电工劳务承包合同.pdf
电工劳务承包合同
电工劳务承包合同发包方：（简称甲方)承包方：（简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《劳动法》、《建筑法》和有关法律、法规，就本工程具体情况。
为明确双方的权利、义务及经济责任，经甲、乙双方协商，同意签定如下合同：第一条工程名称：第二条承包内容及范围：图纸设计的强弱电的布管、强电穿线、安装、防雷、接地。
施工现场的临电所用电，所有配电箱（柜）的安装及维修。
第三条承包要求：1、工期要求：根据甲方施工任务单要求，乙方承包的分部（分项）工程，按主体、装修工程进度配合施工。
2、质量要求：乙方承包的分部（分项）工程，其质量按国家现行验收标准验收。
3、安全文明要求：乙方必须遵守甲方工地项目部的安全文明生产制度。
服从项目部管理人员的安全文明教育及监督，工地所需工人的雇佣、解雇及其他管理的权利和义务均由乙方负责。
4、成本要求：甲方按定额含量供给乙方材料，乙方必须按照各工序的操作规程进行施工，不得随意浪费材料。
5、合同价款：乙方承包的工程，必须达到合同约定的质量等级。
（以监理公司及政府质检部门的检验结果为准）。
承包形式：劳务工资总承包，按实际施工建筑面积以元/平方米计算。
第四条承包形式、付款方法及结算程序：1、承包形式：劳务工资承包（含施工所需的所有机械及所用小型工具和机械工具耗材），甲方承担切割片、焊条、胶布等。
2、结算程序：首先乙方所干分部分项工程必须达到合同约定等级要求。
每月予借生活费，待工程完工后扣留5%的保修金，保修期限为一年，剩余部分一次付清，保修到期后，扣除保修期间发生的修理费，剩余部分一次支付给乙方。
第五条双方的权利和义务及管理1.1、甲方有权要求乙方达到合同约定的质量等级，要求乙方严格按照设计文件、技术交底和国家有关规范进行施工，遵循甲方的技术质量管理制度。
1.2、甲方有权要求乙方按合同约定的工期完成所承包的工程项目。
1.3、甲方有义务按约定向乙方提供大型施工机械（如塔吊等）、安全设施。
1.4、甲方有义务按施工进度和预算定额需用量按时向乙方提供材料，所有的材料、工具等必须采用计划和统计领料制度。
电工承包劳务合同
甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电工劳务承包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：包括但不限于电气安装、维修、调试、维护等工作。
4. 工程工期：自本合同签订之日起至__________止。
二、承包范围1. 乙方负责上述工程的施工、安装、调试和维护工作。
2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和工程要求进行施工。
3. 乙方应确保工程质量符合国家及行业相关标准。
三、工程款项1. 工程总价为人民币__________元整（大写：__________）。
2. 付款方式：甲方按工程进度支付工程款项，具体支付比例和支付时间如下：- 首付款：合同签订后__________个工作日内，支付合同总价的__________%；- 进度款：工程每完成__________%，支付合同总价的__________%；- 结算款：工程验收合格后__________个工作日内，支付合同总价的__________%；- 保修金：合同总价的__________%，在保修期满后无质量问题退还。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准：符合国家及行业相关标准，甲方有权对工程进行验收。
3. 工程验收不合格的，乙方应在甲方提出整改要求后__________个工作日内进行整改，直至合格。
五、工程安全1. 乙方在施工过程中应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。
2. 乙方应确保施工现场安全，防止发生安全事故。
3. 发生安全事故时，乙方应立即采取有效措施，并及时通知甲方。
六、违约责任1. 任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
承包电工劳务合同范本
承包电工劳务合同范本合同编号：_______甲方（雇主）： _______公司地址： _______联系人： _______乙方（承包人）： _______身份证号： _______地址： _______联系电话： _______鉴于：甲方是一家需要电工劳务服务的公司，乙方是一名具有专业电工技能的自由职业者。
甲乙双方经友好协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方提供电工劳务服务事宜，达成如下协议：第一条合同期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
第二条承包内容电气设备的安装、调试和维修；电气线路的铺设、改造和维护；电气故障的排查和修复；甲方交代的其他与电工相关的任务。
2.2 乙方应确保其提供的劳务符合国家相关法律法规和行业标准，确保施工安全和质量。
第三条劳务费用安装调试费用：_______元/台；维修费用：_______元/次；工程总包费用：_______元；其他劳务费用：_______元。
3.2 甲方应在合同约定的付款期限内，将劳务费用支付给乙方。
第四条材料和工具4.1 乙方应自备所需的工具和设备，并确保其安全可靠。
4.2 甲方负责提供所需的材料和配件，并确保其符合国家标准。
第五条工作时间和地点5.1 乙方应根据甲方的要求，在约定的工作时间和地点提供劳务。
5.2 甲方有权根据工作需要，调整乙方的工作时间和地点，但应提前通知乙方。
第六条保密条款6.1 乙方在合同期间接触到的甲方的商业秘密和技术资料，应予以严格保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。
第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
第八条争议解决8.1 对于合同执行过程中产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交_______仲裁委员会进行仲裁。
电工劳务分包施工合同
电工劳务分包施工合同甲方（总承包商）： [公司名称]乙方（分包商）： [公司名称]第一条工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：电工劳务分包，包括但不限于电缆敷设、电气设备安装、调试等。
第二条合同价款1. 总承包商同意支付给分包商的工程价款为人民币[金额]元。
2. 工程价款包括所有劳务费用、材料费、运输费、管理费等。
第三条工程期限1. 工程开工日期：[具体日期]2. 工程竣工日期：[具体日期]3. 分包商应确保在约定的工程期限内完成所有工作。
第四条工程质量1. 分包商应保证工程质量符合国家及行业标准。
2. 分包商应接受总承包商的工程质量监督。
第五条安全生产1. 分包商应遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场安全。
2. 分包商应对其员工进行安全生产教育和培训。
第六条工程验收1. 工程完成后，分包商应向总承包商提交验收申请。
2. 总承包商应在收到验收申请后的[具体天数]天内组织验收。
第七条违约责任1. 如分包商未按期完成工程，应向总承包商支付违约金。
2. 如工程质量不符合约定标准，分包商应负责无偿返工。
第八条合同变更与解除1. 合同一经签订，未经双方同意，任何一方不得擅自变更或解除。
2. 双方可协商一致变更或解除合同。
第九条争议解决1. 双方因履行合同发生争议，应友好协商解决。
2. 协商不成时，可提交[具体地点]仲裁委员会仲裁。
第十条其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）： [公司名称]乙方（盖章）： [公司名称]签订日期： [具体日期]请注意，这只是一个合同内容的示例，具体条款需要根据实际情况和法律要求进行调整和完善。
在签订任何合同之前，建议咨询法律专业人士。
电工劳务承包合同
甲方： [甲方全称]地址： [甲方地址]法定代表人： [甲方法定代表人姓名]联系电话： [甲方联系电话]乙方： [乙方全称]地址： [乙方地址]法定代表人： [乙方法定代表人姓名]联系电话： [乙方联系电话]鉴于甲方需要进行电工维修、安装、改造等工程，乙方具备相关资质和能力，双方经友好协商，就甲方电工劳务承包事宜达成如下协议：一、承包内容1. 乙方负责甲方的电工维修、安装、改造等工程，具体包括但不限于以下内容：- 线路安装与维修；- 设备安装与调试；- 照明系统安装与维修；- 低压配电系统安装与维修；- 其他甲方指定的电工服务项目。
2. 乙方应按照甲方的要求，在规定的时间内完成上述承包内容，确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。
二、承包期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为 [ ] 年，自 [ ] 年 [ ] 月 [ ] 日起至 [ ] 年 [ ] 月 [ ] 日止。
2. 合同期满后，如双方无异议，可另行签订补充协议，续签承包期限。
三、工程费用1. 乙方按照甲方提供的工程量清单和报价，向甲方收取劳务费。
2. 工程费用支付方式如下：- 合同签订后，乙方需提供相关资质证明文件，甲方支付合同总额的 [ ] %作为预付款；- 工程完成后，经甲方验收合格，乙方提交验收报告和发票，甲方支付合同总额的 [ ] %；- 工程保修期内，如发生质量问题，乙方免费进行维修，甲方支付实际发生的维修费用。
四、质量保证1. 乙方应严格按照国家相关标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收合格后，乙方应在 [ ] 年内对工程进行免费保修。
五、违约责任1. 如乙方未按约定时间完成工程，每延迟一天，应向甲方支付合同总额的 [ ] %作为违约金。
2. 如甲方未按约定支付工程费用，每延迟一天，应向乙方支付合同总额的 [ ] %作为违约金。
3. 如任何一方违反本合同的其他约定，应承担相应的法律责任。
六、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
承包电工劳务合同范本
承包电工劳务合同范本《电工劳务承包合同》甲方（发包方）：姓名：______________________地址：______________________联系电话：______________________乙方（承包方）：姓名：______________________地址：______________________联系电话：______________________一、劳务承包内容1. 乙方负责甲方指定区域内的电气设备安装、调试、维护、检修等工作。
2. 具体工作内容包括但不限于：布线、插座与开关安装、照明设备维修、配电箱维护等。
二、劳务承包期限本劳务承包合同的期限自______年____月____日起至______年____月____日止。
三、劳务费用及支付方式1. 劳务费用为每月人民币______元（大写______元整）。
2. 甲方每月____日前以货币形式支付乙方上月的劳务费用。
四、工作时间和工作条件1. 乙方的工作时间为______，每周工作______天。
2. 甲方应为乙方提供必要的工作条件，包括但不限于工作所需的工具、设备和材料。
五、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 有权对乙方的工作进行监督、检查和指导。
2. 按照合同约定及时支付劳务费用。
3. 提供乙方工作所需的必要信息和协助。
（二）乙方的权利和义务1. 按照甲方的要求和相关标准，认真履行工作职责，确保工作质量。
2. 遵守甲方的工作制度和安全规定，做好安全防护工作。
3. 对工作中知悉的甲方商业秘密和机密信息予以保密。
六、工作质量和验收1. 乙方应按照国家和行业相关标准以及甲方的要求进行工作，确保工作质量符合规定。
2. 工作完成后，甲方应及时进行验收。
如验收不合格，乙方应在规定的时间内进行整改，直至验收合格。
七、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付劳务费用，每逾期一天，应按照未支付金额的____%向乙方支付违约金。
电工劳务承包合同协议书
甲方（发包方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方工程项目中电工劳务的承包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：[工程名称]1.2 工程地点：[工程地点]1.3 工程承包范围：[具体承包范围，如：水电安装、强弱电布管、线路敷设、配电箱（柜）安装及维修等]二、承包方式2.1 乙方负责上述工程项目的电工劳务施工，包括但不限于线路敷设、设备安装、调试及验收等。
2.2 甲方将工程所需材料、设备等提供乙方使用，乙方负责对材料的采购、保管及使用。
三、承包期限3.1 本合同承包期限自[起始日期]起至[终止日期]止，共计[天数]天。
四、合同价款及支付方式4.1 合同价款：[合同总价款]元人民币。
4.2 支付方式：（1）合同签订后，乙方需向甲方提交相关资质证明材料，甲方收到材料后支付合同总价款的[比例]%作为预付款。
（2）工程完工并经甲方验收合格后，乙方需提交工程结算报告及相关资料，甲方在收到乙方提交的资料后支付合同总价款的[比例]%。
（3）工程保修期满后，甲方在收到乙方提交的工程保修期满证明后支付合同总价款的[比例]%。
五、工程进度及质量要求5.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工组织设计进行施工，确保工程进度和质量。
5.2 乙方应严格按照国家相关质量标准进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。
六、安全文明施工6.1 乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场安全文明施工。
6.2 乙方应按照甲方的要求，做好施工现场的安全防护、文明施工等工作。
七、违约责任7.1 任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
7.2 乙方如未按时完成工程，每延误一天，应向甲方支付合同总价款的[比例]%作为违约金。
八、争议解决8.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
电工承包合同协议电子版
电工承包合同协议电子版甲方：(发包方)乙方：(承包方)风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。
且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条：工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：承包人包工包料。
风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明;因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
3、工期____年____月____日至____年____月____日。
4、合同价款：本合同工程预算造价人民币____元(大写)，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：关于材料供给的约定风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和(或)延误的工期，由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。
电工劳务承包合同(2024两篇)
电工劳务承包合同（二）电工劳务承包合同（二）合同编号：甲方（雇主）：地址：联系电话：乙方（承包方）：地址：联系电话：一、工作内容2. 工作地点：根据实际需要，可能在甲方所在地或其他指定地点。
二、工作期限1. 本合同的工作期限为从签订之日起至（日期）止。
2. 若工作期限需延长，乙方需提前（天数）向甲方书面提出申请，并经甲方同意后方可延长工作期限。
三、工作报酬1. 根据双方协商一致，乙方向甲方提供的电工劳务报酬为：人民币（金额）/天。
2. 乙方的工资于每月（日期）发放，根据工作天数进行计算。
四、工作时间及休假2. 乙方享有每周休息1天的休假权益。
3. 如遇特殊工作情况，乙方同意根据甲方的安排进行加班工作，若加班超过工时标准，甲方需支付相应的加班费。
五、劳务保护1. 甲方应提供必要的劳保用品和防护设施，保障乙方的劳动安全。
2. 如乙方在工作期间发生工伤或职业病，甲方将负责乙方相关治疗费用的支付，但需提供医院的相关证明文件。
六、合同解除1. 若双方一方未履行本合同任何一项义务，经提前书面通知并给予相应时间进行纠正，仍未纠正的，对方有权提出解除本合同。
2. 未经对方同意，一方不得私自解除合同，否则需承担相应的违约责任。
七、争议解决本合同的履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
如发生争议，双方应友好协商解决；若协商不能解决，则提交甲方所在地的人民法院进行诉讼。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，自适用。
甲方：乙方：签字：签字：日期：日期：电工劳务承包合同（一）电工劳务承包合同（一）合同编号：_________一、工程概况1.1 项目名称：_________1.2 项目地址：_________1.3 工程内容：电工工程及相关配套工程，详见附件一。
1.4 工程期限：本合同签订后，乙方应按照甲方的要求进行工程的设计、施工、调试、验收等各项工作，工期为_________天/月。
二、合同约定2.1 工程报价2.1.1 乙方应根据甲方提供的项目需求和工程概况，提供全面准确的工程报价，并在本合同签订后的_________工作日内提交给甲方。
电工劳务承包合同(热门1)(两篇)
电工劳务承包合同(热门1)（二）电工劳务承包合同（热门1）（二）合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系方式：[甲方联系方式]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系方式：[乙方联系方式]一、项目概述1.1 项目名称：[项目名称]1.2 项目地点：[项目地点]1.3 项目内容：本项目的电工工程包括但不限于：[详细项目内容]二、工期和工作安排2.1 工期：本项目的工作期限为[工作期限]，自合同签订之日起生效，并根据实际情况双方可协商延长或缩短工期。
2.2 工作安排：乙方应根据项目要求，合理安排施工队伍和设备，确保按时按质完成工程。
三、报酬和支付方式3.1 报酬：本项目的总报酬为[报酬金额]，乙方应按照工程进度和质量完成相应阶段的工作，并按照双方约定的报酬比例支付乙方。
3.2 支付方式：甲方应在乙方完成相应工作后的[支付期限]内支付相应报酬。
四、质量保证和验收4.1 质量保证：乙方应确保工程质量符合国家有关标准和技术规范，并对其施工所使用的材料和设备提供相应的质量保证。
4.2 验收：乙方应在项目完成后，通知甲方进行验收。
验收合格后，甲方应及时支付相应报酬，并开具相应的付款凭证。
五、违约责任5.1 乙方违约责任：如果乙方不按照合同约定的工期和质量要求完成工程，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于罚款、赔偿损失等。
5.2 甲方违约责任：如果甲方延迟支付乙方报酬或未按合同约定支付报酬，甲方应按合同约定支付相应的违约金。
六、保密条款6.1 双方应对合同中的商业秘密和技术资料保密，并在合同终止后继续遵守该保密义务。
6.2 未经对方同意，任何一方不得向第三方透露合同相关的商业秘密和技术资料。
七、争议解决7.1 双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不能解决的，可提交所在法院解决。
7.2 争议解决的相关费用由争议方承担。
八、其他约定事项8.1 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
电工劳务承包合同
电工劳务承包合同电工劳务承包合同甲方：（承包方）_________________________乙方：（发包方）_________________________鉴于甲方具有从事电工劳务方面的技能和经验，乙方愿委托甲方实施相关工作，双方经协商一致，达成以下协议：第一条双方的基本信息甲方名称：_________________________法定代表人或授权代表：_________________________联系电话：_________________________营业执照号码：_________________________乙方名称：_________________________法定代表人或授权代表：_________________________联系电话：_________________________营业执照号码：_________________________第二条各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任2.1 甲方身份甲方为电工劳务承包商。
甲方具有电工从业资格证书等相应证明文件。
甲方有能力按照乙方的要求，完成相关的电工劳务工作。
甲方有义务遵守本合同的各项规定，履行合同义务。
2.2 乙方身份乙方为电工劳务发包商。
乙方有权要求甲方在合同期限内完成相关的电工劳务工作。
乙方有义务向甲方提供具体的电工劳务工作要求，配合甲方完成具体的工作。
2.3 权利甲方有权获得工作报酬。
乙方有权获得工作成果，以及拥有工作成果带来的利益。
2.4 义务甲方承诺按照合同要求完成工作，确保工作质量达到国家标准和行业标准，并保证工作中不使用伪劣产品。
乙方承诺按照合同要求提供相关资料和配合工作。
2.5 履行方式甲方在签订合同之日起，按照合同要求的时间要求，按照合同规定的劳务内容，按照要求完成工作。
2.6 期限本合同的期限为（）年（）月（）日至（）年（）月（）日止。
但甲方在完成工作之前已经实现合同目标时，该合同自动终止。
电工劳务承包合同
电工劳务承包合同甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要进行电气工程的施工，乙方具有相应的电工劳务承包资质，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方的电工劳务事宜协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：________________________________________2. 工程地点：________________________________________3. 工程内容：________________________________________4. 工程期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、工程承包范围乙方按照甲方提供的施工图纸及技术要求，完成以下电工劳务承包工作：1. 电缆敷设、接线、调试；2. 控制柜、配电柜的安装与调试；3. 照明、插座、开关的安装；4. 安全规范要求的其他电工作业。
三、工程质量标准乙方必须按照国家及行业相关质量标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。
四、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币（大写）：________________________2. 支付方式：a. 预付款：合同签订后____天内，甲方向乙方支付合同总价款的____%作为预付款。
b. 进度款：工程进度达到____%时，甲方支付至合同总价款的____%。
c. 完工款：工程完工并通过验收后____天内，甲方支付至合同总价款的____%。
d. 质保金：剩余____%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
五、双方权利与义务1. 甲方负责提供施工图纸、技术要求及相关施工条件。
2. 乙方负责按照合同约定完成电工劳务工作，并确保施工安全。
3. 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督和检查。
4. 乙方应遵守甲方施工现场的安全管理规定，对违反规定造成的损失承担责任。
电工劳务承包合同
电工劳务承包合同甲方：____________地址：____________联系方式：____________乙方：____________地址：____________联系方式：____________鉴于甲方需要进行电工劳务，乙方愿意提供相应的电工劳务服务，双方经协商，达成如下协议：第一条：合同范围与内容1.1 本合同范围内的电工劳务包括但不限于：电线架设、电路安装、设备调试、维修保养等工作。
1.2 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行电工劳务。
第二条：甲乙双方的权利和义务2.1 甲方应向乙方提供工程所需的电源、材料等，并确保提供的电源、材料符合国家相关标准。
2.2 乙方应按照约定时间和质量要求完成电工劳务，并对提供的电工劳务质量负责。
2.3 甲方应按时支付乙方的劳务费用，支付方式为____（现金、转账等）。
第三条：赔偿方式和免责条件3.1 乙方在提供电工劳务过程中，若因自身原因造成的人身伤害或财产损失，由乙方自行承担。
3.2 乙方在提供电工劳务过程中，若因甲方原因造成的人身伤害或财产损失，由甲方承担相应的赔偿责任。
3.3 乙方在提供电工劳务过程中，若因不可抗力造成的人身伤害或财产损失，双方互不承担赔偿责任。
第四条：违约责任4.1 若乙方未能按照约定时间和质量要求完成电工劳务，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的____%。
4.2 若甲方未能按时支付乙方的劳务费用，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。
第五条：争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第六条：保密协议6.1 双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
第七条：不可抗力7.1 因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件，根据情况协商解决。
经典电工劳务承包合同
经典电工劳务承包合同甲方：____________________乙方：____________________鉴于甲方需要电工劳务服务，乙方愿意提供相关服务，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，根据《合同法》及相关法律法规的规定，经充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条合同目的1.1甲方委托乙方提供电工劳务服务，包括但不限于设备安装、维修、保养等。
1.2乙方按照甲方的要求，按时、按质、按量完成委托的电工劳务服务。
第二条合同期限2.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自____年____月____日至____年____月____日。
2.2合同期满前，如双方同意续签，应签订书面续签协议，明确续签期限及有关事项。
第三条合同价款及支付方式3.1乙方完成合同约定的电工劳务服务后，甲方应按照约定的单价和实际工作量支付合同价款。
3.2合同价款支付方式为：现金支付/银行转账/支票支付等，具体支付方式由双方协商确定。
3.3甲方应在乙方提交合格发票后的____个工作日内支付合同价款。
第四条甲方权利与义务4.1提供必要的施工场地、设备、材料等，并确保场地、设备、材料符合国家安全标准和环保要求。
4.2提供必要的技术资料、施工图纸等，协助乙方办理施工手续。
4.3对乙方完成的电工劳务服务进行验收，并及时支付合同价款。
4.4甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督，并提出合理建议。
第五条乙方权利与义务5.1按照甲方的要求，提供合格的电工劳务服务。
5.2严格按照国家安全生产法律法规和甲方的要求，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。
5.3乙方应自行承担完成合同约定的电工劳务服务所需的设备、材料、劳务等费用。
5.4乙方应遵守甲方的规章制度，服从甲方管理，不得擅自转包、分包。
第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金。
6.2甲方未按约定支付合同价款的，每逾期一天，应支付合同价款总额的____%作为违约金。
电工劳务外包合同
合同编号：_______甲方（发包方）：_______________________法定住址：_____________________________法人代表（负责人）：____________________联系电话：_____________________________乙方（承包方）：_______________________法定住址：_____________________________法人代表（负责人）：____________________联系电话：_____________________________鉴于甲方因业务发展需要，现委托乙方提供电工劳务服务，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一章总则第一条合同定义1.1 本合同所称电工劳务外包，是指乙方根据甲方的要求，向甲方提供具备相应资质的电工人员，在甲方指定的工作地点、时间及工作内容内，为甲方提供电工服务的用工方式。
1.2 本合同所称电工人员，是指乙方与具备相应电工资质的劳动者签订劳动合同，并派遣至甲方处工作的电工。
第二章服务内容及期限第二条服务内容2.1 乙方应按照甲方的要求，派遣符合国家相关电工职业资格要求的电工人员至甲方指定的工作地点，为甲方提供电工服务。
2.2 乙方派遣的电工人员应具备以下条件：（1）持有国家认可的相关电工职业资格证书；（2）身体健康，无妨碍工作的疾病；（3）具备良好的职业道德和敬业精神；（4）具备一定的电工工作经验。
第三条服务期限3.1 本合同服务期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
3.2 除非双方协商一致，本合同服务期限届满后，如甲方需要继续使用乙方电工劳务服务，双方可协商续签合同。
第三章双方权利义务第四条甲方权利义务4.1 甲方有权要求乙方按照本合同约定，派遣符合要求的电工人员至甲方工作。
4.2 甲方应向乙方提供电工工作所需的设备、工具、材料等。
最新电工劳务承包合同
最新电工劳务承包合同发包人(甲方)：承包人(乙方)：双方根据《中华人民共和国担保法》、《建筑安装工程合同条例》等有关规定，经友好协商签订本电工劳务承包合同。
第一条工程项目(1)工程名称: 电工劳务承包项目(二)工程地点:(3)工程内容及承包范围:1、根据甲方需求进行电气系统设计与规划2、电线电缆敷设、插座、开关的安装3、灯具、电器设备的安装与调试4、配电柜、电箱的布置与连接5、地线接地与保护装置的设置6、施工期间的设备运作和安全管理第二条工期本工程开工日期以甲方出具的书面开工令为准，交付使用时间应满足以下要求:计划竣工时间：年月日至年月日施工总工期：日历日。
由于不可抗力或甲方原因，乙方提供书面延期要求报告后，经监理工程师和甲方确认后，按批准的工期延期。
第三条承包方式和工程造价1.1乙方应按甲方确定的施工要求和本工程施工验收规范组织施工。
承包商、材料、工期、质量、安全、文明施工，承包商通过本工程验收。
1.2合同金额：工程总造价为人民币，为大包干价，包括风险、税金等相关工程费用。
第四条付款方式1 完成总工程量 %双方核对工程量和工程造价并签字盖章后，天内支付合同总价 %。
2 工程竣工后，支付工程总造价 %。
3 所有工程验收合格，竣工结算经我公司预算部批准确认后，甲方应在收到乙方提交的竣工结算报告和结算材料后天内核实，并提出确定或修改建议。
总价应在个月内支付 %。
4 保修期满后天内一次性支付剩余余额 %工程款。
(保修期为两年)第五条双方的职责(一)甲方的责任1、负责提供乙方设计施工所需的相关图纸和资料。
2、在施工过程中，对需要修改的施工方案或增加的项目发出书面变更通知，作为乙方施工变更和工程结算的依据。
3、负责工程中不同专业与界面接口的协调，提供乙方施工所需的电力供应。
4、负责组织工程验收。
(二)乙方的责任1、乙方负责进行电气系统的设计和施工方案优化，并提交甲方审批。
2、施工过程中负责电线电缆敷设、设备安装和调试工作。
电工劳务承包合同
电工劳务承包合同合同编号： [填写合同编号]甲方： [填写甲方名称]乙方： [填写乙方名称]一、任务内容和工期1.甲方委托乙方进行电工劳务工作，具体内容和工作要求如下：–[详细描述甲方要求的电工劳务工作内容]2.乙方应按照甲方的要求完成上述工作，并保质保量地完成任务。
3.工作期限：自本合同生效之日起，至 [填写工作期限] 止。
4.如因特殊原因导致工作进度发生变动，甲乙双方应在书面协议中明确修改后的工作期限。
二、费用和结算方式1.乙方完成工作后，甲方应向乙方支付劳务费用 [填写劳务费用] 元。
费用结算应在 [填写结算方式] 方式进行。
2.甲方应按照约定时间和方式支付劳务费用，不能按时支付的，应承担逾期付款的违约责任。
三、保证金1.甲方应向乙方支付保证金 [填写保证金金额] 元作为履行合同的保证金。
2.保证金在下述情况下将全部或部分被甲方扣除：–乙方未按时完成工作；–乙方未按照约定质量完成工作；–乙方违反合同其他约定。
四、违约责任1.甲方违约责任：–未按时支付劳务费用的，应向乙方支付滞纳金；–严重影响工作进程的，应向乙方赔偿相应的损失。
2.乙方违约责任：–未按时完成工作的，应向甲方支付违约金；–工作质量不符合要求的，应进行返工或赔偿相应损失；–未按照合同约定保密的，应承担相关责任。
五、保密条款1.甲乙双方应对在履行合同过程中获知的对方的商业机密和技术等保密信息，负有保密义务。
2.未经对方书面同意，任何一方不得将保密信息透露给任何第三方，或用于与本合同无关的其他目的。
六、争议解决1.本合同的履行和解释均适用的法律法规。
2.甲乙双方在履行合同中发生争议，应友好协商解决。
协商不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1.本合同自双方盖章或签字之日起生效。
2.本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章/签字）：____________________乙方（盖章/签字）：____________________日期：____________________。
电工劳务承包合同模板
合同编号：【编号】甲方（发包方）：【甲方全称】乙方（承包方）：【乙方全称】签订日期：【签订日期】根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，就甲方将电工劳务工程承包给乙方一事，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：【工程名称】2. 工程地点：【工程地点】3. 承包范围：【承包范围，包括但不限于：强电、弱电安装、维修、改造等】4. 工程概况：【工程概况描述，包括工程规模、结构、施工要求等】二、承包方式1. 甲方将上述工程以劳务承包方式委托乙方完成。
2. 乙方应按照甲方要求，自行组织人员、设备、材料，完成工程项目的施工任务。
三、合同价款1. 合同价款为【合同价款】元，其中包括但不限于：人工费、材料费、设备租赁费、施工管理费等。
2. 合同价款支付方式：【支付方式，如分期支付、按工程进度支付等】四、施工工期1. 施工工期为【施工工期】天。
2. 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。
五、质量要求1. 乙方施工的工程质量应符合国家现行相关标准及规范。
2. 乙方应确保工程质量，如因乙方施工原因造成工程质量问题，乙方应负责返工、修复，直至达到合格标准。
六、安全文明施工1. 乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，确保施工现场安全文明施工。
2. 乙方应制定并落实安全生产责任制，确保施工过程中不发生安全事故。
七、材料供应1. 甲方应按合同约定的时间、数量、质量向乙方提供施工所需的材料。
2. 乙方应按照甲方提供的材料进行施工，如因材料原因导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。
八、合同解除1. 任何一方违反合同约定，导致合同无法继续履行时，有权解除合同。
2. 合同解除后，双方应按照合同约定处理已完成的工程和剩余工程。
九、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
电工劳务外包合同
合同编号：XX-DS-2023-001甲方（发包方）：XX科技有限公司地址：XX省XX市XX区XX路XX号法定代表人：XXX联系电话：XXX-XXXX-XXXX乙方（承包方）：XX电工劳务服务公司地址：XX省XX市XX区XX路XX号法定代表人：XXX联系电话：XXX-XXXX-XXXX鉴于甲方因业务发展需要，拟将部分电工工作外包给乙方，双方经友好协商，达成如下协议：第一章总则第一条合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规制定。
第二条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在电工劳务外包过程中的权利、义务和责任，确保劳务外包工作的顺利进行。
第三章外包内容第三条外包项目乙方接受甲方委托，为甲方提供以下电工劳务外包服务：1. 电气设备安装、调试、维修；2. 电气线路敷设、改造；3. 电气系统安全检查、检测；4. 电气设备运行维护；5. 甲方要求的其他电工相关工作。
第四条外包期限本合同有效期为自双方签订之日起一年，期满后，如双方无异议，可续签一年。
第四章双方权利义务第五条甲方权利义务1. 甲方有权要求乙方按照约定的时间、质量、数量完成外包工作；2. 甲方应提供乙方完成外包工作所需的必要工作条件和安全防护措施；3. 甲方应按照约定支付乙方劳务费用；4. 甲方有权对乙方的工作进行监督检查，并提出改进意见。
第六条乙方权利义务1. 乙方应按照甲方要求，按时、保质、保量完成外包工作；2. 乙方应确保完成外包工作的安全性，遵守国家有关安全法律法规；3. 乙方应按照甲方要求，提供必要的劳务人员，并保证其具备相应的技能和资质；4. 乙方应配合甲方进行工作检查，并及时解决工作中出现的问题。
第五章劳务费用及支付第七条劳务费用乙方完成外包工作后，甲方应按照约定支付乙方劳务费用。
第八条支付方式甲方应在乙方完成外包工作并经甲方验收合格后，支付乙方劳务费用的80%，剩余20%作为质量保证金，在合同期满后无违约行为的情况下退还乙方。
电工劳务外包合同范本
电工劳务外包合同范本甲方（发包方）：_____________________地址：_________________________________联系电话：__________________________乙方（承包方）：_____________________地址：_________________________________联系电话：__________________________鉴于甲方因业务需要，需将部分电工劳务工作外包给乙方，乙方具有相应的资质和能力完成该工作，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条工作内容1.1 乙方应根据甲方的要求，提供电工劳务服务，包括但不限于电路安装、维修、改造等工作。
1.2 乙方应保证所提供劳务的质量符合国家及行业相关标准。
第二条工作地点2.1 乙方应根据甲方指定的工作地点进行劳务服务。
第三条劳务费用3.1 甲方应按照本合同约定向乙方支付劳务费用。
具体费用标准及支付方式由双方另行协商确定。
3.2 乙方完成工作后，甲方应在验收合格后的____个工作日内支付相应费用。
第四条工作期限4.1 本合同项下劳务服务的期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
第五条质量保证5.1 乙方应严格按照甲方的要求及国家相关标准进行工作，确保工作质量。
5.2 如乙方提供的工作存在质量问题，乙方应在接到甲方通知后的____个工作日内无偿进行修复或更换。
第六条安全责任6.1 乙方应遵守甲方的安全操作规程，确保工作安全。
6.2 因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担相应的责任和损失。
第七条保密条款7.1 乙方应对在履行本合同过程中知悉的甲方商业秘密负有保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。
第八条违约责任8.1 如一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第九条合同变更与解除9.1 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除本合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电工劳务承包合同
发包方：（简称甲方)
承包方：（简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》、《劳动法》、《建筑法》和有关法律、法规，就本工程具体情况。
为明确双方的权利、义务及经济责任，经甲、乙双方协商，同意签定如下合同：
第一条工程名称：
第二条承包内容及范围：图纸设计的强弱电的布管、强电穿线、安装、防雷、接地。
施工现场的临电所用电，所有配电箱（柜）
的安装及维修。
第三条承包要求：
1、工期要求：根据甲方施工任务单要求，乙方承包的分部（分项）
工程，按主体、装修工程进度配合施工。
2、质量要求：乙方承包的分部（分项）工程，其质量按国家现行验
收标准验收。
3、安全文明要求：乙方必须遵守甲方工地项目部的安全文明生产制
度。
服从项目部管理人员的安全文明教育及监督，工地所需工人的雇佣、解雇及其他管理的权利和义务均由乙方负责。
4、成本要求：甲方按定额含量供给乙方材料，乙方必须按照各工序
的操作规程进行施工，不得随意浪费材料。
5、合同价款：
乙方承包的工程，必须达到合同约定的质量等级。
（以监理公司及政府质检部门的检验结果为准）。
承包形式：劳务工资总承包，按实际施工建筑面积以元/平方米计算。
第四条承包形式、付款方法及结算程序：
1、承包形式：劳务工资承包（含施工所需的所有机械及所用小型工
具和机械工具耗材），甲方承担切割片、焊条、胶布等。
2、结算程序：首先乙方所干分部分项工程必须达到合同约定等级要
求。
每月予借生活费，待工程完工后扣留5%的保修金，保修期限为一年，剩余部分一次付清，保修到期后，扣除保修期间发生的修理费，剩余部分一次支付给乙方。
第五条双方的权利和义务及管理
1.1、甲方有权要求乙方达到合同约定的质量等级，要求乙方严格按
照设计文件、技术交底和国家有关规范进行施工，遵循甲方的技术质量管理制度。
1.2、甲方有权要求乙方按合同约定的工期完成所承包的工程项目。
1.3、甲方有义务按约定向乙方提供大型施工机械（如塔吊等）、安全设施。
1.4、甲方有义务按施工进度和预算定额需用量按时向乙方提供材料，
所有的材料、工具等必须采用计划和统计领料制度。
2、乙方的权利和义务
2.1、乙方有权拒绝甲方违反国家法规，施工规范及安全操作规程的
指令行为，乙方特殊工种操作人员必须持证上岗。
2.2、乙方有权依法雇佣和解雇自己的施工人员。
2.3、乙方有权积极组织雇佣施工人员进行安全生产、文明施工，严
格管理施工人员遵纪守法，并达到本合同规定的质量等级和工期等条款要求的义务。
2.4、乙方要在质量管理上有依据规范施工，按验收标准组织进行自
检的义务，并做到工完场清，负责该分项工程所需材料进场的卸车及有序放置等工作。
2.5、乙方进入施工现场必须严格按照安全文明工程进行施工。
2.6、乙方对所负责内的临电及工程用电负有管理权。
2.7、乙方进入施工现场必须佩戴安全帽，手头工具自理。
2.8、施工现场的临电必须符合安全文明规范要求。
2.9、甲方对乙方提出的整改意见，乙方应及时进行整改，如出现安
全事故，由乙方全权负责。
2.10、夜间施工时，乙方无条件提供加班值班人员，不得缺席，否则
给予处罚。
2.11、乙方应与甲方其他工种积极配合施工，不得有意拖延工期或与
其他工种发生纠纷、打架斗殴等现象，否则给予重罚。
2.12、乙方自负食宿。
2.13、乙方有义务对现场生活区临电和现场机具用电进行维护和检
测，保证现场临电的正常运行。
2.14、甲方有权对乙方进行管理，如乙方过分不服从管理，甲方有权
请退乙方出场，工程款按总工程量的50%结算。
第六条合同生效、终止
1、本合同自双方签字（盖章）生效，双方结清价款即终止。
第七条附则
1、本合同未尽事宜，双方另议。
2、本合同双方约定的日常事宜，由甲方工程项目部负责执行。
3、解决争议方式：发生争议由双方协商解决，如协商不成时向
当地仲裁机构调解或人民法院提起诉讼。
发包方：承包单位（人）：
法人代表：代表：
项目经理：地址：
地址：电话：
电话：身份证号码：（附复印件）：
年月日。