建筑工程混凝土施工合同实用版
工程施工合同范本(GF2012-0201)编辑版

建设工程施工合同(GF—2012—0201)合同编号:字中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人(全称):__________________________________________承包人(全称):__________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:_____________ 安中路道路工程 ___________________工程地点:________________________________________________工程内容:________________________________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:________________________________________资金来源:________________________________________________ 二、工程承包范围承包范围:________________________________________________开工日期:三、合同工期:开工日期:竣工日期:________________________________________________ 合同工期总日历天数__________________________ 天。
四、质量标准工程质量标准:___________________________________________ 五、合同价款金额(大写):_______________________________ 元(人民币)¥: _______________________________ 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
简易施工合同(实用9篇)

简易施工合同(实用9篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!简易施工合同(实用9篇)合同在现代社会中发挥着越来越重要的作用,合同在企业的发展中发挥着越来越重要的作用。
施工合同实用版

施工合同实用版1.合同简介本合同是由甲方(承包方)和乙方(施工方)签订的建筑工程施工合同。
根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同条例》等相关法律法规的规定,双方在公平、平等、自愿的基础上,达成如下协议:2.合同内容2.1 工程概况•工程名称:•工程地点:•工程范围:•工期:•工程价款:2.2 施工费用及付款方式1.根据工程量清单,工程总造价为:XX元(人民币);2.工程总价款按照合同约定的进度、阶段性支付。
3.支付方式:•第一次支付:工程开始前支付工程总价款的50%(即XX元);•第二次支付:工程完成60%时支付工程总价款的30%(即XX 元);•第三次支付:工程竣工验收合格后支付工程总价款的20%(即XX元)。
2.3 质量标准1.本工程严格按照国家标准和施工技术要求进行施工,保证建筑工程的质量满足国家标准及用户的要求。
2.本工程在施工期间进行的各项检验、试验均须符合国家标准和本工程规范要求,并提交相应的报告。
2.4 施工管理1.甲方有权派遣专人对承包方进行管理和监督。
2.乙方必须按照工程施工管理制度进行施工,不得有违规行为。
3.乙方必须要安排负责建筑施工质量和安全的专门人员,并要求所有施工人员必须参加安全教育培训。
2.5 安全保障1.乙方要安排专门负责本项工程的安全生产管理人员,并按照国家有关法律法规和安全规程要求,在施工区域内设置警戒线、安全标志等安全设施。
2.乙方要加强安全教育,提高安全质量,保护每一个施工人员的生命财产安全。
2.6 竣工验收1.乙方需要在合同约定的工期内完成工程施工,确保工程竣工验收合格,并从竣工的次日起,按照国家规定向甲方出具一个月内保修单。
2.乙方必须在竣工验收合格后向甲方交还工地、清理残料、交回临时用地,并做好交工手续,即向甲方交付设计图、施工图、施工记录及各种技术资料等。
2.7 违约责任1.甲方和乙方都应按照合同约定的内容和要求,履行自己的合同义务。
但如因不可抗力因素对合同履行造成或可能造成影响的,应及时通知对方,并向有关部门申请延期或解除合同。
2020新版建设工程施工合同示范文本

( 合同范本 )甲方:乙方:日期:年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改2020新版建设工程施工合同示范文本The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.2020新版建设工程施工合同示范文本44、合同解除44.1发包人承包人协商一致,可以解除合同。
44.2发生本通用条款第26.4款情况,停止施工超过56天,发包人仍不支付工程款(进度款),承包人有权解除合同。
44.3发生本通用条款第38.2款禁止的情况,承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,发包人有权解除合同。
44.4有下列情形之一的,发包人承包人可以解除合同:(1)因不可抗力致使合同无法履行;(2)因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。
44.5一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发出通知前7天告知对方,通知到达对方时合同解除。
对解除合同有争议的,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
44.6合同解除后,承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。
发包人应为承包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工程价款。
已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由发包人承担,因未及时退货造成的损失由责任方承担。
除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
44.7合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
2017年版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017年-0201)10月1日执行

(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
实用版施工合同范本

实用版施工合同范本1. 甲方(发包方):名称:[甲方名称]地址:[甲方地址]联系电话:[甲方联系电话]2. 乙方(承包方):名称:[乙方名称]地址:[乙方地址]联系电话:[乙方联系电话]一、工程项目1. 工程名称:[工程项目名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容和范围:[具体工程内容和范围]4. 工程期限:自[开工日期]至[竣工日期],共计[工期]天。
二、合同价款及支付方式1. 合同总价:人民币[大写金额]元(小写:¥[具体金额]元)。
[预付款比例]%的预付款,在合同签订后[具体日期]内支付;[进度款比例]%的进度款,根据工程进展情况按[支付周期]支付;[竣工款比例]%的竣工款,在工程竣工验收合格后[具体日期]内支付。
三、工程质量和验收1. 乙方应按照国家和地方相关标准及规范进行施工,确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后,甲方应及时组织验收。
如验收不合格,乙方应在规定的时间内整改直至合格。
四、双方责任1. 甲方责任:提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件;按照合同约定支付工程款;派员监督工程进度和质量,协调施工中的有关问题。
2. 乙方责任:编制施工组织设计,确保施工安全;按照合同约定的时间和质量要求完成施工任务;负责施工现场的管理,保持施工现场的整洁和安全。
五、违约责任1. 若一方违反本合同约定,应向对方支付违约金,并承担由此给对方造成的损失。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致无法履行合同,双方应协商解决。
六、争议解决本合同在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同自双方签字(盖章)之日起生效。
2. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。
甲方(发包方)签字(盖章):__________________签订日期:__________________乙方(承包方)签字(盖章):__________________签订日期:__________________。
简单实用工程劳务合同范本(7篇)精选全文完整版

可编辑修改精选全文完整版简单实用工程劳务合同范本发包方:__________ 承包方:__________甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则,就____工程施工的劳务人工费事宜,达成本合同条款如下,双方共同遵照执行。
第一条:工程概况(一)工程名称:_______________________________________________。
(二)工程地点:_______________________________________________。
(三)施工面积:_______________________________________________。
第二条:承包范围人工挖运土石方、回填土;现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建临设;零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。
第三条:承包金额详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。
承包金额的构成=单价____实收方量+上、下浮比例金额本工程劳务人工费除绿化工程外,所有工程价格均已包括,不再另立项目,若有,现场根据实际情况确定。
本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金,工程顺利进场____日后甲方退还保证金。
主要分项工程单价附在本合同后面,作为合同附件。
本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。
第四条:工期(三个月)(一)开工日期:_______________________________________________。
(二)竣工日期:_______________________________________________。
第五条:施工技术要求(一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底,并以书面形式由乙方代表签字。
(完整word版)工程施工合同范本(简易)(word文档良心出品)

建设工程施工合同发包方(以下称甲方):承包方(以下称乙方):根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目一、工程名称:、工程地点:三、工程内容:四、承包形式: 第二条工程期限一、合同工期总日历天数________ 天开工日期:_年________ 月日竣工日期:_____ 年 ___ 月日二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延1、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;停水停电2天以上;2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。
第三条工程价款、结算及付款方式(是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票?)双方同意按下述第_______ 方式支付本合同价款,甲方付款前,乙方应提供正式发票。
第一种方式:本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为________ 元人民币(大写:)。
任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。
1、本合同签订后 _日内,甲方支付____________ 元工程款;2、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付_________ 元工程款;3、余款_元作为质量保证金,待保修期满后十五个工作日内无息支付。
第二种方式:本合同实行按实结算,双方使用晨曦软件,依据最新现行定额计价规范和施工期(或材料定购期)的信息价(信息价不明确的以甲方确认材料价为准)进行计算,计算后的总价下浮 _____________________ %作为本合同的结算价款。
1、甲方于________________________ 支付___________ 元;2、乙方施工完成并经甲方验收合格后,提交竣工验收报告及工程决算书,经甲方审核确认后,付至结算价款的95%,留5%做质保金,待保修期满后15个工作日内付清。
农村建房包工包料承包合同范本(推荐5篇)

农村建房包工包料承包合同范本(推荐5篇)(实用版)序言下载提示:该文档是本店铺用心编制而成的,可提供大家参考,解决工作生活中的实际问题。
文档下载后可直接使用,也可以根据实际需要进行调整和使用。
本店铺精选了各类型的范文,有文秘写作,工作总结范文,工作计划范文,合同范本,党团范文,心得体会范文,演讲稿范文,礼仪范文,哲学范文,书信范文和简历范文等。
Download Tip: This document is compiled by our store with great care, which can provide you with reference and solve practical problems in your work and life. Documents can be used directly after downloading, and can also be adjusted and used according to actual needs.Our shop has carefully selected various types of model essays, including secretarial writing, work summary model essay, work plan model essay, contract model essay, experience model essay, speech model essay, etiquette model essay, philosophy model essay, letter model essay and resume model essay.农村建房包工包料承包合同范本(推荐5篇)农村建房包工包料承包合同范本第1篇发包人:______________(以下简称甲方)承包人:______________(以下简称乙方)经甲、乙双方友好协商,相互了解,本着平等互利、自愿承担一切风险的原则下,甲方将工程项目为基础以包工包料方式承包给乙方,具体协议如下,希双方自觉遵守,不得违约。
农村包工建房施工合同范文(实用版)10篇

农村包工建房施工合同范文(实用版)10篇Model text of rural contract for construction of housing (practical version)甲方:___________________________乙方:___________________________签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日合同编号:XX-2020-01农村包工建房施工合同范文(实用版)10篇前言:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。
依法成立的合同,受法律保护。
本文档根据合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1:农村包工建房施工合同例文2、篇章2:农村包工建房施工合同范文(标准版)3、篇章3:农村包工建房施工合同样本4、篇章4:农村包工建房施工合同模板5、篇章5:农村包工建房施工合同模板6、篇章6:农村包工建房施工合同样本常用版7、篇章7:农村包工建房施工合同样本(标准版)8、篇章8:农村包工建房施工合同范文(基础版)9、篇章9:农村包工建房施工合同模板(通用版)10、篇章10:农村包工建房施工合同例文篇章1:农村包工建房施工合同例文甲方:乙方:承包形式:1、乙方负责承包多层住宅楼图纸中所设计和标注内外垟装修工程和粉刷油柒工程、粉刷油柒工程包工包料,其它均为清包工。
2、乙方进场甲方提供住宿,生活费乙方自理(生活水电费乙方自理)。
3、甲方提供搅拌机、水管、小推车(小推车乙方自己维修)设备工具。
承包价格:多层住宅楼装修工程,粉刷油柒工程(包工包料)甲方以56元/m2价格(建筑面积)承包给乙方。
承包内容:乙方负责多层住宅楼图纸所设计的装修施工工程(防水工程除外)如:屋面工程、抹灰工程、粉刷油柒工程、楼面地面工程、室外散水及所有保温部位等。
(完整版)建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201)协议书、通用条款、专用条款

建设工程施工合同(示范文本GF-2013-0201)第一部分合同协议书第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程内容:。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
(完整word版)建设工程施工合同(示范文本)(GF-2017-0201)

(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
实用版承包施工合同范本

实用版承包施工合同范本合同编号: [合同编号]本合同由甲方(以下简称“承包方”)和乙方(以下简称“施工方”)订立,双方本着互利共赢的原则,遵守合同的约定,共同完成以下工程项目。
一、项目概况1.项目名称:[项目名称]2.项目地点:[项目地点]3.工程规模:[工程规模]4.合同价款:[合同价款]5.工期:[工期]6.监理单位:[监理单位]二、合同约定1.工程范围:施工方承担以下具体工作内容:–[工作内容1]–[工作内容2]–[工作内容3]–…2.施工方权益:(1)施工方有权根据本合同的约定,选择施工方认为合适的工程材料和设备,但必须满足工程质量要求。
(2)施工方享有合理的施工期延长请求权,一般情况下需提前15天书面通知承包方,并在合同工期结束前及时完成延期工作。
3.承包方权益:(1)承包方有权对施工方进行工作监督,并要求其按照工程设计进行施工。
(2)如发现施工方存在违反合同约定、施工规范和相关法律法规的行为,承包方有权要求施工方立即整改或采取其他补救措施。
4.质量保证:(1)承包方保证提供的图纸、设计等文件真实、合法,不存在侵权行为。
(2)施工方承诺工程施工符合国家建筑工程施工质量标准,并达到甲方要求的质量标准。
三、合同支付方式与工期款项结算1.工期款项结算:(1)施工方在完成工程的每个阶段后,需向承包方提出款项结算申请。
(2)承包方收到结算申请后,经核实无误后,应在15个工作日内支付相应的款项。
2.合同变更及支付方式:(1)如因工程变更或其他原因导致合同金额发生变化,双方应重新商议并签订补充协议。
(2)双方约定支付方式为:按照以下进度支付工程价款,承包方将在每次付款时提供支付凭证。
阶段付款比例预付款总合同价款的10%第一阶段总合同价款的30%第二阶段总合同价款的40%第三阶段总合同价款的20%四、违约责任1.若双方任一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任,并赔偿因此给对方造成的一切损失。
2.若承包方在约定的工期内未按时支付款项,施工方有权向承包方索要违约金,每超过7天按总支付金额的0.1%计算。
小型混凝土浇筑合同协议书

小型混凝土浇筑合同协议书这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!小型混凝土浇筑合同协议书合同双方:甲方:(全称)乙方:(全称)鉴于甲方需要进行混凝土浇筑工程,乙方具备混凝土浇筑施工能力,经双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条 工程概况1.1 工程名称:(工程名称)1.2 工程地点:(工程地点)1.3 工程规模:(工程规模)1.4 工程内容:(工程内容)第二条 合同金额2.1 本合同混凝土浇筑工程的总价为人民币(大写):(金额),小写:(金额)。
2.2 乙方报价是根据甲方提供的工程量和施工要求制定的,如工程量有增减,双方应按实际工程量进行增减价款的计算。
第三条 施工期限3.1 乙方向甲方承诺,在合同约定的工程内容、工程量和质量要求下,按照甲方要求的工期完成施工。
3.2 甲方应按照合同约定的时间提供施工场地、施工条件等,确保乙方正常施工。
第四条 质量标准4.1 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工,保证工程质量。
4.2 工程验收合格的标准为:(验收合格标准)。
第五条 付款方式5.1 本合同实行进度付款,具体付款方式为:(付款方式)。
5.2 乙方完成合同约定的工程内容后,甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同款项。
第六条 违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程的,甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金,违约金计算方式为:(违约金计算方式)。
6.2 甲方未按照约定时间支付合同款项的,乙方有权按照逾期天数向甲方追讨违约金,违约金计算方式为:(违约金计算方式)。
第七条 争议解决7.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。
7.2 若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条 其他约定8.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至合同约定的工程验收合格之日止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建筑工程混凝土施工合同甲方(发包方):法定代表人:地址:联系方式:乙方(承包方):法定代表人:地址:联系方式:上述各方经平等自愿协商,签订本合同以共同遵守。
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》等相关规定,经甲乙双方协商甲方将工程项目劳务承包给乙方,由乙方组织安排劳务和劳动力并具体施工,甲乙双方本着平等自愿、互利互惠、奖罚分明的原则,特签署本合同,双方共同遵照执行。
一、项目名称、地址。
二、承包方式施工劳务人员大包干,部分小材料与机械。
三、承包内容及范围。
四、工期及甲方要求。
五、承包价格及结算方式。
六、安全文明施工要求。
七、奖罚专用条款。
八、其他未尽事宜具体内容:1、混凝土班组承包方式及内容:(1)施工图纸(乙方复印)(2)结构上所有混凝土浇筑,包括:塔吊基础、井桩、垫层、保护层、筏板、±0.000以上和楼层墙板浇混凝土,屋面浇混凝土和二次结构浇混凝土等所有混凝土浇筑。
(3)现场照明甲方提供镝灯一个,其余材料及照明器具(抹子灰板、振动板、振动机、震动棒、铁锹、灰盘、对讲机、雨鞋、雨衣、塑料手套等一切小型工具和用具由乙方负责)。
2、工期及甲方要求:(1)乙方进场前,必须提交混凝土工程专项施工方案,该方案经甲方同意后,乙方必须按照方案配备人力并进行施工。
(2)乙方根据甲方下达的进度计划按周向项目部提交各工种用工计划和劳动力安排计划,经项目部同意或批准后,乙方不得任意变动和调整。
(3)在混凝土浇筑过程中,井桩振捣必须密实,不得出现坍落现象。
桩口必须用木抹压平,井桩顶面平整、整洁、及时浇水养护。
在测试试验时做好动测准备,必须振捣合格。
(4)在垫层浇筑混凝土时必须压光,按标高不得超出±0.5mm并及时养护。
如多打灰或少打灰影响质量和浪费材料由乙方承包班组负责。
(5)在保护层浇筑时不得将砂浆打入井桩内,如打入井桩应及时清理干净。
以免造成断桩影响质量,不得破坏防水,必须压光表面,并保持在放线前清洁。
(6)在浇筑剪力墙时振捣必须密实,不得出现蜂窝麻面和气泡,并且振捣时配合专业振捣工和找平抹灰工。
如出现麻面应及时派人修补并且保证混凝土的观感。
(7)在平板振动时必须使用平板振捣器,尤其楼层面上反部分必须振捣密实,不得有漏筋现象。
(8)在振捣时不得长时间振捣某一点,造成跑模、漏浆严重由你班组负完全责任。
(9)所有混凝土浇筑8小时后必须进行养护。
(10)在打灰前各班组清理好自己剩余材料后,楼层由你班组进行清扫。
如果其他工种没有清理完成,你班组所产生的清理费用由其他班组负责,并当月补偿你班组。
你班组并承担布料机以及泵管加固、安装、顶撑、清理、疏通、拆卸等一切工作以及工作的一切费用。
(11)在混凝土浇筑时,如出现机械异常,必须积极配合处理,并清理处理好余灰,不得随地乱扔。
(12)在混凝土浇筑完之后泵车下面和楼层的余灰必须清理干净。
(13)在洗泵管时的余水不得随地乱洒,每次浇完后,必须处理完余渣。
(14)在浇筑过程中不得随意损坏钢筋和模板。
(15)在模板拆除后及时清理楼层的加灰和落地灰,保持楼层内干净整洁。
(16)在浇筑混凝土过程中不得随意把混凝土撒落在外架和隔离层上。
如有以上各种情况将进行处罚,并且勒令你班组及时处理。
(17)必须服从现场值班人员的管理和安排。
(18)在浇筑前必须堵好地面与墙角的缝隙以及楼梯踏步口钢丝网绑扎等。
3、承包价格与结算方式:垫层、保护层、筏板每立方米元,筏板以上每立方米元结算(其中清理楼层每立方元),每月按你班组所完成的工程量的%结算(结算方量以公司结算为主)。
年底结算%,剩余工程量结算在建设单位验收竣工之后付清。
4、安全文明施工:(1)混凝土的损耗不得超出控制范围,如超出按原材料照价赔偿。
(2)各种机械操作必须是专业操作人员持证作业,其他人不得私自使用,并且所有机械由专人管理和维修,如损坏在当月结算中按原价扣除。
(3)为了体现文明施工和规范的劳务单位,上班时必须佩戴好安全器具不得在上班喝酒。
在我公司不得打架滋事,不得野蛮施工。
(4)操作面必须保持整洁,工完料清,不得随地大小便,丢弃垃圾和杂物。
(5)各工种必须保护好成品,严格按《成品保护措施》进行施工。
任何班组破坏任何班组的成品按原费用的2倍赔偿,在当月结算中扣除。
(6)各种机械必须在保证安全的情况下进行操作,如果出现任何机械事故由乙方自行负责。
(7)邻舍不得私自乱拉乱接电线和使用不合格的各种电器设备,如出现用电安全事故由乙方自行负责。
(8)现场所有的原材料和成品料必需按指定的地方堆放整齐,如果文明施工达不到要求按你班组的所承包价下浮5%并处罚款。
(9)乙方进入施工现场后,应遵守甲方安全管理制度和分包队伍的管理办法,若乙方故意违反规定,除按规定处罚外情节严重者,将依法追究其法律责任。
5、奖罚专用条款本着平等互利的原则,确保工程安全、质量、进度。
(1)在周计划未完成并无特殊原因,质量、进度滞后1周内无故拖延1天按人民币元进行处罚,从当月结算中扣除。
(2)在1月内故拖延工期质量3天以上(包括3天)按月人民币元进行处罚。
如多次无故拖延工期影响质量勒令退场,结算按所承包价的70%结算,并扣除所有罚款和误工费用。
(3)在主体竣工总计划中累计拖延10天以上(包括10天)按承包价格10%下浮,在总结算时一并扣除。
(4)在施工途中劳动力减少(尤其是六七月份农忙期间)导致工程滞后3天以上者(包括3天)按承包价格15%扣除。
(5)混凝土班组承包人在必要时通知会议一次不到扣除人民币元,班组长每次人民币元,打电话不接每次人民币元元,当月结算中扣除。
(6)发现偷盗任何财产每次扣除人民币元。
(7)打架、斗殴不管谁是谁非每人处人民币元罚款。
(8)进入施工现场如不佩戴安全帽,每人每次人民币元处罚,从当月扣除。
(9)在质量上出现任何问题,每处每次处罚人民币元,情节严重者赔偿所有材料费和误工费并处罚款。
6、其他(1)本合同一式份,甲乙双方各执份。
以上条款希望乙方必须遵照执行,如以上条款完全遵照执行,按承包价格上浮每立方1元,如不能确保工程的安全质量、进度按承包价格下降每立方人民币元。
(2)乙方不得中途无故退场,如若中途退场,则视为乙方单独解除合同。
(3)如质量、进度、安全所产生的额外费用由乙方负责。
(4)乙方在施工过程中因安全、质量、进度问题引发较大影响时,甲方有权终止合同并勒令退场。
(5)本合同价格为最终确定单价,不在进行调整。
(6)本合同在双方任何一方无故解除合同,其一方向另一方赔偿相应的损失。
(8)本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
(9)本合同在工程竣工结算完毕之后终止。
7、管辖因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由合同各方协商解决,也可由有关部门调解。
协商或调解不成的,按下列第种方式解决:(1)提交位于(地点)的仲裁委员会仲裁。
仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力;(2)依法向所在地有管辖权的人民法院起诉。
备注:在±以下甲方不支付任何费用。
乙方如若中途退场,甲方只支付乙方任何费用50%。
施工方以及甲方对乙方的任何奖罚费用均由乙方承担,并在当月结算中扣除。
签署时间:年月日甲方(盖章):法定代表人或授权代表(签字):乙方(盖章):法定代表人或授权代表(签字):我国合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等,但不管是以哪种方式来订立合同的,此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。
第一、注意合同名称与合同内容是否一致有些公司使用合同统一文本,这本是好事,但由于对合同性质了解不细,会出现张冠李戴的事情。
例如本是加工承揽合同,却使用买卖合同文本,为合同以后的履行和适用法律条款增添了争议。
第二、注意列明每项商品的单价有些公司在买卖合同中,标的是多类商品,但却只在合同中明确各类商品的总价款,而不确定具体每种商品的单价,一旦合同部分履行后发生争议,就难以确定尚未履行的部分商品的价款。
第三、在合同中明确违约金和赔偿金计算方法《合同法》虽然规定一方违约,另一方可以向其追索违约金或赔偿金,但如果合同中没有明确数额或计算方法,法院就会视为双方当时放弃违约金权利,而不予支持。
增加赔偿实际损失的举证难度。
第四、确定管辖法院合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地法院管辖,但不得违反对级别管辖和专属管辖的规定。
如果直接约定有难度,也可以约定:“如发生争议,双方均可向各自经营所在地法院提起诉讼。
”第五、注意用词严谨例如合同中常见的约定:“合同在双方签字盖章后生效。
”但是一方只签字没有盖章,在法院对方就可能会提出由于合同只签字没有盖章,因此合同还未生效的主张。
因此此处应当约定:“合同在双方法定代表人或授权人签字或单位盖章后生效。
”第六、签约对象的主体资格当前,经营单位的性质、种类、背景比较复杂,有关部门的管理不到位现象比较普遍。
在此情况下,为防范欺诈行为,减少交易风险,非常有必要考虑交易对方的主体资格、履行合同能力、信用情况等。
主体资格方面应当查看一下对方的营业执照和企业参加年检的证明资料。
不能仅凭其名片、介绍信、工作证、公章、授权书、营业执照复印件等证件。
因为有的企业因连续两年不参加年检很有可能已被工商部门吊销营业执照。
第七、合同条款必须对等性合同条款的对等性是公平原则的重要内容。
不要签义务多、责任重、权利少这类一边倒的合同,例如合同只规定我方违约要如何处理而无对方违约如何处理的内容。
同样,也不要签订权利多、义务少的、责任轻的合同,否则另一方可能以该合同违背公平原则对合同的有效性提出抗辩。
第八、注意定金与“订金”的区别定金是债的一种担保方式。
债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回。
给付定金的一方不履行约定债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定债务的,应当双倍返还定金。
实践中如把定金写成订金,因订金在法律上被认定为预付款,不具有担保功能。
第九、注意项目分包合同的特殊要求公司承揽的有些项目是从其他承包商那里分包而来,此类合同涉及一个重要的问题是发包方是否允许承包商对项目进行分包。
根据合同法的规定,分包要经过发包方的同意,否则分包行为无效。
因此一定要注意原合同的约定,应当向承包商提出此问题并要求其征得发包方同意将工程分包给我方。
第十、仲裁机构名称要写具体、明确合同中也可以约定由仲裁委处理双方的争议,仲裁的优点是速度快、效率较高,费用也比法院为节省。
约定仲裁机构应当明确。
仲裁为一裁终审制,不再允许向法院提起诉讼。