建设工程施工索赔习题
建筑工程施工合同管理练习题及参考答案

施工协议管理一、施工发承包模式(一)、单项选择题1、建设工程施工招标应具有旳条件有()。
A.已委托招标代理机构B.招标文献已编制完毕C.初步设计及概算应当履行同意手续旳,已经同意D.施工图设计及预算应当履行同意手续旳,已经同意2、标前会议上,招标人对投标人书面提出旳问题和会议上即席提出旳问题予以解答,会议结束后,招标人应将会议纪要用书面形式发给()。
A.提出问题旳投标人B.所有参与标前会议旳投标人C.所有未参与标前会议旳投标人D.每一种投标人3、初步评审中发现投标报价旳单价与数量旳乘积之和与所报旳总价不一致时,应()。
A.以总价为准B.以大写为准C.以单价为准,并应由投标人代表签字确认D.以单价为准,无需由投标人代表签字确认4、《招标投标法》有关公开招标与邀请招标旳规定,对旳旳有()。
A.应当招标旳建设工程项目,一般应采用公开招标方式B.公开招标旳长处是招标人有较大旳选择范围,费用较低C.对于技术复杂旳项目,招标人可采用邀请招标D.采用邀请招标方式,招标人应当向五个以上法人或其他组织发出投标邀请书5、某建设项目包括多层住宅、高层住宅、小学及幼稚园等若干单位工程,现业主将多层住宅工程发包给甲施工单位,高层住宅工程发包给乙施工单位,小学及幼稚园工程发包给丙施工单位。
对业主来说,这样旳发包方式在费用控制与进度控制方面旳特点是()。
A.对投资旳初期控制不利,且不利于缩短建设周期B.对投资旳初期控制不利,但有助于缩短建设周期C.对投资旳初期控制较为有利,且不利于缩短建设周期D.对投资旳初期控制较为有利,但有助于缩短建设周期多选题6、与平行发承包模式相比,施工总承包模式旳不一样之处在于()。
A.工作程序不一样B.动工日期较迟,建设周期较长C.协议一般实行总价协议D.业主只需要进行一次招标,与一种施工总承包单位签约E.业主只负责对施工总承包单位旳管理及组织协调7、评标中旳商务评审重要是对()等进行评审。
A.人员配置B.组织构造C.报价构成D.支付条件E.价风格整8、根据我国旳有关规定,有()情形旳,经同意可以进行邀请招标。
2020年一建项目管理习题:建设工程索赔

2020年一建项目管理习题:建设工程索赔1、索赔利润的款额计算通常按照( )计算。
A.由监理工程师计算报业主确认的利润额B.采用承包商总部平均利润百分率C.由承包商与业主双方协商确定的利润率D.采用与原报价单中一致的利润百分率参考答案:D参考解析:索赔利润的款额计算通常是与原报价单中的利润百分率保持一致。
2、某工程基础施工中出现了意外情况,导致了工程量由原来的2800m3增加到3500m3,原定工期是40天,则承包商可以提出的工期索赔值是( )天。
A.5B.6C.8D.10参考答案:D参考解析:工期索赔值=原工期×新增工程量/原工程量=40×(3500—2800)/2800=10天。
所以D正确。
3、实际费用法是工程费用索赔中最常用的一种计算方法,该方法的计算原则是( )。
A.以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据B.以承包商为某项索赔工作所支付的含税工程造价为根据C.以承包商为某项索赔工作所支付的直接工程费为根据D.以承包商为某项索赔工作所支付的直接费为根据参考答案:A参考解析:实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。
这种方法的计算原则是以承包人为某项索赔工作所支付的实际开支为根据,向业主要求费用补偿。
4、在工程实施过程中发生索赔事件以后,承包人首先应( )。
A.向建设主管部门报告B.向工程师发出书面索赔意向通知C.收集索赔证据并计算相应的经济和工期损失D.向工程师递交正式索赔报告参考答案:B参考解析:在工程实施过程中发生索赔事件以后,或者承包人发现索赔机会,首先要提出索赔意向,即在合同规定时间内将索赔意向用书面形式及时通知发包人或者工程师,向对方表明索赔愿望、要求或者声明保留索赔权利,这是索赔工作程序的第一步。
5、关于工程索赔的说法,正确的是( )。
A.承包人可以向发包人索赔,发包人不可以向承包人索赔B.承包人可以向发包人索赔,发包人也可以向承包人索赔C.由于非分包人的原因导致工期拖延,分包人可以向发包人提出索赔D.承包人根据工程师指示指令分包人加快施工进度,分包人可以向分包人提出索赔参考答案:B参考解析:承包人可以向发包人索赔,发包人也可以向承包人反索赔。
建设工程施工索赔习题

建筑工程施工索赔习题一、单项选择题 1.承包人在索赔事项发生后的()d以内,应向工程师正式提出索赔意向通知。
A.14B.7C.28D.212.下列关于建设工程索赔的说法,正确的是()。
A.承包人可以向发包人索赔,发包人不行以向承包人索赔B.索赔按处理方式的不同分为工期索赔和费用索赔C.工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28d未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可D.索赔意向通知发出后的14d内,承包人必需向工程师提交索赔报告及有关资料3.索赔是指在合同的实施过程中,()因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后,向对方提出的补偿要求。
A.业主方 B.第三方 C.承包商 D.合同中的一方4.在施工过程中,由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施支配、变更施工依次,造成工期延长和费用损失,承包商可提出索赔。
这种索赔属于()引起的索赔。
A.地质条件的变更 B.不行抗力 C.工程变更 D.业主风险5.索赔可以从不同角度分类,如按索赔事务的影响分类,可分为()。
A.单项索赔和综合索赔B.工期拖延索赔和工程变更索赔C.工期索赔和费用索赔D.发包人和承包人、承包人和分包人之间的索赔6.()是索赔处理的最主要依据。
A.合同文件B.工程变更C.结算资料D.市场价格7.下列关于索赔和反索赔的说法,正确的是()。
A.索赔事实上是一种经济惩处行为B.索赔和反索赔具有同时性C.只有发包人可以针对承包人的索赔提出反索赔D.索赔单指承包人向发包人的索赔二、多项选择题1.建设工程索赔按所依据的理由不同可分为()。
A.合同内索赔B.工期索赔C.费用索赔D.合同外索赔E.道义索赔2.承包商向业主索赔成立的条件包括有()。
A.由于业主缘由造成费用增加和工期损失B.由于工程师缘由造成费用增加和工期损失C.由于分包商缘由造成费用增加和工期损失D.按合同规定的程序提交了索赔意向E.提交了索赔报告3.承包商可以就下列()事务的发生向业主提出索赔。
建设工程法律法规习题及答案

建设工程法律法规一、填空1.建设活动是人类的基本活动生活之一, 是指建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程的新建、扩建和改建活动及建筑装饰、装修活动。
2、建设法规调整的对象是建设活动中所发生的各种社会关系, 包括建设活动中发生的建设管理关系、建设协调关系及相关的建设民事关系。
3.法律关系是指有法律规范确认的人与人之间的权利和义务的关系。
4.任何法律关系都是由主体、客体和内容三个要素构成的。
5.工程建设法律责任是指由于工程建设主体违反了建设法律法规的规定而应承担的不利的法律后果, 具体可以分为违法行为、违约行为、法律规定三种情况。
6.建设行政诉讼的程序一般包括起诉、受理、审理、判决和执行。
7、工程项目建设是指工程项目从策划、评估、决策、设计、施工到竣工验收, 投入生产或交付使用的整个建设过程中, 各项工作必须遵循的先后工作次序。
8、在规划区建设工程必须符合城市规划, 依法先后领取城乡规划行政主管部门核发的工程项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证的“一书三证”制度。
9、建设项目取得国有土地使用权的途径一般有三种其中行政划拨、国家出让和合法转让。
10、《城市规划法》的规定城乡规划包括城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划。
11.发布招标信息, 就是投标人将招标的有关内容通过一定的方式发布出去, 以达到吸引建筑企业参加投标的目的。
二、判断题1.工程建设招投标实质上是由建设单位的招标和建筑企业的投标两个活动组成的, 而且两部分是可以分离的整体。
(×)2.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
(×)3、投标人应当在规定的投标时间后, 按照招标文件规定的方式接管投标人送来的投标文件。
(×)4.工程建设投标是建设企业承包工程的次要手段。
(×)5.当建筑企业获得招标信息时, 应该进行市场调查分析, 研究投标的可行性。
建设项目施工阶段合同价款的调整和结算重点真题习题答案解析3

第五章建设项目施工阶段合同价款的调整和结算(3)四、工程索赔类合同价款调整事项(一)不可抗力不可抗力是指在合同履行中出现的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
比如:暴动、爆炸、罢工、地震等。
1.工期延误的处理工期相应顺延。
发包人要求赶工的,承包人应采取赶工措施,赶工费用由发包人承担。
2.费用损失的承担原则(1)合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;(2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;(3)承包人的施工机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;(4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;(5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担。
【2018年·单选】因不可抗力造成的下列损失,应由承包人承担的是()。
A.工程所需清理、修复费用B.运至施工场地待安装设备的损失C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失D.停工期间,发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用『正确答案』C『答案解析』本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。
承包人的施工机械设备损坏及停工损失,由承包人承担。
【2014年·单选】下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中,应由承包人承担的是()。
A.因工程损害导致的第三方人员伤亡B.因工程损害导致的承包人人员伤亡C.工程设备的损害D.应监理人要求承包人照管工程的费用『正确答案』B『答案解析』本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。
发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用。
(二)提前竣工(赶工补偿)与误期赔偿误期赔偿按比例扣减:如果在工程竣工之前,合同工程内的某单项(或单位)工程已通过了竣工验收,且该部分工程接收证书中表明的竣工日期并未延误,而是合同工程的其他部分产生了工期延误,则误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单项(或单位)工程造价占合同价款的比例幅度予以扣减。
建设工程施工合同索赔

• (1) 索赔必须以( )为依据。
• A.工程预算 B.结算资料
• C.工程变更 D.合同
• (2) 施工合同约定,风力超过8级以上的停工应给予工期 顺延。某承包人在5月份一水塔高空作业的施工中遇7级 风,按照安全施工管理规定的要求,停工5天,为此提 出工期索赔的要求。其理由是当地多年气候资料表明5 月份没有大风,此次连续大风属于不可预见的情况。该 承包人的索赔理由属于( )。
• 9.3.2 发包人的索赔
➢ 《建设工程施工合同示范文本》规定,承包人未能按 合同约定履行自己的各项义务或发生错误而给发包人 造成损失时,发包人也应按合同约定向承包人提出索 赔。FIDIC《施工合同条件》中,业主的索赔主要限 于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损 失。
2023/5/10
9.3 建设工程施工索赔的程序和技巧
➢ 2. 对比分析法 适用于索赔事件仅影响单位工程或分部分项工程的 工期,由此计算对总工期的影响。对比分析法的计算 公式为:总工期索赔=(额外或新增工程量价格/原合 同价格)×原合同总工期。
2023/5/10
9.4 建设工程施工索赔的计算
• 9.4.2 费用索赔的计算
➢ 费用索赔都是以补偿实际损失为原则,实际损失包括 直接损失和间接损失两个方面。
• 9.2.1 产生索赔事件的原因
➢ 1. 设计方面 ➢ 2.施工合同方面 ➢ 3.意外风险和不可预见因素 ➢ 4.不依法履行施工合同 ➢ 5.工程项目建设承发包管理模式的变化
2023/5/10
9.2 建设工程施工索赔事件 产生的原因及分类
• 9.2.2 索赔事件的分类
➢ 1. 按索赔目的分类 (1) 工期索赔 (2) 费用索赔
• 9.1.3 索赔成立的条件
工程合同管理:建设工程施工合同管理习题与答案

一、单选题1、施工合同示范文本规定,()造成竣工日期的延误,致使工程不能按合同工期竣工,承包商必须承担违约责任。
A.经业主代表或总监理工程师确认工程量变化B.经总监理工程师确认,业主批准的工程设计变更C.承包商遇到了合同专用条款约定的等级以上的大风D.分包商负责完成的工程质量不合格正确答案:D2、下列说法不正确的是( )A.程师为了探查地基覆盖层情况,可以要求承包商进行地质钻探或挖探坑B.为了确保工程质量,工程师有权要求对承包商采购的材料进行额外的物理、化学、金相等试验C.缺陷责任期内,只要不属于承包商使用有缺陷材料或设备、施工工艺不合格,调查费用应由业主承担D.在缺陷责任期内.承包商对移交工程承担照管责任正确答案:D3、某工程部位未经监理工程师质量认可,承包商自行隐蔽,监理工程师要求剥露检验,检验后发现工程质量达不到合同要求,则剥露、重新隐蔽费用和工期处理为()A.费用和工期损失由业主承担B.费用由承包商承担,业主给予工期顺延C.费用由业主承担,工期不予顺延D.费用和工期损失由承包商承担正确答案:D4、.施工合同文本规定,施工中遇到有价值的地下文物后,承包商应立即停止施工并采取有效保护措施,对打乱施工计划的后果责任是()A.承包商承担保护费用,工期不予顺延B.业主承担保护措施费用,工期不予顺延C.业主承担保护措施费用,工期予以顺延D.承包商承担保护费用,工期予以顺延正确答案:C5、施工合同中, _________ 不是业主应承担的义务。
A.提供真实的地质和地下水文资料B.组织设计单位图纸会审并进行设计交底C.获得进入施工现场通行道路的使用权D.建立施工现场的安全保护设施正确答案:D6、施工合同示范文本规定,()造成竣工日期的延误,致使工程不能按合同工期竣工,承包商必须承担违约责任。
A.经工程师确认工程量变化B.经工程师确认,业主批准的工程设计变更C.分包商负责完成的工程质量不合格D.承包商遇到了合同专用条款约定的等级以上的大雨正确答案:C7、以包工包料方式承包的施工合同,施工企业的项目经理在建筑材料采购合同履行中有过错而出现违约。
招投标索赔练习题及答案

你的回答:B
本题得分:1
( 1分)
14、下列选项中说法正确的是()
A、索赔发生在工程建设各阶段,但在施工竣工后发生较多
B、承包商可以向业主提出索赔,业主也可以向承包商提出索赔
C、总索赔比单项索赔要更易处理和解决
D、工程师对索赔的反驳,应该把承包人当作对立面,但应公正
正确答案:B
你的回答:B
E招标文件
正确答案:A B C E
你的回答:A B C E
本题得分:1
( 1分)
6、业主设计变更导致工程暂停1个月,则承包商可索赔的费用有()。
A利润
B人工窝工费
C机械设备窝工费
D增加的现场管理费
E贷款利息
正确答案:B C D
你的回答:B C D
本题得分:1
( 1分)
7、索赔意向通知,通常包括以下内容()
C气象资料
D会议纪要
E合同
正确答案:A B C D E
你的回答:A B C D E
本题得分:1
( 1分)
9、索赔报告必须进行反复讨论和修改,它必须准确可靠,应强调以下几点()
A责任分析应清楚、准确
B索赔值的计算依据要正确,计算结果要准确
C用词要委婉和恰当
D用词要恰当
E用词要直接
正确答案:A B C
你的回答:A B C
C索赔证据必须具备特定条件
D索赔证据必须具备及时性
E索赔证据必须具备直观性
F索赔证据必须具备逻辑性
正确答案:A B C D
你的回答:A B C D
本题得分:1
( 1分)
13、一般认为在具备以下条件时采用总费用法是合理的()
A已开支的实际总费用经过审核,认为是比较合理的
建设项目施工阶段合同价款的调整和结算重点真题习题答案解析4

第五章建设项目施工阶段合同价款的调整和结算(4)4.工期索赔的计算(1)工期索赔中应当注意的问题1)划清施工进度拖延的责任■可原谅工期:承包人不应承担任何责任的延误■不可原谅工期:承包人的原因造成施工进度滞后2)被延误的工作应是处于施工进度计划关键线路上的施工内容。
(非关键工作延误超过了总时差)(2)工期索赔的计算方法①直接法。
如果某干扰事件直接发生在关键线路上,造成总工期的延误,可以直接将该干扰事件的实际干扰时间(延误时间)作为工期索赔值。
②比例计算法。
如果某干扰事件仅仅影响某单项工程、单位工程或分部分项工程的工期,要分析其对总工期的影响,可以采用比例计算法。
■已知受干扰部分工程的延期时间:■已知额外增加工程量的价格:比例计算法虽然简单方便,但有时不符合实际情况,而且比例计算法不适用于变更施工顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔。
③网络图分析法。
■延误的工作为关键工作,则延误的时间为索赔的工期;■延误的工作为非关键工作,当该工作由于延误超过时差而成为关键工作时,可以索赔延误时间与时差的差值;若该工作延误后仍为非关键工作,则不存在工期索赔问题。
■可以用于各种干扰事件和多种干扰事件共同作用所引起的工期索赔。
(3)共同延误的处理工期拖期很少是只由一方造成的,往往是两、三种原因同时发生(或相互作用)而形成的,故称为“共同延误”。
①确定“初始延误”者,它应对工程拖期负责;②初始延误者是发包人,承包人的工期延长及经济补偿;③初始延误者是客观原因,补偿工期,很难获得费用补偿;④初始延误者是承包人原因,无补偿。
【2017年·单选】某工程进度计划网络图上的工作X(在关键线路上)与工作Y(在非关键线路上)同时受到异常恶劣气候条件的影响,导致X工作延误10天,Y工作延误35天,该气候条件未对其他工作造成影响。
若Y工作的自由时差(应该为总时差)为20天,则承包人可向发包人索赔的工期是()天。
A.10B.15C.25D.35『正确答案』B『答案解析』本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。
习题(工程变更合同价款结算及工程索赔)

第六节工程变更合同价款结算及工程索赔一、工程变更单项选择题1.由于工程变更会带来工程造价和工期的变化,为了有效的控制造价,无论哪一方提出工程变更,均需由( )。
A。
工程师确认,发包方签发工程变更指令B。
发包方确认,工程师签发工程变更指令C。
工程师确认并签发工程变更指令D。
发包方确认并签发工程变更指令2. 工程变更确认的一般过程是()。
A。
提出工程变更→分析合同条款→分析影响→确定所需的费用、时间→确认工程变更B.提出工程变更→确定所需的费用、时间→分析合同条款→分析影响→确认工程变更C.提出工程变更→分析影响→分析合同条款→确定所需的费用、时间→确认工程变更D。
分析影响→提出工程变更→分析合同条款→确定所需的费用、时间→确认工程变更3.变更的时间通常很紧迫,甚至可能发生现场停工,等待变更通知,这种情况下的工程变更通常发生在()。
A。
工程尚未开始 B.工程施工前准备C.工程正在施工 D。
工程已完工4。
承包方提出设计变更申请,工程师进行审查后,交原设计单位审查并提供()。
A。
变更的相应图纸与说明 B.工程量清单C.变更价款 D。
概算造价5.建设单位需对原工程设计进行变更,根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,发包方以书面形式向承包方发出变更通知,应不迟于变更前()天。
A.7 B。
14C.20D.306。
在厂房施工时,基础下出现流沙层,这种情况下的工程变更属于()。
A。
设计变更B。
施工条件变更C.进度计划变更D.工程项目变更7。
承包商在施工中提出的合理化建议涉及设计图纸或施工组织设计的更改及对原材料、设备的换用,须经()同意。
A。
发包方 B。
工程师C.设计方 D。
工地负责人8.承包方提出变更价款后和调整合同价前完成的首要工作是()。
A。
发包方审查 B。
工程师审查C。
发包方和承包方之间协商 D.工程师和承包方之间协商9。
工程师同意采用乙方的合理化建议,所发生的费用和获得的收益,()。
A。
发包方分担或分享 B。
建设工程施工索赔习题

建筑工程施工索赔习题一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 施工索赔的主要目的是()。
A. 弥补损失B. 惩罚对方C. 增加利润D. 维护自身权益2. 下列情况中,承包商可以向发包人提出工期索赔的是()。
A. 发包人迟延支付工程款B. 承包人自身原因导致工期延误C. 不可抗力因素影响工程进度D. 发包人提前要求完成工程3. 下列关于施工索赔的说法中,正确的是()。
A. 索赔只能在合同约定的情况下提出B. 索赔是一种经济惩罚行为C. 发包人和承包人不能互相提出索赔D. 索赔的依据是合同约定和法律规定4. 下列情况中,承包商可以向发包人提出经济索赔的是()。
A. 发包人迟延支付工程款B. 承包人自身原因导致工程质量问题C. 不可抗力因素导致工程损失D. 发包人提前要求完成工程5. 在建设工程施工合同中,下列属于承包人责任的是()。
A. 工程质量不符合合同约定B. 工期延误C. 工程安全问题D. 发包人提供的施工图纸不符合要求二、多项选择题(每题3分,共30分)6. 施工索赔的依据主要包括()。
A. 合同约定B. 法律规定C. 工程实际情况D. 双方口头约定7. 下列情况中,承包商可以向发包人提出工期索赔和经济索赔的是()。
A. 发包人迟延支付工程款B. 不可抗力因素影响工程进度C. 发包人提前要求完成工程D. 承包人自身原因导致工程质量问题8. 在建设工程施工合同中,下列属于发包人责任的是()。
A. 工程质量不符合合同约定B. 工期延误C. 工程安全问题D. 发包人提供的施工图纸不符合要求三、案例分析题(共30分)9. 某建设工程项目,由于发包人迟延支付工程款,导致承包人无法按合同约定完成工程。
请分析承包人可以向发包人提出哪些索赔?10. 某建设工程项目,由于不可抗力因素导致工程进度受到影响,承包人无法按合同约定完成工程。
请分析承包人可以向发包人提出哪些索赔?11. 某建设工程项目,由于承包人自身原因导致工程质量问题,发包人要求承包人承担修复费用并支付违约金。
建设工程保险制度练习题

建设工程保险制度练习题1. 建设工程保险的主要险种包括哪些?请列举至少三项。
- 答:主要险种通常包括建筑工程一切险、安装工程一切险、施工机具综合险等。
2. 在建设工程中,为何需要投保建筑工程一切险?- 答:建筑工程一切险能够为工程项目提供全面的风险保障,涵盖因自然灾害或意外事故造成的物质损失和第三方责任赔偿,保障项目的顺利进行和投资者的财务安全。
3. 如何确定建筑工程保险的保险金额?- 答:保险金额应基于工程的重置成本来评估,即在保险事故发生后,按照当时的市场价格重建同等规模和质量的工程所需的费用。
4. 描述安装工程一切险的作用及其必要性。
- 答:安装工程一切险专门针对设备安装过程中可能发生的风险,如机械故障、操作失误等,确保设备安装的安全和质量,减少经济损失。
5. 什么是施工机具综合险,它覆盖了哪些风险?- 答:施工机具综合险是为施工中使用的各类机械设备提供保障的保险产品,它通常包括机具损坏、盗窃、操作人员伤害等风险。
6. 当发生保险事故时,建设工程保险的索赔流程是怎样的?- 答:被保险人需立即通知保险公司并采取适当措施防止损失扩大;根据保险公司要求提交相关证明和资料;保险公司审核通过后进行赔付。
7. 为什么说建设工程保险对提升工程质量有积极作用?- 答:因为建设工程保险通过经济手段促使参与方重视风险管理,加强安全生产措施,从而有利于提高工程质量。
8. 简述建设工程保险在项目管理中的重要性。
- 答:建设工程保险是项目风险管理的重要组成部分,它不仅能够转移和分散项目风险,还能作为项目质量和安全管理的一种激励机制。
9. 对于大型工程项目,保险方案的选择应注意哪些方面?- 答:应考虑项目的具体风险特征、保险产品的覆盖范围、保费预算以及保险公司的服务质量和信誉等因素。
10. 总结一下,实施建设工程保险制度的好处有哪些?- 答:实施建设工程保险制度可以有效降低项目风险,保障投资安全,促进工程管理水平的提升,同时增强社会公众对建设项目的信心。
建设工程施工管理练习题和答案解析(Part18)

建设工程施工管理练习题和答案解析(Part18)共2种题型,共90题一、单选题(共60题)1.技术交底的内容主要包括(),施工中应注意的问题,可能出现意外的措施及应急方案,文明施工和安全防护措施以及成品保护要求。
A:任务分配、施工方法、质量标准和验收标准B:任务范围、施工方法、质量标准和验收标准C:任务分配、施工方法、施工要求和验收标准D:任务范围、施工方法、施工要求和验收标准【答案】:B【解析】:2021/2021教材P166页一、技术交底技术交底的内容主要包括:任务范围、施工方法、质量标准和验收标准,施工中应注意的问题,可能出现意外的措施及应急方案,文明施工和安全防护措施以及成品保护要求等。
2.(2021年真题)根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,对施工单位采取相应措施消除一般项目缺陷后的检验批验收,应采取的做法是().A:经原设计单位复核后予以验收B:经检测单位签定后予以验收C:按验收程序重新组织验收D:按技术处理方案和协商文件进行验收【答案】:C【解析】:P171-174对质量不符合要求的处理分以下情况:第一种情况,是指在检验批验收时,其主控项目不能满足验收规范或一般项目超过偏差限值的子项数不符合检验规定的要求时,应及时进行处理。
其中,严重的缺陷应推倒重。
一般的缺陷通过返修或更换器具、设备予以处理,应允许在施工单位采取相应的措施消除缺陷后重新验收。
重新验收结果如能够符合相应的专业工程质量验收规范要求,则应认为该检验批合格。
3.由于业主原因,造成工期延长。
在工期延长期间的管理人员的工资、办公、通讯和交通费等应归为索赔费用中的()。
A:人工费B:利润C:管理费D:间接费【答案】:C【解析】:2021/2021教材P85页管理费。
此项又可分为现场管理费和企业管理费两部分,由于两者的计算方法不一样,所以在审核过程中应区别对待。
@##4.工程施工质量验收资料不包括()。
A:施工现场质量管理检查记录B:隐蔽工程检查记录C:分项工程质量验收记录D:检验批质量验收记录【答案】:B【解析】:2021/2021教材P289页工程施工质量验收资料内容包括:1.施工现场质量管理检查记录;2.单位(子单位)工程质量竣工验收记录;3.分部(子分部)工程质量验收记录文件;4.分项工程质量验收记录文件;5.检验批质量验收记录文件。
建筑工程施工索赔相关内容习题答案与解析

建筑工程施工索赔相关内容习题答案与解析4.2.7.3建筑工程施工索赔的相关内容习题答案与解析来源:一、单项选择题1.C;2.C;3.D;4.C;5.B;6.A;,7.B[解析]7.答案B:索赔实际上是一种经济补偿行为,而不是经济惩罚行为,所以选项A错误。
不仅发包人可以针对承包人的索赔提出反索赔,承包人也可以针对发包人的索赔进行反索赔,所以选项C错误。
从索赔的概念可以看出,索赔指的是合同一方向另一方提出的,不仅仅局限于承包人向发包人的索赔,所以选项D错误。
二、多项选择题来源:1.A、D、E;2.A、B、D、E;3.A、D、E三、案例题[案例1]答:(1)索赔成立。
这是因业主的原因造成的施工临时中断,从而导致承包商工期的拖延和费用支出的增加,因而承包商可提出索赔。
索赔证据为业主以书面形式提出的要求停工通知书。
(2)此事项造成的后果是承包商的工人、施工机械等在施工现场窝工lOd,给承包商造成的损失主要是现场窝工的损失,因此承包商的损失费用项目主要有:lOd的人工窝工费;lOd的机械台班窝工费;由于lOd的停工而增加的现场管理费。
(3)索赔文件是承包商向业主索赔的正式书面材料,一般由以下三部分组成:1)索赔信。
主要是说明索赔事项,列举索赔理由,提出索赔要求。
2)索赔报告。
这是索赔材料的正文,其主要内容是事实与理由,即叙述客观事实,合理引用合同条款,建立事实与损失之间的因果关系,说明索赔的合理合法性,从而最后提出要求补偿的金额及工期。
3)附件。
包括索赔证据和详细计算书。
其作用是为所列举的事实、理由以及所要求的补偿提供证明材料。
[案例2]答:(1)我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定的施工索赔程序如下:1)索赔事件发生后28d内,向工程师发出索赔意向通知;来源:2)发出索赔意向通知后的28d内,向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料;3)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28d内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;4)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28d内未给予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;5)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28d内,向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
建筑工程施工索赔题目

建筑工程施工索赔题目一、建筑工程施工索赔的定义建筑工程施工索赔是指在建筑工程施工过程中,由于双方在合同约定、工程变更、工期延误、质量问题等方面出现分歧,导致一方或双方产生损失,而提出索赔的一种行为。
建筑工程施工索赔一般包括:合同索赔、工程变更索赔、工期索赔、质量索赔等多种类型。
在建筑工程施工中,索赔是一种合法的维权方式,可以通过协商或提起法律诉讼来解决纠纷。
二、建筑工程施工索赔的原因1. 合同约定不明确:在建筑工程施工前,双方在合同约定中未明确责任和权利,则在后续工程施工过程中很容易产生分歧,从而引发索赔纠纷。
2. 工程变更:由于设计方案变更、施工图纸、材料等各种因素导致施工方需要进行工程变更,从而引发索赔纠纷。
3. 工期延误:由于客观因素,如自然灾害、政策变化等原因导致工程施工周期延误,从而引发索赔纠纷。
4. 质量问题:施工过程中出现质量问题,需要对问题进行整改,从而引发索赔纠纷。
以上仅是建筑工程施工索赔的一部分原因,实际中还有诸多其他因素可能导致索赔的发生。
三、建筑工程施工索赔的程序建筑工程施工索赔的程序主要包括以下几个环节:1. 提出索赔申请:当一方或双方认为有权进行索赔时,应提出索赔申请,并附上相关证据和计算依据,以便对索赔进行评估。
2. 索赔评估:施工双方应通过协商或请相关专业人员对索赔进行评估,并据此确定索赔金额。
3. 协商解决:双方根据索赔评估结果进行协商,尽量达成和解决方案。
4. 法律诉讼:如果协商无法达成一致,施工双方可以选择通过法律手段来解决索赔纠纷,即提起法律诉讼。
以上是建筑工程施工索赔的一般程序,具体情况需要根据实际情况进行调整。
四、建筑工程施工索赔的解决方式1. 协商解决:作为一种理想的解决方式,双方可以通过协商达成一致的解决方案,减少索赔纠纷的发生。
2. 争议解决:当协商无法达成一致时,双方可以选择通过争议解决的方式来解决索赔纠纷,如诉讼、仲裁等。
3. 法律手段:当索赔纠纷无法通过协商和争议解决时,双方可以通过法律手段来解决纠纷,即提起法律诉讼。
含答案及解析2014年一级建造师《项目管理》复习题集第六章第六节建设工程索赔

2014年一级建造师《项目管理》复习题集第六章第六节• 1 Z 2 0 6 0 6 0 建设工程索赔复习要点1。
索赔的依据建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中,合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害,通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为.(1)索赔的起因索赔可能由以下一个或几个方面的原因引起:1)合同对方违约,不履行或未能正确履行合同义务与责任;2)合同错误,如合同条文不全、错误、矛盾等,设计图纸、技术规范错误等;3)合同变更;4)工程环境变化,包括法律、物价和自然条件的变化等;5)不可抗力因素,如恶劣气候条件、地震、洪水、战争状态等。
(2)索赔的分类1)按索赔有关当事人分为:承包人与发包人之间的索赔;承包人与分包人之间的索赔;承包人或发包人与供货人之间的索赔;承包人或发包人与保险人之间的索赔。
2)按照索赔目的和要求分:工期索赔和费用索赔。
3)按照索赔事件的性质分:工程延期索赔;工程加速索赔;不可预见的外部障碍或条件索赔;不可抗力事件引起的索赔;其他索赔.4)承包商向业主的索赔在建设工程实践中,比较多的是承包商向业主提出索赔。
常见的建设工程施工索赔如下:①因合同文件引起的索赔;②有关工程施工的索赔;③关于价款方面的索赔;④关于工期的索赔;⑤特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔;⑥工程暂停、终止合同的索赔;⑦财务费用补偿的索赔。
5)业主向承包商的索赔在承包商未按合同要求实施工程时,除了工程师可向承包商发出批评或警告,要求承包商及时改正外,在许多情况下,工程师可以代表业主根据合同向承包商提出索赔。
包括:索赔费用和利润;索赔工期。
(3)反索赔的概念反索赔就是反驳、反击或者防止对方提出的索赔,不让对方索赔成功或者全部成功.(4)索赔成立的条件构成施工项目索赔条件的事件有:1)发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失;2)因工程变更(含设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成的时间、费用损失;3)由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切,或由于不可抗力导致施工条件的改变,造成了时间、费用的增加;4)发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加;5)发包人延误支付期限造成承包人的损失;6)对合同规定以外的项目进行检验,且检验合格,或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用;7)非承包人的原因导致工程暂时停工;8)物价上涨,法规变化及其他。
工程索赔考试习题

第三节工程索赔一、单项选择题1.索赔的性质属于()。
A.经济补偿行为B.经济惩罚行为C.责任追究行为D.纠纷诉讼行为2.工程索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为,相对来说()的索赔更加困难一些。
A.发包人向供应商B.承包人向供应商C.发包人向承包人D.承包人向发包人3.要想取得索赔的成功,提出索赔要求不需符合的条件是()。
A.客观性B.合法性C.合理性D.方向性4.对整个工程实际发生的合理成本与原成本之差额提出的索赔属于()。
A.补偿索赔B.综合索赔C.单项索赔D.道义索赔5.承包商的某项索赔要求,虽然在工程项目的合同条件中没有专门的文字叙述,但可以根据该合同条件的某些条款的含义,推论出承包商有索赔权。
这种索赔属于()。
A.合同规定的索赔B.非合同规定的索赔C.综合索赔D.道义索赔6.通情达理的业主目睹承包商为完成某项困难的施工,承受了额外费用损失,因而出于善良意愿,同意给承包商以适当的经济补偿。
这种索赔属于()。
A.合同规定的索赔B.非合同规定的索赔C.综合索赔D.道义索赔7.监理(业主)在收到承包商送交的索赔报告和有关资料后()天内未予答复或未对承包商作进一步的要求,是为该项索赔已经认可。
A.30B.28C.14D.158.承包商可以根据合同约定向业主提出延期开工的申请,申请被批准则承包商可以进行工期索赔。
业主的确认时间为()小时。
A.48B.36C.24D.129.当地基开挖需要处理时,承包商应该按照设计院出具的设计变更单进行地基处理。
承包商按照设计变更单()。
A.只能进行费用索赔B.只能进行工期索赔C.可以进行费用和工期索赔D.不能进行任何索赔10.因工程量增加造成的工期延长,承包商可以根据合同约定要求进行工期索赔。
工期确认时间根据合同约定为()天。
A.7B.14C.21D.2811.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过()小时。
《建设工程合同管理》习题及答案

《建设工程合同管理》习题及答案一、判断题1、若工程师进行合同规定之外的检查工作,致使工程暂停,承包商均有权索赔。
(B )A、是B、否2、应当先履行债务的当事人,只要发现对方经营状况严重恶化,就可以行使不安抗辩权。
(B )A、是B、否3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( B)A、是B、否4、保留金待竣工验收合格后一次发还.(B )A、是B、否5、当递交最终报表之后,承包商根据合同进行索赔的权力终止了(B )A、是B、否6、若投标人的报价明显低于标底15%,且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的,则该报价作废标处理。
(A )A、是B、否7、转让是属于合同主体的变更。
( A)A、是B、否8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率(A )来源:学易网A、是B、否9、对格式条款有两种以上解释的,应当作出不利于提供格式条款一方的解释。
( B)A、是B、否10、在评标过程中,将报价外的其他因素折算为货币价值,并加减到承包商的报价中,这是评标价法评标(A )A、是B、否11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( B)A、是B、否12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任,义务和一般风险。
(A )A、是B、否13、保证合同的当事人是债权人和保证人(A )A、是B、否14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率(B )A、是B、否15、《合同法》规定:承揽合同中没有规定的,适用于建设工程合同的有关规定。
(A )A、是B、否16、根据“担保法‘的规定,医院、学校不能作为保证合同的担保人(A )A、是B、否17、招标是要约,投标是承诺。
(B)A、是B、否18、转让是属于合同主体的变更.( A)A、是B、否19、代理不合法的合同属于无效合同.( B)A、是B、否20、业主指定的分包商,在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时,他应向监理工程师提交索赔报告(B )A、是B、否二、单项选择题1、施工合同发包人投保“建设工程一切险"的目的是为了( C)。
工程招投标与合同管理第九章-建设工程施工索赔

教师教案教师:课程:工程招投标与合同管理班级:教学时数:3共页〈复习旧课〉上次课主要介绍了:FIDIC合同条件发展过程,合同文件的构成,FIDIC合同条件的应用范围及前提条件,应用FIDIC合同条件的工作程序等.主要涉及权利与义务,费用管理,进度控制,质量和法规性的条款。
〈导入新课〉第九章建设工程施工索赔9.1 建设工程施工索赔概述9.1。
1 索赔的概念索赔是指在合同的实施工程中,根据法律法规、合同规定及惯例,合同一方对非由于自己的过错,而是属于合同对方造成的,且实际方式的损失,向对方提出给予补偿或赔偿的要求。
9.1.2 索赔的原因一、业主违约二、合同文件缺陷三、设计、地质资料不准或错误四、计划不周或不当的指令五、不利的自然灾害和不可抗力因素9.1。
3 索赔的作用一、保障合同的正确实施,维护市场正常秩序二、索赔是落实和调整合同双方经济责权关系的有效手段,索赔是最终的工程造价合理确定的基础三、索赔是合同和法律赋予施工合同当事人的权利四、索赔有助于我国建筑业从业人员更快地熟悉国际惯例,熟悉掌握索赔和处理索赔的方法与技巧,有助于对外开放和对外工程承包的开展9.1.4 索赔的分类一、按索赔的要求分1。
工期索赔2。
费用索赔二、按干扰事件的性质分1。
工期拖延索赔2。
不可预见的外部障碍或条件索赔3. 工程变更索赔4. 工程终止索赔5。
其他索赔三、按索赔的起因划分1。
业主违约2. 合同错误3。
合同变更4. 工程环境变化5. 不可抗力因素四、按索赔的处理方式划分1. 单项索赔2。
总索赔9.2 施工索赔的处理9.2.1 索赔工作程序一、索赔的内部处理阶段事态调查、干扰事件原因分析、索赔根据、损失调查、收集证据、起草索赔报告。
二、索赔的解决阶段三、索赔的工作程序四、索赔报告的一般格式9。
2.2 索赔证据索赔的证据是在合同签订和合同实施工程中产生的用来支持其索赔成立或和索赔有关的证明文件和资料。
主要有合同资料、日常的工程资料和合同双方信息沟通资料等.特征:及时性、真实性、全面性、关联性、有效性9。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建筑工程施工索赔习题一、单项选择题 1.承包人在索赔事项发生后的()d以内,应向工程师正式提出索赔意向通知。
A.14B.7C.28D.212.下列关于建设工程索赔的说法,正确的是()。
A.承包人可以向发包人索赔,发包人不可以向承包人索赔B.索赔按处理方式的不同分为工期索赔和费用索赔C.工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28d未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可D.索赔意向通知发出后的14d内,承包人必须向工程师提交索赔报告及有关资料3.索赔是指在合同的实施过程中,()因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后,向对方提出的补偿要求。
A.业主方 B.第三方 C.承包商 D.合同中的一方4.在施工过程中,由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更施工顺序,造成工期延长和费用损失,承包商可提出索赔。
这种索赔属于()引起的索赔。
A.地质条件的变化 B.不可抗力 C.工程变更 D.业主风险5.索赔可以从不同角度分类,如按索赔事件的影响分类,可分为()。
A.单项索赔和综合索赔B.工期拖延索赔和工程变更索赔C.工期索赔和费用索赔D.发包人和承包人、承包人与分包人之间的索赔6.()是索赔处理的最主要依据。
A.合同文件B.工程变更C.结算资料D.市场价格7.下列关于索赔和反索赔的说法,正确的是()。
A.索赔实际上是一种经济惩罚行为B.索赔和反索赔具有同时性C.只有发包人可以针对承包人的索赔提出反索赔D.索赔单指承包人向发包人的索赔二、多项选择题1.建设工程索赔按所依据的理由不同可分为()。
A.合同内索赔B.工期索赔C.费用索赔D.合同外索赔E.道义索赔2.承包商向业主索赔成立的条件包括有()。
A.由于业主原因造成费用增加和工期损失B.由于工程师原因造成费用增加和工期损失C.由于分包商原因造成费用增加和工期损失D.按合同规定的程序提交了索赔意向E.提交了索赔报告3.承包商可以就下列()事件的发生向业主提出索赔。
A.施工中遇到地下文物被迫停工B.施工机械大修,误工3dC.材料供应商延期交货D.业主要求提前竣工,导致工程成本增加E.设计图纸错误,造成返工三、案例题[案例1]北京某工程基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符,有古河道,须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。
为此,业主以书面形式通知施工单位停工lOd,并同意合同工期顺延lOd.为确保继续施工,要求工人、施工机械等不要撤离施工现场,但在通知中未涉及由此造成施工单位停工损失如何处理。
施工单位认为对其损失过大,意欲索赔问题:(1)施工单位的索赔能否成立,索赔证据是什么?(2)由此引起的损失费用项目有哪些?(3)如果提出索赔要求,应向业主提供哪些索赔文件?[案例2]某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。
乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。
该工程的基坑施工方案规定:土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工。
甲、乙双方合同约定5月11日开工,5月20日完工。
在实际施工中发生如下几项事件:①因租赁的挖掘机大修,晚开工2d,造成人员窝工10个工日;②基坑开挖后,因遇软土层,接到监理工程师5月15日停工的指令,进行地质复查,配合用工15个工日;③5月19日接到监理工程师于5月20日复工令,5月20日~5月22日,因罕见的大雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工10个工日;④5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路,5月24日恢复正常挖掘工作,最终基坑于5月30日挖坑完毕。
问题:(1)简述工程施工索赔的程序。
(2)建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔,哪些事件不可以要求索赔,并说明原因。
(3)每项事件工期索赔各是多少d?总计工期索赔是多少d?[案例3]某公司在北京地区新建一办公楼,建筑面积20000m2,开工日期为2001年6月20日,竣工日期为2003年11月20日。
工程按照合同约定顺利开工,在结构工程施工到1/2时,甲方与承包商协商,并达成如下协议:甲方将该楼外墙的玻璃幕装修项目、室内隔墙砌筑项目,单独发包给专业公司施工,并支付承包商该项目价格的1.5%作为管理配合费使用,专业公司按承包商管理要求的日期进场,有关工程款由甲方直接支付给专业公司。
承担外墙玻璃幕装修项目的专业公司根据有关承包商的要求,于2002年4月20日进场施工,但是在进场后的2002年6月10日,该专业公司因甲方未按其双方签署的合同约定支付工程款而停工,承包商因外墙装修停工,原计划2002年10月20日开始的其他外墙施工项目无法进行。
外墙装修项目在2003年6月份才恢复施工。
在2002年5月20日,承包商按进度计划安排,要求室内隔墙砌筑项目的施工单位进场,要求完工日期为2002年11月20日。
该项目的施工单位按合同约定准时进场。
在施工过程中,因施工质量不合格,多次返工,致使承包商的机电施工受到影响。
直到2003年3月20日才合格地完成砌筑任务,致使机电项目施工拖延了5个月。
问题:(1)承包商是否可以因外墙装修项目停工,向发包人提出工期索赔、经济损失索赔?(2)发包人是否可以向外墙玻璃幕装修单位因停工提出经济损失的索赔?为什么?(3)因室内砌筑进展缓慢,承包商是否可以向发包人提出工期索赔和窝工索赔?[案例4] 某公司新建住宅楼,通过公开招标确定了施工单位,合同价款形式为可调价格合同,施工合同按1999年建设部颁发的建设工程施工合同示范文本为基础签署。
施工进度计划已经达成一致意见。
合同规定由于甲方责任造成施工窝工时,窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。
在专用条款中明确6级以上大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。
工程师应在收到索赔报告之日起28d内予以确认,工程师无正当理由不确认时,自索赔报告送达之日起28d后视为索赔已经被确认。
在施工过程中出现下列事件:1.因业主不能及时提供图纸,使工期延误20d,10人窝工;2.因施工机械故障,使工期延误l0d,5人窝工;3.因外部供电故障,使工期延误2d,20人窝工;4.因下大雨,工期延误3d,20人窝工。
根据双方商定,人工费定额为32元/工日,机械台班费为2000元/台班。
根据上述约定乙方提出工期补偿35d,费用13056元(所有事件窝工费用及机械费用之和)索赔的要求。
问题:(1)乙方上述要求是否合理?为什么(2)经工程师认定的索赔工期为多少d?(3)如果工程师未在收到报告后28d内给予答复意见或确认,工期延长多少d?结算时费用补偿为多少?[案例5]某工程在施工过程中发生如下事件:1.基坑开挖后发现有古河道,须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。
2.业主因资金困难,在应支付工程月进度款的时间内未支付,承包方停工20d.3.在主体施工期间,施工单位与某材料供应商签定了室内隔墙板供销合同,在合同内约定:如供方不能按约定时间供货,每天赔偿订购方合同价万分之五的违约金。
供货方因原材料问题未能按时供货,拖延10d.在上述事件发生后,承包方及时向业主提交了工期和费用索赔要求文件,向供货方提出了费用索赔要求。
问题:(1)施工单位的索赔能否成立?为什么?(2)按索赔当事人分类,索赔可分为哪几种?(3)在工程施工中,通常可以提供的索赔证据有哪些?[案例6]某化工厂根据生产需要新引进一批进口设备,现需新建配套的设备基础,就此项目通过招标投标最终与甲建筑公司签订了施工承包合同,该合同包括A、月、C三项工作,合同工期260d.业主另将设备安装施工(包括设备安装与调试工作)直接发包给了乙安装公司,规定合同工期为100d.甲建筑公司根据实际情况编制了施工组织设计,经业主同意后,开始按下列进度计划施工:设备安装与调试①——A——②——B——③——④——C——⑤80???????? 30???????? 100?????????? 50该工程在实际施工过程中发生了如下事件:1.基础施工时,业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时,使A工作延误7d.2.B工作施工后进行检查验收时,发现一预埋件埋置位置有误,经核查是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。
甲建筑公司进行返工处理,损失5万元,且使B工作延误15d.3.甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5d,窝工损失2万元。
4.乙安装公司进行设备安装时,因接线错误造成设备损坏,使乙安装公司安装调试工作延误5d,损失12万元。
发生以上事件后,甲、乙两家施工单位均及时向业主提出了索赔要求。
问题:(1)针对甲建筑公司和乙安装公司就以上各事件提出的索赔要求,请分析业主是否应予相应的工期和费用补偿。
(2)如果合同中约定,由于业主原因造成延期开工或工期拖延,每延期一天补偿施工单位6000元;由于施工单位原因造成延期开工或工期延误,每延误一天扣误期损害赔偿费6000元。
请计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少?(案例7)甲方和乙方签订了某工程施工合同,乙方的承包范围为土方、基础、主体结构在内的全部建筑安装工程,合同工期为350d,开工日期为2003年11月12日,本工程在冬期不停止施工,甲方在合同内约定:乙方采用措施保证冬期施工,措施费为150万元,包干使用,不再增减。
在开工前,乙方向甲方提交了施工组织方案及进度计划,甲方同意按此方案实施。
在实际施工过程中发生了以下事件:1.在土方开挖施工时,由于乙方自身没有土方施工专业队伍和机械,随将土方开挖分包给另一家土方施工专业公司A,由于乙方和A单位就土方开挖的价格未能及时谈拢,土方施工单位未在甲乙双方约定的时间进场开挖,致使土方开挖拖延开工20d.2.在土方开挖后,开始施工地下室部分,因甲方提供的图纸设计有误、乙方发现此错误后及时通知甲方,甲方通过和设计单位联系,随后以图纸变更洽商的形式,下指令给乙方,因此地下室部分比原计划时间推迟30d.经乙方现场统计,在图纸变更前,乙方配料和人工及窝工已经发生了60万元的费用。
3.乙方根据合同工期要求,冬期继续施工,在施工过程中,乙方为保证施工质量,采取了多项技术措施,由此造成额外的费用开支共200万元。
在上述事情发生后,乙方及时向甲方通报,并恳请甲方以事实为依据,给予工期顺延、同时给予损失补偿。
问题:(1)事件1中乙方是否可以要求甲方给予工期延长?(2)在事件2中甲方是否应同意乙方的工期顺延要求,乙方所发生的费用甲方是否应该给予补偿?(3)在冬期施工中,乙方依据现场实际情况向甲方提出给予经济补偿,希望甲方能够按实际发生的费用计算并支付技术措施费用,甲方是否可以考虑乙方的这一请求?[案例8] 某施工单位根据领取的某2000m2两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸,采用低报价策略编制了投标文件,并获得中标。