工程款抵房款管理办法及协议
工程款抵房款三方协议书
甲方(开发商):____________________乙方(施工单位):____________________丙方(购房者):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就工程款抵房款事宜,经友好协商,达成如下协议:一、项目基本情况1. 项目名称:____________________2. 项目地点:____________________3. 项目甲方:____________________4. 项目乙方:____________________二、工程款抵房款的基本情况1. 甲方应向乙方支付工程款人民币______元整(大写:______元整)。
2. 乙方同意将上述工程款的一部分用于抵顶购房者丙方的房款。
三、工程款抵房款的具体内容1. 甲方应按照合同约定向乙方支付工程款,乙方在收到工程款后,应向丙方出具相应的房款抵顶凭证。
2. 丙方同意以甲方支付的工程款人民币______元整(大写:______元整)抵顶其应支付的房款。
3. 丙方应在收到房款抵顶凭证后,将上述抵顶的房款支付给甲方。
四、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金为未支付工程款总额的_____%。
2. 若乙方未按照合同约定出具房款抵顶凭证,应向丙方支付违约金,违约金为应抵顶房款总额的_____%。
3. 若丙方未按照合同约定支付房款,应向甲方支付违约金,违约金为应支付房款总额的_____%。
五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
2. 若协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本协议一式三份,甲乙丙三方各执一份,自各方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本协议未尽事宜,由甲乙丙三方另行协商解决。
甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________丙方(盖章):____________________签订日期:____________________注:本协议未尽事宜,可由甲乙丙三方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
工程款抵房款协议(精选)正规范本(通用版)
工程款抵房款协议(精选)1. 背景在房地产交易中,一般情况下,购房者需要向开发商支付一定的工程款来支持开发商进行房屋的建设、装修和改造。
为了方便购房者支付工程款,有时候双方会达成工程款抵房款协议,在购房者支付工程款的同时,开发商可以将相应的金额抵扣于购房者尚未支付的房款中。
本文档将详细介绍工程款抵房款协议的内容和要求,以帮助购房者和开发商更好地达成协议。
2. 协议内容2.1 工程款支付方式购房者同意以合同规定的方式向开发商支付工程款。
工程款的支付方式可以包括一次性支付、分期支付等。
支付方式应在协议中明确指定,以避免后续的争议和纠纷。
2.2 工程款的抵扣方式开发商同意将购房者支付的工程款抵扣于购房者尚未支付的房款中。
具体的抵扣方式可以有多种选择,例如按比例抵扣、按金额抵扣等。
双方应在协议中明确约定抵扣方式,以确保双方权益的平衡。
2.3 工程款支付和抵扣的时间节点双方应当在协议中明确约定工程款的支付时间和抵扣时间。
购房者应在约定的支付时间内支付全部或部分工程款,开发商则应在约定的抵扣时间内将工程款抵扣于房款中。
双方应及时履行各自的支付和抵扣义务,以确保交易的顺利进行。
2.4 定金和违约责任购房者同意在签署协议时支付定金作为对购房意向的确认。
若购房者未按合同约定支付工程款或不按时支付工程款,视为购房者违约。
对于购房者的违约行为,开发商有权依法采取相应措施,包括解除合同、扣除定金等。
双方应在协议中明确约定违约责任和后果。
2.5 异议处理对于工程款支付和抵扣过程中产生的任何异议,双方应当通过友好协商的方式解决。
如果协商不成,双方可以选择依法解决争议。
双方应在协议中约定仲裁或诉讼的地点和方式,以确保争议的公正解决。
3. 其他注意事项3.1 合同的解释和附加条款双方应在协议中约定合同解释的方式和原则。
同时,双方还可以根据具体情况添加附加条款,以更好地保护双方权益。
附加条款应在协议中明确列出,并经过双方共同签字确认。
工程款抵房款协议书(2023范文免修改)
工程款抵房款协议书1. 背景介绍本协议书是由甲方(施工方)和乙方(购房方)就工程款抵扣房款事宜进行约定和规定的协议。
甲乙双方均同意按照条款履行相关义务。
2. 协议内容2.1 工程款抵房款金额甲方同意将工程款抵扣乙方购房款的部分金额,具体金额为:¥X。
2.2 工程款抵扣方式2.2.1 甲方应在乙方支付购房款的前提下,按照比例抵扣工程款:第一阶段:工程款总金额的30%抵扣乙方购房款。
第二阶段:工程款总金额的40%抵扣乙方购房款。
第三阶段:工程款总金额的30%抵扣乙方购房款。
2.2.2 甲方和乙方共同确认该工程款抵扣房款方式,并同意按照阶段划分进行支付和抵扣。
2.3 工程款支付要求2.3.1 乙方同意在甲方工程款支付的前提下,按照时间节点支付购房款:第一阶段:按照购房合同约定时间支付购房款的30%。
第二阶段:按照购房合同约定时间支付购房款的40%。
第三阶段:按照购房合同约定时间支付购房款的30%。
2.3.2 乙方应通过银行转账或其他双方协商认可的方式,按照阶段划分的时间节点支付购房款。
2.4 违约责任2.4.1 若甲方未按照协议约定将工程款抵扣到乙方购房款中,甲方应承担违约责任,乙方有权要求甲方支付相应的违约金。
2.4.2 若乙方未按照协议约定时间节点支付购房款,乙方应承担违约责任,甲方有权要求乙方支付相应的违约金。
2.5 其他约定2.5.1 本协议中未涉及的事项,应遵循双方签署的购房合同及相关法律法规。
2.5.2 本协议一经签字盖章生效,并与购房合同具有同等法律效力。
3. 争议解决方式乙方与甲方发生的一切争议应本着友好协商解决的原则。
如协商无果,应提交相关争议给相关仲裁机构进行仲裁,并接受仲裁裁决。
4. 协议生效及变更本协议经甲方和乙方共同订立,各方在协商一致后签字盖章生效。
对于本协议的任何修改和补充,需经双方书面协商并签署补充协议后方可生效。
5. 协议终止本协议终止的情况包括但不限于:双方达成新的协议终止本协议。
工程款抵房款三方协议书
工程款抵房款三方协议书协议编号:_______________________甲方:_______________________乙方:_______________________丙方:_______________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲、乙、丙三方本着自愿、公平、诚实信用的原则,就工程款抵房款事宜达成如下协议:第一条协议目的a. 本协议的目的在于明确甲、乙、丙三方在工程款抵房款过程中的权利和义务,以保护各方合法权益。
b. 通过本协议的签署,甲、乙、丙三方同意在特定条件下将工程款转化为房款抵扣。
c. 本协议的内容一经签署,具有法律约束力,各方须严格履行。
第二条各方责任a. 甲方负责提供符合要求的工程项目,并保证工程质量及进度。
① 甲方需在协议签署后及时启动工程。
② 工程中出现的质量问题由甲方负责整改,费用自负。
③ 甲方需定期向乙方、丙方报告工程进展情况。
b. 乙方负责向甲方支付工程款,并在工程完成后依据协议抵扣相应的房款。
① 乙方应按照协议约定的支付时间表向甲方支付款项。
② 乙方需保留支付凭证,以便后续抵扣使用。
③ 乙方对工程质量如有异议,应及时通知甲方。
c. 丙方作为监督方,负责协调甲、乙双方的关系,确保协议顺利实施。
① 丙方需定期对工程进行现场检查,确保按约定执行。
② 丙方应维护甲、乙双方的合法权益,如发生纠纷,及时介入协调。
③ 丙方应保持与甲、乙双方的良好沟通,及时反馈相关信息。
第三条抵扣条款a. 在工程竣工验收合格后,乙方有权按约定抵扣相应的房款。
① 抵扣金额应基于实际支付的工程款项及双方协商确定的比例。
② 甲方需提供相关工程款支付的凭证,作为抵扣的依据。
③ 双方应共同确认抵扣金额,并在验收合格后书面确认。
b. 如果乙方未按照协议约定支付工程款,则甲方有权拒绝抵扣。
① 乙方如未支付,甲方需提前通知乙方,并给予合理的补救期限。
② 若乙方未在限期内支付,甲方可采取法律手段维护其权益。
工程款抵房款协议书范本
工程款抵房款协议书范本甲方(以下简称“甲方”):乙方(以下简称“乙方”):鉴于甲方与乙方之间存在某项工程合同,甲方尚欠乙方工程款人民币XX元(以下简称“工程款”),甲方拥有位于XX市XX区XX街道XX号的房产(以下简称“房产”)可用于抵偿部分工程款。
经甲乙双方友好协商,就甲方以房产抵偿乙方工程款事项达成如下协议:一、工程款抵房款金额及方式1.1 甲方同意以房产抵偿所欠乙方的工程款人民币XX元。
1.2 抵偿方式为甲方将房产过户至乙方名下,房产价值与工程款金额相等。
1.3 甲方应在本协议签订之日起XX个工作日内,将房产过户至乙方名下。
二、房产有关状况2.1 房产位于XX市XX区XX街道XX号,建筑面积为XX平方米,房屋所有权证号为XX。
2.2 房产的过户费用及相关税费由甲方承担。
2.3 房产过户后,乙方拥有房产的所有权,并负责房产的后续管理和维护。
三、工程款的支付及用途3.1 甲方应在本协议签订之日起XX个工作日内,向乙方支付工程款人民币XX元。
3.2 乙方收到工程款后,应将房产过户至甲方名下。
3.3 工程款支付后,乙方不再向甲方追讨剩余工程款。
四、其他约定4.1 本协议签订后,甲方不得以任何理由和方式要求乙方返还房产。
4.2 甲方应保证房产的权属清晰,无任何抵押、查封等权利瑕疵。
如因甲方原因导致房产无法过户或产生纠纷,甲方应承担全部责任。
4.3 本协议签订后,甲乙双方应遵守协议约定,履行各自的权利和义务。
五、争议解决5.1 凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决。
5.2 如协商不成,任何一方均有权向XX市中级人民法院提起诉讼。
六、协议的生效、修改和解除6.1 本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。
6.2 本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:(注:本协议范本仅供参考,具体内容请根据实际情况和法律法规进行调整和修改。
)。
工程款抵房款协议
工程款抵房款协议一、协议背景为了明确双方在工程款抵房款方面的权益和义务,确保双方的合作顺利进行,特制定本工程款抵房款协议(以下简称“协议”)。
二、协议内容1. 工程款抵房款方式双方同意采用工程款抵房款的方式进行交易。
具体而言,乙方(购房方)将购房款项的一部分作为工程款支付给甲方(开发商),作为工程款支付的部分将抵扣乙方购房款的最终金额。
工程款抵房款的比例和金额将在后续协商确定。
2. 工程款支付方式乙方同意按照甲方的要求,在工程款抵房款协议生效后的指定时间内支付工程款。
工程款支付可以通过银行转账、支票等方式进行,具体支付方式双方将在协议生效后另行商定。
3. 工程款抵扣方式甲方同意在乙方支付工程款后,将相应的工程款金额抵扣乙方的购房款项。
抵扣方式可以是直接减免乙方购房款的金额,也可以是在最终结算时进行抵扣。
具体抵扣方式将在后续协商确定。
4. 工程款支付证明甲方同意在乙方支付工程款后,提供相应的工程款支付证明,包括但不限于银行转账凭证、支票复印件等。
乙方有权要求甲方提供相关证明文件,以确保工程款的支付合法有效。
5. 工程款支付延迟和违约责任如果乙方未按照协议约定的时间和方式支付工程款,甲方有权要求乙方支付违约金或采取其他法律手段维护自身权益。
同时,乙方应承担由于工程款支付延迟所导致的一切损失和责任。
6. 协议变更和解除如需对本协议进行任何变更,双方应以书面形式达成一致意见,并签订书面协议。
双方一致同意解除本协议的,应提前书面通知对方,并经双方协商确定解除协议的具体事项。
7. 法律适用和争议解决本协议的解释、执行和争议解决适用中华人民共和国的法律。
双方如就本协议的解释和执行发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,应提交有管辖权的人民法院解决。
三、协议生效与效力本协议自双方签字盖章之日起生效,并对双方具有法律约束力。
四、其他事项1. 本协议的附件为不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力。
2. 本协议一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等效力。
工程款抵房款协议
工程款抵房款协议甲方(债权方):______________公司地址:_____________________________法定代表人:_____________________联系电话:______________________乙方(债务方):______________公司地址:_____________________________法定代表人:_____________________联系电话:______________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方以工程款抵扣房款事宜达成以下协议:一、债权债务情况甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订了关于XXXX项目的施工合同,合同金额为人民币XX元(以下简称“原始合同”)。
乙方因资金原因,未能按照约定支付工程款。
二、抵房情况1. 乙方同意将其名下的一套房屋(以下简称“抵债房屋”)用于抵扣部分工程款。
抵债房屋的具体情况如下:(1)房屋坐落位置:______________________(2)房屋面积:_____________________________(3)房屋产权证号:_______________________(4)房屋用途:_____________________________2. 抵债房屋的具体抵扣金额为人民币XX元(以下简称“抵扣金额”),抵扣金额与甲方应支付的工程款相抵消。
3. 甲方在签订本协议后,应按照抵债房屋的交易流程,办理相关手续,确保抵债房屋的合法过户至甲方名下。
三、债权债务的解除与确认1. 甲乙双方确认,经过抵债房屋的抵扣,乙方不再对甲方享有原始合同的债权。
2. 甲方应将抵债房屋的购房发票、房屋产权证等相关手续交还给乙方,并协助办理过户手续。
3. 甲乙双方确认,本协议签订后,双方之间的债权债务关系已经全部解除,不再存在任何纠纷。
工程款抵房款协议(精选)
工程款抵房款协议(精选)
本协议是由甲方(工程承包商)和乙方(购房者)订立,双方约定如下:
一、工程款抵房款方式
甲方在工程施工过程中,如果需要资金支持,可以从工程款中提取一部分金额,作为抵扣房款使用。
具体抵扣金额和期限双方协商确定。
二、甲方责任
1. 甲方有义务按时按质完成工程,并确保工程符合相关法律法规及乙方的要求。
2. 甲方必须提前通知乙方需要抵扣房款的金额和期限,并提供相关证明文件。
3. 如因甲方原因导致工程延期或质量问题,甲方应负责赔偿乙方的损失。
4. 甲方应保证工程款抵扣房款的金额不超过相关法律法规规定的限额。
三、乙方责任
1. 乙方应按时付清剩余的房款,并配合甲方按期抵扣工程款。
2. 乙方应按照约定的期限接受甲方检查工程质量,并确认抵扣工程款的金额。
四、协议终止条件
1. 工程完工后,双方应及时结算所有款项,并解除本协议。
2. 若甲方违反协议约定,导致工程无法如期完成,乙方有权提前解除本协议,并要求甲方返还抵扣的工程款。
3. 若乙方违反协议约定,未按时支付剩余房款,甲方有权提前解除本协议,并要求乙方按约定的金额返还工程款。
五、附加条款
1. 本协议生效后,双方应签订详细的工程款抵房款的补充协议,明确具体的抵扣金额和期限。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各持一份有效。
3. 本协议未尽事宜,依照相关法律法规处理。
本协议经双方签字后生效,并对双方具有约束力。
甲方(工程承包商):
签字:_________________
乙方(购房者):
签字:_________________。
工程款抵房款协议书
工程款抵房款协议书本协议由甲方(以下简称“开发商”)和乙方(以下简称“购房人”)共同签订。
双方经友好协商,就工程款抵房款事宜达成如下协议:一、协议目的为了确保工程款的支付并保障购房人的权益,双方达成本协议,明确双方之间的权责关系。
二、工程款抵房款的原则1. 工程款抵房款是指购房人向开发商支付工程款并抵扣已支付部分的房款。
2. 工程款抵房款的金额不得超过购房人已支付的房款金额。
3. 工程款抵房款的支付应按照购房合同约定的时间、金额和方式进行。
三、工程款抵房款的支付方式1. 购房人应在购房合同约定的时间内支付工程款。
2. 购房人可以选择将已支付的房款用于抵扣工程款,但不得超过已支付房款的金额。
3. 工程款的支付方式可以是银行转账、现金支付或其他双方约定的方式。
四、工程款抵房款的确认1. 购房人在支付工程款时应向开发商提供相关支付证明,如银行转账凭证、收据等。
2. 开发商应及时核实购房人的工程款支付情况,并在购房人已支付的房款金额基础上抵扣相应的工程款。
3. 双方应保留好支付证明和相关文件的复印件作为备案。
五、争议解决本协议履行过程中如发生争议,双方应本着友好协商的原则解决。
如协商不果,可向相关法律机构寻求解决办法。
六、协议生效本协议自双方签订之日起生效,有效期为购房人支付完工程款并抵扣相应房款之日止。
七、其他条款本协议经双方确认后,成为购房合同的重要组成部分,具有法律效力。
未尽事宜,双方可另行协商并达成书面补充协议。
本协议一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。
签订地点:________________ 签订日期:________________开发商(甲方):________________购房人(乙方):________________盖章:________________。
工程款抵房款协议(精选)
工程款抵房款协议(精选)本工程款抵房款协议(简称“协议”)由甲方(房屋买方)和乙方(房屋开发商)签订,双方本着平等自愿的原则,就房屋买卖交易中的工程款抵房款问题达成如下协议:一、协议背景甲方拟购买乙方开发的房屋,并根据购房合同中的约定,在房屋交付前需要支付工程款。
为满足甲方的需求,乙方同意在合同履行期间,根据双方约定的方式和时间,部分抵扣已支付的工程款作为房款。
二、协议内容1.工程款抵房款金额乙方同意按照购房合同中的约定,将甲方已支付的工程款部分或全部抵扣为房款。
具体抵扣金额以购房合同为准。
2.抵扣时间和方式乙方同意在购房合同约定的交房日期前,将已支付的工程款抵扣为房款。
抵扣方式可以选择一次性抵扣或分期抵扣。
–一次性抵扣:乙方将已支付的工程款一次性抵扣为房款,在交房日期时,甲方只需支付剩余的房款。
–分期抵扣:乙方同意按照约定的时间和比例,将已支付的工程款分期抵扣为房款。
具体的分期抵扣方式和时间由双方协商确定,并在本协议中明确写明。
3.支付方式甲方同意按照购房合同中约定的支付方式,将购房款支付给乙方。
如果工程款抵扣不足以支付全部房款,甲方应按时支付剩余的房款。
4.违约责任如果甲方发生逾期支付或拒绝支付剩余房款等违约情况,乙方有权终止本协议并要求甲方支付违约金。
5.其他双方在本协议中没有规定的事项,可以通过书面协议进行约定。
三、法律效力本协议一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。
协议自双方签字之日起生效。
甲方:__________________乙方:__________________签订日期:__________________四、附则1.本协议未尽事宜,由双方共同协商解决。
2.本协议修改、补充或终止,需经双方书面协商一致,并采用书面形式生效。
3.本协议的件、复印件等与原件具有同等的法律效力。
4.本协议中的各项标题仅供方便阅读,不具有法律效力。
根据上述内容,甲方和乙方签署本工程款抵房款协议,以示双方的一致意愿。
2023工程款抵房款协议书正规范本(通用版)
工程款抵房款协议书1. 协议背景甲方为乙方提供工程服务,乙方欲将工程款部分抵扣房款。
为明确双方的权益和义务,特制定本工程款抵房款协议书。
2. 协议内容2.1 工程款抵扣金额甲方同意将工程款中的部分金额抵扣乙方的房款。
经双方协商一致,确定工程款抵扣金额为人民币(简称“RMB”)X元。
2.2 工程款抵扣方式工程款抵扣方式分为两种:1.全额抵扣:将工程款抵扣金额一次性全部抵扣乙方的房款余额。
2.分期抵扣:将工程款抵扣金额按照分期付款的方式抵扣乙方的房款余额。
2.3 工程款抵扣期限工程款抵扣期限分为两种情况:1.全额抵扣情况下,工程款抵扣期限为乙方支付工程款的次日起,至乙方的房款余额支付完毕。
2.分期抵扣情况下,工程款抵扣期限为乙方支付每期工程款的次日起,至乙方的房款余额支付完毕。
2.4 工程款抵扣顺序工程款抵扣顺序按照先到先抵扣的原则进行:1.若乙方已支付部分工程款,则工程款抵扣顺序为先抵扣乙方已支付的工程款,再抵扣乙方的房款余额。
2.若乙方未支付任何工程款,则工程款抵扣顺序为先抵扣乙方的房款余额。
2.5 违约责任1.若甲方未按约定工程款抵扣金额抵扣乙方的房款余额,甲方需按未抵扣金额的2倍支付违约金给乙方。
2.若乙方未按约定支付工程款,乙方应按未支付的工程款金额支付违约金给甲方。
2.6 解决争议双方在履行本协议过程中如发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可以向相关法律机构提请仲裁或诉讼解决。
3. 协议生效与终止3.1 协议生效本协议自双方签字之日起生效,有效期为工程款抵扣期限届满时止。
3.2 协议终止本协议在下列情况下终止:1.双方达成书面一致同意终止。
2.双方发生争议,通过仲裁或诉讼解决后终止。
3.双方一方违反本协议,经通知后届满三十日仍未改正的。
为《工程款抵房款协议书》的全部内容,甲方和乙方均已经审阅并签字生效。
甲方签字:___________________乙方签字:___________________日期:___________________。
工程款抵房款协议
工程款抵房款协议1. 引言这份工程款抵房款协议(以下简称“本协议”)是由甲方(以下简称“工程方”)与乙方(以下简称“购房方”)就工程款抵房款事宜达成的协议,双方同意按照本协议的规定履行义务,并享受相应的权益。
2. 背景与目的购房方计划购买工程方所提供的房屋,并希望能够以工程款抵扣部分房屋的购房款。
工程方同意购房方的要求,并双方同意签订本协议以确保相关权益的得到保护。
3. 工程款抵房款协议的约定3.1 工程款支付工程方同意按照双方协商的工程款支付方式,按合同约定的工程进度及时支付工程款项。
工程方应提供详细的工程款支付计划,并于每次支付工程款前向购房方出具相应的支付通知。
3.2 房屋买卖合同购房方与工程方将签订一份房屋买卖合同,其中明确规定购买房屋的相关事项。
购房方应按时支付合同约定的房屋款项,且在本协议项下支付的工程款应与购房方支付的房屋款项相互抵扣。
3.3 工程款抵房款方式1.购房方同意将已支付的工程款项抵扣于购房款中,并在购房款支付时出具相应的工程款抵房款证明。
2.工程方应提供工程款发票、支付通知等相关文件作为购房方进行工程款抵房款的凭证。
3.4 工程款抵扣限额工程方同意,工程款总额不得超过购房款总额的60%。
超过该限额的部分应由购房方另行支付,并与工程款抵房款部分分开计算和支付。
3.5 违约责任如果购房方未按照约定支付工程款或支付延迟超过合同约定的时间,购房方应承担相应的违约责任,并按照原工程款支付计划支付尚未支付的工程款。
3.6 争议解决对于因本协议执行而发生的争议,双方应友好协商解决。
如果协商不成,双方同意将争议提交至所在地有管辖权的人民法院进行解决。
4. 其他事项4.1 本协议的生效与变更本协议自双方代表签字盖章之日起生效,并对双方具有约束力。
未经双方书面同意,任何一方不得单方面变更本协议内容。
4.2 附则本协议以电子形式存储,并由双方各持一份电子版协议。
一方要求补充印制版的,另一方应予以配合并承担相应费用。
工程款抵顶房屋协议书(精选6篇)
工程款抵顶房屋协议书工程款抵顶房屋协议书(精选6篇)在不断进步的社会中,需要使用协议书的场合越来越多,签订协议书后则有法可依,有据可寻。
大家知道协议书的格式吗?下面是小编收集整理的工程款抵顶房屋协议书(精选6篇),希望能够帮助到大家。
工程款抵顶房屋协议书1抵付方(甲方):_______接收方(乙方):_______现就_______栋_______号至_______号网点抵付给乙方,经双方友好协商中,达成如下协议:一、该房甲方以1405万元整抵付给乙方,乙方以甲方所欠外架工程款及租赁费支付该房款。
二、该协议签订时,乙方付款5320万元,余款585万元在今后甲方工程中,乙方以租赁费形式支付完毕。
三、本次乙方付甲方5320万元房款,系甲方在_______星城,_______学府等工地,甲方欠乙方外架工程款及租赁等费用。
四、甲方负责提供该房发票,如因发票问题,乙方办不了房产证,而由乙方代缴发票税金。
甲方在乙方尚欠该房款585万元中减除乙方所交发票税金后为实际欠房款。
发票办理中,甲方负责积极配合乙方办理。
五、本协议一式两份,双方各一份,签字生效。
甲方签字:_______乙方签字:______________年_______月_______日工程款抵顶房屋协议书2甲方:_________乙方:_________甲、乙双方经友好协商,就以房抵工程款一事达成协议如下:一、双方确认,甲方欠乙方修建_________花园工程款人民币_________元以_________花园_________套房屋抵偿。
具体房号、面积、金额见附件三。
二、保证条款:1、甲方保证上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;2、甲方保证在本协议签订后不得因甲方原因导致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方权利无法实现;3、甲方保证抵工程款的房屋无产权上的争议,现阶段已能办理房地产权证;4、甲方保证在未征得乙方书面通知情况下,不得出售抵工程款的房屋。
通用范文(正式版)工程款抵房款协议
工程款抵房款协议1. 协议背景本协议是根据有关法律法规和当事人自愿原则而制定的,旨在明确工程款抵房款的相关事宜,保障各方的利益。
2. 协议内容2.1 应收工程款房屋买卖双方确认,买方应向卖方支付一定金额的工程款。
工程款的支付方式、金额等细节在本协议中明确规定。
2.2 工程款抵房款方式卖方同意将买方应支付的工程款抵作为房款之一,即工程款部分将从总房款中扣除。
2.3 工程款支付方式工程款将通过线下或线上转账的方式支付给卖方。
具体支付方式由双方协商确定。
2.4 工程款支付条件买方应在签订本协议后的三个工作日内支付工程款,并提供相关证明材料。
卖方确认收到工程款,并在收到工程款后三个工作日内办理房屋产权过户手续。
3. 协议履行3.1 合同约定本协议履行过程中出现的争议,双方将通过友好协商解决。
若协商不成,双方可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3.2 违约责任如卖方未按照约定时间办理房屋产权过户手续,买方有权要求卖方支付违约金,每延迟一天支付违约金的金额为合同总金额的千分之一。
3.3 协议解除本协议解除方式包括协商解除和法律解除。
如协议解除,双方应通过书面协议确认解除事宜,并按照约定返还对方已付的款项。
4. 其他事项4.1 本协议生效本协议经双方签字盖章后生效,自履行完毕之日起止。
4.2 协议变更协议变更需经双方协商一致,并以书面形式确认。
4.3 附加条款本协议未尽事宜,经双方协商一致后可以追加附加条款,并以书面形式确认。
5. 附则5.1 适用法律本协议的解释和适用,以相关法律法规为准。
5.2 合同效力本协议一式两份,卖方和买方各执一份,均具有同等法律效力。
5.3 争议解决双方因本协议的履行发生争议的,应友好协商解决;协商不成的,提交有管辖权的人民法院解决。
6. 签署人卖方(签字):____________________买方(签字):____________________日期:____________________。
2023工程款抵房款协议(精选)正规范本(通用版)[1]
工程款抵房款协议(精选)一、协议目的本协议旨在明确双方就工程款抵扣房款的合作方式和责任义务,确保双方权益得到有力保障。
二、协议内容2.1 工程款抵房款条件根据双方商定,履行条件后,工程款可抵扣相应房款:工程款支付日期:工程款须在约定时间内支付完成;工程质量验收合格:工程项目需经双方共同确认验收合格;按揭贷款审批通过:购房者需提供相关按揭贷款材料,并通过银行审批。
2.2 工程款抵房款比例工程款可抵扣房款比例为双方共同商定,双方需签署补充协议确认具体比例。
2.3 工程款抵房款程序1.房款结算期内,购房者将工程款转入开发商指定账户;2.工程款到账后,购房者提供相关按揭贷款材料,并与银行进行贷款审批;3.按揭贷款审批通过后,开发商和购房者签署由双方确认的工程款抵房款比例补充协议;4.开发商将按约定比例将工程款直接扣除房款。
三、责任义务3.1 开发商责任1.确保工程质量符合约定标准,并在约定期限内完成工程;2.将按约定比例将工程款直接扣除房款。
3.2 购房者责任1.按时支付工程款;2.提供完整的按揭贷款材料,并积极配合银行的审批流程。
四、违约与补偿4.1 双方违约责任如双方违约,违约方需向守约方支付违约金。
违约金金额需在补充协议中明确约定。
4.2 协议解除如果双方无法履行协议约定,可通过友好协商解除本协议。
五、争议解决凡因执行本协议发生或与本协议有关的争议,应通过友好协商解决。
如协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、生效与终止本协议自双方签字盖章之日起生效,期限至工程款抵扣房款完成。
如有需要,双方可协商一致对本协议进行修改、终止或续签。
是工程款抵房款协议的内容,双方应认真阅读并理解,如有需要,可由双方协商补充约定。
本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
注意:该文档仅为参考,具体协议草案请根据实际情况进行调整和完善。
工程款冲抵房款管理制度
工程款冲抵房款管理制度一、总则为规范工程款冲抵房款管理,保障项目资金安全,加强资金使用监管,特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有工程项目的款项管理情况。
三、工程款冲抵房款管理原则1.严格执行国家相关法律法规,遵循合法、规范的原则。
2.严格执行公司内部制度,确保项目资金安全和合理性。
3.实行受领单位与资金使用单位相互独立的原则,严禁搭支付车。
4.加强对工程款、房款的核对和审查,保障款项使用的合理性和透明度。
四、工程款冲抵房款管理流程1.冲抵申请(1)受领单位提出冲抵申请,提交相关资料及申请单。
(2)财务部门对申请资料进行审核,核对工程款与房款数量及金额。
(3)通过财务部门审批后,受领单位将申请单送至资金使用单位。
2.资金使用(1)资金使用单位核对资金到账情况,确认无误后进行款项使用。
(2)如有余额未冲抵的工程款,须按照相关程序返还至原账户。
3.资金监管(1)财务部门监督资金使用单位按照规定使用款项。
(2)定期对资金使用情况及冲抵效果进行跟踪和检查,在发现问题时及时处理。
五、工程款冲抵房款管理制度1.工程款冲抵房款的原则及程序(1)严格执行相关法律法规,保证资金使用合法合规。
(2)受领单位提出冲抵申请,需提供相关资料及申请单,经财务部门审核后移交资金使用单位。
(3)资金使用单位核对款项到账情况,确认无误后进行款项使用。
(4)相关部门定期进行资金使用情况及冲抵效果的跟踪和检查。
2.资金使用安全管理(1)加强对款项使用的审核和监管,确保资金使用的安全和透明。
(2)落实资金使用责任,依法依规使用款项。
(3)加强内部控制,对款项使用情况进行监督和检查。
3.发现问题的处理(1)如发现资金使用中存在违规问题,应及时通知有关部门,停止资金使用,进行调查处理。
(2)对于违反规定使用资金的单位或个人,严肃追究法律责任。
六、工程款冲抵房款管理制度的监督和检查1.公司监督检查公司领导定期对工程款冲抵房款的管理情况进行检查,发现问题及时处理。
2023工程款抵房款协议(精选)
工程款抵房款协议(精选)1. 协议背景和目的该协议的目的在于约定工程款抵房款的相关事项,以确保工程款的安全回款并促进双方的合作和发展。
2. 协议内容(1)甲方同意将工程款抵付给乙方作为房款,乙方同意接受甲方的抵付。
(2)工程款抵房款的方式:甲方支付工程款的同时,乙方应当配合并签署抵房款协议,确保工程款按照协议约定的方式抵付给乙方。
(3)工程款抵房款的时间安排:甲方应在工程款支付完毕之后的五个工作日内将工程款抵付给乙方。
(4)工程款抵房款的金额:工程款抵房款的金额应按照实际工程款的数额进行抵付。
(5)工程款抵房款的权益保障:甲方向乙方支付工程款的同时,应提供相关的合同,包括但不限于施工合同、付款凭证等,以确保乙方的权益得到保障。
(6)工程款抵房款的风险分担:甲方应承担工程款抵房款所涉及的所有风险,并在发生风险时及时与乙方进行沟通,共同解决问题。
(7)工程款抵房款的违约责任:在协议履行过程中,任何一方发生违约行为,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、承担损失等。
3. 协议生效和变更(1)本协议经双方签字盖章后生效,并适用于双方所有工程款抵房款的相关事项。
(2)任何协议的修改、变更或补充,应经双方协商一致,并以书面形式作出,具有双方签字盖章的效力。
4. 协议解除和终止(1)本协议在情况下可以解除:双方协商一致解除;一方发生违约事件,经催告后仍未改正;其他合同约定解除的情况。
(2)本协议在情况下自动终止:工程款抵房款的支付完毕;双方另行签订新的协议替换本协议。
5. 争议解决双方在履行本协议过程中产生的争议,应协商解决,协商不成的,可以提交给有关行政和司法机关处理。
6. 其他条款(1)协议的附件:工程款支付凭证、施工合同等相关文件作为本协议的附件。
(2)本协议的效力、解释、补充等事宜应适用有关法律法规的规定。
7. 协议签署甲方(签字/盖章):_________乙方(签字/盖章):_________日期:_________。
工程款抵房款管理办法及协议
工程款(材料款)置换房产暂行管理办法第一章总则第一条为了规范工程款(材料款)置换房产(以下简称房抵款)的操作程序,明确房抵款过程中的职责权限,强化房抵款的管理,降低资金运作成本,特制定本办法.第二条本办法适用于xx房地产有限公司下属xx项目。
第二章范围第三条用以置换的房源指:存量商品房,具体如下:一、存量商品房:指在项目竣工验收交付使用之日后未售出的商品房及xx地块在建商品房(包含xx楼车位及储藏间,不含商业)。
二、具体房源需双方进一步协商。
第三章原则第四条以房抵款的房源销售不得影响项目商品房正常销售,具体价格双方协商拟定。
第五条以房抵款须签订书面协议,协议中须附房源清单,明确抵款总金额、房源、单价、面积、置换时间、以房抵款相关约定及法律事宜.第六条在办理以房抵款时,须对方单位或个人提供正规发票后方可办理。
第四章程序第七条工程施工单位或材料供应商在确定以房抵款的情况下向我司提出申请,同时出具《工程款(材料款)置换房产申请函》。
第八条各公司在签订工程及各类合同后,办理以房抵款手续时,要依据在建工程完成产值及竣工项目工程结算值及合同应付未付款。
经办部门要填制《工程款(材料款)置换房产审批表》,审批表中要列明以房抵款的相关内容(审批表见附件一)。
第九条以工程款(材料款)置换房产审批程序如下:第十条公司依据以房抵款单位或个人提出的申请,对《工程款(材料款)置换房产审批表》进行审批。
审批完毕后,以房抵款单位或个人办理置换房产时要开具工程款发票.第十一条因抵款单位或个人抵房,拟给予一定优惠及一次更名机会。
换房、退房等情况时,应单独报批。
第五章职责第十二条工程部或经办部门,对项目以房抵款的真实性、必要性、工程形象进度和工程质量、以房抵款办理时间、履行以房抵款协议、预算、结算、终结协议的准确性、申请以房抵款的合理性负责,未到支付节点的工程款不得用于抵房款。
第十三条成本部负责人确认在建工程完成产值、竣工工程结算值、合同应付未付款,提出以房抵款意见,禁止提前办理以房抵款和超额办理以房抵款。
工程款抵房款协议
工程款抵房款协议1. 引言2. 协议背景甲方承诺在特定的工程进展节点,将按照约定支付相应的工程款给乙方。
为了提供给乙方更多的贷款选择,甲方同意将工程款作为抵押物用于乙方返还银行的贷款(即房款)。
3. 工程款抵房款条件3.1 工程款支付方式甲方将根据工程的进展情况,按照约定的时间节点支付工程款给乙方。
工程款支付方式如下:•第一阶段工程款:元,支付时间为年月日。
•第二阶段工程款:元,支付时间为年月日。
•第三阶段工程款:元,支付时间为年月日。
3.2 工程款抵房款方式乙方在收到工程款后,将全部或部分工程款作为抵押物用于支付银行的贷款(即房款)。
工程款抵房款方式如下:•工程款最高可折算为房款的%。
•工程款抵房款后,乙方需在年月日前将剩余的%房款支付给甲方。
3.3 违约责任•若甲方未按照约定时间节点支付工程款给乙方,应支付乙方相应的违约金,违约金的计算方式为每逾期一天,乙方可获得工程款的%作为违约金。
•若乙方未按照约定时间将剩余房款支付给甲方,应支付甲方相应的违约金,违约金的计算方式为每逾期一天,乙方需支付剩余房款总额%的违约金。
4. 协议生效与终止4.1 协议生效本协议自双方签署之日起生效,并作为双方约定的有效法律文件。
双方应严格按照本协议的约定执行,如有任何争议,应通过友好协商解决。
4.2 协议终止•双方经友好协商一致同意终止协议;•双方一方严重违反协议约定,经对方书面通知后在天内未作出合理解释或改正。
5. 其他事项5.1 法律适用本协议适用法律。
对于本协议的解释和履行发生争议的,双方应协商解决。
如果协商不成,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
5.2 附件与补充协议本协议的附件和补充协议与本协议具有同等法律效力,是本协议不可分割的组成部分。
5.3 合同备份本协议自双方签署之日起生效。
各方均应保留本协议的正本和副本,并在合同履行期间妥善保存。
6. 签署甲方(开发商)签署人:__________________乙方(购房人)签署人:__________________签署日期:__________________。
2023工程款抵房款通用协议
工程款抵房款协议1. 协议背景本协议旨在明确工程款抵房款的支付方式和相关责任,确保双方的权益得到保障。
2. 协议内容根据《合同法》等相关法律法规,协议双方达成工程款抵房款的协议:2.1 工程款支付方式1.甲方应在工程进展的不同阶段,按约定的时间节点向乙方支付工程款。
具体支付方式如下:–完工前30%:甲方应在工程开始前支付合同总额的30%作为预付款。
–完工50%:甲方应在工程竣工验收并合格后,支付合同总额的50%。
–完工后 20%:甲方应在乙方提供工程保修期满次月的 5日内,支付合同总额的20%。
2.工程款支付方式可以通过银行转账或其他双方共同认可的方式进行。
2.2 甲方提供房款给乙方1.甲方承诺按合同约定的时间和金额支付房款。
房款支付方式如下:–首付款:甲方应在签订合同后的5个工作日内支付房款的30%作为首付款。
–尾款:甲方应在工程竣工验收合格后的10个工作日内支付房款的70%。
2.房款支付应通过银行转账或其他双方共同认可的方式进行。
2.3 工程款抵房款安排1.双方同意,将工程款抵扣房款,抵扣比例为合同总额的50%。
2.工程款抵扣方式如下:–甲方应在工程款支付的相应时间节点前,提供工程款支付凭证。
–乙方根据工程款支付凭证在相应时间节点,将抵扣金额从房款中扣除。
2.4 违约责任1.如果甲方未按照本协议约定的时间和金额支付工程款,则视为违约行为。
甲方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金和赔偿乙方因此产生的损失。
2.如果乙方未按照本协议约定的时间和金额支付房款,则视为违约行为。
乙方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金和赔偿甲方因此产生的损失。
2.5 其他事项1.本协议生效后,双方不得擅自修改或解除,如有需修改或解除的情况,应征得双方书面一致同意。
2.本协议对双方具有约束力,如任何一方擅自违约或转让其权益,应承担相应的法律责任。
3. 协议生效与履行本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程款(材料款)置换房产暂行管理办法
第一章总则
第一条为了规范工程款(材料款)置换房产(以下简称房抵款)的操作程序,明确房抵款过程中的职责权限,强化房抵款的管理,降低资金运作成本,特制定本办法。
第二条本办法适用于xx房地产有限公司下属xx项目。
第二章范围
第三条用以置换的房源指:存量商品房,具体如下:
一、存量商品房:指在项目竣工验收交付使用之日后未售出的商品房及xx地块在建商品房(包含xx楼车位及储藏间,不含商业)。
二、具体房源需双方进一步协商。
第三章原则
第四条以房抵款的房源销售不得影响项目商品房正常销售,具体价格双方协商拟定。
第五条以房抵款须签订书面协议,协议中须附房源清单,明确抵款总金额、房源、单价、面积、置换时间、以房抵款相关约定及法律事宜。
第六条在办理以房抵款时,须对方单位或个人提供正规发票后方可办理。
第四章程序
第七条工程施工单位或材料供应商在确定以房抵款的情况下向我司提
出申请,同时出具《工程款(材料款)置换房产申请函》。
第八条各公司在签订工程及各类合同后,办理以房抵款手续时,要依据在建工程完成产值及竣工项目工程结算值及合同应付未付款。
经办部门要填制《工程款(材料款)置换房产审批表》,审批表中要列明以房抵款的相关内容(审批表见附件一)。
第九条以工程款(材料款)置换房产审批程序如下:
第十条公司依据以房抵款单位或个人提出的申请,对《工程款(材料款)置换房产审批表》进行审批。
审批完毕后,以房抵款单位或个人办理置换房产时要开具工程款发票。
第十一条因抵款单位或个人抵房,拟给予一定优惠及一次更名机会。
换房、退房等情况时,应单独报批。
第五章职责
第十二条工程部或经办部门,对项目以房抵款的真实性、必要性、工程形象进度和工程质量、以房抵款办理时间、履行以房抵款协议、预算、结算、终结协议的准确性、申请以房抵款的合理性负责,未到支付节点的工程款不得用于抵房款。
第十三条成本部负责人确认在建工程完成产值、竣工工程结算值、合同应付未付款,提出以房抵款意见,禁止提前办理以房抵款和超额办理以房抵款。
第十四条营销部职责:
一、负责提供抵款房源、价格、面积、房屋位置、抵款总额等房源明细,并跟踪落实抵房情况。
二、在办理以房抵款时,要核实拟抵款房源、价格、面积、抵款总额、房屋位置是否与以房抵款协议一致,并提出以房抵款意见。
对抵款房源、价格、面积、抵款总额、房屋位置的真实性、准确性负责。
三、营销部依据《工程款(材料款)置换房产审批表》,签署《工程款(材料款)置换房产委托代售协议》和定单,同时将相关手续报送财务部。
四、销售人员协助抵款房源的销售、客户资料收集及合同签订等事宜。
第十五条财务部:根据工程及各类合同、以房抵款协议、预算、决算、终结协议的履行情况,核实债权单位累计已付款、尚欠款及是否符合抵款条件,提出以房抵款意见,并对以房抵款对象和累计付款金额的真实性、准确性负责。
审核无误后根据抵款协议和定单出具专用收据或发票。