. 市政工程
C. 房屋建筑工程
D. 土木工程
E. 工业安装工程
9.工法的特点有（）。

正确答
案：A、B、C、
D
A. 先进性
B. 科学性
C. 效能性
D. 可操作性
E. 经济合理性
10. 根据当前建筑业技术发展的情况，规定国家级工法有效期（）年。

正确答
案：D
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
1.先进适用、效能显著的工法未经有关部门审批仍可成为国家、行业或地
正确答区的施工规范、施工标准或操作规程。

( )
案：错误正确
错误
2.未经工程实践检验的科研成果，不属于工法范畴。

（）
正确答
案：正确正确
错误
3.评价工艺的先进性，就是结合技术与经济对工艺做的全面、综合的评价。

正确答（）
案：正确正确
错误
4.施工过程水的回收利用包含整个工程施工期间除饮用水外的（）等所
正确答有用水
案：A、C、D、
E
A.消防
B.防尘
C.降尘
D.厕所冲洗
E.基坑支护用水
5.基坑施工封闭降水技术的特点有（）。

正确答
案：B、C、D、
E
A.抽水量多
B.抽水量多
C.对周边环境不影响
D.不污染周边水源
E.止水系统配合支护体系一起设计降低造价
6.工法把先进技术和科学管理结合起来，科学管理主要体现在（）等方
正确答面。

案：A、B、C、
D
A.劳动组织
B.资源配置
C.现场制度
D.规范规程
E.施工图设计
7.工法以工艺为核心有以下三个方面的内容：（）。

正确答
案：A、B、D
A.施工中所采用的关键技术的工艺原理
B.施工工艺流程
C.施工图设计
D.施工操作要点
E.施工技术
8.热源和热力站热计量应采用热量计量装置进行计量。

（）
正确答
案：正确正确
错误
9.防水技术主要包括（）等
正确答
案：A、B、C、
D
A.防水卷材机械固定施工技术
B.地下工程预铺反粘防水技术
C.遇水膨胀止水胶施工技术
D.预备注浆系统施工技术
E.硬泡聚氨酯技术
10.基坑施工封闭降水技术同时采用降水措施或引渗基坑开挖范围内的现
正确答存地下水的降水方法；帷幕不常采用（）。

案：D
A.地下连续墙
B.深层搅拌桩防水帷幕
C.高压摆喷墙
D.降水帷幕
1.太阳能与建筑一体化应用技术在施工过程中应注意（）。

正确答
案：A、B、D、
E
A.保护屋面防水层
B.防止屋面渗透
C.上下水管保温，最好放置室外减少热损
D.防雷、防风措施，消除安全隐患
E.高寒地区应有防止结冰炸管的措施
2.结构安全监测过程一般分为施工期间监测与试用期间监测。

（）
正确答
案：正确正确
错误
3.硬泡聚氨酯的技术特点有（）。

正确答
案：A、B、D、
E
A.聚氨酯具有很高的自黏结强度
B.聚氨酯对混对混凝土、木材、金属、玻璃都具有很好的黏结性
C.需要机械锚固件辅助连接
D.施工具有连续性
E.整个保温层无接缝
4.聚乙烯丙纶防水卷材与非固化型防水黏结料复合防水层的特点是冷施
正确答工、环保，并可在低温及潮湿基面上施工。

（）
案：正确正确
错误
5.聚乙烯丙纶是由上下两层长丝丙纶无纺布和中间芯层线性低密度聚乙
烯一次加工复合而成的防水卷材。

（）正确答
案：正确正确
错误
6.深基坑施工监测方法可分为（）。

正确答
案：A、B
A.基准线法
B.坐标法
C.指标法
D.分析法
E.因素法
7.建议在群体建筑上造太阳能光伏发电厂，太阳能屋顶示范项目必须大于
正确答50KW，即需要至少（）平方米的面积。

案：C
A.200
B.300
C.400
D.500
8.信息化应用技术包括（）。

正确答
案：A、B、D、
E
A.虚拟仿真施工技术
B.高精度自动测量控制技术
C.混凝土结构粘贴碳纤维、粘钢和外包钢加固技术
D.工程量自动计算技术
E.施工现场远程监控管理及工程远程验收技术
9.聚氨酯硬泡体在低温下不脆裂，高温下不流淌、不粘连、能耐温（）
正确答摄氏度。

案：B
A.100
B.120
C.150
D.180
10.现浇混凝土外墙外保温如果涉及为两侧保温，则墙体两侧均采用保温
正确答模板，适宜在严寒、寒冷地区和夏热冬冷地区使用。

（）
案：正确正确
错误
1.基坑封闭降水是指在基坑周边降低渗透系数较小的封闭结构，从而有效
正确答阻止地下水向基坑内部渗流，在抽取开挖范围内的少量地下水，从而减少地
下水的浪费。

（）案：错误正确
错误
2.工业废渣及（空心）砌块应用技术主要强调各种砌块的构成和产品性能，
正确答外墙自保温体系施工技术强调施工的整体性，施工时注意节点构造的处理和
砌筑砂浆的选择。

（）案：正确正确
错误
3.施工过程水的回收利用技术包括雨水回收利用技术与基坑施工降水回
正确答收利用技术。

（）
案：正确正确
错误
4.粘贴式外墙外保温隔热系统施工时应注意岩棉（矿棉）板的（）等项
正确答目的检验结果。

案：B、C、D、
E
A.亲水率
B.压缩强度
C.憎水率
D.酸度系数
E.质量吸湿率
5.施工过程水的回收利用包含整个工程施工期间除饮用水外的（）等所
有用水。

正确答
案：A、C、D、
E
A.消防
B.防尘
C.降尘
D.厕所冲洗
E.基坑支护用水
6.聚氨酯防水材料是通过化学反应而固化成膜，分为（）两种类型。

正确答
案：A、B、C
A.甲组分
B.乙组分
C.丙组分
D.单组分
E.双组分
7.基坑施工封闭降水技术的特点有（）。

正确答
案：B、C、D、
E
A.抽水量多
B.抽水量少
C.对周边环境不影响
D.不污染周边水源
E.止水系统配合支护体系一起设计降低造价
8.处理不好外墙自保温体系可能会出现（）。

正确答
案：B
A.泛碱
B.冷桥
C.破裂
D.生锈
9.基坑施工封闭降水技术同时采用降水措施或引渗基坑开挖范围内的现
正确答存地下水的降水方法；帷幕不常采用（）。

案：D
A.地下连续墙
B.深层搅拌桩防水帷幕
C.高压摆喷墙
D.降水帷幕
10.聚氨酯防水涂料可采用喷涂、刮涂、刷涂等工艺施工。

施工时需分多层进行涂覆，每层厚度不应大于（）mm。

正确答
案：A
A.0.5
B.1
C. 1.5
D.2
1.薄钢板法兰风管的制作，可采用单机设备分工序完成风管制作；也可采
正确答用在计算机控制下，通过自动生产线将材料类型选择、剪切下料、风管板面
连接形式及法兰成形、拆方等工序顺序自动完成。

（）案：正确正确
错误
2.“管线综合布置技术”各专业的施工单位和人员要提前熟悉图纸。

（）
正确答
案：正确正确
错误
3.预分支电缆由（）三部分组成。

正确答
案：A、B、C
A.主干电缆
B.分支线
C.起吊装置
D.普通分支线
E.耐火型分之电缆
4.民用建筑管道工厂化预制的内容主要有（）。

正确答
案：A、B、C、
D
A.图纸深化
B.现场测量
C.绘制单线图
D.绘制加工图
E.运输配送
5.目前国内应用较多的是以液压油缸为动力的爬模。

（）
正确答
案：正确正确
错误
6.组装式大模板技术的适应性强，除搭设一些常规脚手架外，还可搭设悬
正确答挑结构、悬跨结构、整体移动、整体吊装架体等。

（）
案：错误正确
错误
7.机械密封式连接的种类主要有（）。

正确答
案：A、B
A.钢管机械密封式连接
B.薄壁不锈钢管机械密封式连接
C.焊接
D.粘结
E.铆接
8.盘销式钢管脚手架目前尚无相应的安全技术规程，以容许荷载法设计架
正确答体。

（）
案：正确正确
错误
9.电动桥式脚手架技术可替代脚手架及电动吊篮，用于建筑工程施工。

（）
正确答
案：正确正确
错误
10.变风量空调系统运行成功与否，取决于（）。

正确答
案：A、B、C
A.空调系统设计是否合理
B.变风量末端装置的性能优劣
C.控制系统调试
D.电量的大小
E.空调系统的完备情况
1.钢结构技术具体包括（）。

正确答
案：B、C、D、
E
A.钢结构安装工程施工
B.深化设计技术
C.厚钢板焊接技术
D.大型钢结构滑移安装施工技术
E.钢与混凝土组合结构技术
2.在管线综合布置设计时，要遵循六大原则包括（）。

正确答
案：A、B、C、
D
A.小管让大管，越大越优先
B.有压管道让无压管道
C.一般性管道让动力性管道
D.强电、弱点分开设置
E.同等情况下造价高的让造价低的
3.插接式钢管脚手架及支撑架技术科广泛应用于（）
正确答
案：A、B、C、
D
A.建筑结构
B.市政桥梁工程的脚手架及模块支撑系统
C.装修工程
D.钢结构安装工程施工
E.
4.机电安装工程技术包括（）。

正确答
案：A、B、C、
D
A.管线综合布置技术
B.金属矩形风管薄钢板法兰连接技术
C.变风量空调技术
D.非金属复合板风管施工技术
E.大型复杂膜结构施工技术
5.组装式大模板技术具有（）等特点。

正确答
案：A、B、C、
D
A.单块面积较大
B.完整的使用功能
C.工业化程度高
D.机械化程度高
E.造价高
6.在超高层供电系统中，电缆在垂直敷设时，采用带有（）根钢丝绳、
正确答并配吊装圆盘的电缆。

案：C
A.1
B.2
C.3
D.4
7.变风量空调系统运行成功与否的关键是（）。

正确答
案：B
A.空调系统设计是否合理
B.变风量末端装置的性能优劣
C.控制系统调试
D.电量的大小
8.整体钢平台采用大吨位长行程油缸的顶升模板装置能适应复杂多变的
正确答核心筒结构施工，满足平均（）d一层的工期要求，保证全过程施工安全和
施工质量。

案：B
A.2
B.3
C.4
D.5
9.（）技术既节省了大直径贮仓滑模装置的平台结构材料，也解决了仓
正确答顶空间钢结构安装难题。

案：D
A.附着升降脚手架
B.组装式大模板
C.插接式钢管脚手架及支撑架
D.贮仓筒壁滑模拖带仓顶空间钢结构整体安装施工
10.附着升降脚手架技术只需搭设（）层的脚手架，随主体结构施工逐层
正确答爬升，也可随装修作业逐层下降。

案：A
A.4-5
B.5-6
C.6-7
D.7-8
1.预制混凝土装配整体式结构施工技术是一种在工厂用专门的焊网机焊接成型的
正确答网状钢筋制品。

（）
案：错误正确
错误
2.大直径钢筋直螺纹连接技术目前主要采用滚扎直螺纹连接和镦粗直螺连接方
正确答式。

（）
案：正确正确
错误
3.钢筋焊接网应用技术目前主要采用CRB550级冷轧带肋钢筋和HRB400级热轧
正确答带肋钢筋制作焊接网。

（）
案：正确正确
错误
4.高强钢筋是指屈服强度为（）MPa和（）MPa级的普通热轧带肋钢筋和细晶
正确答粒热轧带肋钢筋。

案：A、B
A.400
B.500
C.600
D.700
E.800
5.钢筋及预应力技术包括（）。

正确答
案：A、B、C、
D
A.高强钢筋应用技术
B.大直径钢筋直螺纹连接技术
C.有粘结预应力技术
D.无粘结预应力技术
E.混凝土制备技术
6.超高泵送混凝土技术是一项综合技术，包含（）等。

正确答
案：A、B、C、
D
A.混凝土制备技术
B.泵送参数计算
C.泵送机械选定与调试
D.泵管布设
E.预制混凝土
7.预制混凝土装配整体式结构施工技术具有（）等优点。

正确答
案：A、B、C、
D
A.建造速度快
B.质量好
C.减少现场湿作业
D.低碳环保
E.节约造价
8.（）已成为超高层建筑施工中的关键技术之一。

正确答
案：B
A.复合土钉墙支护
B.超高泵送混凝土技术
C.钢筋及预应力技术
D.预制混凝土装配整体式结构施工技术
9.超高泵送混凝土技术是指泵送高度超过（）m的现代混凝土泵送技术。

正确答
案：B
A.100
B.200
C.300
D.400
10.型钢水泥土复合搅拌桩支护结构同时具有抵抗侧向土水压力和阻止地下水渗
正确答透的功能。

（）
案：正确正确
错误
1.普通水下灌注桩施工工艺相比，长螺旋钻孔压灌桩施工，由于不需要泥浆护壁，
正确答无泥皮，无沉渣，无泥浆污染，施工速度快，造价较低。

（）
案：正确正确
错误
2.复合土钉墙支护具有（）特点。

正确答
案：A、B、C、
D
A.针对性强
B.机动灵活
C.支护能力强
D.轻型
E.造价较高
3.水泥粉煤灰碎石桩复合地基具有（）等特点。

正确答
案：B、C、D
A.承载力提高幅度小
B.承载力提高幅度大
C.地基变形小
D.适用范围广
E.地基变形大
4.水泥粉煤灰碎石桩是由（）加水拌合形成的高粘结强度桩。

正确答
案：A、B、C、
D
A.水泥
B.粉煤灰
C.碎石
D.砂
E.土工织物
5.（）是建筑基坑支护的一种施工技术，它通过合理利用建（构）筑物地下结构
正确答自身的抗力，达到支护基坑的目的。

案：D
A.复合土钉墙支护
B.钢筋及预应力技术
C.水泥粉煤灰碎石桩复合地基
D.逆作法
6.长螺旋钻孔压灌桩技术是采用长螺旋钻机钻孔至设计标高，利用混凝土泵将混
正确答凝土从钻头底压出，边压灌混凝土边提升钻头至成桩，然后利用专门振动装置将钢筋
案：A
笼（）插入混凝土桩体，形成钢筋混凝土灌注桩。

A.一次
B.两次
C.三次
D.分次
7.爆破挤淤泥法技术不属于地基基础和地下空间工程技术。

（）
正确答
案：错误正确
错误
8.2010版与2005版《建筑业10项新技术》相比较拓宽了覆盖面。

（）
正确答
案：正确正确
错误
9.强调实际应用成果要求实际应用新技术应至少在一个典型工程得到实际应用，
正确答对新技术安全可靠性、经济适用性有良好的评价。

（）
案：正确正确
错误
10.为适应当前建筑业技术迅速发展的形势，加快推广应用促进建筑业结构升级和
正确答可持续发展的共性技术和关键技术，住建部对《建筑业10项新技术（2005）》又进
行了修订。

（）案：正确
正确
错误
1.地基基础和地下空间工程技术具体表现在（）。

正确答
案：A、B、C、
D
A.灌注桩后注浆技术
B.长螺旋钻孔压灌桩技术
C.水泥粉煤灰碎石桩复合地基技术
D.真空预压法加固软土地基技术
E.高效钢筋和预应力混凝土技术
2.编制建筑业10项新技术（）的基本思路包括（）。

正确答
案：A、B、C、
D
A.保持稳定性
B.保证权威性
C.突出创新性
D.保持口径协调性
E.保证可行性
3.2010版10项新技术的内容包括（）。

正确答
案：A、B、C
A.混凝土技术
B.钢筋及预应力技术
C.钢结构技术
D.建筑节能技术
E.高效钢筋和预应力混凝土技术
4.《关于建筑业1994、1995年和“九五”期;间推广应用10项新技术的通知》中
正确答的“建筑业10项新技术”包括（）。

?个正式文件。

案：A、B、C、
D
A.商品混泥土和散装水泥应用技术
B.高强混凝土技术
C.建筑节能技术
D.高效钢筋和预应力混凝土技术
E.钢结构技术
5.2010版10项新技术的内容不包括（）。

正确答
案：D
A.混凝土技术
B.钢筋及预应力技术
C.钢结构技术
D.建筑节能技术
6.甲公司运送一批建筑材料给乙公司，甲公司法人代表委托某汽车运输公司运输。

正确答汽车运输公司安排本公司司机刘某运送。

在运送过程中，由于刘某的过失发生交通事
故，导致建筑材料受损。

乙公司未及时收到建筑材料而受到损失，则乙公司只能向甲案：正确
公司要求赔偿损失。

（）
正确
错误
7.合同中免责条款，是指当事人在合同中约定免除或者限制其未来责任的合同条
正确答款。

（）。

案：正确正确
错误
8.下面属于自行招标应具备的条件有（）。

正确答
案：A、B、C
A.具有项目法人资格
B.熟悉和掌握招标投标法及有关规定
C.有从事同类工程建设项目招标的经验
D.有专门的招标机构或5名以上专职招标业务员
E.其它
9.下列合同中，（）属于可变更或可撤销的合同。

正确答
案：A、D
A.小章与小刘的买卖合同，小章以为是赠与合同
B.承包商某甲购买走私钢材的合同
C.15岁的小明购买笔记本电脑的合同
D.订立合同时显失公平的合同
E.其它
10.下列情况下，（）违反了《担保法》关于保证人资格的规定。

正确答
案：A、B、D
A.某中学为校长的私人借款作保证人
B.某省地税局，为局长赵某贷款买房作保证人
C.某中学校长为该校的借款作保证人
D.某医院为院长的私人借款作保证人
E.其它
1.按照FIDIC合同在工程现场挖掘出来的文物属于（）。

正确答
案：B
A.承包人
B.雇主
C.国家
D.国家
2.对于《协议书》工期的填写不正确的是（）。

正确答
案：A
A.合同工期：三个月
B.开工日期：签订合同后第45日
C.竣工日期：签订合同后第365日
D.开工日期：2013年4月24日
3.电脑经销商与15岁的中学生小王订立的笔记本电脑买卖合同是效力待定的合
正确答同。

电脑经销商可以催告小王的父亲在（）内予以追认。

案：C
A.10日
B.15日
C.一个月
D.三个月
4.在招标文件规定的投标截止日期前，投标单位递交了投标文件和投标保证金，
正确答说明该（）。

案：C
A.承诺是法律行为
B.承诺不能撤回
C.要约是法律行为
D.要约可以撤回
5.当事人对合同的效力可以约定附条件。

附生效条件的合同，自条件成就时生效。

正确答附解除条件的合同，自条件成就时失效。

（）
案：正确正确
错误
6.合同解除包括约定解除和法定解除。

（）
正确答
案：正确正确
错误
7.对于下列对于责任的认定正确的有（）。

正确答
案：C、D
A.工程师有权免除承包人的责任
B.经过工程师的检查合格的工程，承包人无责
C.雇主有权免除承包人的责任
D.工程师对各种事项的同意，不减免承包人的责任
E.其它
8.下列选项中，（）属于我国《担保法》规定的担保形式。

正确答
案：B、C、D
A.订金
B.保证
C.抵押
D.质押
E.合同
9.下面关于仲裁的说法正确的有（）。

正确答
案：A、B、C、
D
A.仲裁可以减轻人民法院审理案件的负担
B.仲裁分国内仲裁和涉外仲裁
C.仲裁是一种法律制度
D.仲裁与诉讼只可选其一
E.其它
10.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求
正确答提交投标文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件的收受人。

案：A
A.15
B.20
C.30
D.10
1.下列说法正确的有（）。

正确答
案：B
A.已注册的监理工程师才有资格以个人名义承接工程建设监理义务
B.国家行政机关现职工作人员不得申请监理工程师注册
C.《监理工程师岗位证书》终身有效
D.《监理工程师--书》终身有效
2.根据《合同法》的有关规定，下列关于承诺的说法中，错误的是（）。

正确答
案：A
A.承诺可以撤销
B.承诺须由受要约人向要约人作出
C.承诺人必须在承诺期限内作出承诺
D.承诺的内容应当与要约的内容完全一致
3.施工合同文本中，不属于不可抗力被迫终止合同的事件的有（）。

正确答
案：B
A.动乱
B.建设项目依据国家计划被取消
C.战争
D.协议条款内约定等级以上的地震
4.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下面说法正确的是（）。

正确答
案：B
A.是否对设计项目进行招标由招标人根据工程实际需要自行决定
B.监理合同估算价在50万元人民币以上的就必须招标
C.如果单项合同估算价低于标准，可以对这个单项合同项目不进行招标
D.所有设备、材料等货物的采购，只要合同估算价在100万元人民币以上的就必须招标
5.甲乙两人签订一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。

当合同的履行期
正确答限届至，甲担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。

此时，乙行
使的权利是不安抗辩权。

（）案：错误正确
错误
6.合同无效、被撤销或者终止时，合同中独立存在的有关解决争议方法的条款也
正确答无效。

（）
案：错误
正确
错误
7.合同的内容由当事人约定，一般应包括的条款有（）。

正确答
案：A、B、C、
D
A.履行期限
B.违约责任
C.价款或者报酬
D.标的
E.其它
8.某房地产开发商拖欠某建筑公司15万元工程款，却不积极索要某设计院拖欠自
正确答己的20万元购房款，于是该建筑公司便对该设计院行使代位权，拿到了15万元工程
案：B、D
款。

就此情形，下列选项中正确的是（）。

A.建筑公司可以自己的名义行使代位权
B.建筑公司必须向法院请求行使代位权
C.建筑公司不能以自己的名义行使代位权
D.建筑公司只能以自己的名义行使代位权
E.其它
9.正大建筑公司与东方建材公司签订建筑材料买卖合同，双方当事人可以约定选
正确答择（）作为合同纠纷的管辖法院。

案：A、B、C、
D
A.建筑材料买卖合同签订地人民法院
B.东方建材公司住所地人民法院
C.正大建筑公司住所地人民法院
D.建筑材料买卖合同履行地人民法院
E.其它
10.按照FIDIC合同在工程现场挖掘出来的文物属于（）。

正确答
案：B
A.承包人
B.雇主
C.国家
D.挖掘人
1.对于《协议书》工期的填写不正确的是（）。

正确答
案：A
A.合同工期：三个月
B.开工日期：签订合同后第45日
C.竣工日期：签订合同后第365日
D.开工日期：2003年4月24日
2.电脑经销商与15岁的中学生小王订立的笔记本电脑买卖合同是效力待定的合
正确答同。

电脑经销商可以催告小王的父亲在（）内予以追认。

案：C
A.10日
B.15日
C.一个月
D.三个月
3.在招标文件规定的投标截止日期前，投标单位递交了投标文件和投标保证金，
正确答说明该（）。

案：C
A.承诺是法律行为
B. 承诺不能撤回
C. 要约是法律行为
D. 要约可以撤回
4.某合同双方约定违约金为 2 万元，但该合同被法院裁定为可撤销合同，合同履
正确答行过程中双方都受到了 5 万元的经济损失，法院判定双方都有错，但甲方是主要过错
方，应承担80%的过错责任，则损失承担为（）。

案：C
A. 甲方赔偿乙方 1 万元损失
B. 甲方赔偿乙方 4.2 万元损失
C. 甲方赔偿乙方 3 万元损失
D. 甲方赔偿乙方 4 万元损失
5.保证，是指保证人和债权人约定，当债务人按期不履行债务时，保证人按照约
正确答定履行债务或承担责任的法律行为。

案：正确正确
错误
6.下列事项中，（）属于邀约邀请的范畴。

正确答
案：A、B、C、
D
A. 招标公告
B. 拍卖公告
C. 招股说明书
D. 寄送价目表
E. 其它
7.施工合同履行过程中，发生( )等情况，应给承包人顺延合同工期。

正确答
案：A、C、D
A.设计变更
B.承包人采购的材料供货商未能按时交货
C.发包人延误移交施工现场
D.开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线
E.其它
8.下列情况下，承包人有权延长工期的有（）。

正确答
案：A、B、C、
D
A.由于雇主责任造成的干**
B.非承包人责任的其他特殊情况
C.恶劣的气候条件
D.额外或附加工程
E.其它
9.仲裁和诉讼都是解决纠纷的方式，与诉讼相比，仲裁具有（）的特点。

正确答
案：A、C、D
A.仲裁必须有合同纠纷当事人的仲裁协议；而诉讼则没有关于诉讼的协议
B.在仲裁协议中，当事人可不选择仲裁委员会；在合同中，关于解决争议方式中可以选
择诉讼方式及诉讼管辖法院
C.对于仲裁，当事人必须选择仲裁委员会；而诉讼则实行法定管辖，当事人不能随意选
择管辖法院
D.当事人对仲裁庭的组成有权选定；诉讼中审判庭人员是由法院指定的
E.当事人对仲裁庭的组成有权选定。