广电网络施工合同模板
施工协议(模板).
施工协议甲方：安徽广电信息网络股份有限公司分公司乙方：为进一步开发有线电视配套建设业务，甲、乙双方经充分协商，现就小区有线电视配套工程施工建设等事宜达成如下协议。
一、合作方式1、甲方授权乙方接洽小区有线电视配套建设业务,乙方的权限以授权委托书授权内容为准。
2、乙方同意保障小区有线电视配套建设费相关政策落实到位。
3、甲方同意将其已签约的小区配套设施工程通过规范程序后交给乙方施工建设。
4、小区有线电视配套建设费全数汇入甲方指定账户，甲方根据不同情形向乙方支付相应额度的有线电视配套设施工程建设费。
二、甲方的权利和义务1、甲方负责小区有线电视配套建设工程的规划、施工监理、工程验收、工程决算等。
2、甲方负责签订小区有线电视配套建设工程建设协议。
3、甲方指导乙方开展小区有线电视相关事务的谈判。
4、甲方负责按照双方约定向乙方及时支付有线电视配套设施工程建设费用。
5、小区有线电视网络使用的光设备、光缆、电缆、户内终端插座及其他器材等物资材料由甲方提供。
三、乙方的权利和义务1、乙方负责小区有线电视配套建设工程的公关谈判，确保小区能够签订有线电视配套建设工程建设协议。
2、乙方负责协调开发单位（或业主单位），确保小区有线电视有线电视配套建设费及时足额到帐。
3、乙方负责小区有线电视配套建设工程的设计，乙方负责按照安广网络有线电视设计导则的设计标准和相关行业规范的要求完成小区有线电视配套建设项目工程实施，配合甲方和开发单位（或业主单位）做好完工工程的验收，如期完成施工建设任务，提交工程竣工资料，保障有线电视信号按时开通。
4、乙方自购管材、井盖、地面箱、桥架等室外管道工程配套材料需符合行业标准及甲方上级公司调拨的同类物资的规格要求，负责小区内有线电视配套建设的至户内终端插座全部线缆、终端插座等物资材料布设施工。
5、乙方负责各单项工程交验前的成品、半成品的保管和清点造册。
负责施工现场场地管理，做好安全文明生产,施工场地应依法设置安全设施和警告标志;施工场地若有人身伤亡或设备损毁事故发生，后果由乙方负责。
广电宽带安装合同范本三篇
广电宽带安装合同范本三篇篇一甲方（宽带提供方）：公司名称：[广电公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]乙方（宽带使用方）：姓名：[用户姓名]地址：[用户地址]联系电话：[联系电话]一、宽带服务内容1. 甲方为乙方提供的宽带服务类型为：[具体宽带类型，如高速宽带、光纤宽带等]，带宽为[具体带宽数值，如 100Mbps]。
2. 服务期限：自宽带安装开通之日起[具体时长，如 12 个月、24 个月等]。
二、费用及支付方式1. 宽带安装费用：人民币[安装费用金额]元。
2. 宽带使用费用：每月人民币[月使用费用金额]元，乙方应在每月[缴费日期]前支付当月费用。
现金支付；银行转账至甲方指定账户；通过甲方指定的在线支付平台支付。
三、安装与开通1. 甲方应在收到乙方支付的安装费用后的[约定工作日]个工作日内，安排工作人员为乙方安装宽带。
2. 宽带安装完成后，甲方应及时通知乙方进行验收。
乙方应在接到通知后的[约定工作日]个工作日内进行验收，如乙方在规定时间内未进行验收，则视为验收合格。
3. 如因乙方原因导致宽带安装无法按时进行或安装后无法正常开通，乙方应承担相应的责任和费用。
四、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1. 有权按照本合同的约定向乙方收取费用。
2. 应按照国家规定和行业标准为乙方提供稳定、可靠的宽带服务，并保证服务质量。
3. 负责宽带线路的维护和保养，如遇故障应及时进行维修，确保乙方正常使用。
4. 为乙方提供必要的技术支持和咨询服务。
5. 未经乙方同意，不得泄露乙方的个人信息和使用数据。
（二）乙方权利与义务1. 有权按照本合同的约定使用甲方提供的宽带服务。
2. 应按照本合同的约定按时支付费用。
3. 不得利用甲方提供的宽带服务从事违法、违规活动。
4. 应妥善保管和使用甲方提供的宽带设备，如因乙方原因造成设备损坏或丢失，应承担相应的赔偿责任。
5. 如乙方需要变更宽带服务内容或终止服务，应提前通知甲方，并按照甲方的规定办理相关手续。
广电网络工程劳务承包合同
合同编号：____合同名称：广西弱电工程承包合同甲方（发包方）：________乙方（承包方）：________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担的广西弱电工程设计及施工达成意见一致，特签订本合同，以资信守。
第一条工程概况1.1 弱电工程设计及施工：包括但不限于网络系统、监控系统、广播系统、安防系统、智能家居系统等。
1.2 工程地点：广西壮族自治区____市/县/区____路____号。
第二条工程内容乙方按照甲方确认的设计方案、系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装和调试，包括：2.1 设备供应：乙方负责提供本工程所需的全部设备，包括但不限于服务器、交换机、路由器、监控摄像头、音响设备等。
2.2 安装和调试：乙方负责设备的安装、调试及验收工作，确保系统稳定、可靠、安全运行。
2.3 培训和技术支持：乙方提供免费培训和技术支持，确保甲方相关人员能够熟练操作和维护系统。
第三条承包方式乙方采用甲方确认的材料、设备、配置方案，以包工程设计、包材料与设备的供货与运输、包安装、包调试、包工期、包安全、包风险、包验收通过的方式承接本工程。
第四条工期4.1 乙方应在____天内完成工程施工并通过甲方的验收。
按以下方式确定安装工程的开工日期：（1）乙方应于甲方书面通知的开工日期开始工程安装；（2）如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误，经甲、乙双方签证认后工期可调整，并据此重新确定竣工日期。
第五条材料、设备明细及单价5.1 材料、设备的厂家及品牌等明细详见附件《材料设备明细表》。
5.2 甲供材料：甲方提供本工程所需的全部材料，包括但不限于电缆、光纤、接头、桥架等。
5.3 甲定乙供材料：甲方指定乙方供应的材料，包括但不限于服务器、交换机、路由器等。
第六条质量标准6.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。
三网合一施工合同
三网合一施工合同篇一：“海德广场”三融合协议有线电视络、光纤入户（三融合）工程建设协议甲方：乙方：四川省有线广播电视络股份有限公司安县分公司甲方双方就安县花荄“海德广场”小区有线电视络建设安装、入事宜和入户光纤穿设经协商达成如下协议：一、小区概况：现建设小区住户户。
二、协议标的：有线电视络工程建设（含穿线、布线、配套设备、入开户、联调试）、光纤入户。
三、建设方式：由乙方按每户固定单价的方式承担建设任务。
四、固定单价： /户。
五、合同总额：元（大写：）。
六、质量要求：符合国家有线电视建设相关建设质量验收规范，质量验收必须合格，光纤入户材料及工艺符合入标准；必须保证每户终端光电信号、光纤畅通，且须满足三融合的相关要求，确保业主自由选择运营商。
七、双方责任：（1）甲方责任：1、按建筑设计要求埋设楼栋暗埋管及小区弱电（“三”）地下埋管，并保证容量足，管道畅通。
预留集线箱位、埋设接线盒。
2、根据小区进度适时告知乙方进场施工并做好协作。
（2）乙方责任：1、为小区管道建设的设计、施工提供技术咨询服务。
2、负责预穿广电光电缆以及安装广电设备，不负责室内预留备用接线盒和多媒体箱。
3、根据小区布局合理设计广电光节点，按照新型络要求分配信号，保证信号质量和技术升级、满足数据业务需求；4、负责广电用户信号接入安装，为业主入住装修做好技术服务。
5、负责小区广电络常年维护以及用户服务；6、负责穿设入户皮线光纤至每户室内多媒体箱，做够预留；7、市政弱电信号至楼层弱电箱线缆敷设、楼层弱电箱及相关设备包含在本合同范围内；8、5#、7#楼分别引入主光纤、视频线至5#楼第七层弱电井、7#楼商业络配线箱。
9、负责承担施工中的一切安全责任（含经济、法律责任）。
八、工程款结算办法：部分工程款抵住宅房壹套。
九、其他1、在小区内广电和光纤入户工程完工后，由甲乙双方对工程进行验收，验收合格后双方签字确认。
且须广电行政部门出具该小区广电络建设验收合格报告。
有线电视施工合同新整理版6篇
有线电视施工合同新整理版6篇篇1有线电视施工合同新整理版第一章总则第一条为规范有线电视施工合同的订立与履行，保护合同各方的合法权益，根据中国法律法规的规定，制定本合同。
第二条本合同所称有线电视施工，是指有线电视网络的规划、设计、施工、验收等一系列工作，包括有线电视网络的规划与设计、有线电视网络的建设与施工、有线电视网络的验收与移交等工作。
第三条本合同所称有线电视施工单位，是指独立法人或其他组织，在规定地点、期限内承担有线电视网络的规划、设计、施工等任务的单位。
第四条本合同所称业主单位，是指委托有线电视施工单位进行有线电视网络规划、设计、施工等任务的单位。
第五条本合同所称工程师，是指由有线电视施工单位聘请的，对有线电视施工所需的技术管理和工程质量负责的专业技术人员。
第二章合同的签订第六条业主单位应当根据有线电视网络的规划，编制工程合同招标文件，并在中国政府采购网上公布。
第七条有线电视施工单位应当按照业主单位的招标要求，在规定时间内提交施工投标文件。
第八条业主单位应当按照招标文件的规定，对有线电视施工单位的施工投标文件进行评审，并确定中标单位。
第九条业主单位与中标有线电视施工单位签订有线电视施工合同，并在中国政府采购网上公布。
第十条有线电视施工单位应当在签订有线电视施工合同后，借助新一代信息技术，制定详细的施工计划，并报业主单位备案。
第三章合同的内容第十一条有线电视施工合同应当包括以下主要内容：（一）业主单位与有线电视施工单位的名称、住所、法定代表人或负责人姓名；（二）有线电视网络工程的工程名称、地址、建设规模、建设内容、技术方案、工程计划等；（三）工程报价及施工价款的支付方式、时间等；（四）有线电视网络工程的质量要求、验收标准、移交手续等；（五）有线电视施工合同履行过程中的风险管理和责任承担等。
第十二条有线电视施工合同的附件应当包括有线电视网络工程的施工图纸、技术规范、验收标准等。
第四章合同的履行第十三条业主单位有权要求有线电视施工单位按照合同的约定，按时、按质、按量完成有线电视网络工程的建设。
有线电视施工合同新整理版5篇
有线电视施工合同新整理版5篇篇1甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方就甲方的有线电视施工工程达成如下协议，以资共同遵守：一、工程概况1. 工程名称：有线电视施工工程。
2. 工程地点：____________。
3. 工程内容：有线电视线路设计、布线、安装及调试。
二、工程期限1. 本工程自合同签订之日起____天内完成。
2. 如因不可抗力因素导致工程无法按时完成，乙方应及时通知甲方，双方协商合同工期延长事宜。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币____元（大写：____元整）。
该价格为包工包料价格，包括设计、材料、施工及售后服务等费用。
2. 支付方式：合同签订后____天内，甲方支付乙方工程总价的____%作为预付款；工程完工并验收合格后____天内支付剩余款项。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和行业相关标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的____天内组织验收。
3. 验收标准：按照国家和行业相关标准执行。
4. 验收时，如发现工程存在质量问题，甲方有权要求乙方返工或维修。
五、工程保修及售后服务1. 工程保修期为____年，自验收合格之日起计算。
保修期内，如发生工程质量问题，乙方应负责免费维修。
2. 保修期结束后，乙方提供有偿维修服务。
3. 乙方应提供技术支持及培训，确保甲方人员能够正常使用和维护有线电视系统。
六、违约责任1. 若因乙方原因未能按合同约定工期完成工程，每延误一天，乙方应向甲方支付工程总价____%的违约金。
2. 若甲方未按合同约定支付工程款，每延误一天，甲方应向乙方支付欠款金额____%的违约金。
3. 如因工程质量问题导致甲方损失，乙方应负责赔偿。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
网络综合布线系统工程施工合同（共5篇）
网络综合布线系统工程施工合同（共5篇）第一篇：网络综合布线系统工程施工合同网络综合布线系统工程施工合同合同编号:MYKJ(2004)建第号签订日期:二 OO 四年六月日网络综合布线系统工程施工合同发包方：A 公司(以下称甲方) 承包方：B 公司(以下称乙方)经招标甲方现将A 公司办公楼等网络综合布线系统工程委托给乙方施工。
为明确双方权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况一、工程名称: A 公司办公楼等网络综合布线系统工程。
二、工程地点:A 公司厂区内。
三、工程范围和内容: A 公司办公楼等网络综合布线系统工程，具体内容详见招标文件附件。
第二条工程期限1、工程开工日期：以甲方通知的开工日期为准。
总日历工期为35 天。
2、由于甲方原因和不可抗力等因素所延误的工期，由乙方记录，自发生之日起24 小时内报现场监理工程师认可后，工期则相应顺延。
3、乙方必须按工期编制出详细的施工进度计划，包括网络计划和关键控制日期表提交甲方，甲方以此为依据检查乙方的施工进度，如达不到要求，甲方将督促乙方加班加点完成进度。
第三条合同总价和承包方式本工程合同总价按中标价99.8 万元包干（即人民币玖拾玖万捌仟元整），此价格为本工程最终结算价，在施工期间无论发生何种情况此价格均不得调整。
第四条物资供应一、本工程所需的设备、材料由乙方自行采购。
二、用于本工程的材料必须符合质量要求，并附有合格证或试验报告。
乙方必须按设计和规范进行复验，合格后才能用于工程，并保存复验纪录。
三、进场的设备、材料，供应方应提供合格证书或试验报告，并委托 A 公司进行检验和验收。
对于不合格材料，乙方不得使用，并由此承担发生的一切费用。
第五条工程质量和检查验收 1一、乙方必须按GB/T50321-2000、DB44/114-2000 所规定的施工标准和验收规范进行施工。
广电网络工程承包合同
广电网络工程承包合同在当今信息化时代，广播电视网络作为信息传播的重要载体，其建设和维护显得尤为重要。
为了确保广电网络工程的质量与进度，一份详尽的工程承包合同是不可或缺的。
以下是一份标准的广电网络工程承包合同范本，供相关单位参考使用。
甲方（发包方）：XX广播电视网络有限公司乙方（承包方）：XX信息技术工程有限公司鉴于甲方拟对现有广电网络进行升级改造，经双方友好协商，就广电网络工程的承包事宜达成如下协议：第一条工程内容和要求1.1 工程地点：XX省XX市XX区XX路XX号1.2 工程规模：覆盖XX万户用户的网络升级改造1.3 工程标准：按照国家广电总局颁布的相关技术标准执行1.4 工程质量：达到国家及行业规定的优良等级第二条合同金额2.1 合同总价为人民币XXXX万元整，包含所有材料费、人工费及其他相关费用。
第三条工期要求3.1 工程开工日期：自合同签订之日起30日内3.2 工程竣工日期：自开工之日起180日内3.3 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应及时协商解决。
第四条付款方式4.1 预付款：甲方在合同签订后10日内支付合同总价的30%作为预付款。
4.2 进度款：根据工程进度分阶段支付，每完成一个阶段，甲方支付该阶段合同总价的20%。
4.3 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的50%款项。
第五条质量保证与售后服务5.1 乙方应对所承包的工程提供至少一年的质量保证期。
5.2 在保证期内，如发现任何质量问题，乙方应在接到通知后7日内无偿修复或更换。
5.3 乙方应提供长期的技术支持和咨询服务。
第六条违约责任6.1 如甲方未按合同约定支付工程款，应按未付款项的千分之五向乙方支付违约金。
6.2 如乙方未按合同约定完成工程，应按未完成部分合同总价的千分之十向甲方支付违约金。
第七条争议解决7.1 双方因履行合同发生争议，应首先通过协商解决。
7.2 协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他条款8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
有线电视安装合同书
有线电视安装合同书篇一：有线电视安装施工联网入户协议书有线电视安装施工联网入户协议书用户单位：（简称：甲方）施工单位：昆明新华丰网络有限公司（简称：乙方）保证单位：昆明市广播电视网络中心（简称：丙方）甲方自愿加入昆明有线电视网络，乙方负责施工安装架设及完工后的系统维护，丙方保证在甲方及时缴纳有线电视收视、维护费的前提下，乙方负责提供稳定的多频道广播模拟电视信号及数字信号的传输，满足甲方对广播电视数据信号的需要。
现经甲、乙双方友好协商，达成如下协议。
一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：有线电视安装施工联网入户及电视信号的传送入户。
二、工程申请安装户数及有线电视网络入网、安装费：1、甲方安装户数按每户元缴纳有线电视网络入网、安装费，共户，计：元。
2、甲方增装户内终端盒，每个终端盒另计工料费元，共计户，计元。
合同价款：三、双方责任：1、乙方按照国家标准的技术要求及规范为用户单位设计安装有线广播电视接收网络系统，并保证广播电视信号的正常传输使用。
乙方根据甲方提供的小区及楼房的平面图、立面图和管网图，作社区布线及网络的规划方案及提供图纸1份。
2、乙方提供电视线路器材，含放大器箱、集中分线箱、电缆、分支分配器、用户盒（不含底盒）。
3、有线广播电视接收网络系统需作隐蔽暗埋时，甲方应根据乙方安装技术的工艺要求，暗埋所需的PVC管道并做好管道的土建预埋工作，附属铁柜预埋的配套工作。
4、甲方应提供安装用户幢号、单元号、门头（牌）号的详细资料，以便乙方进行勘测，设计，施工，用户资料的建档管理。
5、在甲方保证按期缴纳收视维修费的前提下，乙方对新装系统实行终身维修，长期服务，并派专人负责维护管理及收视费的收取。
6、甲方应遵守乙方用户管理规定，不得擅自拆装有线电视系统设备及终端，如因违反规定造成信号质量下降或接收不到信号由甲方承担。
如擅自拆装造成系统设备、器材非自然损坏，甲方需缴纳设备、器材及安装调试费。
三网合一施工合同
1.工期：自合同签订之日起，施工方应在____个工作日内完成施工。
2.验收：工程完成后，施工方应向委托方提交验收申请。委托方应在收到验收申请后____个工作日内组织验收。
3.若验收合格，双方签署验收报告，工程正式交付委托方使用。
4.若验收不合格，施工方应根据委托方的要求在规定时间内进行整改，直至验收合格。
2.若委托方未按合同约定支付合同价款，施工方有权暂停施工，直至收到款项为止。
七、争议解决
1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2.若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他
1.本合同一式两份，双方各执一份。
2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
三网合一施工合同
甲方（以下简称“委托方”）：
地址：
联系方式：
乙方（以下简称“施工方”）：
地址：
联系方式：
鉴于委托方拟将固定网络、移动网络及有线电视网络进行三网合一施工，现双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就三网合一施工项目达成以下合同条款：
一、工程概述
1.工程名称：三网合一施工项目。
2.工程地点：委托方指定地点。
1.委托方应提供施工所需的场地、电源等条件，确保施工顺利进行。
2.施工方应按照合同约定，按时完成施工任务，确保施工质量。
3.施工过程中，双方应保持密切沟通，及时解决施工中出现的问题。
4.施工方应遵守国家和地方的相关法律法规，确保施工安全。
六、违约责任
1.若施工方未按合同约定完成施工任务，委托方有权要求施工方支付违约金，违约金为合同价款的10%。
3.工程范围：包括但不限于固定网络、移动网络及有线电视网络的布线、设备安装、调试及验收等。
网络施工合同范本
网络施工合同范本篇一：网络工程合同样本网络工程施工合同项目单位：（以下简称“甲方”）施工单位：（以下简称“乙方”）甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》及国家关于计算机网络综合布线国家颁发的有关规范及标准和其他有关法律，行政法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就网络综合布线工程事项协商一致，订立本合同，以资共同守信。
一、工程概述：工程名称：网络综合布线工程工程地点：二、工程承包范围：网络布线工程，甲方要求的网络综合布线系统的全部内容。
三、合同工期：合同工期总日历天数：15天，具体开工日期以合同生效次日起计算，如遇以下情况工期做相应顺延：（1）、甲方在开工前未能向乙方提供施工场地或施工场地不能满足施工要求；施工临时设施，材料仓库，施工水电、部门协调等工作未能解决，影响进场施工。
（2）、经甲、乙双方协商同意，在施工中设计有变动而影响施工进度的。
（3）、因自然灾害或其他不可抗拒力因素。
四承包方式:本合同中规定的工程以包工、包料、包质量、包工期、包安全的方式实施总包工程。
五合同价款及结算方式：（1）、本工程合同总价为：人民币元，大写：元整。
（其中单点施工费：网络元/点合计个点。
如有添减按实际点数计算）。
（2）本合同双方约定工程款支付方式为：合同签订2日内预付全合同价40%，即人民币元，大写：。
工程设备及材料到现场后再付全合同价40%，即人民币元，大写：。
待整个网络工程验收合格并结算完毕后一周内甲方一次性支付全合同价的20%，即人民币元，大写：。
（3）、因甲方使用功能提高发生的设计变更导致的工程量增减，甲、乙双方以工程量联系单的方式予以确认，工程完工以后据实结算。
除此之外工程量清单中没有的项目不予增加，均包含在其他项目中。
（4）、本合同采用固定单价，工程量清单中的综合单价不因劳动力、机械、材料、设备等市场因素价格变化而做任何变化，工程量以甲、乙双方确认的实际工程量为标准进行结算。
六、组成合同的文件及要求：（1）、本合同协议书。
有线电视网建设接入节目传送合同书
有线电视网建设接入节目传送合同书甲方：乙方：按照国务院第228号令，广电总局第12号、13号令的文件要求，有线电视网络建设由区域性广电部门统一规划、统一管理、统一施工，统一提供节目接入服务，形成一地一网。
黑龙江广播电视网络股份有限公司克山分公司是克山县唯一拥有《有线电视网（监测网）设计（安装）许可证》及《广播电视节目传送业务经营许可证》的专业队伍。
依照《建筑安装工程承包合同条例》的规定，为明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，经双方协商签订本合同一、工程名称：二、施工地点：三、工程内容：1、小区有线电视系统安装、调试。
2、内外管道、单体楼内暗管、箱体安装。
四、工程量平方米，栋户，工程量以及实际发生为准。
五、建设施工标准及工期施工标准达到黑龙江省第138号标准。
因土建工程延期，则有线电视工程顺延。
六、双方责任：1、乙方在新楼开建之前，必须到甲方办理楼房穿管下线等相关手续，乙方应将建设方案送达甲方备案。
2、甲方有权对新楼有线电视网络建设的总体规划、布局、技术方案、工程施工方案等进行审核并指导。
3、穿管下线所需器材由甲方保质保量地提供，并按国家标准或行业标准执行。
4、甲方向乙方收取新楼开发配套费，每平方米XX元，小区内管道井建设费用按每平方米XX元收取，甲方收取乙方费用总金额为每平方米XX元，用户初装费，每户XXX 元，由开发单位先行支付。
在施工前乙方向甲方预交配套费总造价百分之三十，主体工程完工预交百分之三十，在甲方负责开通信号前乙方必须把各项款项一次性交付甲方，否则甲方不予提供信号源，如出现其他情况，由乙方自行负责，甲方不予承担。
5、穿管下线的施工人员由甲方提供，保证工程质量。
6、工程完工后由甲方的技术人员进行验收。
七、本合同一式两份，甲、乙双方各一份，合同签字盖章之日生效。
甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：电话：电话：年月日-温馨提示：如不慎侵犯了您的权益，可联系文库删除处理，感谢您的关注！。
有线电视工程施工合同
有线网络CATV工程建设安装协议甲方：乙方：山东广电网络有线公司济南分公司甲方委托乙方安装有线网络CATV工程，乙方接收甲方的委托。
经双方友好协商，达成如下协议：一、协议内容1、施工地点：**工程2、楼宇数量：见甲方有线电视终端点数统计表3、施工内容：甲方有线电视终端点数统计表中有线数字终端的安装及所有有线数字电视电缆的铺设，包括材料提供、施工、保修等，4、工程价款：暂定人民币（￥元），最终价款以结算审定值为准。
5、付款方式：本协议签订后，甲方支付暂定价款的30%；工程施工进度完成50%时，甲方支付暂定价款的50%；施工完成后，乙方按实际工程量上报结算书，经甲方结算审定后，甲方支付余款。
在每次付款前，乙方需提前向甲方提供符合财经制度要求的票据，以便甲方凭票据进行付款，否则甲方有权迟延付款而不承担任何责任。
二、工程设计及施工1、本协议签订后，同时工地具备施工条件，乙方在（）个工作日内进入现场施工。
2、甲方为乙方提供施工区域内管线路由图及建筑平面图等相关施工图纸，并指定为联系人（联系电话：），以协助乙方施工。
3、乙方按《济南市有线电视工程施工规范》为该区域设计有线电视系统。
4、甲方提供的弱电管线应符合乙方设计要求，并应按照乙方施工要求具备以下施工条件：（1）免费为乙方准备器件、线缆提供安装位置及线路管道。
(2)供有线设备用220V标准电源接口。
（3）如甲方建筑设计为墙内暗管式布线方式，则甲方应确保暗管畅通且暗管内穿有钢丝，对于以上条件不具备时，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方按期予以解决。
甲方不能按期解决的，视为不具备施工条件，造成有线数字电视安装不能如期竣工及甲方业主入住后无法收看有线数字电视等后果由甲方承担。
5、工程施工完毕后，甲、乙双方对工程进行验收。
验收合格后甲方应为乙方的设备、线缆做好成品保护工作。
在甲方业主申请开通信号前，若有设备、线缆丢失、损坏，由甲方承担责任，用于补齐设备、线缆所产生的全部费用，由甲方承担。
广电网络承包工程合同
广电网络承包工程合同合同编号：_______合同签署日期：_______年_______月_______日合同签署地点：_______甲方：_______（以下简称“甲方”）法定代表人：_______法定地址：_______乙方：_______（以下简称“乙方”）法定代表人：_______法定地址：_______鉴于甲方为进行通信工程建设，需要乙方承担相关工程，经双方友好协商，本着优先、优惠的原则，达成如下协议：一、服务内容1. 在本合同有效期内，乙方同意根据本合同的条款和条件向甲方承担通信工程，在其资质等级和业务允许的范围内，完成甲方委托的工程项目，并将尽一切努力来保证向甲方提供优质的服务。
2. 甲方同意根据本合同的条款和条件接受乙方提供的服务。
二、工程项目与数量1. 工程名称：_______2. 工程分项：_______3. 工程地点：_______4. 工程期限：自_______年_______月_______日开工至_______年_______月_______日完工。
5. 工程承包形式：甲方提供建设主材料，乙方负责工程建设、赔补协调。
三、工程准备1. 甲方在开工前应清除施工现场内影响施工的障碍物，解决施工用电，组织设计人员对乙方进行工程设计交底，审定乙方施工方案。
2. 乙方在开工前应组织人员学习、熟悉图纸，负责编制施工方案，安排施工进度计划，做好一切施工准备。
3. 甲方派为项目负责人，乙方派为施工负责人，共同履行本合同各项条款。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 隐蔽工程由乙方随时通知甲方进行验收，无故逾期，视为验收通过处理。
五、工程费用与付款方式1. 工程费用：本工程施工承包合同金额为_______元（大写：_______元整）。
2. 具体执行额度由双方根据工程施工实际情况协商确定。
3. 付款方式：双方约定按照工程进度分阶段付款。
六、违约责任1. 乙方如未能按照合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的_______%。
广电工程合同协议书
广电工程合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！广电工程合同协议书甲方：____________乙方：____________鉴于甲方为乙方提供广电工程服务，双方为明确双方权利义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、工程内容1.1 甲方应按照本合同约定的范围和质量标准为乙方提供广电工程服务，包括：（1）广电设备供应及安装；（2）广电线路铺设；（3）广电系统调试及验收；（4）广电技术培训及售后服务。
二、工程进度2.1 甲方应按照双方约定的时间表完成工程的各项内容，如有特殊情况需要调整，应提前通知乙方并征得乙方同意。
2.2 乙方应按照甲方提供的工程进度计划合理安排人员、设备和材料，确保工程顺利进行。
三、工程质量3.1 甲方应按照国家相关标准和行业惯例保证工程质量，确保广电设备及系统的正常运行。
3.2 乙方应按照甲方提供的技术要求和安全规范使用广电设备，确保人员安全。
四、工程费用4.1 双方确认，本合同约定的广电工程总价为人民币【】元整（大写：【】元整），其中包括：设备供应及安装费【】元、线路铺设费【】元、系统调试及验收费【】元、技术培训及售后服务费【】元。
4.2 甲方应按照本合同约定的付款方式向乙方支付工程款。
五、付款方式及时间5.1 甲方在本合同签订后【】日内向乙方支付工程总价的30%作为预付款。
5.2 甲方在乙方完成合同约定的工程内容并经验收合格后【】日内向乙方支付工程总价的60%作为进度款。
5.3 甲方在工程验收合格后【】日内向乙方支付剩余的10%作为尾款。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
七、争议解决7.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
2024年有线电视施工合同（2篇）
2024年有线电视施工合同____年有线电视施工合同甲方：（以下简称甲方）地址：电话：乙方：（以下简称乙方）地址：电话：鉴于甲乙双方本着互利共赢的原则，经友好协商，达成一致意见，现签订本合同，共同遵守并履行如下条款：第一条合同目的1.1 甲方宣布对其所拥有的建筑物进行有线电视施工，并委托乙方负责此项施工工作，以便为甲方提供高质量的有线电视服务。
1.2 本合同旨在明确甲乙双方之间的权利和义务，确保施工过程的顺利进行，保证施工质量和项目完成的期限。
第二条施工内容2.1 乙方应按照甲方的要求，负责有线电视的设计、采购、施工、安装和调试工作。
2.2 乙方应确保施工过程中的安全措施，保护甲方的财产安全并负责施工现场的整洁与安全。
2.3 施工完成后，乙方应向甲方提供有关使用手册和有线电视使用说明。
第三条施工费用3.1 甲方应向乙方支付总工程款人民币（金额）。
3.2 施工款的支付方式为（支付方式），甲方应按照支付计划分期支付施工款项。
第四条项目进度和验收4.1 乙方应按照双方约定的施工计划，并根据甲方的要求，提前向甲方报告施工进展。
4.2 施工完成后，乙方应立即通知甲方进行竣工验收。
甲方有权对施工质量进行检查，并提出合理的修正要求。
4.3 如在施工过程中出现不可抗力因素导致工期延误或无法进行施工的情况，甲方和乙方应及时协商解决措施。
如延误时间超过双方约定的时间，双方应重新协商补偿事宜。
第五条权利和义务5.1 甲方的权利和义务：（1）支付合同款项并按时支付。
（2）提供施工需要的相关资料和条件。
（3）协助乙方解决施工过程中的问题。
（4）对乙方提出的施工设计方案和更改方案提供必要的支持和意见。
5.2 乙方的权利和义务：（1）按时完成施工任务，并保证施工质量。
（2）对施工过程中出现的问题及时报告并解决。
（3）配合甲方进行竣工验收，并对施工过程中的问题进行修正。
（4）保证施工人员的安全和资财的安全，遵守相关法律法规。
第六条违约责任6.1 在合同履行过程中，如一方违反合同约定，未能履行合同义务或未能按时履行合同义务，应向对方支付违约金，违约金的金额为合同总金额的10%。
广电宽带合同模板
广电宽带合同模板甲方（服务提供方）：_____________________乙方（服务接受方）：_____________________合同编号：_____________________签订日期：____年____月____日一、服务内容1. 甲方同意向乙方提供广电宽带接入服务，具体服务内容如下：- 宽带接入速度：_____________________- 服务期限：____年/____月/____日至____年/____月/____日- 服务费用：_____________________- 其他服务：_____________________2. 甲方负责提供必要的技术支持和维护服务，确保乙方能够正常使用宽带服务。
二、费用及支付方式1. 乙方应按照本合同约定的服务费用向甲方支付。
2. 支付方式：乙方可以选择以下支付方式之一：- 一次性支付- 分期支付3. 支付时间：乙方应在合同签订之日起____天内支付首期费用，后续费用按照约定时间支付。
三、甲方的权利和义务1. 甲方有权按照合同约定收取服务费用。
2. 甲方有义务保证乙方的宽带服务正常运行，及时响应乙方的技术支持请求。
3. 甲方应定期对乙方的宽带服务进行维护和升级，以确保服务质量。
四、乙方的权利和义务1. 乙方有权在合同约定的范围内使用广电宽带服务。
2. 乙方有义务按时支付服务费用，并遵守甲方的服务规定。
3. 乙方应妥善保管宽带接入设备，不得擅自改动或损坏。
五、违约责任1. 如甲方未能提供约定的宽带服务，应向乙方支付违约金，金额为未履行部分服务费用的____%。
2. 如乙方未能按时支付服务费用，应向甲方支付违约金，金额为逾期未支付费用的____%。
六、合同变更与解除1. 合同一经签订，双方均应严格遵守，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除合同。
2. 如遇不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商解除合同。
七、争议解决双方因履行本合同发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
广电通信工程合同范本
广电通信工程合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担广电通信工程的设计、施工、验收等事项，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：________________1.4 工程规模：________________1.5 工程投资：________________二、合同范围2.1 乙方根据甲方提供的工程需求，负责完成广电通信工程的设计、施工、验收等工作。
2.2 乙方应按照国家有关标准和规范，以及甲方的要求，确保工程质量达到规定标准。
三、合同价款3.1 本工程合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
3.2 付款方式：________________四、工期4.1 本工程自合同签订之日起_______日内完成。
4.2 乙方应按照甲方的要求，制定合理的施工进度计划，并严格按照计划执行。
五、质量标准5.1 乙方应按照国家有关标准和规范，以及甲方的要求，确保工程质量达到规定标准。
5.2 工程质量不符合约定标准的，乙方应无条件返工，直至达到约定标准。
六、验收6.1 工程完工后，乙方应向甲方提交完整的工程资料，包括设计文件、施工记录、验收报告等。
6.2 甲方应在收到乙方提交的工程资料后_______日内组织验收。
6.3 验收合格的，甲方应向乙方支付合同价款；验收不合格的，乙方应无条件返工，直至达到约定标准。
七、保修7.1 乙方应按照国家有关标准和规范，以及甲方的要求，对工程实行保修。
7.2 保修期限为_______年，自工程验收合格之日起计算。
八、违约责任8.1 乙方未按约定时间完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的_______%。
有线电视施工合同样本
有线电视施工合同样本有线电视施工合同样本甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)为完成有线电视系统工程，统一规范，加强管理，经双方友好协商，由甲方委托乙方承担有线电视系统安装工程，为了明确双方职责，特签订如下合同。
一、工程名称：XX地块有线电视系统工程二、工程地点：三、工程价款：1、根据有关文件规定（锡价服（2010）132号），按建筑面积每平方米19元计算合同金额。
建筑面积暂按《建设工程规划许可证》（副本）核定的面积计算，即42624m×19元/m= 809856 元，共计（大写捌拾壹万捌仟肆佰捌拾贰元整人民币）。
2、本工程的最终价款按《建设工程规划许可证》（正本）核定的建筑面积计算确定。
在未取得《建设工程规划许可证》（正本）之前，按本合同预收配套建设费。
信号开通前，开发商需提供《建设工程规划许可证》（正本），按文件确定的收费面积签订正式协议。
四、工程方式：包工包料。
五、工程期限：与建筑工程及其配套工程同步竣工并交付使用。
六、技术要求：本系统为乙方所属网络系统的一部分，乙方按有线数字电视传输技术标准进行设计安装，区内不送有线模拟电视信号。
七、双方责任：1、乙方负责工程范围内的系统设计；负责室外管道、井、缆线的施工，落地箱、电视设备的'安装、调试及信号开通（住宅及底商部分，乙方负责穿线至用户室内多媒体盒，做好接头，用户室内其余部分由甲方负责）。
2、乙方负责本系统室外管道的设计，甲方按照乙方的设计要求做整体的综合管线平衡，在满足甲方规划设计的同时必须符合乙方设计的技术标准和要求。
3、甲方负责按照乙方的设计要求埋设室内管线（范围为进户管、楼道管、出墙管、弱电桥架、暗埋箱、明装箱、桥架与明装箱连接的金属软管等），管内预穿铁丝并确保管线畅通。
如室内管线的管径、位置变动，应事先征得乙方书面同意。
系统内所有室内公共部分明装及暗埋箱体由乙方于施工前免费提供。
4、进户管及地下室出墙管由甲方负责与室外井位沟通，并做好防水措施以防雨水倒灌。
三网施工合同免费
三网施工合同免费【正文】双方当事人为保证三网施工的顺利进行，确保相关工作的规范实施，特订立本合同。
合同条款如下：一、合同目的本合同的目的是确定双方在三网施工方面的权利和义务，明确施工期限，并确保施工按照相关规范和标准进行。
二、合同双方甲方：（以下简称“甲方”）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（以下简称“乙方”）地址：法定代表人：联系电话：三、工程内容1. 甲方委托乙方进行三网施工工程，主要包括电缆敷设、管道安装、设备安装等工作。
2. 工程的具体规模、范围和技术要求详见附件。
四、合同期限本合同自双方签署之日起生效，持续有效期为_______（具体期限），期满自动终止。
五、合同价款及支付方式1. 甲方应按照合同约定支付工程价款。
总价款为_________（具体金额），具体付款方式如下：（1）合同签订后，甲方应预付款项 _______元；（2）工程完成后，甲方按照乙方提交的发票结算单支付工程余款。
2. 乙方在施工过程中如发生额外的变更或增补工程，双方应及时协商确定费用，并在书面形式上达成一致意见后方可施工。
六、质量保证1. 乙方承诺按照国家相关标准和规范进行三网施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，甲方有权对施工项目进行验收。
如发现工程质量存在问题，乙方应负责无偿修复或改正，直至合格验收。
七、违约责任1. 任何一方违反本合同的规定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 在施工过程中，如因乙方的过错导致工程延误或造成损坏，乙方应承担相应责任，并进行赔偿。
八、争议解决本合同的履行、解释和争议解决适用中华人民共和国法律。
如双方就本合同的履行发生争议，应首先通过友好协商解决。
如协商不成，可提起诉讼至合同签订地的人民法院。
九、附则1. 本合同自双方签字盖章后生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
2. 本合同附件为其组成部分，与本合同具有同等法律效力。
3. 对本合同的修改、补充应以书面形式达成，经双方签字盖章后生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
广播电视传输网络系统安装工程
施工合同
工程名称：
工程项目编号：
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
合同编号：
日期：二〇一年月日
广播电视传输网络系统安装工程施工合同
发包方（以下简称甲方）:
承包方（以下简称乙方）:
根据《中华人民共和国合同法》和广播电视技术规范及标准的有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，制定本合同。
第一条工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
第二条承包方式
1、本工程以的方式由乙方承包，除合同约定由发包方供应的材料、设备，其它材料、设备均由承包方采购。
2、本工程不得以任何形式转包或分包。
第三条工程期限
1、本合同签订后，乙方于年月日进场，于年月日完工。
工程总日历工期天。
完工日期以竣工验收合格日期为准。
2、在履约过程中，如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。
（1）甲方不能按合同约定提供开工条件，
（2）工程量变化和设计变更；
（3）工程款未按时支付；
（4）不可抗力（如地震台风火灾等）。
3、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成的窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。
第四条工程价款及其支付
（一）工程总造价
1、根据乙方编制的工程预算，建筑安装工程费部分（扣除材料费以外的部分）下浮%暂定为合同价。
暂定合同价为人民币元（大写：人民币）。
2、材料、设备以实际用量结算。
3、发生以下情况之一经双方协商同意后工程造价可做调整：
（1）甲方代表确认的工程量增减；
（2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；
（3）工程造价管理部门公布的价格调整；
（4）甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；
（5）合同条款以外得其他增减或调整；
（二）工程款支付
甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程。
1、签订合同之日起5个工作日内，甲方向乙方支付预算总造价的%。
2、工程竣工后，由乙方依据国家广电总局GY5212-2008《广播电视传输网络系统安装工程预算定额》，按照xx有线广播电视网络股份有限公司《工程技术项目管理办法（试行）》的规定据实编制竣工结算书，送甲方审核。
工程竣工验收合格10个工作日内，根据审定的竣工结算书总造价，甲方向乙方支付至审定工程结算总额的95%，预留5%为工程质量保修金。
3、预留5%的工程质量保修金，待保修期满后15日内不计息一次性返还。
4、工程最终结算款的确定：工程最终结算款由以下两部分组成，（1）审核
审定价款中乙方采购的材料款和其他费用不作调整，按审计的价款确定；（2）审计审定价款中的建筑安装工程费部分（扣除材料费以外的部分），乙方同意下浮%。
第五条双方责任
（一）甲方责任
1、组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务。
2、会审乙方提供的设计文件及审核工程预（结）算书。
3、提供必要的施工条件。
4、及时提供合同约定由甲方供应的材料、设备。
详见发包方供应材料、设备一览表。
5、指派为甲方代表,对建设工程项目进行全面协调和监督检查。
6、在乙方提供竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收。
7、按合同约定按时向乙方支付工程款。
（二）乙方责任
1、根据甲方要求，进行勘测设计，编制设计文件、竣工文件和预（结）算书。
2、按照约定及设计文件和有关标准要求采购材料、设备，并做好材料、设备的检验、清点和保管。
采购的材料、设备经甲方认可后方能使用。
3、严格按设计文件及《有线电视系统工程技术规范GB 50200-94》、《有线电视网络工程施工及验收规范GY/T 5073-2005》、《四川省有线电视HFC网络设计、施工、调试及验收规范》等规范要求施工。
4、做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况。
5、按有关标准规范及政府和行业主管部门的管理办法，采取严格的安全防
护措施，做好文明生产、安全施工管理。
凡施工期间发生的安全生产事故，乙方必须应按相关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理。
6、对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设施、设备、线缆有保护的责任，施工时如损坏甲方或第三方财产，由乙方负责赔偿。
7、施工完毕，施工现场应清理干净。
第六条工程变更
1、如甲方要求变更工程内容，改变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证（为合同附件），工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。
2、如乙方要求变更工程设计，应征得甲方的同意，并办理书面签证（为合同附件），工程竣工验收后按实际工程量结算。
3、甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方，对方在收到通知后及时回函，如5个工作日内不答复视为认可。
第七条工程停建或缓建
1、因政策调整，人力不可抗力及甲、乙双方之外原因导致工程停、缓建，本合同不宜继续履行，双方应签订工程停缓建协议。
2、工程停缓建后，乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场。
甲方应为乙方撤离提供必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。
3、已订货的材料设备器具等款项，由甲方承担，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方承担。
第八条工程质量及验收
（一）工程验收
1、工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告。
同时乙方应编制完整的竣工文件。
2、甲方收到乙方提供的竣工文件后会同有关部门及时组织验收，验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
3、验收合格后，乙方5个工作日内将工程移交给甲方管理。
验收中如发现有不符质量要求的，由乙方负责整改再进行验收。
竣工日期以验收通过的日期为准。
（二）质量保证
本工程保修期12 个月，自工程竣工验收合格移交甲方之日起计。
保修期内，如发现质量问题，乙方必须在接到甲方通知之时起24小时内派员维修，如非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用。
第九条违约责任
1、除不可抗力（战争、天灾等）外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方必须向另一方支付合同总造价30%的违约金，违约金不足以弥补另一方损失的，违约方还应就不足部分承担赔偿责任。
2、甲方如未按本合同约定工程进度付款，每延迟一日，按应付而未付金额的2%计付违约金并支付乙方窝工损失及其他增加费用。
3、由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程总造价的2%向甲方计付违约金。
逾期超过30日，甲方有权单方解除合同。
4、乙方与设计及甲方要求不符的材料、设备，造成工程质量不合格，乙方承担由此发生的费用及延误工期的责任。
5、因乙方原因，影响已建成广播电视传输网络安全运行、发生重大责任事
故，造成损失的，由乙方承担全部责任并全额赔偿损失。
第十条补充条款
第十一条其他
1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后10个工作日内付清，否则按逾期付款处理。
2、本合同如有未尽事宜，经双方协商解决。
3、双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本
合同的组成部分，与本合同具同等效力。
4、本合同及其附件自双方代表签字盖章之日起生效。
5、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具同等法律效力。
发包方（签章）：承包方（签章）：
授权代表（签字）：授权代表（签字）：
日期：年月日日期：年月日
发包方供应材料、设备一览表
合同协议模板
Welcome To Download !!!
欢迎您的下载，资料仅供参考！
合同协议模板。