增容电力工程施工合同协议书范本

合集下载

电力增容施工合同范本

电力增容施工合同范本
甲方：（施工单位）
地址：
电话：
传真：
邮编：
乙方：（业主单位）
地址：
电话：
传真：
邮编：
鉴于甲方具有从事电力增容施工的经验和资质，乙方需要对其电力设备进行增容施工，双
方经友好协商，达成如下协议：
第一条项目名称：电力增容施工项目
第二条施工范围：根据乙方要求，甲方对乙方电力设备进行增容改造，包括但不限于设备检测、改装升级、配套设备安装等。

第三条施工地点：电力增容施工项目的具体地址为乙方提供。

第四条施工期限：双方约定的电力增容施工工期为从年月日起至年月日止，共计天。

第五条施工费用及支付方式：乙方应向甲方支付电力增容施工费用为人民币（大写）元整，具体支付方式双方协商确定。

第六条施工质量：甲方承诺按照乙方要求完成电力增容施工，并保证施工质量符合国家相关标准和规定。

第七条合同变更：若因不可抗力或其他乙方原因需要对合同进行变更，则双方应签订书面变更协议。

第八条违约责任：任何一方违反合同条款导致的损失由违约方承担，并应向对方赔偿损失。

第九条合同终止：合同终止后，双方不得擅自解除合同，应按照合同约定进行结算。

第十条其他条款：本合同其他未尽事宜由双方协商解决。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表人：代表人：
签订日期：年月日签订日期：年月日
以上为电力增容施工合同范本，双方签字盖章后生效。

电力增容工程施工合同

电力增容工程施工合同甲方：___________乙方：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力增容工程的施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：___________电力增容工程1.2 工程地点：___________1.3 工程内容：根据甲方需求，乙方负责对甲方的电力系统进行增容改造，包括变压器的更换、电力线路的改造、配电设备的升级等。

二、合同价格2.1 本合同的工程总造价为人民币____元整（大写：____________________元整），乙方应按照甲方的要求，完成上述工程。

三、合同工期3.1 合同工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止，工期为____个月。

四、质量标准4.1 乙方应按照电力行业标准和规范进行施工，保证工程质量符合相关法律法规的要求。

五、甲方的义务5.1 甲方应向乙方提供施工所需的现场条件，包括施工场地、施工用水、用电等。

5.2 甲方应按照合同约定及时支付工程进度款和尾款。

六、乙方的义务6.1 乙方应按照合同约定的时间和质量标准完成工程施工。

6.2 乙方应承担工程施工期间的安全责任，确保工程施工过程中不发生安全事故。

七、工程款的支付7.1 甲方按照工程进度，分阶段支付工程款。

具体支付方式和时间由双方在补充协议中约定。

7.2 工程验收合格后，甲方应在验收报告送达之日起15日内支付尾款。

八、违约责任8.1 乙方未按照合同约定的时间完成工程施工的，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：工程总造价的万分之五。

8.2 甲方未按照合同约定的时间支付工程款的，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：应付款项的万分之五。

九、争议解决9.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

变压器增容施工合同6篇

变压器增容施工合同6篇篇1变压器增容施工合同甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方拟就其位于（地址）的变压器增容项目，与乙方签订合同，双方本着平等自愿、公平公正的原则，经双方友好协商，就有关事项达成如下协议：一、合同目的甲方委托乙方进行变压器增容项目的施工工作。

二、合同范围1. 变压器增容项目的施工工作包括但不限于：（1）变压器性能评估；（2）设备选型和采购；（3）现场勘察、测量和设计方案制定；（4）施工图纸编制；（5）设备安装和调试；（6）液态绝缘介质处理；（7）完成验收和交付工程。

2. 双方对变压器增容项目的具体内容和进度，在后续的洽谈中细化确认。

在此之前，双方均应本着诚信、合作的原则相互配合，保障项目的顺利进行。

三、合同价格和支付方式1. 甲方向乙方支付的合同总价为（具体金额），包括设备采购费用、施工费用、材料费用等一切费用。

2. 付款方式：甲方需按以下方式向乙方支付费用：（1）合同签订后，甲方应支付合同总价的30%作为预付款；（2）项目完成并通过验收后，甲方应支付合同总价的70%。

四、合同履行期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目完成验收交付之日止。

2. 项目工期约定在合同签订后的（具体时间）内完成，逾期应当承担相应的违约责任。

五、风险及责任1. 变压器增容项目属于工程性质，可能存在一定的风险。

在项目施工过程中，如出现设备损坏、人员伤亡等情况，乙方应承担相应的赔偿责任。

2. 若项目因为乙方过错导致工期延误，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

六、保密条款1. 双方应对本合同的一切内容保密，未经对方同意，不得向第三方透露。

2. 本合同项下的商业机密、技术机密等信息，双方应当妥善保管，并避免泄露。

七、争议解决双方因履行本合同产生的一切争议，应友好协商解决。

如协商不成，应提交至（具体仲裁机构/法院）仲裁/诉讼解决。

八、合同变更在项目实施过程中如遇不可抗力或其他因素，导致需要对合同进行修改，双方均应经过书面协商一致后再行变更。

电力增容施工合同（通用5篇）

电⼒增容施⼯合同（通⽤5篇）电⼒增容施⼯合同⼀、合同的法律特征 1、合同是两个以上法律地位平等的当事⼈意思表⽰⼀致的协议。

2、合同以产⽣、变更或终⽌债权债务关系为⽬的。

3、合同是⼀种民事法律⾏为。

⼆、合同具体表现 1、合同对当事⼈的⼀般拘束⼒。

依法成⽴的合同，对当事⼈具有法律约束⼒。

当事⼈应当按照约定履⾏⾃⼰的义务，不得擅⾃变更或者解除合同。

2、合同的效⼒。

依法成⽴的合同，⾃成⽴时⽣效。

合同的效⼒体现为双主事⼈订⽴合同的效果意思产⽣的法律效⼒，每⼀个合同的效⼒都是特定的，各个合同之间的效⼒都是不相同的。

三、电⼒增容施⼯合同（通⽤5篇）在当今不断发展的世界，合同出现的次数越来越多，签订合同是为了保障双⽅的利益，避免不必要的争端。

那么常见的合同书是什么样的呢？下⾯是⼩编收集整理的电⼒增容施⼯合同（通⽤5篇），欢迎⼤家借鉴与参考，希望对⼤家有所帮助。

电⼒增容施⼯合同1 发包⽅：______（以下简称甲⽅）承包⽅：______（以下简称⼄⽅）按照《中华⼈民共和国合同法》、《建筑安装⼯程承包合同条例》的规定，结合本⼯程具体情况，双⽅达成如下协议。

第⼀条、⼯程概况⼯程名称：电⼒增容改造项⽬⼯程地点：承包范围：预算报价书【详见附件（2）】所列项⽬承包⽅式：总价包⼲⼯期：3⽇历/天。

（以正式开⼯⽇期为准）⼯程质量：达到国家质量评定合格标准合同价款：⼈民币：______元；（⼤写：______）。

价款及结算⽅式详见本合同第六条约定。

第⼆条、甲⽅⼯作开⼯前2天，向⼄⽅进⾏现场交底。

清除影响施⼯的障碍物。

办理施⼯所涉及的各种申请、批件等⼿续。

指派（电话）为甲⽅驻⼯地代表，负责合同履⾏。

对⼯程质量、进度进⾏监督检查，办理验收、变更、登记⼿续和其他事宜。

如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批⼿续。

协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等⼯作，并承担相应费⽤。

KVA增容电力工程现场施工协议合同协议书

电力工程施工合同工程名称：发包人：承包人：签订日期：年月日工程编号：电力施工合同发包方:以下简称甲方承包方:以下简称乙方根据中华人民共和国合同法及有关文件;为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任;经双方协商同意签订本合同..第一条工程概况一、工程名称:二、工程地点:三、工程内容：1、1000KVA箱变一台；2、YJLV22-10KV-395电缆200米；3、办理供电相关的所有手续及正式通电；4、不含临时接电费、预交电费、居民供电配套费..第二条工程期限一、工程工期：90天从甲方支付预付款之日算起..二、由于甲方提供的图纸或施工现场出现重大调整;以及土建未按期完工影响工程进度;经甲方现场代表签证后;工期相应顺延..三、如发生因遇不可抗拒的情况如水灾、地震、无法改变的社会周围环境影响等而影响工程进度的情况;经甲方现场总代表签证后;工期相应顺延..第三条合同价款与结算一、合同总价：根据甲、乙双方签字确认的图纸和乙方现场实际考查后定价..本合同工程暂定总价款为：784;685.96元大写：柒拾捌万肆仟陆佰捌拾伍元玖角陆分..二、取费标准：根据陕西省建设工程工程量清单计价规则2009及陕西省安装工程价目表2009进行计价..三、付款方式：合同签订并接到甲方书面通知正式启动基建用电正式审图手续后;甲方向乙方预付工程款300000.00元整大写：叁拾万元；各项验收完成后;根据验收单及竣工报告付到合同总价款的95%：445454.66元大写：肆拾肆万伍仟肆佰伍拾肆元陆角陆分；乙方在收到甲方支付的第二笔445454.66元款项后一周内完成正式供电;剩余5%质保金39231.30元大写：叁万玖仟贰佰叁拾壹元叁角整一年后付清；乙方在收到甲方支付的除预留质保金外剩余部分工程款后五日内;向甲方出具与工程总造价同等金额的正式税务发票..第四条设备材料供应一、所订购设备应符合国家相关制造标准;应有相关部门签订的准予产生的许可证..二、设备到达施工现场后;甲、乙双方共同验收;甲方负责接收第五条双方的责任及义务一、甲方：1、甲方应及时支付各期款项..2、设备及材料甲方接收后、如出现丢失、损坏等由甲方承担..二、乙方：1、负责工程范围内的全部工程的实施及安装质量;按照图纸及说明文件和国家颁发的工程规范、规程和标准进行施工..2、合同总价含预算清单里的所有内容;如甲方有重大工程范围变动;须另作报价协商认可并签订补充协议..3、本电力工程施工合同所依据的高压供电方案答复单批复日期为2015年4月22日;有效期为一年;于2016年4月21日到期..4、若高压供电方案答复单到期后仍未完成正式供电工作;可申报一次期限半年的延期手续延期至2016年10月21日;办理延期手续则需要在本合同工程暂定总价款784;685.96元大写：柒拾捌万肆仟陆佰捌拾伍元玖角陆分的基础上额外增加20000.00元大写：贰万元整的方案答复单延期办理费用..5、若该项目基建用电增容1000KVA高压供电方案答复单第一次延期至2016年10月21日后仍然未能完成正式供电工作;在执行第4条即合同工程暂定总价款784;685.96元增加20000.00元方案答复单延期办理费用的基础上额外再增加80000.00元大写：捌万元整的高压供电方案答复单第二次延期或重新办理批复费用..第六条质量与验收一、工程竣工验收;应以双方签字认定后施工图纸、及国家颁发的施工验收规范和质量验收标准为依据..二、对工程质量有争议;由质量监督部门认定;认定费用及因此造成的损失由败诉的一方承担..三、售后服务1、本工程竣工验收后;乙方对施工的工程质量负责保修一年;保修期自交货之日起计时..2、保修期内;由乙方责任造成的工程质量事故;乙方应负责无偿修理;达到规定的质量要求..3、乙方在提供上述售后服务时;除乙方所供电气设备及安装工程自身引起的质量事故由乙方承担相关的费用及责任..第七条违约责任1、如哪方违约;将负责另一方所造成的经济损失..2、若在超出合同约定工期完成通电;每推后一天通电;按照1500元/天计算违约金;从合同总价款中予以扣除..第八条争议解决1、本合同执行过程中如发生争议工作中遇到其他问题;双方友好协商解决;协调解决不成的;双方同意向人民法院诉讼..2、本合同一式捌份;甲、乙双方各执肆份..3、本合同报价预算清单;做为合同附件与合同具有同等法律效应..合同签署页甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：开户银行：开户银行：账号：账号：电话：电话：日期：年月日日期：年月日。

电力增容施工合同范本

电力增容施工合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电力增容施工事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：甲方委托乙方进行电力增容施工，包括但不限于电力设施的安装、调试、改造等。

第二条施工期限2.1 本工程自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

2.2 如因不可抗力等原因导致施工期限需要延长的，甲乙双方应协商解决。

第三条工程质量3.1 乙方应按照国家电力行业的相关标准和规范进行施工，确保工程质量。

3.2 工程质量不符合约定的，乙方应无条件返工，直至达到甲方要求。

第四条工程费用4.1 本工程费用为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。

4.2 甲方应按照约定的付款方式和期限支付工程费用。

第五条材料供应5.1 工程所需材料由乙方负责采购，材料质量应符合国家电力行业的相关标准和规范。

5.2 甲方有权对乙方采购的材料进行检验，如发现质量问题，乙方应无条件更换。

第六条工程变更6.1 在施工过程中，如甲方要求变更工程内容，应书面通知乙方，乙方应按照甲方的要求进行变更。

6.2 工程变更导致费用增加的，甲方应按照实际增加的费用支付给乙方。

第七条工程验收7.1 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。

7.2 甲方应在接到乙方通知后的_______日内进行验收，如甲方无正当理由未按时验收，视为乙方已按照约定完成工程。

第八条违约责任8.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。

电业局企业增容合同5篇

电业局企业增容合同5篇篇1甲方：电业局（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）鉴于甲、乙双方经友好协商一致，为明确双方在电力增容过程中的权利和义务，保障电力供应的安全、可靠、经济、便捷，特订立本合同。

第一条合同背景及目的1.1 本合同背景：随着乙方业务的快速发展，原有电力容量已不能满足需求，需向甲方申请增容。

1.2 合同目的：明确甲、乙双方在电力增容过程中的权利和义务，确保电力增容工作的顺利进行。

第二条增容内容及规模2.1 乙方根据业务发展需求，向甲方申请电力增容，增容规模为______千瓦（KW）。

2.2 甲方根据乙方需求及电网情况，对乙方的电力增容申请进行评估，并为乙方提供电力增容服务。

第三条合同双方的权利与义务3.1 甲方的权利与义务（1）甲方有权对乙方的电力增容申请进行评估，并根据评估结果决定是否提供电力增容服务。

（2）甲方应按照国家的有关规定和标准，为乙方提供安全、可靠、经济、便捷的电力供应。

（3）甲方应为乙方提供电力增容所需的设备、材料和技术支持。

（4）甲方应对乙方的用电情况进行监督，确保乙方合规用电。

3.2 乙方的权利与义务（1）乙方有权向甲方提出电力增容申请，并获取电力增容服务。

（2）乙方应按照国家有关规定和标准使用电力，确保安全、节约、合规用电。

（3）乙方应向甲方提供真实的用电数据和资料。

（4）乙方应配合甲方进行电力增容工作，并承担因自身原因导致的增容延误费用。

第四条增容费用及支付方式4.1 乙方应按照甲方的收费标准支付电力增容费用。

具体费用标准详见附件。

4.2 乙方应按照约定时间将电力增容费用支付至甲方指定账户。

第五条合同期限及终止条件5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。

5.2 合同到期后，如双方继续合作，可续签合同；如不再合作，则本合同自动终止。

5.3 在合同期内，如乙方出现违规行为或用电异常情况，甲方有权单方面解除合同。

第六条违约责任及赔偿6.1 如因甲方原因未能按时为乙方提供电力增容服务，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

用电设备增容合同范本3篇

用电设备增容合同范本3篇篇一甲方（供电方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________电话：____________________乙方（用电方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________电话：____________________一、增容项目及内容1. 乙方原有用电容量为______千瓦，现申请增容______千瓦，增容后用电总容量为______千瓦。

2. 增容工程包括但不限于变压器、配电柜、电缆等设备的购置、安装及调试。

二、工程期限1. 甲方应在本合同签订之日起______个工作日内完成供电方案的制定，并书面通知乙方。

2. 乙方应在收到甲方供电方案通知之日起______个工作日内，完成工程设计及相关审批手续，并将设计图纸提交甲方审核。

3. 甲方在收到乙方设计图纸审核通过后______个工作日内，组织施工队伍进场施工。

4. 整个增容工程应在______年______月______日前竣工并验收合格，具备送电条件。

三、工程费用及支付方式1. 本次增容工程总费用为人民币______元（大写：______________________），该费用包括设备购置、安装调试、工程设计、施工、监理等所有费用。

2. 乙方应在本合同签订之日起______个工作日内，向甲方支付工程总费用的______%作为预付款，计人民币______元（大写：______________________）。

3. 工程竣工并验收合格后______个工作日内，乙方应向甲方支付工程总费用的______%，计人民币______元（大写：______________________）。

4. 剩余工程总费用的______%作为质量保证金，计人民币______元（大写：______________________），在质保期届满后无质量问题的情况下，乙方应在______个工作日内支付给甲方。

电力增容工程合同范本

电力增容工程合同范本甲方（委托方）： _________乙方（承包方）： _________鉴于：1. 甲方是一家电力需求增长迅速的企业，需要对其现有电力设施进行增容改造。

2. 乙方是一家专业的电力工程公司，拥有进行电力增容改造所需的资质和能力。

双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行电力增容工程事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1 工程名称：_______电力增容工程。

1.2 工程地点：_______。

1.3 工程内容：包括但不限于变电站升级改造、输电线路增容、配电设备更新等。

第二条合同价格及支付方式2.1 合同总价为人民币_______元（大写：__________________________元整）。

2.2 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款；工程进度达到_______%时，甲方支付乙方合同总价款的_______%；工程完工验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同总价款。

第三条工程进度3.1 工程开工日期：_______。

3.2 工程竣工日期：_______。

3.3 乙方应按照工程进度计划合理组织施工，确保工程按期完成。

第四条工程质量4.1 乙方应按照国家电力行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量。

4.2 工程完工后，乙方应向甲方提供完整的工程资料和验收报告。

第五条违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

第六条争议解决6.1 对于因履行本合同所发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交_______仲裁委员会进行仲裁。

第七条其他约定7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）： _________乙方（盖章）： _________签订日期： _________。

电力增容施工合同范本

电力增容施工合同范本甲方（全称）：____________________地址：____________________电话：____________________法定代表人：____________________乙方（全称）：____________________地址：____________________电话：____________________法定代表人：____________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，就甲方委托乙方进行电力增容工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：乙方负责按照国家和电力行业相关标准和规范，对甲方现有电力系统进行增容改造，包括但不限于新增变压器、电缆敷设、配电设备安装等。

4. 工程承包方式：包工包料。

二、工程期限1. 开工日期：______年______月______日2. 竣工日期：______年______月______日3. 总工期：______日历天三、工程质量及验收1. 工程质量标准：执行国家及电力行业现行的相关标准和规范，确保工程质量达到合格标准。

2. 验收方式：工程竣工后，乙方应及时向甲方提交竣工验收申请，甲方应在收到申请后______个工作日内组织验收。

验收合格后，双方应签署竣工验收报告。

四、工程造价及付款方式1. 工程造价：本工程总造价为人民币______元（大写：______元整），其中不含税价款为人民币______元（大写：______元整），增值税税率为______%，增值税额为人民币______元（大写：______元整），含税价款为人民币______元（大写：______元整）。

2. 付款方式：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%作为预付款；工程进度达到______%后，甲方向乙方支付合同总价款的______%；工程竣工并验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的______%；剩余合同总价款的______%作为质保金，在质保期满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。

电业局企业增容合同4篇

电业局企业增容合同4篇篇1电业局企业增容合同一、甲方：______（以下简称甲方）地址：______统一社会信用代码：______乙方：______（以下简称乙方）地址：______统一社会信用代码：______鉴于，甲方系一家正式经营的电业局企业，在业务发展的需求下，需要增加生产能力；乙方是一家具备相关资质和经验的企业，愿意为甲方提供增容服务。

为明确双方权利义务，现达成如下协议：第一条增容内容1.1 乙方应按照甲方的具体要求，为其提供增容服务，包括但不限于建设新的生产线、设备更新、扩建厂房等。

1.2 增容服务的具体内容、范围、费用等事项，双方应在签署本合同后另行商定。

第二条增容责任2.1 乙方应按照相关法律法规和质量标准，确保增容工作的合法性和质量。

2.2 乙方应按时按质完成增容工作，并保证增容后的生产能力符合甲方的需求。

第三条价款支付3.1 甲方应根据双方商定的费用标准支付增容费用，支付方式为______（一次性支付/分期支付等）。

3.2 乙方完成增容工作后，甲方确认无误后，方可支付最后一期款项。

第四条保密义务4.1 双方应对因履行本合同而接触到的商业秘密和技术资料等保密内容负有保密义务。

4.2 未经对方书面许可，任何一方不得向第三方透露保密信息。

第五条违约责任5.1 如一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担违约责任。

5.2 如果因一方的原因导致合同无法履行的，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的法律责任。

第六条争议解决6.1 本合同履行过程中，如发生争议，双方应尽量友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向______仲裁委员会申请仲裁。

6.2 仲裁裁决是终审裁决，对双方均具有法律约束力。

第七条其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完毕合同约定事项并经确认无误之日终止。

7.2 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

（以下无正文）甲方（盖章）：______ 日期：______乙方（盖章）：______ 日期：______篇2电业局企业增容合同一、甲方：电业局增容方：企业二、根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方在平等互利的基础上，本着诚实信用的原则，就乙方所需的电力增容事宜，达成如下协议。

电力增容工程合同范本

电力增容工程合同范本《电力增容工程合同》甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方因生产发展需要，拟对其电力系统进行增容改造，乙方具备相应的电力工程施工资质和能力，双方经友好协商，就甲方电力增容工程事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[甲方单位名称]电力增容工程2. 工程地点：[甲方单位地址]3. 工程内容：将甲方原有的电力容量从[X]千伏安增容至[X]千伏安，包括但不限于新变压器的安装、高低压开关柜的更换、电缆敷设、配电室改造等。

二、工程期限1. 本工程预计自____年__月__日开工，至____年__月__日竣工，总工期为__天。

2. 如遇不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素，导致工期延误，双方应协商解决。

三、工程价款及支付方式1. 本工程总价款为人民币______元（大写：______________________元整），此价款为固定总价，包含但不限于设备采购、运输、安装调试、税费等一切费用。

2. 甲方应在合同签订后__个工作日内，向乙方支付工程总价款的__%作为预付款，即人民币______元（大写：______________________元整）。

3. 工程进度达到__%时，甲方应向乙方支付工程总价款的__%，即人民币______元（大写：______________________元整）。

4. 工程竣工验收合格后__个工作日内，甲方应向乙方支付工程总价款的__%，即人民币______元（大写：______________________元整）。

电力增容施工合同范本

电力增容施工合同范本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方因业务发展需要，需对现有电力设施进行增容改造，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就电力增容施工事宜达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程期限：自合同生效之日起至_____________________完成。

第二条工程承包范围2.1 乙方负责本合同约定的电力增容工程的施工、安装、调试等工作。

2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。

第三条工程质量要求3.1 乙方应保证施工质量符合国家及行业相关标准和规范。

3.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程质量验收报告。

第四条工程价款及支付方式4.1 本工程总价款为人民币_____________________元。

4.2 甲方应按照以下方式支付工程价款：4.2.1 合同签订后____天内支付总价款的____%作为预付款；4.2.2 工程进度达到____%时支付总价款的____%；4.2.3 工程竣工验收合格后____天内支付至总价款的____%；4.2.4 剩余____%作为质量保证金，在工程竣工验收合格后____个月内支付。

第五条工程进度及验收5.1 乙方应按照合同约定的工程期限完成施工，并及时通知甲方进行验收。

5.2 甲方应在接到乙方通知后的____天内组织验收，逾期未验收视为工程合格。

第六条工程变更6.1 工程实施过程中，如需变更工程内容、规模或标准，双方应协商一致，并签订书面变更协议。

6.2 因变更导致的工程价款增减，按照实际发生的费用进行调整。

电力增容施工合同

电力增容施工合同篇一：电力施工合同书电力施工合同书甲方：乙方：受甲方委托，确定该工程由乙方施工，依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建筑部颁发的《建设工程施工合同》（GF-91-0201）结合本工程具体情况，经甲方对乙方资质的审查，乙方具备施工条件，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特签订如下合同条款，以资双方共同遵守：一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程性质：4、工程日期：开工日期：竣工日期：5、质量等级：优良（以建设单位验收结果为准）二、施工范围及工程量1、安装VV224×35mm电缆线160米，φ100mm碳素波纹管150米，电缆沟开挖回填。

2、安装二块（20-80A）三相四线电能表及其相关调试。

3、电力部门所有增容报装手续的办理。

4、征地协调。

三、工程价款及付款方式：1、本工程总价款为元整。

2、付款方式：合同签订后，甲方一次性将全额工程款付给乙方。

四、甲方职责1、图纸会审和施工安全技术交底：各工序开工前。

2、委派施工管理人员负责与城市有关管理部门联系协同解决施工中的有关问题，进行施工质量监督检查。

3、根据国家现行规范组织工程验收。

4、协助施工单位抓好安全文明生产。

5、监督检查施工的安全质量情况。

五、乙方职责1、组织施工作业人员按期进入施工现场。

2、按施工图纸和甲方技术要求，进行施工安装。

23、施工现场必须做到安全、文明、卫生。

4、由于乙方责任，施工时设置必要的安全措施，施工期间所发生的一切生产，交通（车辆、人身）事故由乙方负责。

5、由于乙方责任在施工过程中造成其它设施损坏，由乙方负全责。

六、工程质量1、乙方在施工过程中执行如下标准：1）《建筑电气安装工程施工及验收规范》GBJ303-88；2）《建筑安装工程质量检验评定统一规范》GBJ300-88《电力建设施工及验收评定》建筑工程篇GBJ69-87 3）《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-882、乙方自购的工程材料必须合格，经甲方统一方可使用。

电力增容项目合同协议书

电力增容项目合同协议书【电力增容项目合同协议书】甲方（用电方）：_______________乙方（供电方）：_______________鉴于甲方因生产发展需要增加用电容量，经双方友好协商一致，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程内容与要求1.1 乙方根据甲方需求，负责为甲方提供电力增容服务，包括但不限于设计、施工、设备采购、安装调试等。

1.2 所有工作必须符合国家电力安全标准和行业规定，保证工程质量。

第二条工期与时间2.1 本工程自____年____月____日开始至____年____月____日结束。

2.2 若遇不可抗力因素影响工期，双方应及时沟通并调整完成时间。

第三条费用与支付方式3.1 工程总费用为人民币（大写）________________元整（￥__________）。

3.2 付款方式：甲方需在合同签订后____日内支付预付款，剩余款项按照工程进度分阶段支付。

第四条质量保证与验收4.1 乙方应保证工程质量达到国家标准及甲方要求。

4.2 工程完成后，由甲乙双方共同组织验收，合格后方可投入使用。

第五条违约责任5.1 如一方违反合同约定，需承担相应的违约责任。

5.2 如因乙方原因导致工程延期或质量不符合要求，乙方应按约定向甲方支付违约金。

第六条争议解决6.1 双方因履行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

第七条其他事项7.1 本合同未尽事宜，由双方另行商定补充条款。

7.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方代表（签字盖章）：_______________乙方代表（签字盖章）：_______________签订日期：____年____月____日注：以上合同范本仅供参考，具体条款应根据实际项目情况详细制定，必要时应咨询专业法律顾问。

总结：。

电力增容项目合同协议书

电力增容项目合同协议书在当今社会，随着经济的快速发展和城市化进程的加速，各类建筑、企业对电力的需求日益增长。

为了适应这一需求，许多单位不得不进行电力系统的增容改造。

电力增容项目不仅关系到企业的正常运营，也涉及到公共安全和环境保护。

因此，签订一份详尽而公正的电力增容项目合同协议显得尤为重要。

以下是一份电力增容项目合同协议书范本，供大家参考。

---电力增容项目合同协议书甲方（委托方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方需要进行电力系统增容改造，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经过友好协商，就甲方电力增容项目达成如下协议：1. 工程内容：乙方负责按照甲方的要求，完成电力系统的增容改造工作，包括但不限于设备采购、安装、调试及后期维护等。

2. 工程质量：乙方必须确保所有设备和材料符合国家相关标准，施工过程应严格遵守行业规范，保证工程质量满足甲方要求。

3. 工期与进度：乙方需在签订合同后____天内完成全部工程，并定期向甲方报告工程进度。

如遇特殊情况需延期，乙方应提前通知甲方并说明原因。

4. 费用与支付：甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。

具体支付方式为：预付款____%，中期款____%，竣工验收合格后支付余款____%。

5. 变更与调整：如工程实施过程中需变更设计或增减项目，应由双方协商确定，并以书面形式确认。

6. 违约责任：任何一方未能履行合同规定的义务，均构成违约，应承担相应的违约责任。

7. 争议解决：双方因执行本合同所发生的一切争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

8. 其他：本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

---。

国家电网增容合同5篇

国家电网增容合同5篇篇1甲方（电网公司）：___________乙方（用户单位）：___________鉴于甲方拥有并运营国家电网设施，乙方因用电需求增长，需增加电力容量。

为明确双方权益，保障电力供应安全，经友好协商，达成以下增容合同：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在电力增容过程中的权利和义务，确保电力供应安全、稳定、可靠，促进双方长期合作。

二、增容内容1. 增容电力容量：乙方申请增加电力容量______千瓦（kW）。

2. 增容期限：自本合同生效之日起至______年______月______日。

3. 增容地点：乙方用电所在地。

三、双方权利义务1. 甲方权利义务（1）甲方应根据乙方需求，及时为乙方提供电力增容服务。

（2）甲方应在合理期限内完成电力设施的增容改造。

（3）甲方应保障电力供应安全、稳定，遵守国家电力法律法规。

（4）甲方有权对乙方用电情况进行监督、检查。

2. 乙方权利义务（1）乙方应提前向甲方提出电力增容申请，明确增容需求。

（2）乙方应配合甲方进行电力设施的增容改造，提供必要的支持和协助。

（3）乙方应按时支付电力增容费用。

（4）乙方应合理使用电力，遵守国家电力法律法规。

四、费用及支付方式1. 电力增容费用：人民币______元（大写：______元整）。

2. 支付方式：乙方应按照甲方的要求，以银行转账或其他方式支付电力增容费用。

3. 甲方在收到乙方支付的费用后，应出具相应的收据和发票。

五、违约责任1. 若甲方未按时完成电力设施的增容改造，导致乙方无法正常用电，甲方应承担违约责任，赔偿乙方因此造成的损失。

2. 若乙方未按时支付电力增容费用，甲方有权停止供电，并要求乙方支付逾期付款违约金。

3. 若乙方在电力使用过程中违反国家电力法律法规或合同约定，甲方有权要求乙方整改，并承担违约责任。

六、合同的变更和解除1. 本合同一经签订，即具有法律约束力，双方均应严格遵守。

2. 任何一方需变更或解除本合同，应提前三个月书面通知对方，并达成书面协议。

电力增容施工合同协议书

电力增容施工合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！电力增容施工合同协议书甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）鉴于甲方需要进行电力增容施工，以确保正常生产经营，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力增容施工事项达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：电力增容施工项目1.2 工程地点：甲方生产经营场所1.3 工程内容：根据甲方需求，乙方负责对甲方现有的电力设施进行增容施工，包括变压器增容、线路改造、设备更换等，具体工程量以实际施工为准。

二、合同金额2.1 本合同总额为人民币【】元整（大写：【】元整），包括工程设计、设备采购、施工、调试、验收等费用。

2.2 乙方报价应包含完整详细的工程量清单，包括材料费、人工费、设备费、管理费、利润等各项费用。

三、合同履行3.1 甲方应按照合同约定提供施工场地，确保乙方顺利施工。

3.2 乙方应按照合同约定的施工内容、质量标准、工期等要求完成施工，并承担相应的安全责任。

3.3 乙方应在合同约定的时间内向甲方提交工程进度报告，甲方有权对施工过程进行监督和检查。

3.4 工程验收合格后，乙方应按照合同约定提供一年的质保期服务。

四、付款方式及进度4.1 本合同采用分期付款方式，具体付款进度如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付合同总额的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总额的30%；（3）工程验收合格并办理移交手续后，甲方支付合同总额的20%；（4）剩余的20%作为质保金，质保期满后无质量问题甲方支付。

4.2 甲方支付款项时，应向乙方提供合法有效的税务发票。

五、违约责任5.1 任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

电力增容施工合同模板

电力增容施工合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！电力增容施工合同模板甲方：__________乙方：__________鉴于甲方需要进行电力增容施工，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程内容1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程预算：__________第二条乙方的义务2.1 乙方应按照甲方的要求，完成电力增容施工任务。

2.2 乙方应保证施工质量，确保施工过程中人身和财产安全。

2.3 乙方应按照合同约定的时间完成施工，如有特殊情况需提前通知甲方。

第三条甲方的义务3.1 甲方应按照合同约定的时间向乙方支付工程款。

3.2 甲方应提供施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、水源、电源等。

3.3 甲方应协助乙方办理与施工相关的各项手续。

第四条工程款支付4.1 本工程采用分期付款方式，具体付款比例和时间如下：a) 合同签订后7个工作日内，支付合同总额的30%；b) 工程进度达到50%时，支付合同总额的30%；c) 工程验收合格后，支付合同总额的20%；d) 剩余的10%作为质量保证金，自工程验收合格之日起一年内无质量问题一次性支付。

4.2 甲方支付工程款时，应出具相应的付款凭证。

第五条工程验收5.1 工程完成后，乙方应按照国家标准和行业规范进行自检。

5.2 自检合格后，乙方应向甲方提供工程验收申请。

5.3 甲方应在收到验收申请后15个工作日内组织验收，验收合格后支付剩余工程款。

第六条质量保证6.1 乙方对所施工的工程质量承担终身责任。

6.2 工程验收合格后，如出现质量问题，乙方应在接到通知后7个工作日内到达现场进行处理。

第七条违约责任7.1 任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。