建筑工程索赔与反索赔

合集下载

建筑工程索赔与反索赔合同范本

建筑工程索赔与反索赔合同范本甲方（承包方）： [甲方全称]乙方（发包方）： [乙方全称]鉴于甲方与乙方就[项目名称]建筑工程项目签订了施工合同，现双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，就工程实施过程中可能出现的索赔与反索赔事宜，经协商一致，特订立本合同范本。

第一条索赔与反索赔的定义1.1 索赔：指在合同履行过程中，因一方违约或不可抗力等原因，导致另一方遭受损失，受损方要求赔偿的行为。

1.2 反索赔：指在合同履行过程中，一方提出索赔后，另一方认为索赔方存在违约或不当行为，而要求索赔方承担相应责任的行为。

第二条索赔与反索赔的条件2.1 索赔条件：甲方或乙方在履行合同过程中，因对方违约或不可抗力等原因遭受损失，有权提出索赔。

2.2 反索赔条件：甲方或乙方在收到对方索赔通知后，认为索赔方存在违约或不当行为，有权提出反索赔。

第三条索赔与反索赔的通知3.1 索赔通知：索赔方应在知晓损失发生之日起[具体天数]天内，以书面形式向对方提出索赔，并说明索赔理由、损失情况及索赔金额。

3.2 反索赔通知：反索赔方应在收到索赔通知之日起[具体天数]天内，以书面形式向索赔方提出反索赔，并说明反索赔理由及相关证据。

第四条索赔与反索赔的处理4.1 双方应在收到索赔或反索赔通知后[具体天数]天内，组织相关技术人员和管理人员进行现场勘查，并召开会议讨论。

4.2 双方应根据现场勘查结果和合同约定，协商确定索赔或反索赔的具体金额和处理方式。

4.3 如双方协商不成，可提交至[约定的仲裁机构或法院]进行仲裁或诉讼。

第五条索赔与反索赔的证据5.1 索赔方应提供充分的证据证明其损失及损失的合理性。

5.2 反索赔方应提供充分的证据证明索赔方的违约或不当行为。

第六条索赔与反索赔的费用6.1 索赔或反索赔过程中产生的费用，包括但不限于律师费、鉴定费、仲裁费等，由败诉方承担。

第七条其他7.1 本合同范本作为原施工合同的补充，与原合同具有同等法律效力。

建筑工程反索赔建筑工程反索赔具有同时性吗

建筑工程反索赔建筑工程反索赔具有同时性吗1、狭义的“索赔”是承包人对发包人的单向索赔。

在建设工程施工过程中，发包人处于一种相对优势地位，发包人可以通过从应付承包人的工程款或履约担保金中抵扣来补偿损失。

实践中，最主要且比较常见的索赔还是承包人对发包人的索赔。

2、只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔。

经济损失是指因对方因素造成合同外的额外支出，如人工费、材料费、机械费、管理费等额外开支;权利损害是指虽然没有经济上的损失，但造成了一方权利上的损害，如由于恶劣气候条件对工程进度的不利影响，承包人有权要求工期延长等。

因此发生了实际的经济损失或权利损害，应是一方提出索赔的一个基本前提条件。

3、索赔是一种未经对方确认的单方行为。

它与我们通常所说的工程签证不同。

在施工过程中签证是承发包双方就额外费用补偿或工期延长等达成一致的书面证明材料和补充协议，它可以直接作为工程款结算或最终增减工程造价的依据，而索赔则是单方面行为，对对方尚未形成约束力，这种索赔要求能否得到最终实现，必须要通过双方确认(如双方协商、谈判、调解或仲裁、诉讼)后才能实现。

二、工程反索赔的依据有哪些《合同条件》第31条中规定，"……乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和施工规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，甲方代表可以通知乙方，按协议条款约定支付违约金，赔偿因其违约给甲方造成的损失……"，这就是说，发包人可以向承包人提出索赔。

在此类索赔中，发包人往往处于主动地位，可从应付工程款中扣除，甚至可以用留置承包人材料设备的方法作为抵押。

相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第五十三条国家对从事建筑活动的单位推行质量体系认证制度。

从事建筑活动的单位根据自愿原则可以向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。

经认证合格的，由认证机构颁发质量体系认证证书。

浅析建筑工程中的索赔与反索赔

维普资讯
垫ＱＱ塑Ｚ：
Ｓｃｅｎ；ｃｅａｎｄＴｅｃｈｏｇｙｎｏｌＣｏｎｅｔｎｇｕｌｉＨｅｒｄａｌ
工程技术
浅析建筑工程中的索赔与反索赔
王卫红 ’ 王炳华（．州建峰装饰工程有限公司，江杭州３１０２杭州职业技术学院，１杭浙１２０；．浙江杭州３Ｏ）１１０２
益。
安装公司施工不当，致使某装饰公司已装修好的吊顶面层损坏，装饰品公司因返工而造成材料浪费和工期拖延，于是装饰公司向发包方进行工期和价款索赔，而发包方又向安装公司提出了反索赔，这是一起典型的索赔与反索赔连环的实例。前文所述及的都是索赔与反索赔的正面作用，当然索赔与反索赔也必然存在着一些负面作用，对于承包商可能经 “ 中标靠代价，盈利靠索赔 ”的手段进行不正当竞争，或利用索赔事件高估冒算、漫天要价，骗业主在业务欺方面的不内行而谋取自己的不当利益。对于发包商也可能会利用承包商急于争揽工程的心理，在合同中订立一些不平等的条款，签在约后再依据这些条款向承包商进行反索赔，使得一时草率签约的承包商哑巴吃黄连一有苦难言。如某装饰工程，承包商与设计设计单位是同一家单位，由于设计时未充分考虑石材的重量及施工时的可行性，设计了两个长半径１．５ｍ、短半径１２的椭圆造型，．ｍ在施工时由于石材的自重太大，无法将其挂在墙上，向业主提出要求不改变形状、增加加工价款的索赔，显然这是不合理的，业主未同意这个不合理的索赔要求。此事例仅想说明的一个观点就是，无论承包商还是发包商，在一方提出了索赔要求时，另一方应积极对待，真调查研究，认尽快做出合理的答复与决定。对于索赔和反索赔的预防和处理，求管要理人员有较高的综合素质，仅要有深厚的工不程建筑理论功底，要了解行业的相关法律法还规。能对合同条款有个深刻准确的理解，签在约时约定明确的索赔条款，以后的索赔提供为书面依据，能从工程的干扰事件中寻找有效的索赔证据，能从合同的动态管理和施工过程中寻找索赔的机会。而目前我国这方面的人材极其缺乏，有待进一步培养既懂工程以懂法律的复合型人材，以增强我国施工企业在国际上的竞争力，范国内刚刚起步尚处于萌芽规状态的索赔与反索赔管理。

工程索赔和反索赔

工程索赔与反索赔策略一、工程索赔工程索赔是指在建设工程施工合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。

工程索赔是双向的，发包人（建设单位）和承包人（施工单位）都可能向对方提出索赔要求。

一般来讲，发包人索赔额较小，而且处理方便，可以通过冲帐、扣拨工程款、扣保证金等实现对承包人的索赔；而承包人对发包人的索赔则比较困难一些。

通常情况下，工程索赔是指承包人在合同实施过程中，对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求发包人给予补偿损失的一种权利要求，可称其为承包人的施工索赔（简称施工索赔）。

发包人对属于承包人应承担责任造成的损失而向承包人要求的赔偿主张，称为发包人的反索赔（简称反索赔）。

二、承包人的施工索赔施工索赔是指在建设工程施工合同履行过程中，承包人或者因非自身因素，或者因发包人不履行合同或未能正确履行合同，给承包人造成经济损失，承包人根据法律、合同的规定，向发包人提出经济补偿或工期延长的要求。

（一）发生施工索赔的主要内容在施工合同履行过程中发生下列情形之一，承包人可以索赔：1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件。

发包人须按合同约定的时间和要求向承包人提供"三通一平"的施工场地，即水通、电通、施工道路通，并办好施工所需各种证件、批件及有关申报批准手续，向承包人提供施工场地地下管网线路资料。

如果发包人不能在合同约定的时间内给承包人创造上述条件，必然导致合同工期延误并给承包人造成损失。

2、工程设计变更。

在施工合同履行过程中，发生工程设计变更往往会影响承包人的局部甚至整个施工计划的安排，造成承包人重复采购、人力及施工机械重新调整、等待修改设计图纸、对已完工程进行拆除，这必然造成施工成本比原计划增加，工期比原计划延长。

3、发包人未按合同约定，向承包人支付工程预付款或进度款。

《工程结算办法》规定：（1）发包人不按合同约定支付工程预付款，承包人应在预付时间到期后10天内向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不付款，承包人可在发出通知14天后停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款利息，并承担违约责任。

浅析施工合同管理中的索赔与反索赔

浅析施工合同管理中的索赔与反索赔摘要：索赔与反索赔通常是按照不同的索赔对象进行判定的，其最主要目的就是合同一方就对方导致的工程事件向对方提出索赔要求，但索赔与反索赔都应当以合同为根本依据，要求证据明确并且计算合理，以此减少合同双方的纠纷与争端，更好的完成工程项目。

本文就施工合同管理中的索赔与反索赔进行了探讨。

关键词：施工;合同管理;索赔;反索赔一、索赔与反索赔的意义1、索赔的意义索赔与合同管理的联系非常紧密，合同是索赔的关键依据。

承包商从投标后就应当对合同进行仔细的分析，待项目开始施工后，管理合同的人员应当对每天执行合同的情况与原来的合同进行对比，假如出现一方未按照合同规定施工，或者是在实施合同的过程中受到了干扰，承包就应当开始考虑是否要提出索赔[2]。

此外，索赔是挽回成本损失的重点，在合同报价中，最为重要的工作就是计算工程成本的花费，承包商应当按照合同的规定，对于工程量、项目的经济环境等做成本的估算。

在实施合同的过程中，由于环境与条件出现变化，导致承包商的实际工程增加，想要挽回实际工程成本的损失，只能通过索赔的手段才能实现。

2、反索赔的意义反索赔能够有效的防止与减少损失的发生，假如无法进行反索赔，就不能推卸自身的合同责任，就应当满足对方的索赔要求，支付相应的赔偿费用，导致一方蒙受损失。

由于合同双方的立场不同，索赔与反索赔通常是存在一定矛盾的。

对于合同的双方来说，反索赔也关系着工程经济效益的高低，直接反映了工程的管理水平，假如不能有效的进行反索赔，一直处于被动的局面，就会影响整个工程的施工与管理，因此在工程开始时就应当采取相应的措施，防止对方索赔。

假如无法做好反索赔的工作，就无法进行有效的索赔，假如一直处于被动的局面，承包商的工作不到位，对于对方的索赔无法做出有效的反击，就无法避免损失的出现。

二、施工合同管理当中的索赔分类1、合同中由不确定因素引发的索赔1.1政策、规范的更改而造成的索赔对于有较长建设周期的工程项目，如在项目实施过程中，国家对建筑行业的政策和法律规范进行更改，有可能造成承包商实际费用大幅度偏离预算。

第八章工程索赔与反索赔管理

3.按索赔目的分类（1）工期索赔（2）费用索赔 4.按索赔的处理方式分类（1）单项索赔（2）总索赔通常在如下几种情况下采用总索赔： ①在工程实施过程中，有些单项索赔原因和影响都很复杂，不能立即解决，或双方对合同的解释有争议，而合同双方都要忙于合同实施，可协商将单项索赔留到工程后期解决。 ②业主拖延答复单项索赔，使施工过程中的单项索赔得不到及时解决。许多业主就以拖的办法对待索赔，常常使索赔谈判旷日持久，使得许多索赔要求只能集中起来处理。
4.1 索赔报告的编写技巧： a 索赔事件是真实的 b 责任分析清楚明确 c 简洁，条理清楚，各种结论定义准确，有逻辑述反索赔一般有两层含义，其一是业主或者监理工程师对承包人的索赔要求进行分析评议和反驳，否定其不合理的地方，接受其合理的要求。其二是认为索赔时双方的，承包人可以向业主提出索赔，则业主反索赔。业主也可能向承包人提出索赔，则承包人必须反索赔。
二、反索赔的步骤 1.索赔要求或报告的时限性 2.索赔事件的真实性 3.干扰事件原因、责任分析 4.索赔理由分析 5.索赔证据分析 6.索赔值审核
三、反索赔报告对总索赔的反索赔报告，一般应包括以下内容。 1.对索赔报告的答复信 2.反索赔报告的正文 3.附件

2.4索赔时效的效力届满则索赔权即诉讼权消灭有效的抗辩理由 2.5 适用范围 2.6 索赔时效期间的计算索赔事件开始发生时知道或应知道索赔事件发生时

思考：索赔时效能否中止？
三、工程索赔文件 1.索赔信 2.索赔报告 3.附件四、索赔报告的内容总论部分根据部分计算部分证据部分
二、索赔的成因（1）业主违约（2）监理工程师指令、通知（3）合同缺陷（4）工程变更（5）施工条件变化（6）不可抗力事件（7）其他承包人干扰（8）国家政策及法律、法规变更

浅谈建筑工程合同管理中的索赔和反索赔

索赔，英文原文为：ｌｍ，Ｃａ意思是对原本属资料，ｉ承包商应根据自己的调研来判断现状情况时对承包商有可能提出的索赔事件进行分析，发于自己的物品声明与主张。严格的讲，索赔是指做出自己的抉择，发包商把此方面风险进行规避包商项目经理应据此安排各专业工程师就可能在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或而推给了承包商。１．．２由于规范、２政策等因素变发生的索赔事件展开研究、收集资料、出具体提未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承化而引起的索赔。因工程建设周期是个很长的过反索赔应对；２索赔意向提出后：对承包商３．．２ａ一诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的程，中因建筑规范的变更和国家、其当地政策调提出的索赔报告进行细致全面的分析，根据掌握补偿要求。索赔具有双向性的特征，合同双方都整将可能引起承包商费用的增减和工期的增减。的依据找出关键，对索赔要求和索赔理由进行可以向对方提出索赔及反索赔；承包人与发包人２索赔及反索赔的内容逐条分析评价，有理有据地提出反驳的理由、证之间，料供应商与买家之间，材合伙人之间都可２１．经济方面的索赔。经济方面的补偿和追据、细的处理意见及对策，详将索赔风险降到最能会发生双向的索赔与反索赔。通常，我们把承加是索赔的主要内容。所有承包商的损失都直接低或化解索赔．起草并向对方提出反索赔报告包商向业主提出的补偿要求称为索赔，把业主向或间接的表现在费用的索赔上。承包商对费用的及解决意见。ｃ．就承包商得双方协商要求进行会承包商提出的反补偿要求成为反索赔。索赔除计算本体事件发生的费用外，还需计算由议论证，坚持原则，解决索赔事件。ｄ．仲裁和诉ｌ工程合同中索赔的分类此事件引起的其他事件发生变化或耽误而引起讼。依靠法律程序解决索赔争端也是承包商和发索赔针对工程合同及合同的实施而起，工的相关发生的费用。例如地下障碍的清除，除发包商的权利。程合同是指承包人、承包商进行的工程的勘察、生清除恢复原状的所有费用外，其他施工程序由４严密合同签订内容，提高索赔及反索赔应设计、施工等建设，由发包人、业主支付相应价款此而停置的劳动力损失、施工设备费用、材料保对；注重合同实施过程的控制与执行，合理解决的合同，以工程建设项目为背景、是为标的物的存费用、现场管理费用、利润的减少及承包商周索赔，提高索赔及反索赔效率。合同，为发包人、是业主、投资方提供技术咨询以转资金回收推迟而带来的利息等均需计人索赔４１．严密合同签订内容，提高索赔及反索赔及建设过程服务的合同。工程合同囚其签订方式的费用中。另一方面，主也可以就工程质量等成功率。业索赔和合同密不可分，对合同专用条款、的多洋性及工程本身的复杂性、周期长、多样性、未达到合同约定标准而进行反索赔，对承包商申补充条款、补充协议等的内容要力求做到严密、建设施５￣的不确定性等决定了工程合同内容报的索赔事件，１ｔ２ａ依据合同相关约定及其他有效依周全、表述清晰、表达准确，这样尽可以避免合同的复杂性，容易引起合同内容的遗漏、歧义等及据进行索赔鉴定，举证反驳索赔要求，规避索赔、本体漏洞的出现而引起承包商的索赔；同样，承合同条款的严密性降低，从而形成索赔条件。降低索赔额度等进行反索赔包商也要尽可能在合同中全面地考虑不可预见１合同签订及执行中引起的索赔。．１．１１．合１２时间的索赔。时间的索赔就是工期延期的潜在风险，．２详细合同条款，避免索赔失败带来同文本语言表述不够清晰、不够完整而引起的工的索赔，其实归根结底也都是经济的索赔。因为的费用增加，成本加大。程索赔。现阶段我们的合同文本对通用条款进行工期的约定延后是要承担延期的损失和责任的，４２．注重合同实施过程的控制与合同条款的了统一，但作为合同重心的专用条款是要依据各那么因非承包商原因导致的工期的延长，对此承严格执行，资料的收集整理的完善性和有效注重个工程的具体情况自行约定。语言的清晰表述，包商有必要进行索赔。性。４．合同签订后，．１２合同实施过程的控制也是合同内容的准确表达对于合同来说是至关重要３索赔及反索赔的程序必不可少的。因建筑工程本身的复杂性、长期性的。例如在合同中约定为固定价格合同并且既有３１．索赔的程序。．．索赔意向提出前：３１１索及多样性决定了合同实施过程中控制的不易，工总价又有平米单价的注明，这样就不明确是总价赔意向的提出；就某项索赔事件发生后，承包商程质量、材料质量、工程进度郡是承包商和发包包死合同还是单价包死合同，容易产生分歧引起的现场工程师应及时对本项目部提出建立索赔商共同关注的内容。提高管理水平，加强现场管索赔。１．．２由于合同签订后，１工程增减变更的出意向．目经理应据此安排项目部各专业工程师理将为合同的顺利、项圆满实施提供保障，也将是现引起的索赔。在施工中由于各种原因出现的实就此索赔意向展开收集资料、出具体索赔要索赔与反索赔工作提高的促进。４．在合同履提．２２际工程量的增减，对于总价合同来说其增加部分求．．ｂ各专业工程师对索赔意向收集、整理相关约过程中，资料的及时收集、完善、有效对承包商是会被索赔的，而此索赔业主也是应该根据相关资料作为索赔依据，并注意合同等约定表述，就和发包商同样重要，都将是日后索赔及反索赔的依据给予补偿的。１３由于图纸及清单工程量此计算索赔费用及索赔工期顺延等索赔的具体依据。．１资料的不完善，收集的时效期已过，还有的表的错误而引起的索赔。图纸及工程量清单表的内容和要求；．包商造价工程师整理各专业索资料还未经过双方现场工程师的认可，ｃ承这些都不错误是难免的，但是发生此类错误，承包商会进赔要求，形成正式索赔意见，在规定的索赔时效能作为索赔的依据。而发包商的现场管理中一定行索赔，这种做法很是常见。很多承包商在投标内报送向发包商发出索赔通知书，并在索赔通知要注重所有签署资料中签署意见的表达清晰、明时已发现工程量清单的数量有错误，并在分项报书发出后的２天内报出索赔的正式书面报告。确、８到位。价时就已经考虑到将来索赔的因素，这样的索赔３１．．２索赔意向提出后：．ａ与发包商进行双方协商结束语作为发包商来说应在合同签订前通关过各种方解决。索赔报告呈送后，首先应该积极同发包商索赔与反索赔是工程合同执行中不可避免式尽量予以避免和限制。进行交流，谋求协商解决索赔事件，综合考虑各的事件，正确认识索赔和反索赔：重视合同内容，１＿２合同以外不可预测、非人为原因引起事种因素，在坚持原则的基础上合理做出让步，以规范合同执行过程，加强合同管理；增强招投标件的索赔。１＿－１由于地质条件发生变化，２地下不求问胚的尽快解决。．ｂ在双方意见分歧较大不能质量，严密招标文件；加强成本核算与控制，预明障碍物的出现，而增加相应勘察、工等工协商达成一致的条件下尽量寻求中间人进行调防、进施减少索赔及反索赔事件的发生，使合同得以作量，由此引起承包商进行经济和工期的索赔。解，调节的最后双方认可的结果要在公开会议上顺利高效的实施。时地质条件若干年后发生变化，而先前的地质勘双方形成书面有效协议。ｃ．仲裁和诉讼。依靠法参考文献探资料与现状显示有所出入，这样就会增加勘察律程序解决索赔争端也是承包商和发包商的权［何佰洲，１］刘禹．工程建设合同与合同管理ｌ．Ｍ１东的内容，也会增加施工的工作量，承包商不免会利。方财经大学出版社，０４２０．进行费用和工期的索赔。囚地下隐蔽部分不可预３反索赔的程序．２作者简介：赵非非（９３）女，１７～．工程师，山西见情况较大，这样许多发包商在招标时即在招标３２１意向提出前：．．著赔索赔意向的提出；就煤炭进出口集团投资管理有限公司。文件中约定将所提供的地质资料定性为参考性某项索赔事件发生后，发包商的现场工程师应及

建筑工程反索赔

建筑工程反索赔
在建筑工程中，反索赔是指承包商在工程发生问题或纠纷时向业主请求补偿或索赔的行为。

由于建筑工程的复杂性和各种不可预知的因素，很多时候工程进展可能会遇到困难或延迟，并可能导致额外的费用和损失。

为了维护自身的权益，承包商有权采取一定的措施来寻求合理的索赔。

首先，反索赔需要对索赔的内容进行明确和清晰的解释。

在索赔之前，承包商必须详细说明索赔的原因、损失的具体金额以及索赔的依据。

这样可以确保业主能够全面了解索赔的合理性，并便于双方进行协商和沟通。

其次，反索赔需要提供充足的证据支持。

承包商在提出索赔时，必须提供有力的证据来证明工程问题或纠纷的存在，并证实这些问题导致了额外的费用和损失。

这些证据可以包括工程变更的文件、会议记录、物料购买收据以及其他相关的文件和证明材料。

重要的是，反索赔需要以合理的方式进行。

在提出索赔时，承包商需要确保索赔的内容和金额是合理和公正的。

索赔金额应根据实际损失和费用的计算得出，并且应符合合同中所规定的索赔程序和条款。

最后，反索赔需要保持及时的沟通和协商。

承包商和业主应当保持密切的联系，并及时交流有关索赔的进展和可能的解决方案。

通过及时沟通和协商，双方可以更好地理解对方的立场和需求，从而更好地解决潜在的纠纷和问题。

总而言之，建筑工程中的反索赔是一项复杂的任务，它要求承包商有充分的准备和证据支持，并通过合理和公正的方式提出索赔。

同时，保持及时的沟通和协商可以帮助双方更好地解决工程问题和纠纷，维护双方的权益。

简述建筑工程索赔与反索赔

简述建筑工程索赔与反索赔作者：陈柳燕来源：《科学与财富》2019年第15期摘要：工程索赔与反索赔是工程建设活动中经常发生的正常现象。

索赔与反索赔的主要原因有：设计变更、现场签证变化、停水停电、用地争议，地质条件变化，施工干扰、施工单位不按图纸施工、施工单位施延工期，建筑市场大幅变化、国际汇率调整、不可杭力的自然灾害、合同约定的其他事项等。

索赔与反索赔的一般程序为：发出要求索赔的意向通知，起草索赔报告，向被索赔单位送交沐赔报告，进入协商、调解、仲裁的实施阶段。

关键词：索赔；反索赔；原因和条件；工程建设一、索赔与反索赔的意义和作用索赔是指签订建设工程施工合同的一方因合同另一方的责任，致使合同造价变化而向其提出调减或追加合同造价和工期变更的行为。

工程索赔与反索赔是建设工程活动中经常发生的正常现象。

由于设计变更、施工现场条件变化、气候变化、物价波动、延长工期，以及合同条款、规范、标准文件等因素的影响，使得工程施工过程中不可避免地出现索赔。

建设工程索赔的作用主要有：一是建设工程索赔可以确保工程合同的正确实施；二是建设工程索赔体现了合同双方责、权、利的统一和平衡；三是建设工程索赔是合同和法律赋予依法求得经济效益的手段。

通过索赔可以分清合同责任，提高管理水平，增加效益。

二、索赔与反索赔的关系索赔和反索赔是两个相互对应的概念"在实践中，索赔与反索赔是根据不同的索赔对象而界定的，其根本目的是合同的一方当事人针对对方责任引起的事件，向对方提出补偿要求"索赔与反索赔的提出都必须以合同为依据并且要求发生分析清楚"完整的索赔管理包括索赔与反索赔两个方面，二者密不可分，相互影响，相互作用"通过索赔可以追索损失，获得合理经济补偿；通过反索赔防止损失发生，保证工程项目的经济利益"索赔具有双向性，是指承包商可以向业主提出施工索赔，业主也可向承包商提出反索赔"。

三、索赔与反索赔的原因建设工程索赔的原因是多方面的。

浅析建筑工程的索赔与反索赔

期延误和（）或延期支付合同价款及造成承（）发包方的其他
经济损失。包方可按下列程序以书面方式向发包方索赔：承
①索赔事项发生后２，８ｄ内向工程师发出索赔意向通
知。
②发出索赔意向通知后２内，８ｄ向工程师提出补偿经
济损失和（）长工期的索赔报告及有关资料。或延
管理业务，双方合作的方式，质属于经济补偿行为，是性并
非带有惩罚性。索赔的损失结果与被索赔人的行为并不一
核依据，以后工程过程中的索赔提供便利。为
［关键词】索赔；反索赔；审核
［图分类￣］４７９［献标识码］［中＇０．文ＦＢ文章编￣］ｏ５６７｛０１Ｓ一１４０１ｏ — ２０２１）ห้องสมุดไป่ตู้ ０１ — ３
ＡｂｔａｔＡｃｏｄｎｏｔｅｃａｍｎｔ－ｌｉｐａｔｅｉｕｌｉｇｉｄｓｒ，ｉａａｙｅｈｅｓｎａｄｓｒｃ：ｃｒｉｇｔｈｌｉａｄＡｎｉｃａｍｒｃｉｎｂｉｎｎｕｔｃｄｙｔｎｌｓｓｔｅｒａｏｎｅｉｅｃｏｌｉａｄａｔｃａｍｒｃｉｅｉｕｌｉｇｉｄｓｙａｄｔｅｖｒｙｎｖｄｎｅｆｒｃａｍａｇｓｖｄｎｅｆｒｃａｍｎｎｉｌｉｐａｔｎｂｉｎｎｕｔｎｈｅｉｉｇｅｉｅｃｌｉｄｍａｅ．－ｃｄｒｆｏ

二级建造师管理知识点总结施工合同的索赔

二级建造师管理知识点总结施工合同的索赔在建筑工程项目中，施工合同的索赔是一项非常重要的管理工作。

索赔不仅能够保障承包商的合法权益，还有助于维护工程项目的顺利进行和经济效益。

下面，我们就来详细探讨一下施工合同索赔的相关知识点。

一、索赔的概念和特征索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）时间补偿的要求。

索赔具有以下特征：1、索赔是双向的。

不仅承包商可以向业主索赔，业主也可以向承包商索赔。

2、索赔必须以合同为依据。

无论是何种索赔，都必须依据双方签订的合同条款来进行。

3、索赔是一种未经对方确认的单方行为。

索赔方提出的索赔要求，需要经过对方的确认和审批才能实现。

二、索赔成立的条件索赔要想成立，必须同时满足以下三个条件：1、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失。

2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

3、承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

三、索赔的起因1、发包人违约如发包人未按合同约定提供施工条件、未按时支付工程款、工程师指令错误等。

2、合同缺陷合同条款规定不严谨、不清晰，甚至存在矛盾和错误，导致双方在履行合同过程中产生争议。

3、不可抗力事件如地震、洪水、台风等自然灾害，以及战争、罢工等社会事件，这些不可抗力因素可能会给施工方造成损失。

4、工程变更包括设计变更、施工方案变更、工程量增减等，这些变更可能会导致施工成本增加或工期延误。

四、索赔的程序1、索赔意向通知在索赔事件发生后的 28 天内，承包人应向工程师发出索赔意向通知，表明将提出索赔。

2、索赔资料的准备承包人应在发出索赔意向通知后的 28 天内，向工程师提交详细的索赔报告和有关资料。

3、索赔报告的提交承包人应在索赔事件影响结束后的 28 天内，提交最终索赔报告。

4、工程师审核索赔报告工程师应在收到索赔报告后的 28 天内给予答复。

工期索赔与反索赔

一、工程索赔工程索赔是指在建设工程施工合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。

工程索赔是双向的，发包人（建设单位）和承包人（施工单位）都可能向对方提出索赔要求。

一般来讲，发包人索赔额较小，而且处理方便，可以通过冲帐、扣拨工程款、扣保证金等实现对承包人的索赔而承包人对发包人的索赔则比较困难一些。

发包人对属于承包人应承担责任造成的损失而向承包人要求的赔偿主张，称为发包人的反索赔（简称反索赔）。

如果发包人不能在合同约定的时间内给承包人创造上述条件，必然导致合同工期延误并给承包人造成损失。

2、工程设计变更。

3、发包人未按合同约定，向承包人支付工程预付款或进度款。

建筑工程施工索赔与反索赔

建筑工程施工索赔与反索赔随着我国建筑市场的日益繁荣，建筑工程施工索赔与反索赔已成为建筑企业和施工单位关注的重要问题。

建筑工程施工索赔是指在建筑工程施工过程中，由于合同条款不明确、设计变更、工程量增减、合同履行不当等原因，导致施工方遭受损失，从而向业主或者责任方提出经济赔偿的要求。

而建筑工程反索赔则是指业主或者责任方针对施工方的索赔提出反驳或者索赔要求。

在建筑工程施工过程中，索赔与反索赔是一种常见的法律行为，对于维护双方的合法权益具有重要意义。

一、建筑工程施工索赔的原因1. 合同条款不明确：在建筑工程施工合同中，由于合同条款表述不清楚、不严谨，导致在施工过程中产生纠纷，施工方据此提出索赔。

2. 设计变更：由于业主或者其他原因，导致工程设计变更，从而增加施工方的工程量和成本，施工方据此提出索赔。

3. 工程量增减：在施工过程中，由于业主或者其他原因，导致工程量发生变化，从而影响施工方的工程进度和成本，施工方据此提出索赔。

4. 合同履行不当：在建筑工程施工过程中，如果业主或者施工方未能按照合同约定履行义务，导致施工方遭受损失，施工方据此提出索赔。

5. 不可抗力因素：由于自然灾害、社会事件等不可抗力因素，导致施工方无法按照合同约定完成工程，从而遭受损失，施工方据此提出索赔。

二、建筑工程反索赔的措施1. 合同风险防范：在签订建筑工程施工合同时，业主和施工方应当充分考虑合同条款的严谨性和可操作性，明确双方的权利和义务，降低合同风险。

2. 设计变更管理：在建筑工程施工过程中，如果需要进行设计变更，业主应当严格按照合同约定进行变更，并及时通知施工方，确保施工方的合法权益。

3. 工程量增减控制：在建筑工程施工过程中，业主应当严格按照合同约定控制工程量的增减，避免对施工方造成不必要的损失。

4. 严格履行合同义务：业主和施工方应当严格按照合同约定履行义务，确保工程进度和质量，避免因违约而引发索赔。

5. 不可抗力因素应对：在建筑工程施工过程中，如果遇到不可抗力因素，业主和施工方应当及时沟通，共同研究解决方案，降低损失。

epc工程总承包项目合同索赔与反索赔的方法及应对措施

epc工程总承包项目合同索赔与反索赔的方法及应对措施When it comes to claiming and counterclaiming in EPC projects, there are various methods and measures that can be taken to address these issues. Claiming refers to a contractor's request for additional compensation due to changes in the scope of work, delays, or other unforeseen circumstances. Counterclaiming, on the other hand, occurs when the client believes the contractor is responsible for delays or cost overruns and seeks compensation or damages from them.在EPC项目中提出索赔和反索赔时，有各种方法和措施可用于解决这些问题。

索赔是指承包商因工作范围变更、延迟或其他不可预见的情况而要求额外补偿的情况。

另一方面，反索赔发生在客户认为承包商应对延误或超支负责，并要求从他们那里获得补偿或赔偿。

One method to handle claims and counterclaims is through thorough documentation and record-keeping throughout the project. Both parties should keep detailed records of all communications, changes in scope, delays, and any other relevant information thatmay impact the project's schedule or budget. This documentation can serve as evidence in case disputes arise, helping to clarify responsibilities and avoid misunderstandings.一个处理索赔和反索赔的方法是在整个项目过程中进行彻底的文档记录和记录。

建设工程项目合同管理索赔与反索赔的研究

建设工程项目合同管理索赔与反索赔的研究摘要：本文通过对我国建筑市场合同管理现状的阐述分析，分别对合同订立及履行等几个阶段进行了探索和研究，并对合同管理及索赔管理的基础理论进行阐述，最终结合实际工程案例研究工程索赔理论的应用与工程索赔实践中的问题，以及找出解决当前问题的办法。

目的在于强调形成一套程序化的合同管理制度及索赔处理过程的重要性，找出施工合同和索赔管理与规范化实施的差距，并对如何加强参建各方合同意识，树立索赔意识、规范操作程序，提高管理水平，规范行业行为，提出一些建议。

关键词：建设工程项目；合同管理；变更索赔；反索赔建筑工程的项目管理的核心是合同管理，索赔与反索赔则是建设工程合同管理的一项重要内容。

建设工程项目合同管理索赔与反索赔的研究主要是使施工企业能够充分认识提高合同管理水平的重要作用，以此促使我国施工企业通过改变以往的粗放式的经营策略，向精细化管理转变，适应工程量清单计价这种模式下“量、价分离”的全面推行，提高企业定额水平，增强企业竞争力。

也有利于规范业主行为，从而形成建筑市场良好的经济秩序，促进我国施工企业健康、可持续地科学发展。

希望建筑施工企业提高施工合同和索赔管理水平，为我国工程管理进入国际市场并与国际接轨提供有利条件。

一、建设工程项目合同管理索赔的理论研究合同管理是建设工程项目管理的一个组成部分，同时也作为我国合同法中规定的一种合同类型，一个需要建设的工程项目将承发包双方联系起来。

是承包人与发包人为了完成工程项目实施，承发包双方进行具体的权利义务约定。

承包人完成工程施工，发包人支付工程价款的合同。

建设工程的主体是发包人和承包人。

建设工程索赔与反索赔

目录
1
绪论
2
第一章
3
第二章
4
第三章
5
第四章
绪论
第一节工程索赔的现状第二节工程索赔的重要性与作用
第一章
工程索赔概述第一节工程索赔的定义及特征第二节工程索赔的分类第三节工程索赔的起因第四节工程索赔的基本原则第五节工程索赔与工程签证第六节工程索赔与违约责任第七节国际、国内通行的施工合同条件中关于索赔时限的规定第八节影响索赔成功的关键性因素第九节专业律师在工程索赔中的作用
第二章
工程索赔应收集的材料一项目前期审批手续二发包人资质文件三承包人资质文件四标前文件五招标文件六招标图纸七水文、地质、坐标资料八技术标准、规范及有关技术文件九法律及政策性文件十发包人在招标过程中提供的其他资料
第三章
承包人可向发包人提起索赔的项目一中标后招标人拒签合同二中标价低于成本价三被迫让利四合同缺陷五发包人未及时办理施工前置手续六发包人或监理人未按期下达开工通知七发包人未按合同约定提供图纸八发包人拖延提供施工现场、条件及资料九发包人提供的工程基准、水准资料存在错误十发包人或监理人拖延审批施工方案或进度计划
谢谢观看
袁华之鉴于袁华之律师对房地产、建设工程及矿产资源法律服务领域的杰出贡献， 2013年初北京市律师协会经层层选拔后特授予袁华之律师“北京市十佳房地产律师”荣誉称号。2012、2013、2014年度袁华之律师连续被著名法律评级机构钱伯斯评为亚太地区“所属领域的领军人物”，2015、2016年度在钱伯斯《年度亚太法律指南》中被评为建设工程领域顶级律师。2015、2016年度袁华之律师被国际法律评级机构LEGALBAND评为房地产与建设工程领域国内顶尖律师。2015年11月，袁华之律师当选“2015ENR/建筑时报最值得推荐的中国工程法律60位专业律师”。

工程施工反索赔案例

一、案件背景某建筑工程项目位于我国某大城市，业主方为A房地产开发有限公司，施工单位为B建筑集团有限公司。

合同约定工期为两年，合同总金额为2亿元人民币。

项目于2018年3月1日正式开工，原定于2020年3月1日竣工。

然而，由于多种原因，项目在施工过程中出现了多次延误，导致工期延长。

二、索赔情况在项目施工过程中，由于以下原因，B建筑集团有限公司向A房地产开发有限公司提出了索赔：1. 设计变更：在施工过程中，由于设计变更导致部分工程量增加，增加了施工难度和成本。

2. 不可抗力：2019年夏季，该地区遭遇了罕见的暴雨，导致施工现场积水严重，影响了施工进度。

3. 业主方原因：业主方未能按时提供部分施工材料，影响了施工进度。

B建筑集团有限公司根据合同条款，对上述原因进行了详细的分析和计算，向A房地产开发有限公司提出了共计2000万元的索赔。

三、反索赔情况A房地产开发有限公司对B建筑集团有限公司的索赔进行了认真分析，认为以下原因不应构成索赔：1. 设计变更：设计变更虽然增加了工程量，但根据合同约定，设计变更引起的工程量增加应由业主方承担。

2. 不可抗力：根据合同约定，不可抗力事件导致的工期延误，双方应协商解决，而非索赔。

3. 业主方原因：业主方未能按时提供施工材料，应承担相应责任，但不应构成索赔。

基于以上分析，A房地产开发有限公司向B建筑集团有限公司提出了反索赔，要求其退还已支付的工程款，并赔偿由此造成的损失。

四、争议解决双方就索赔和反索赔问题进行了多次协商，但未能达成一致意见。

随后，双方将争议提交至人民法院。

五、法院判决法院审理认为，B建筑集团有限公司提出的索赔部分成立，但部分原因不属于合同约定的索赔范围。

同时，A房地产开发有限公司的反索赔理由充分，应予以支持。

最终，法院判决：1. B建筑集团有限公司退还A房地产开发有限公司部分工程款，共计1000万元。

2. A房地产开发有限公司赔偿B建筑集团有限公司由此造成的损失，共计500万元。

建筑工程中索赔与反索赔博弈分析

建筑工程中索赔与反索赔博弈分析摘要：以建筑工程中索赔与反索赔的作用作为出发点，结合经济学课程中的博弈理论知识，简述了建筑工程在施工过程中的索赔博弈的方法，为实际进行的项目工程管理打好相关基础。

关键词：建筑工程；索赔博弈；反索赔博弈中图分类号：tu761 文献标识号：a 文章编号：2306-1499（2013）06-（页码）-页数1.索赔的意义在现实的工程建设过程中，各种各样的风险都会存在着，比如经济风险、合同风险、自然风险、政治风险、施工风险等等。

但是，索赔却是每一位业主最不想面对的问题。

因为索赔就意味着他们的工程期限被延误或者工程价款的增加。

随着国家政策不断变化，业主所承担的风险也就越来越多。

因此，在项目工程的计划完成期间，业主更希望工程项目指标在国家宏观调控政策不断变化的过程尽早完成，减少风险，从而收获预期利益。

另外，索赔会使业主所承担的风险变得各合理，以便获得较低的工程报价。

比如承包商根据合同依法对业主进行正常的索赔，弥补自己在项目工程中所受到的损失，这样承包商就可以在投标竞价的过程中少报甚至不用风险损失费，以一个较低的价格获取竞争优势。

如果项目过程在施工过程中出现意外，就可以通过依法索赔的方式补偿自己的损失。

这样既降低了项目过程的报价，也实现了平等互利的目标。

换句话说，索赔就是业主和承包商对相互承担风险的第二次分配。

另外，合同当事人维护自己合法权益的主要手段就是工程施工索赔管理。

对施工方而言，其目的就是获取经济效益，其管理运作的主要方法是以索赔的方式来获取低价位的损失。

而承包商则一直处于被动的位置，这就要求承包商要通过运用索赔管理的方式来维护自己的合法权益，减少自己的经济损失。

因此，承包商维护自己权益的基本方式就是合法运用索赔管理。

良好的索赔管理对工程项目的管理水平也有促进的作用，提高企业的内部管理水平，促进企业的稳步健康发展。

2.反索赔的作用合同在运用的过程中，业主和承包商都在努力的寻找索赔的机会，并想方设法的要推卸自己在合同上的责任。

建筑工程索赔与反索赔