电力工程勘察设计合同
2024年电力工程勘察设计合同
2024年电力工程勘察设计合同合同目录第一章：总则1.1 合同目的和依据1.2 合同适用范围1.3 合同的法律效力第二章：合同主体2.1 甲方权利与义务2.2 乙方权利与义务2.3 双方的资质要求第三章：勘察设计任务3.1 勘察设计范围3.2 勘察设计内容3.3 勘察设计要求第四章：合同价格与支付方式4.1 勘察设计费用4.2 支付方式4.3 费用调整第五章：勘察设计成果5.1 成果提交5.2 成果验收5.3 成果的知识产权第六章：勘察设计进度6.1 工作进度安排6.2 进度变更6.3 进度延误的责任第七章：质量保证与责任7.1 质量保证措施7.2 质量责任7.3 质量事故处理第八章：合同变更与解除8.1 合同变更条件8.2 合同解除条件8.3 变更与解除的程序第九章：违约责任9.1 违约责任的确定9.2 违约赔偿9.3 违约责任的免除第十章：争议解决10.1 争议解决方式10.2 适用法律10.3 争议解决费用第十一章：合同生效与终止11.1 合同生效条件11.2 合同终止条件11.3 合同终止后的权利义务第十二章：其他约定12.1 保密协议12.2 保险责任12.3 其他特别约定第十三章：签字栏13.1 甲方签字13.2 乙方签字13.3 签订时间13.4 签订地点第十四章：附件14.1 附件清单14.2 附件效力14.3 附件的更新与维护合同编号_______第一章：总则1.1 合同目的和依据本合同旨在明确甲乙双方在电力工程勘察设计过程中的权利、义务和责任，确保勘察设计工作的顺利进行。
1.2 合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方进行的电力工程勘察设计项目。
1.3 合同的法律效力本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方均具有法律约束力。
第二章：合同主体2.1 甲方权利与义务甲方有权对勘察设计成果进行审核，对不符合要求的部分提出修改意见，并按合同约定支付费用。
2.2 乙方权利与义务乙方有权按照合同约定收取费用，同时应保证勘察设计成果的质量和进度。
国家电网输变电工程勘察设计合同5篇
国家电网输变电工程勘察设计合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方法人电话]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方法人电话]鉴于甲方需要建设输变电工程，并决定委托乙方承担该工程的勘察设计工作，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次输变电工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况及勘察设计范围1. 工程名称：[具体工程名称]。
2. 工程地点：[具体工程地点]。
3. 工程规模：[具体规模描述]。
4. 勘察设计范围：包括但不限于变电所选址、路径勘察、地质勘测、电气设计、结构设计等。
具体以甲方提供的工程勘察设计要求为准。
二、勘察设计期限与进度安排1. 乙方应在合同签订后XX日内完成现场勘察及初步设计工作。
2. 初步设计审查通过后，乙方应在XX日内完成施工图设计。
3. 若因乙方原因导致设计进度延误，每延误一天，乙方应承担违约金XX元。
三、费用及支付方式1. 勘察设计费用总计为人民币[金额汉字大写]元整。
具体费用明细详见附件。
2. 甲方在合同签订后XX日内支付乙方总费用的XX%作为预付款。
3. 初步设计审查通过后，甲方支付乙方总费用的XX%。
4. 施工图纸交付后，甲方支付乙方剩余费用。
5. 支付方式：通过银行转账或其他双方认可的方式进行支付。
四、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的勘察设计成果享有著作权，但发表权、署名权等精神权利归属于甲方。
2. 未经甲方同意，乙方不得将本次勘察设计的成果用于其他用途或向第三方泄露。
3. 双方应妥善保管涉及工程的商业秘密及资料，未经对方许可，不得泄露给第三方。
五、质量保证及验收标准1. 乙方应确保勘察设计的成果符合相关国家规范、行业标准及甲方的要求。
2. 工程设计应满足安全、经济、可靠的要求，确保工程质量和使用功能。
110kv电力接入工程勘察设计的服务合同6篇
110kv电力接入工程勘察设计的服务合同6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方：[甲方公司名称]（以下简称“甲方”）乙方：[乙方公司名称]（以下简称“乙方”）鉴于甲方需要开展电力接入工程的勘察设计服务，故委托乙方提供专业服务。
为明确双方权益，确保服务质量，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则上，经友好协商，达成如下协议：一、服务内容乙方同意为甲方提供关于电力接入工程的勘察设计服务，包括但不限于以下内容：1. 现场勘察；2. 工程设计；3. 方案制定与优化；4. 图纸及相关技术文件的编制与审核；5. 提供技术咨询和建议。
二、服务期限本合同服务期限为自合同签订之日起至工程竣工之日止。
期间，乙方应按照甲方的要求及时完成勘察设计工作。
三、服务费用及支付方式1. 服务费用：甲方应按照约定的金额支付乙方服务费用，具体金额根据工程规模及工作量双方协商确定。
2. 支付方式：甲方应按照工程进度分期支付服务费用给乙方，具体支付节点及金额按照双方约定执行。
3. 增值税发票：乙方在完成服务后，应向甲方提供合法有效的增值税发票。
四、知识产权归属及保密条款1. 知识产权归属：本次勘察设计的所有成果（包括但不限于设计图纸、技术方案等）的知识产权归甲方所有。
乙方不得擅自使用或转让。
2. 保密条款：双方同意对在执行本合同过程中了解到的对方商业秘密及技术资料予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
五、质量保证及验收标准1. 乙方应确保提供的服务符合国家和行业标准，保证服务质量。
2. 工程勘察设计成果完成后，甲方有权按照相关标准对成果进行验收。
如验收不合格，乙方应负责修改并承担相应费用。
六、违约责任及赔偿1. 若因乙方原因未能按照合同约定完成服务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若甲方未按约定支付服务费用，乙方有权要求甲方按合同约定支付逾期付款违约金。
七、合同变更与解除本合同的变更与解除应经双方协商一致，书面变更或解除合同。
供电工程勘察设计合同
供电工程勘察设计合同供电工程勘察设计合同1项目名称：建设地点：合同编号：____________________________________建设单位：____________________________________设计单位：__签订时间：____年__月__日签订地点：____________________第一节合同协议书本合同由（建设单位名称，以下简称“建设单位”）与（设计单位名称，以下简称“设计单位”）共同签订。
根据招标文件及相关文函，经双方认可，设计单位愿意依照本合同所规定的条款，以人民币（含税）（大写）元整（￥元）的合同总价，承担勘察设计服务工作。
1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）专用合同条款；（3）通用合同条款；（4）招标文件（含答疑及澄清）；（5）投标函及投标文件；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）其他合同文件。
（9）正版标准设计和典型造价（G1—G4层）。
2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3、设计单位承诺按合同约定的条件、时间和方式完成本工程各阶段勘察设计服务工作；全面开展样板点的.标准建设工作。
4、建设单位承诺按合同约定的条件、时间和方式向设计单位支付合同价款。
乙方根据国家相关法律规范，提供增值税税率为6%的增值税专票。
5、本合同正本一式2份，双方各执1份；副本6份，建设单位执3份，设计单位执3份。
正副本具有同等法律效力。
6、本协议书经双方代表签字、加盖公章且中标人提交履约担保后生效。
合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
建设单位（公章）：设计单位（公章）：地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：开户银行：开户银行：单击此处输入文字。
帐号：帐号：单击此处输入文字。
电话：电话：传真：传真：邮政编码：邮政编码：____年__月__日____年__月__日供电工程勘察设计合同2签订时间：____________签订地点：____________甲方：____________所在地：____________法定代表人：____________项目联系人：____________通讯地址：____________联系电话：____________乙方：____________所在地：___________法定代表人：____________项目联系人：____________通讯地址：____________电话：____________委托方(甲方)：____________承接方(乙方)：设计有限责任公司本合同由广西电网有限责任公司桂林供电局经双方协商一致，签订本合同。
电力工程勘察设计服务合同3篇
电力工程勘察设计服务合同3篇篇1电力工程勘察设计服务合同甲方：________________（以下简称“甲方”）乙方：________________（以下简称“乙方”）依据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，经甲乙双方自愿协商，特订立如下电力工程勘察设计服务合同（以下简称“本合同”），共同遵守并履行：第一条服务内容1. 乙方承诺为甲方提供电力工程勘察设计服务，具体包括但不限于规划设计、勘察调查、施工图纸设计等一系列服务。
2. 乙方应根据甲方的要求，在约定的时间内完成相关服务，并保证服务质量符合国家相关标准。
第二条服务开始和结束时间1. 本合同自双方签署之日起生效，至服务完成之日止。
2. 乙方应在合同规定的时间内完成相关服务，达到验收标准后，方可结束本合同。
第三条服务价格及支付方式1. 服务价格为_____________（具体金额），甲方应在签订合同后的5个工作日内支付50%的服务费用作为首付款。
2. 乙方在提供完相关服务后，甲方应在接到乙方提供的服务验收报告后的10个工作日内支付剩余50%的服务费用。
3. 服务费用的支付方式为_____________（具体方式）。
第四条服务质量保证1. 乙方在向甲方提供服务过程中，应严格按照国家相关标准进行规划设计，并保证服务质量达到相关验收标准。
2. 乙方不得擅自修改或变更服务内容，如有必要，应提前征得甲方的同意。
第五条保密条款1. 双方应对因履行本合同而获悉的对方的商业秘密和保密信息予以保密，不得擅自泄露或向他人透露。
2. 在本合同终止后，双方应继续保守商业秘密和保密信息，直至经对方书面同意为止。
第六条违约责任1. 任何一方未按照本合同约定的时间和质量提供相关服务，应承担相应的违约责任。
2. 若一方违反本合同规定，导致对方损失时，应按照违约责任向对方进行赔偿。
第七条其他约定1. 本合同的变更和补充应通过书面形式进行，经双方签字盖章后再生效。
国家电网输变电工程勘察设计合同6篇
国家电网输变电工程勘察设计合同6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：国家电网公司乙方（承包方）：[勘察设计公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，考虑到甲方输变电工程建设的需求，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就本次输变电工程的勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程规模：[具体规模描述]二、合同范围与内容本合同涉及工程勘察和设计的全部内容，包括但不限于以下内容：1. 勘察：地形地貌勘察、地质勘察、环境评估等。
2. 设计：总体布局设计、电气设计、结构设计、线路路径优化等。
三、合同金额与支付方式1. 总价：人民币[具体金额]元。
2. 支付方式：分期付款，包括预付款、进度款和尾款等。
具体支付比例和时间节点按照附件《支付计划表》执行。
四、合同期限与进度安排1. 勘察阶段期限：[起始日期]至[结束日期]。
2. 设计阶段期限：[起始日期]至[结束日期]。
3. 进度安排需确保工程按期完成，双方共同制定详细的项目进度计划。
五、技术标准与规范1. 双方应遵守国家及地方现行的相关输变电工程勘察设计的法律、法规和技术标准。
2. 在履行合同过程中，如遇新的技术标准和规范出台，双方应协商后按照新的标准执行。
六、知识产权与保密条款1. 乙方对完成的勘察设计成果享有知识产权，但本合同项下的成果归甲方所有。
2. 双方应严格保护对方的商业秘密和技术秘密，未经对方同意，不得泄露或向第三方转让相关信息。
七、质量保证与验收1. 乙方应确保勘察设计的成果质量符合合同约定和相关技术标准。
2. 甲方有权对乙方的勘察设计成果进行验收，验收标准和方法按照附件《验收标准及方法》执行。
八、违约责任与赔偿1. 若因乙方原因造成工程延期，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。
2. 若因甲方原因未按约定支付费用，甲方应承担违约责任。
具体赔偿金额按照未支付金额的百分之XX计算。
电力勘察设计服务合同3篇
电力勘察设计服务合同3篇篇1电力勘察设计服务合同甲方：（委托方）公司名称：地址：法定代表人：联系电话：乙方：（服务方）公司名称：地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟进行电力项目的勘察设计工作，为确保工程顺利进展，甲乙双方本着平等、自愿、互利、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议，以合同约束双方，共同遵守：一、勘察设计内容1.1 甲方委托乙方对电力项目进行勘察设计，具体内容包括但不限于：勘察现场环境、勘察用地、测绘规划、土地测量等工作；1.2 乙方应根据甲方的需求和项目要求，按照国家相关标准和规定进行勘察设计工作，确保工程设计合理、科学、可行性强；1.3 乙方应确保勘察设计工作的质量，对于勘察设计过程中发现的问题，应及时向甲方报告，并提出合理的解决方案。
二、服务费用及支付方式2.1 甲方应支付给乙方的服务费用为（具体金额），支付方式为（分期/一次性付款/其他）；2.2 服务费用支付时间为（具体时间），甲方应在约定时间内按合同约定的金额支付给乙方；2.3 如因履行本合同而产生额外费用的，应由双方协商确定支付方式。
三、保密条款3.1 双方在履行本合同过程中涉及到的商业秘密、技术资料、设计方案等信息，均应对外保密，未经对方许可，不得向第三方透露；3.2 双方应采取必要的措施，确保本合同履行过程中的机密信息不会被泄露，若有泄漏情况发生，责任由泄漏方承担。
四、风险责任4.1 在勘察设计工作过程中，如因乙方原因造成的设计缺陷或错误，导致工程质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任；4.2 如因不可抗力导致勘察设计工作无法按时完成或质量受影响，双方应共同协商解决方案，并根据实际情况调整合同相关内容。
五、其他条款5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至勘察设计工作全部完成并经双方确认验收后终止；5.2 在履行合同过程中如需修改或补充内容，应经双方协商一致并签署书面协议；5.3 本合同如有争议，双方应友好协商解决，若协商不成，可向有关部门申请进行调解或仲裁。
电力工程勘察设计服务合同8篇
电力工程勘察设计服务合同8篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包方）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方电话]乙方（承包方）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方电话]鉴于甲方需要就某电力工程项目进行勘察设计，乙方具备相关资质和能力，双方根据平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下电力工程勘察设计服务合同：一、工程概况及勘察范围1. 工程名称：[工程名称]。
2. 工程地点：[工程地点]。
3. 勘察范围：包括但不限于电力线路路径勘察、地质勘察、环境评估等。
4. 设计内容：包括电力工程设计、规划、预算编制等。
二、服务内容乙方应按照甲方的要求，提供以下服务：1. 勘察服务：对电力工程项目进行实地勘察，收集相关资料。
2. 设计服务：根据勘察结果，进行电力工程设计，包括方案设计、施工图设计等。
3. 咨询服务：提供与电力工程相关的技术咨询和指导。
4. 其他服务：根据甲方需要，提供其他与电力工程相关的服务。
三、合同金额及支付方式1. 合同总金额：[大写金额]（￥[金额]）。
2. 支付方式：双方约定以银行转账方式支付。
具体支付时间和金额如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成初步勘察和设计成果后，甲方支付总金额的XX%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付剩余款项。
四、服务期限及进度安排1. 本合同服务期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格止。
2. 进度安排：乙方应根据甲方要求，制定详细的工作计划，并按照计划完成各阶段任务。
3. 延期处理：如因不可抗力因素导致工程延期，双方应协商解决。
五、知识产权及保密条款1. 乙方对在勘察设计中形成的成果享有知识产权。
但涉及甲方商业秘密和技术秘密的部分，乙方应承担保密义务。
2. 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的服务内容向第三方转让或许可。
3. 双方应妥善保管涉及对方的商业机密和机密信息。
电力建设工程勘测合同（精选4篇）
电力建设工程勘测合同（精选4篇）电力建设工程勘测篇1委托单位： (简称甲方)受托单位： ( (简称乙方)甲方委托乙方承担项目电力系统工程设计，包括 #总1.本合同签订依据1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘测1.2国家及地方有关建设工程勘测设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
2.设计依据2.1甲方给乙方的。
2.2甲方提交的基础资料。
2.3乙方采用的主要设计技术标准：①福建省电力公司闽电营销〔20xx〕963号关于印发《福建省电力有限公司10kV配电及业扩工程典型设计》的通知;②福建省电力公司闽电营销〔20xx〕397号关于印发《福建城市中低压配电网③《10kV及以下变电所设计规范》(GB 50053-94);④《10kV及以下架空配电线路设计技术规范》(DL/T5220-20xx)等国家部委、省建委现行设计规程和有关法规。
3.本合同项目的名称、规模、阶段及设计内容工程名称：规模：设计内容：电力系统工程，包括总配建设工程(即开闭所)和变配电室10kV 的电气一次、二次部分设计，设备基础工艺要求、照明、接地工程及进线电缆工程。
……4.甲方在合同签定后3个日历日内向乙方提交如下资料1、供电公司供电方案审批单。
2、项目出线部分全套电施图。
3、确定本工程设计范围内的设备选型、设备档次。
5.乙方向甲方交付的设计文件时间：本合同签订及本工程用电方案确定后15乙方提交经辖区供电部门审查通过后设计文件份数：6.费用：本项目经甲方核定的预算价为万元，根据《02设计收费标准》，[163.9+(6415-5000)÷3000×(249.6-163.9)]/6415×1.2×0.85×1.05=3.411%，经双7.支付方式本合同设计收费为元人民币。
设计费支付进度详见下表:说明：本合同履行后，定金抵作设计费。
8.甲、乙双方责任8.1甲方责任：8.1.1 甲方按本合同第4条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文8.1.2 甲方变更委托设计项目、规模、条件或提交的资料错误，或所提交资料8.1.3 甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软8.2乙方责任8.2.1 乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格(经厦门电业局相关审查部门审核通过为标准)的设计资料，并为其负责。
电力工程勘测合同三篇
电力工程勘测合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“委托方”）：乙方（以下简称“受托方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电力工程勘测的事宜，经友好协商，达成如下协议：一、委托事项1.1 委托方委托受托方对电力工程进行勘测，包括但不限于地形地貌、地质条件、电力线路、设备安装等方面的勘测工作。
1.2 受托方应按照委托方的要求，完成勘测任务，并提交勘测报告。
二、勘测要求2.1 受托方应根据委托方的要求，按照相关行业标准和规范进行勘测，保证勘测数据的准确性和可靠性。
2.2 受托方应根据勘测结果，编制详细的勘测报告，包括但不限于勘测数据、图纸、分析报告等。
三、合同价格3.1 双方确认，受托方应得的勘测费为人民币【】元（大写：【】元整），勘测费包括但不限于勘测人员工资、设备租赁、材料费用等。
3.2 委托方应按照本合同约定的付款方式及时支付勘测费。
四、付款方式4.1 委托方在本合同签订后7个工作日内，向受托方支付勘测费的50%作为预付款。
4.2 受托方在完成勘测任务后，向委托方提交勘测报告，委托方在收到勘测报告后7个工作日内，向受托方支付剩余的50%勘测费。
五、违约责任5.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2 受托方未按照约定时间完成勘测任务，或勘测结果不符合相关行业标准和规范，委托方有权要求受托方重新进行勘测，并有权解除本合同。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：【年】年【月】月【日】日注：本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
电力工程勘察设计服务合同
电力工程勘察设计服务合同一、合同双方。
甲方（委托方）：甲方是一个超酷的电力工程需求方哦，有着对电力工程的美好愿景，希望能在电力工程方面搞得棒棒哒。
乙方（受托方）：乙方呢，可是电力工程勘察设计的小能手，有着超厉害的专业知识和丰富的经验，就像一个电力工程勘察设计界的超级英雄。
二、服务内容。
1. 勘察工作。
乙方要像探险家一样，对电力工程的相关场地进行细致的勘察。
要看看地形地貌是啥样的，地质条件好不好，有没有啥隐藏的小麻烦。
就好比找宝藏一样，要把所有影响电力工程的因素都找出来，可不能马虎哦。
2. 设计工作。
根据勘察得到的那些有趣的结果，乙方就要开始大展身手进行设计啦。
设计出合理又高效的电力工程方案，从线路怎么铺，到各种电力设备放在哪里最合适，都得考虑得周周到到的。
这设计方案就像是给电力工程画的一幅超级蓝图，每一个细节都要精准又完美。
三、服务要求。
1. 质量要求。
乙方提供的勘察设计成果得是高质量的呀。
就像做蛋糕一样，每个步骤都要精确，每个原料（数据、分析等）都得是新鲜又优质的。
如果成果里有错误或者不合理的地方，就像蛋糕里有沙子一样，那可不行哦。
2. 时间要求。
时间就是金钱，在这个电力工程里也不例外呢。
乙方得按照约定的时间把勘察设计成果交出来。
可不能拖拖拉拉的，不然甲方这边就像等公交等了好久好久还不来一样，会很着急的。
四、服务费用及支付方式。
1. 服务费用。
甲方要给乙方支付服务费用啦。
这个费用可是根据乙方付出的努力和专业价值来定的哦。
就像买东西一样，乙方提供了这么棒的勘察设计服务，那甲方就得给出合理的报酬。
具体的金额是_____（这里留白填写具体金额）。
2. 支付方式。
甲方支付的方式也得明确一下呢。
可以是分期支付，就像分期付款买手机一样。
比如说，先付一部分定金，当乙方完成了某个重要阶段的工作，再付一部分，最后全部完成了再把尾款结清。
这样对双方都比较公平合理，乙方也能有足够的动力去好好完成工作，甲方也不用担心钱一下子都出去了却没得到相应的成果。
2024电力工程勘察设计合同
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024电力工程勘察设计合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 合同中术语定义2. 勘察设计范围与内容2.1 工程概述2.2 勘察设计范围2.3 设计内容和要求3. 合同价格与支付3.1 合同总价3.2 支付方式3.3 支付进度4. 合同履行期限4.1 勘察设计周期4.2 各阶段提交成果的时间要求5. 质量标准与要求5.1 勘察质量标准5.2 设计质量标准5.3 乙方应承担的质量责任6. 保密条款6.1 保密信息范围6.2 保密期限6.3 违约责任7. 违约责任7.1 甲方违约责任7.2 乙方违约责任8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 诉讼管辖法院9. 合同的变更与解除9.1 合同变更条件9.2 合同解除条件10. 合同的终止10.1 合同终止条件10.2 合同终止后的处理11. 不可抗力11.1 不可抗力的定义11.2 不可抗力导致的合同履行障碍12. 合同的生效、修改和解除12.1 合同生效条件12.2 合同修改条件12.3 合同解除条件13. 一般条款13.1 合同的适用法律13.2 合同的签订地点和时间13.3 合同的副本14. 其他条款14.1 双方约定的其他事项14.2 附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址甲方全称：（甲方营业执照注册名称），地址：（甲方注册地址）。
1.2 乙方名称及地址乙方全称：（乙方营业执照注册名称），地址：（乙方注册地址）。
1.3 合同中术语定义（1）“电力工程”：指本合同约定的电力项目的设计和施工范围。
（2）“勘察”：指对电力工程现场进行实地考察、测量、调查等活动，为设计提供基础资料。
（3）“设计”：指根据勘察结果和甲方要求，编制电力工程的施工图、设计说明书等技术文件。
（4）“合同总价”：指乙方按照本合同约定完成的勘察设计工作的总费用，包括咨询费、设计费等。
电力勘察设计服务合同7篇
电力勘察设计服务合同7篇篇1合同编号：XXXXXXXXXX甲方（委托人）：XXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX电话：XXXXXXXXXXX传真：XXXXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXXX乙方（受托人）：XXXXXXXXX设计院地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX电话：XXXXXXXXXXX传真：XXXXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXXX鉴于甲方需要乙方提供电力勘察及设计服务，双方在平等、自愿、公平的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：第一条服务内容乙方应根据甲方的要求，提供以下电力勘察及设计服务：1. 对甲方指定的电力项目进行现场勘察；2. 根据勘察结果，编制电力设计初步方案；3. 根据甲方意见，对初步方案进行修改和完善；4. 提供电力设计施工图及施工说明；5. 提供电力施工过程中的技术支持和指导。
第二条合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币XXXX元整（大写）。
2. 甲方应在合同签订后XX日内向乙方支付定金，金额为合同总金额的XX%；3. 乙方完成并提交初步设计方案后，甲方应在XX日内支付合同金额的XX%；4. 乙方完成并提交最终施工图及施工说明后，甲方应支付剩余款项。
第三条服务期限及进度安排1. 乙方应在合同签订后XX日内完成现场勘察；2. 乙方应在现场勘察完成后XX日内提交电力设计初步方案；3. 乙方应根据甲方意见对初步方案进行修改和完善，并在XX日内提交最终施工图及施工说明；4. 乙方应在整个服务过程中提供必要的技术支持和指导。
第四条保密条款1. 双方应对本合同内容及在执行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 保密信息的披露仅限于本合同项下的合作需要，且双方应采取必要的措施，确保保密信息的安全。
第五条知识产权归属本合同项下产生的所有知识产权（包括但不限于专利权、著作权等）归甲方所有。
电力勘察设计服务合同3篇
电力勘察设计服务合同3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1电力勘察设计服务合同范本甲方（甲方单位全称）：法人代表：地址：电话：邮政编码：传真：乙方（乙方单位全称）：法人代表：地址：电话：邮政编码：传真：依据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲乙双方经友好协商，就下列电力勘察设计服务合同条款达成一致：第一条任务范围及要求1. 甲方委托乙方进行电力勘察设计服务的内容为（详细描述任务的范围和要求，包括项目地点、服务内容、设计标准等）2. 乙方接受甲方的委托，承诺在约定的时间内按照合同规定的任务范围和要求，按照国家相关标准和法律法规完成电力勘察设计服务，并提供相应的设计文件和报告。
第二条合同价款及支付方式1. 甲方应按照本合同约定向乙方支付合同价款（具体金额），合同价款包括设计费、勘察费、报告费等费用，一次性支付或分期支付的方式。
2. 乙方应按照本合同约定的支付方式和时间将设计文件逐步提交给甲方，并提供详细的设计费用报价明细。
第三条设计进度和检查验收1. 乙方应按照合同约定的时间节点逐步完成设计任务，将设计文件提交给甲方进行审核。
2. 甲方应按时对乙方提交的设计文件进行检查验收，若发现问题应及时通知乙方进行整改。
3. 设计文件经甲方验收合格后，乙方应将设计文件正式提交给甲方。
第四条提前终止合同1. 若甲乙双方任何一方提前终止本合同，应提前15天书面通知对方，并协商解决相关问题。
2. 提前终止合同的一方应支付对方因提前终止合同而产生的合理费用和损失。
第五条保密义务1. 甲乙双方应对合同中涉及的商业秘密及其他保密资料予以保密，不得向第三方泄露。
2. 若因一方未履行保密义务而导致商业秘密泄露的，应承担相应的法律责任。
第六条争议解决1. 合同履行过程中如发生争议，应当由甲乙双方友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
第七条其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签署之日起生效。
2. 本合同内容如有未尽事宜，经甲乙双方协商一致后另行补充、修改，并签订相关协议。
电力勘察设计服务合同8篇
电力勘察设计服务合同8篇篇1甲方（发包方）：__________地址：__________联系人：__________联系方式：__________乙方（承包方）：__________电力勘察设计有限公司地址：__________联系人：__________联系方式：__________鉴于甲方需要乙方提供电力勘察设计服务，经双方友好协商，达成如下协议：一、服务内容乙方将为甲方提供电力工程的勘察、设计服务，包括但不限于以下内容：1. 现场勘察：对甲方指定的电力工程现场进行实地勘察，了解地形、地貌、环境等相关情况。
2. 方案设计：根据甲方需求和现场勘察情况，进行电力工程的方案设计。
3. 施工图设计：依据方案设计，完成电力工程的施工图设计。
4. 技术咨询：为甲方提供有关电力工程设计、施工、运行等方面的技术咨询。
二、服务期限本合同服务期限为_____年，自双方签订本合同之日起生效。
服务期限届满后，如需继续合作，双方应另行签订新的服务合同。
三、服务费用及支付方式1. 服务费用：甲方应向乙方支付电力勘察设计服务费用，具体金额根据工程规模、难度及工作量等因素确定。
2. 支付方式：甲方应按照以下方式支付服务费用：（1）本合同签订后，甲方应向乙方支付总服务费用的_____%作为预付款；（2）乙方完成方案设计并经甲方确认后，甲方应向乙方支付总服务费用的_____%；（3）乙方完成施工图设计并经甲方审核通过后，甲方应向乙方支付剩余的服务费用。
四、知识产权及保密条款1. 乙方为甲方提供的服务成果（包括设计方案、施工图等）的知识产权归甲方所有。
2. 双方应对涉及本合同的商业机密、技术秘密等信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
五、质量及验收标准1. 乙方应按照国家相关标准及规范进行电力勘察设计工作，确保服务质量。
2. 甲方有权对乙方的服务成果进行验收，验收标准为本合同约定的服务内容及相关国家及行业标准。
3. 若甲方对乙方的服务成果存在异议，应及时向乙方提出，双方协商解决。
电力勘察设计合同范文
电力勘察设计合同范文甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目工程名称：内容、规模与范围(详见工程设计委托书)第二条甲方责任1、甲方应向乙方提供勘测设计工作所必需的资料并对所提供资料的准确性承担责任。
2、负责与本工程配套项目的设计委托，并协调设计过程中的有关配合问题。
3、按本合同要求付给乙方设计费。
4、维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。
第三条乙方责任1、按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料，按与甲方约定时间交付设计文件，并保证质量。
2、乙方根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提供设计文件。
3、乙方对所承担设计的建设项目应配合甲方开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改概(预)算。
第四条勘察设计费用1、乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费用。
2、结算办法：①甲方应交付乙方委托勘察设计费：(RMB)￥：____元整(大写：万仟佰拾元整)。
②甲方预付之定金扣抵相同金额的勘察设计费。
3、设计完成后，乙方通知甲方领取缴款通知书，甲方应及时付清勘察设计费用，逾期一年不付清勘察设计费用的，视为甲方放弃该工程设计，除另有约定外，缴款通知书时间即为支付勘察设计费用时间。
第五条违约责任1、因勘测设计质量低劣造成工程重大质量事故，引起工程返工浪费的，乙方除了应该完善勘测设计外，尚应根据因此而造成的损失大小减收(受损失部分的勘测设计费)以至免收勘测设计费。
2、由甲方提供的基础资料不准确，或不能按期提供设计所必需的工作条件和基础材料，而造成乙方停工、返工或修改设计的，甲方应按乙方为此而消耗的工作量增付费用和按天付给乙方以阶段设计的设计费千分之五的违约金，乙方设计阶段的提交日期亦应顺延。
2024年电力勘察设计合同（二篇）
2024年电力勘察设计合同发包人(甲方)：设计人(乙方)：发包人委托设计人承担程设计工作，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容：名称、工程地点工程名称：工程地点：本合同内容：项目采用设计总包责任制，设计内容包括建设项目红线区域范围内的电力通道结构和土建、电力通道电器、自来水、强电(含外电接入)、绿化景观(如有)等相关专业的初步设计、施工图设计以及设计所需的测量(包括地形和障碍物、管道等)和地勘工作，以及项目设计概算的编制。
第三条勘察设计服务周期：设计周期：____日内完成方案设计，方案确定后____日完成施工图;勘察周期：满足设计进度要求。
第四条设计标准：符合国家及地方有关建设工程设计规范第五条：合同价款本合同价暂定为：(大写：贰佰捌拾万零肆仟柒佰元整)(1)暂定设计费=估算投资额_____设计费费率【本工程的估算投资额暂按可研批复中工程费，设计费费率为____%】暂定设计费：结算时设计服务费计价额以经高新区评审中心审核批准的控制价金额为准。
(2)勘察费普通孔全费用包干单价为：____元/孔，暂定工程量为：65孔，植物胶钻孔包干单价为：____元/米，暂定工程量为：160米。
暂定勘察费：1480_____65+360_____160=____元(大写：壹拾伍万叁仟捌佰元整)(最终按实际发生工程量结算)(3)测量费带状地形测量全费用包干单价为：____元/平方公里，暂定工程量为：____平方公里，横纵断面测量全费用包干单价为：____元/公里，暂定工程量为：_____公里，暂定测量费：(最终按实际发生工程量结算)履约保证金为____万元。
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：(1)合同协议书、建设工程设计合同、建设工程勘察合同;(2)中标通知书;(3)合同条件及合同附件(含变更合同的补充协议书);(4)合同技术规范书(含合同技术规范书的变更);(5)投标文件(6)招标文件(含招标文件补遗书，如果有);(7)标准、规范和有关技术文件;(8)其他有关文件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电力工程勘察设计合同（合同编号：）工程名称：吕梁新城安置区电力配套工程新增上安站出线间隔、千伏接续工程工程地点：离石吕梁新区合同编号：设计证书等级：发包人：山西地方电力有限公司离石分公司设计人：吕梁银桥电力勘察设计有限公司使用说明.本合同范本适用于山西地方电力有限公司及所属各分公司委托设计（包括招标设计和非招标设计）合同的签订。
.当事人使用本合同范本时无约定的条款，应在该条款处注明“无”。
.专用条款是对通用条款相应内容的具体阐明、修改和补充，条目应相互对应。
如果在专用条款中无特殊说明，则应按通用条款的规定执行。
.当事人的其他约定或补充，可由当事人于专用条款中进行约定，不得直接对合同通用条款进行变动。
第一部分协议书发包人（全称）：山西地方电力有限公司离石分公司设计人（全称）：吕梁银桥电力勘察设计有限公司依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、其他有关建设工程设计管理的法律、行政法规、规章以及建设工程批准文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。
鉴于发包人拟建设吕梁新城安置区电力配套工程新增上安站出线间隔、千伏接续工程（工程名称），并通过年月日的中标通知书（成交通知书）接受了设计人以人民币万元(合同价款)为本工程施工设计阶段设计所做的投标，双方达成如下协议：一、本协议书中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。
二、下列文件均为本合同的组成部分：、本协议书以及双方协商同意的补充或变更协议；、中标通知书；、投标书；、本合同专用条款；、本合同通用条款；、发包人在招标文件中提供的工程技术资料。
三、设计人向发包人承诺，保证全面按本合同约定完成本阶段工程设计及工地设计代表服务工作。
四、发包人向设计人承诺，保证按本合同约定的期限、方式和币种，向设计人支付合同价款。
五、合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。
六、合同签订：合同签订时间：年月日合同签订地点：山西地方电力有限公司离石分公司发包人：（公章）设计人：（公章）地址：地址：法人代表：（签名）法人代表：（签名）委托代理人：（签名）委托代理人：（签名）开户银行：开户银行：帐号：帐号：电话：电话：传真：传真：邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款词语定义第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：（）“合同”：指本合同条款（包括协议书、通用条款和专用条款）、中标通知书、投标文件、招标文件等。
（）“发包人”：本合同约定的、具有发包主体资格和支付工程设计合同价款能力的当事人及其合法继承人。
（）“设计人”：本合同约定的、具有承包主体资格并被发包人接受的当事人及其合法继承人。
（）“双方”：“发包人”和“设计人”的合称。
（）“投标书”：指设计人为工程向发包人提供的，按合同条款规定并为中标通知书所能接受，为工程而作的有报价的建议书。
（）“中标通知书”：指招标机构正式确认设计人中标的信函。
（）“工程”：合同约定具体内容的永久工程。
（）“合同价款”：指发包人根据合同条款，用以支付设计人为完成设计及有关工作应付的总金额。
（）“不可抗力”：不能预见、不能避免又不能克服的客观情况。
（）“补充或变更协议”：在本合同签订后，结合具体工程，发包人和设计人另行协商签订的书面协议。
（）“日”：是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
（）“月”：是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
合同文件及解释顺序第二条组成本合同的文件包括：（）本合同协议书以及双方协商同意的补充或变更协议（）中标通知书；（）投标书；（）本合同专用条款；（）本合同通用条款；（）发包人在招标文件中提供的工程技术资料。
所有合同文件应能互相解释，互为说明，如有含糊不清或相互矛盾之处，以时间发生在后的文件内容为准。
第三条合同文件应能互相解释，互为说明，如有含糊不清或相互矛盾之处，以时间发生在后的文件内容为准。
合同文件使用语言文字、标准及规范和适用法律第四条合同文件使用汉语书写和解释、说明。
第五条适用于合同文件的法律是国家的法律、法规、专用条款约定的部门规章及工程所在地的地方法规。
第六条本工程设计的依据是：、发包人给设计人的委托书或招标书及中标通知书；、发包人向设计人提供的基础资料；、专用条款第七条约定的设计人采用的有关标准和规范。
第七条设计中必须使用专用条款约定的国家标准、规范；国家没有相应标准、规范时，可使用专用条款约定的行业或工程所在地的省级地方标准、规范。
第八条发包人要求使用国外标准、规范的，应无偿提供中文译本或英文本。
发包人责任第九条发包人应尊重设计人根据国家或行业有关标准规定进行设计工作的权力，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。
第十条发包人向设计人提供开展设计工作所需的有关基础资料，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。
第十一条发包人应按专用条款中约定的时间和金额，分阶段向设计人支付合同价款。
第十二条在发电工程设计中，发包人负责对外协议的联系工作，并签订或取得与工程建设及将来运行有关的土地征用、燃料、运输、灰场、水源、城市规划、环境保护、综合利用出线走廊、设备等（如需要）协议、合同或有关文件。
第十三条在输变电工程可行性阶段设计中，发包人负责签订与设计有关的土地征用、城市规划、环境保护、综合利用出线走廊等方面的协议、合同或有关文件，并在协议、合同或文件的签订前，协助和配合设计人同有关部门之间的联系、协商、谈判工作。
第十四条发包人需保护设计人的设计版权，未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目。
第十五条当发包人聘请设计监理时，应明确所赋予设计监理方承担的义务或责任、行使的权利或工作范围，除本合同另有明确约定外，设计监理方无权变更或免除设计人在合同中的任何义务或责任。
设计监理的任何建议、检查、确认、同意、批准或类似行为，不应变更或免除设计人的责任。
设计人责任第十六条设计人按照国家及行业现行的标准、规程、规范、技术条例进行设计工作，严格掌握设计标准，控制工程造价。
第十七条设计人按本合同专用条款第三十二条约定的项目内容、交付方式、交付时间、交付地点及交付份数，向发包人交付设计文件，并对委托范围内设计的完整性、准确性负责。
第十八条设计人应按照合同的约定和投标书中有关质量方面的承诺进行设计的组织和具体实施，保证设计质量。
第十九条设计人应按国家、行业规定和合同要求做好工程建设全过程的设计服务工作。
第二十条设计人应依据合同，接受发包人聘请的设计监理方的监理。
第二十一条若设计人按投标书和专用条款的约定，分包部分工程设计工作时，设计人与分包单位签订分包合同后，应将分包合同的副本送交发包人，分包部分设计工作量不得超过中标合同价的％。
分包合同与本合同发生抵触时以本合同为准，分包合同不能解除设计人任何义务和责任，分包方的任何违约或疏忽均视为设计人的违约或疏忽。
主体工程不得分包。
第二十二条设计人未经发包人同意不得向第三方扩散、转让发包人提交的产品图纸、技术经济资料等基础资料。
第二十三条本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供应商。
第二十四条在发电工程设计中，当发包人按通用条款第十二条负责有关工作时，设计人应予以协助和配合。
第二十五条在输变电工程设计中，当发包人按通用条款第十三条负责签订之前，与有关单位的联系以及合同或协议的协商、谈判工作，应当由设计人负责。
设计工期第二十六条双方结合本工程具体情况,参照原电力工业部颁布的《电力工程勘测设计工期定额》，协商确定设计工期，具体在专用条款中约定。
审查、确认第二十七条设计人应按国家及行业现行有关规定呈交符合各相应设计阶段内容深度和要求的图纸文件供审查之用，发包人负责审查的安排，审查费用由发包人负责。
第二十八条设计人交付设计文件后，参加有关上级审查，并根据审查结论，负责不超过合同约定范围内的必要修改补充。
若因审定结论对设计原则有重大变更而需对设计进行重作或重大修改时，双方需另签补充或变更协议。
第二十九条发包人对施工用设计图纸可进行确认并组织会审工作，也可单独进行确认或组织会审工作。
第三十条根据确认或会审意见，如属非设计人原因造成设计的返工，其增加的设计费用由发包人负责；如属设计人原因造成设计的返工，则不应增加设计费用。
第三十一条其它服务：设计人可按照发包人的要求或委托，进行专用条款第三十一条明确的其他工作，并另行收费。
设计文件交付、现场服务第三十二条设计人根据双方商定的项目内容、交付方式、交付时间、交付地点及交付份数，向发包人交付设计文件。
设计文件以设计人交付的书面文件为准。
设计人还应向发包人附送载有设计内容的电子文件。
第三十三条设计人应配合所承担设计任务的建设项目的施工，进行技术交底，解决施工过程中有关设计问题，负责设计变更和核算费用，参加试车考核和工程竣工验收，参加有关隐蔽工程验收，并根据工程情况派驻现场设计代表。
第三十四条双方应对土建施工、设备安装和调试阶段的设计人现场服务人数协商确定。
第三十五条发包人另有要求需设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
第三十六条在设计人员进入现场作业或配合施工时，发包人负责提供必要的工作、交通、通讯和生活条件，费用由设计人承担。
合同价款与支付第三十七条合同价款及调整：合同价款在专用条款内约定后，任何一方不得擅自改变，专用条款另有约定或发生下列情况的应做调整：（）在合同执行期间，如遇设计收费政策调整，且该收费调整是强制性规定，则应按规定相应调整合同价款，双方应以补充或变更协议予以确认。
（）当工程建设工期与招标阶段预计的工期不一致且差别较大时，应设计人要求，双方应签订补充协议。
第三十八条合同定金支付：合同生效后，发包人应按专用条款第三十八条规定的金额和时间向设计人支付定金。
合同开始履行后，定金抵作设计费。
第三十九条合同价款支付：发包人应按专用条款第三十九条约定的金额和时间向设计人支付设计费用。
第四十条其他支付：发包人应根据通用条款第三十一条的要求和委托，向设计人另行支付因其他服务发生的费用。
违约责任第四十一条发包人或设计人违反合同约定造成损失的应承担违约责任。
第四十二条根据通用条款第三十九条，发包人每逾期支付一日，按应支付金额的千分之二承担逾期违约金，逾期违约金总额最高为应支付金额的。
第四十三条因设计质量低劣引起返工造成损失的，由设计人继续完善设计工作，并免收受损失部分的设计费。
第四十四条由于设计人设计遗漏或错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。
第四十五条由于设计人自身原因，按本合同专用条款第十七条约定，逾期交付设计文件的，每逾期一日，按该项目应收设计费的千分之二向发包人支付逾期违约金。