建设工程勘察合同常用版本
建设工程勘察合同通用版8篇
建设工程勘察合同通用版8篇篇1合同编号：[编号]委托方（甲方）：[甲方名称]勘察方（乙方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况项目名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（包括勘察工作内容等）技术标准：[技术标准]（如国家相关规范、行业标准等）合同总金额：[合同总金额汉字大写]（含税价）。
二、勘察范围及内容本次勘察范围包括但不限于：[勘察范围及内容描述]。
乙方应按照甲方的要求，提供准确的地质勘察资料，包括但不限于地质剖面图、土壤分析报告等。
同时，乙方还需对施工现场进行实地勘察，确保勘察数据的准确性。
三、勘察周期与进度安排本合同勘察周期为[天数]天。
乙方应按照甲方的进度要求，按时完成勘察任务。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。
四、费用及支付方式1. 费用：本合同总金额为人民币[合同总金额汉字大写]，包括勘察费、报告编制费等。
具体费用明细由双方另行约定。
2. 支付方式：甲方应按以下约定支付费用给乙方：（1）合同签订后[天数]日内，甲方支付乙方合同总金额的[比例]%作为预付款；（2）乙方提交初步勘察成果后[天数]日内，甲方支付乙方合同总金额的[比例]%；（3）乙方提交最终勘察成果并经甲方确认后[天数]日内，甲方支付乙方剩余款项。
五、知识产权归属本次勘察所产生的知识产权归甲方所有。
乙方有权在合理范围内使用本次勘察成果进行业务宣传、学术交流等。
但未经甲方许可，乙方不得将本次勘察成果用于其他商业用途。
六、质量保证与违约责任1. 乙方应保证勘察成果的质量符合合同约定及国家相关标准。
如因乙方原因造成勘察成果质量不合格，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
2. 甲方应按合同约定支付费用。
如甲方逾期支付费用，每逾期一日，应向乙方支付合同总金额[比例]%的违约金。
建设工程勘察合同模板经典版3篇
建设工程勘察合同模板经典版3篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方提供建设工程勘察服务达成如下协议：一、合同标的及工程概况甲方委托乙方对位于[项目地址]（下称“本项目”）进行勘察工作。
工程名称为[工程名称]，工程规模为[工程规模描述]，勘察任务包括地质勘察、地形测量等。
本合同详细规定了勘察工作的内容、标准和要求等。
二、工作内容及要求乙方应按照国家和地方现行标准、规范进行勘察工作，包括但不限于以下内容：地质勘探、地质剖面测绘、地下水状况调查等。
同时，乙方应确保勘察数据的准确性，为甲方提供符合要求的勘察成果。
具体工作内容和要求详见本合同附件一。
三、合同工期及进度安排本合同约定的勘察周期为XX天，自本合同生效之日起计算。
乙方应按照甲方的要求制定详细的勘察计划，并按计划实施。
如遇特殊情况需调整计划，双方应协商解决。
具体工期及进度安排详见本合同附件二。
四、费用及支付方式甲方应按照约定向乙方支付勘察费用。
费用包括勘察服务费、差旅费等。
具体金额及支付方式如下：总金额为人民币XX元整，支付方式采用银行转账或其他双方约定的方式。
具体费用及支付方式详见本合同附件三。
五、质量保证及验收标准乙方应确保勘察成果的质量符合国家和地方现行标准、规范及甲方的要求。
勘察成果完成后，乙方应提交相应的成果资料，并按照约定的验收标准进行验收。
具体质量保证及验收标准详见本合同附件四。
六、保密条款及知识产权约定双方在履行本合同过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息均应予以保密。
未经对方同意，任何一方不得泄露或擅自使用。
同时，本合同项下产生的知识产权归属问题按照以下约定处理：[知识产权归属约定]。
建设工程勘察设计合同通用样式7篇
建设工程勘察设计合同通用样式7篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]营业执照注册号：[甲方营业执照注册号]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]营业执照注册号：[乙方营业执照注册号]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同目的及工程概况本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察、设计过程中的权利和义务。
工程名称为[工程名称]，工程地点位于[工程地点]，涉及的业务范围包括勘察、设计等多个方面。
二、工作内容及要求乙方应按照国家和地方现行规范、标准以及本合同约定的内容和要求进行勘察、设计工作。
工作内容包括但不限于：地质勘察、工程测量、初步设计、方案设计等。
同时，乙方需遵循甲方提供的技术参数、要求和设计规划。
在履行合同过程中，乙方应对所提供的服务质量和进度负责。
具体工作内容和要求详见本合同附件一。
三、工作时间及进度安排乙方应根据本合同约定的工作内容和要求，制定合理的工作进度计划，确保按时完成勘察、设计工作。
如有特殊情况需调整进度计划，应及时与甲方沟通并征得甲方同意。
具体工作时间及进度安排详见本合同附件二。
四、合同价格及支付方式本合同的总价为人民币[合同总价大写数字]元整，合同单价按照合同附件三所列明细进行计价。
支付方式采用分期付款的方式，具体支付节点和金额按照本合同附件四执行。
甲方应按时支付款项，确保工程进展顺利。
若因甲方原因导致工程延期或终止，乙方有权按照实际工作量计算费用并要求甲方支付相应款项。
此外，发票的开具和款项支付应遵守国家相关税法规定。
五、知识产权及保密条款本合同涉及的勘察、设计成果的知识产权归甲方所有。
乙方应对其在本合同履行过程中所知悉的甲方商业秘密、技术资料等信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向第三方泄露或用于其他用途。
建设工程勘察合同通用版5篇
建设工程勘察合同通用版5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察合同通用版甲方（委托方）：_________（单位名称）_________法定代表人：_______________联系地址：_______________联系电话：_______________乙方（受托方）：_________（单位名称）_________法定代表人：_______________联系地址：_______________联系电话：_______________鉴于甲方拟进行建设工程，为了保证工程质量，甲方委托乙方对工程进行勘察，并达成以下协议：第一条任务内容1.1 甲方委托乙方对建设工程进行勘察，并提供相关技术咨询和设计建议。
1.2 勘察内容包括但不限于现场勘察、土质勘察、地质勘察、地基勘察等，具体任务以双方书面协议为准。
第二条勘察报告2.1 乙方应在规定时间内提交完整的勘察报告，内容应真实、客观、准确，并符合相关法律法规和标准。
2.2 如勘察过程中发现问题，乙方应及时向甲方报告，并提出合理解决方案。
2.3 勘察报告的知识产权归甲方所有，乙方不得擅自使用或转让。
第三条保密条款3.1 双方应对勘察中获取的相关信息和数据进行保密，不得向第三方透露或泄露。
3.2 保密期限为______年，过期后可根据需要另行协商。
第四条报酬及支付方式4.1 乙方完成勘察任务后，甲方应按约定支付货款，支付方式为_________。
4.2 如因乙方原因导致任务无法完成，甲方有权拒绝支付报酬。
第五条违约责任5.1 若一方未按约定履行义务，引起对方损失的，应承担相应的赔偿责任。
5.2 若一方违约，致使合同无法继续履行，宽限期______天后，对方有权解除合同。
第六条争议解决6.1 合同解释及争议的解决，应遵循相关国家法律法规，协商无果，提交______仲裁委员会仲裁。
6.2 仲裁裁决为终局裁决，对双方具有约束力。
第七条其他条款7.1 本合同自双方盖章之日起生效，有效期至______。
建设工程勘察合同书范本6篇
建设工程勘察合同书范本6篇篇1建设工程勘察合同书范本甲方：（委托方）乙方：（勘察单位）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察，为明确双方的权利和义务，特订立本合同书。
甲、乙双方在尊重对方合法权益和合法利润的基础上，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：第一条勘察范围及任务1.甲方委托乙方对下述工程进行勘察：（1）项目名称：_____________。
（2）工程地点：_____________。
（3）工程性质：_____________。
2.勘察任务：（1）依据国家和地方法律法规及相关规范要求进行勘察设计。
（2）勘察工作的具体范围、项目及进度计划等，将根据实际情况另行确定。
第二条勘察费用及支付方式1.本次勘察所需费用为_____________元人民币，甲方应于签署本合同书之日起______日内一次性支付给乙方。
2.若勘察项目范围或任务有变更，须经双方协商确定后，再行调整费用，双方需签订书面变更协议。
第三条服务期限1.乙方须在签署本合同书之日起_________个工作日内完成勘察工作。
2.因不可抗力等特殊原因导致勘察工作延期的，须提前书面通知对方，并经双方协商确定延期期限。
第四条勘察成果1.乙方应按照双方约定的勘察任务范围及标准，保质、保量、保时间完成勘察工作，提交相应的勘察成果文件。
2.勘察成果应符合国家、地方法律法规及相关规范的要求，同时应对勘察过程中发现的重要问题进行详细报告。
第五条保密条款1.在合同履行过程中，乙方需严格遵守保密义务，对甲方提供的有关工程的技术文件和资料等保密信息，未经甲方书面许可不得向第三方透露。
2.违反保密义务所产生的法律后果，由乙方承担。
第六条违约责任1.若一方未能按照本合同约定的时间、地点或方式履行其义务，或未能质量不符合要求的，应承担违约责任。
2.一方违约导致另一方损失的，应赔偿损失并承担双方协商确定的其他法律责任。
第七条争议解决1.本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关主管部门或仲裁机构申请仲裁解决。
建设工程勘察合同(示范文本)4篇
建设工程勘察合同（示范文本）4篇篇1建设工程勘察合同甲方：（委托方名称）乙方：（勘察单位名称）为加强双方合作，规范勘察活动，特订立本合同，共同遵守并履行。
一、合同背景1.1 甲方（委托方）拟进行建设工程项目，需进行勘察活动；1.2 乙方（勘察单位）具有从事勘察活动的相关资质；1.3 双方在平等自愿、诚实守信的基础上，达成本合同。
二、合同内容2.1 勘察内容：甲方委托乙方进行建设工程勘察活动，具体内容详见附件一勘察任务书；2.2 勘察费用：勘察费用由甲方支付给乙方，支付方式及金额详见附件二费用清单；2.3 勘察期限：乙方应按照合同约定的勘察期限完成勘察活动；2.4 成果提交：乙方应按时提交勘察成果报告，并在甲方验收合格后办理相关手续。
三、双方权利和义务3.1 甲方权利：（1）要求乙方按照约定的勘察内容和期限开展勘察活动；（2）对勘察成果进行审查，并要求乙方进行修改；（3）支付合同约定的勘察费用。
3.2 乙方权利：（1）依法独立承担勘察活动；（2）要求甲方提供相关资料和协助；（3）收取约定的勘察费用。
3.3 甲方义务：（1）提供必要的信息和资料；（2）支付勘察费用；（3）对乙方的勘察活动进行必要的协助。
3.4 乙方义务：（1）按约定的时间和内容进行勘察活动；（2）提交符合标准的勘察成果报告；（3）根据甲方的要求进行修改和完善。
四、合同变更和解除4.1 如有变更合同内容的需求，应经双方书面协商一致；4.2 双方一方违约，需承担相应的责任；4.3 如有解除合同的情况，需提前书面通知对方，并协商处理事宜。
五、不可抗力5.1 因不可抗力因素导致无法履行合同的一方，应尽快通知对方，并努力减少损失；5.2 不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争等客观原因。
六、争议解决6.1 如在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；6.2 若协商无果，可向有关部门申请调解或仲裁。
七、其他条款7.1 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察活动全部完成支付完毕结束；7.2 本合同未尽事宜由双方协商解决。
建设工程勘察合同模板经典版6篇
建设工程勘察合同模板经典版6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察合同模板甲方（委托人）：地址：联系人：电话：乙方（承包人）：地址：联系人：电话：鉴于甲方拟对下列工程进行勘察，乙方愿意承担该工程的勘察工作，为明确双方权利和义务，双方经友好协商，达成如下协议。
一、项目名称：二、项目地点：三、工程内容及范围：四、勘察费用及支付方式：1. 总价：2. 付款方式：五、服务标准：1. 开工时间：2. 完工时间：3. 勘察报告提交时间：4. 勘察报告内容要求：5. 勘察工作过程中，如发现工程问题需要变更，应及时协商解决。
六、保密条款：在勘察工作中，乙方应保密相关资料，未经甲方允许，不得向第三方透露或提供。
七、违约责任：1. 如乙方违反合同内容，导致勘察工作无法正常进行，应承担相应责任。
2. 如甲方违反合同内容，导致乙方无法按时完成工作，甲方应支付相应违约金。
八、纠纷解决：本合同履行过程中如有任何纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，提交相关部门仲裁。
九、其他约定事项：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章后生效，至勘察工作结束。
甲方（盖章）: 乙方（盖章）:签订日期：签订日期：以上为建设工程勘察合同模板，具体合同内容需根据实际情况进行修改，以确保合同的准确性和完整性。
建议双方在签订合同前，仔细阅读并确认各项条款，保证双方权益。
祝双方合作顺利，工程顺利完成！篇2建设工程勘察合同甲方（简称甲方）：_______________公司乙方（简称乙方）：_________________有限公司根据《中华人民共和国合同法》和有关法规，甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供建设工程勘察服务的事宜，达成如下协议：一、勘察服务的内容和范围1. 乙方承诺为甲方提供全面的建设工程勘察服务，包括但不限于土质勘测、地质勘察、水文勘察、测绘、设计等相关服务。
2. 勘察服务的范围以甲方提供的项目要求为准，并应按照国家相关标准和规范执行。
建设工程勘察合同样书通用版6篇
建设工程勘察合同样书通用版6篇篇1甲方（发包人）：________________乙方（承包人）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况项目名称：________________工程地点：________________工程规模：________________勘察任务：按照国家规定的技术标准、规范及甲方的要求进行工程勘察，提供与工程设计和施工相关的地质勘察资料。
二、合同目的和原则本合同的目的在于确保双方充分履行其在建设工程项目勘察过程中的权利和义务。
在履行合同过程中，双方应遵循诚信、合作、公平的原则，确保勘察工作的顺利进行。
三、工作内容及要求乙方应按照甲方的要求进行以下工作：现场踏勘、地质勘探、取样试验、编制勘察报告等。
乙方应确保勘察数据的准确性和完整性，对勘察成果的质量负责。
具体工作内容和要求详见附件一。
四、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币______元整（大写：______元整）。
具体金额根据工程规模和勘察难度确定。
2. 支付方式：甲方应按照以下约定向乙方支付勘察费用：合同签订后______日内支付定金；勘察工作完成后______日内支付尾款。
具体支付方式和时间详见附件二。
五、合同履行期限和进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效，至勘察工作完成并交付勘察成果为止。
具体进度安排如下：现场踏勘______日，地质勘探______日，取样试验______日，编制勘察报告______日。
特殊情况下，双方可协商调整进度安排。
六、质量保证及验收标准乙方应按照国家有关规范、标准和甲方的要求，确保勘察工作的质量。
勘察成果应经过甲方验收，验收标准以国家相关规范、标准为依据。
甲方应在收到勘察成果后______日内组织验收，并出具验收报告。
七、保密条款及知识产权归属1. 双方在履行本合同过程中获知的对方商业秘密和技术秘密，应承担保密义务。
建设工程勘察合同通用版6篇
建设工程勘察合同通用版6篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方需要乙方就某一建设工程进行勘察工作，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况本合同涉及的建设工程名称为[工程名称]，位于[工程地点]，涉及勘察工作的主要内容为地质勘察、测量及其他相关工程勘察服务。
二、工作内容及要求1. 乙方应按照国家和地方的相关法律法规、规范及标准，进行地质勘察、测量及其他相关工程勘察工作。
2. 乙方应根据甲方的要求，编制详细的工作计划，并按计划完成勘察任务。
3. 乙方提交的勘察成果应满足甲方的设计要求，确保工程建设的顺利进行。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币[金额汉字大写]圆整（￥[金额数字小写]）。
2. 甲方在合同签订后[支付时间]内支付乙方合同总金额的XX%作为预付款。
3. 乙方完成勘察工作并提交成果后，甲方应在XX日内支付剩余款项。
4. 支付方式：[支付方式描述]。
四、工期及进度安排1. 乙方应在合同签订后XX日内开始勘察工作。
2. 勘察工作应在XX个月内完成。
3. 乙方应每月向甲方报告工作进度，确保按时完成任务。
五、质量保证及验收标准1. 乙方应保证勘察成果的真实性和准确性。
2. 勘察成果应达到国家和地方的相关法律法规、规范及标准的要求。
3. 甲方应在收到勘察成果后XX日内组织验收，并提出意见。
4. 如勘察成果不符合要求，乙方应负责修改或重新勘察。
六、保密条款1. 双方应对本合同的内容和实施过程保密，不得向第三方泄露。
2. 乙方在勘察过程中获取的有关甲方的信息，未经甲方同意，不得向第三方泄露或用于本合同以外的其他用途。
七、违约责任及赔偿损失1. 如因乙方原因导致勘察工作未能按时完成，乙方应向甲方支付违约金。
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇篇1合同编号：XXX-XXXX-XXXX委托方（甲方）：XXXXXXXX公司设计方（乙方）：XXXXXXXX设计院根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、合同目的与背景甲方委托乙方对位于XXXXXXXX区（具体地址）的建设工程进行勘察设计，乙方接受委托并按照合同约定完成勘察设计工作。
本合同旨在明确双方的权利义务，确保工程勘察设计的顺利进行。
二、工作内容及要求1. 乙方负责完成工程的地质勘察工作，包括但不限于地质勘探、地质报告编制等。
2. 乙方负责完成工程的初步设计工作，包括但不限于方案设计、施工图设计等。
3. 乙方需按照国家和地方有关工程勘察设计法规、规范和技术标准进行设计，确保设计质量。
4. 乙方应充分考虑甲方的需求及意见，对设计进行优化调整。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币XXXXXXXX元整（大写：XXXXXXXX元整）。
2. 甲方在合同签订后XX个工作日内向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款。
3. 乙方完成地质勘察和初步设计工作后，提交相关成果，并经甲方确认后XX个工作日内支付合同余款。
4. 支付方式：银行转账或其他双方约定的支付方式。
四、时间与进度安排1. 乙方应在合同签订后XX个工作日内完成地质勘察工作。
2. 乙方应在地质勘察工作完成后XX个工作日内完成初步设计工作。
3. 若因乙方原因未能按时完成工作，乙方应承担违约责任。
五、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的勘察设计成果享有著作权，但相关成果需经甲方审查确认后方可对外发布或使用。
2. 甲乙双方应对涉及本合同项目的商业秘密、技术资料等承担保密义务，未经对方许可，不得向第三方泄露。
六、质量保证及验收标准1. 乙方应保证勘察设计成果的质量符合国家和地方相关法规、规范和技术标准的要求。
建设工程勘察设计合同样本通用版本6篇
建设工程勘察设计合同样本通用版本6篇篇1合同编号：【编号】甲方（发包人）：【甲方名称】地址：【地址】法定代表人：【法定代表人姓名】乙方（承包人）：【乙方名称】地址：【地址】法定代表人：【法定代表人姓名】鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察、设计服务，双方遵循诚实守信、公平公正的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方权利义务，达成如下协议：一、工程概况及勘察、设计范围（一）工程名称：【工程名称】（二）工程地点：【工程地点】（三）勘察、设计范围：【勘察、设计范围描述】（四）勘察、设计内容：【勘察、设计内容描述】二、合同总价及支付方式（一）本合同总价为人民币【总价】元。
该总价包括但不限于勘察费、设计费、成果交付费用等。
具体费用明细见附件。
（二）支付方式：1. 本合同签订后【预付款比例】的预付款，在勘察设计工作开始前支付。
2. 勘察阶段完成后，支付合同总价【中期付款比例】。
3. 设计阶段完成后，支付合同总价【尾款比例】。
4. 剩余款项在竣工验收合格后一次性支付。
三、工期及进度安排（一）本合同约定的工期为【天数】日，自乙方收到甲方预付款之日起开始计算。
如遇特殊情况，双方可协商顺延工期。
（二）乙方应按照甲方提供的进度要求，按时完成各阶段工作，确保工程进度。
四、知识产权及保密条款（一）乙方完成的勘察、设计成果的知识产权归甲方所有。
乙方不得将相关成果用于其他用途或转让给第三方。
（二）双方在合作过程中涉及的商业秘密应当予以保密，未经对方同意，不得泄露或擅自使用。
五、质量标准及验收方式（一）乙方应按照国家和地方现行的建设工程勘察、设计规范及标准进行设计，确保勘察、设计成果的质量。
（二）各阶段工作完成后，乙方应提交相应的成果资料，甲方组织验收。
验收标准、方法详见附件。
验收合格后，双方签署验收报告。
（三）如验收不合格，乙方应按要求进行整改，并承担相应费用。
整改后仍不合格的，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。
建设工程勘察合同通用版8篇
建设工程勘察合同通用版8篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和能力，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：第一条合同目的及工程概况1.1 本合同的目的是明确甲、乙双方在建设工程勘察过程中的权利和义务，确保工程勘察的质量、进度和安全。
1.2 工程概况：[具体工程概况]。
第二条勘察范围及内容2.1 乙方应按照甲方的要求，对本项目进行地质勘察、工程测量和其他相关勘察工作。
2.2 勘察内容包括但不限于地形测量、地质勘探、地下水状况调查等。
第三条勘察周期及进度3.1 乙方应根据甲方的工期要求，制定合理的勘察计划，并按计划进行勘察工作。
3.2 勘察周期为本合同签订之日起至勘察成果交付甲方止，具体日期根据实际情况确定。
第四条合同价格及支付方式4.1 本合同的总价为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
4.2 甲方应按以下方式支付乙方勘察费用：（1）合同签订后，甲方支付乙方总价的XX%作为预付款；（2）勘察工作完成并交付成果后，甲方支付余款。
第五条质量要求及验收标准5.1 乙方应确保勘察成果真实、准确，符合相关国家规范和行业标准。
5.2 甲方有权对乙方的勘察成果进行验收，验收标准按国家相关规范和本合同约定的标准执行。
第六条双方权利义务6.1 甲方的权利义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行勘察工作；（2）甲方有义务按照合同约定支付乙方勘察费用；（3）甲方有义务提供乙方勘察所需的相关资料。
6.2 乙方的权利义务：（1）乙方有权获得甲方支付的勘察费用；（2）乙方应按照合同约定进行勘察工作，确保勘察成果的质量；（3）乙方应对勘察成果负责，确保其真实、准确。
建设工程勘察设计合同通用版本样本7篇
建设工程勘察设计合同通用版本样本7篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：__________________乙方（承包人）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，达成以下协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程勘察设计工作过程中的权利和义务，确保工程勘察设计工作顺利进行，保护双方的合法权益。
二、项目概况及内容1. 项目名称：[项目名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]4. 勘察设计工作包括但不限于：地质勘察、工程测量、工程设计及其他相关服务。
三、合同双方权利义务（一）甲方权利义务：1. 甲方应向乙方提供真实、准确、完整的工程背景资料。
2. 甲方应按约定支付乙方勘察设计工作费用。
3. 甲方应对乙方提交的勘察、设计成果进行验收并确认。
（二）乙方权利义务：1. 乙方应按照合同约定完成勘察设计工作，确保勘察、设计成果的质量。
2. 乙方应按时提交勘察、设计成果，不得延误工程进度。
3. 乙方应对其提供的勘察、设计成果承担法律责任。
四、工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求进行现场勘察，编制勘察报告。
2. 乙方应根据勘察报告进行设计工作，确保设计方案的科学性、合理性。
3. 乙方应按时参加甲方组织的相关会议，对甲方的意见进行反馈。
4. 乙方应保护甲方的技术资料及商业秘密。
五、工作期限及进度安排1. 本合同勘察设计工作期限为自合同签订之日起至______年______月______日完成。
2. 进度安排：双方约定按照勘察、设计工作的实际进度进行阶段性验收。
六、费用及支付方式1. 勘察设计工作费用总额为人民币______元整（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应按约定分阶段支付乙方勘察设计工作费用。
具体支付时间和金额详见合同附件。
建设工程勘察合同范本6篇
建设工程勘察合同范本6篇篇1建设工程勘察合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（工程勘察单位）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟在（建设工程位置）进行（建设工程名称）的工程，为保证工程的设计、施工与使用的合理性和安全性，经双方协商一致，签订本合同。
第一条服务内容1.1 乙方应当按照国家有关技术标准、规范及甲方的要求，进行（建设工程名称）的勘察工作，提供勘察成果报告给甲方。
1.2 勘察范围包括但不限于地质勘察、地形测量、土质测定、水文水动力勘察等。
第二条勘察成果的使用2.1 乙方应当根据勘察成果报告的内容，为甲方提供相应的设计资料，确保设计方案的可行性。
2.2 乙方提供的勘察成果报告仅供甲方在建设过程中参考，不得用于未经乙方同意的其他用途。
第三条合同价款及支付方式3.1 本合同的总价款为（具体金额）。
3.2 价款支付方式：甲方应在本合同签订后的（天数）内支付合同总价款的（具体金额）作为预付款，剩余价款在乙方完成勘察成果报告并经甲方验收合格后一次性支付。
第四条调整和变更4.1 在勘察过程中，如有需要调整勘察范围或变更勘察方案，应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。
4.2 调整或变更后的勘察费用须根据实际情况重新评定，并作出相应的补偿或退还。
第五条保密条款5.1 双方应当对在勘察工作中获取的所有相关信息和资料进行保密，并不得向第三方透露。
5.2 乙方不得将勘察工作中获取的信息用于其他用途，包括但不限于参与其他工程勘察或向第三方提供。
第六条质量保证6.1 乙方应当保证其在勘察工作中所提供的成果报告真实、可靠、准确。
6.2 如甲方在使用勘察成果报告过程中发现严重错误或疏漏，乙方应当立即进行整改，不得以任何理由拒绝。
第七条违约责任7.1 若乙方违反本合同的约定，导致甲方损失的，乙方应当承担相应的经济赔偿责任。
7.2 若甲方未按时支付合同价款或违反其他合同约定，应当承担相应的违约责任。
第八条法律适用及争议解决8.1 本合同适用中华人民共和国法律。
建设工程勘察合同样板5篇
建设工程勘察合同样板5篇第1篇示例：建设工程勘察合同范本甲方（委托方）：______（单位名称）鉴于甲方拟组织实施______工程项目，现委托乙方从______年______月______日至______年______月______日对该工程项目进行勘察工作。
为明确双方的权利和义务，特订立本合同，共同遵守并执行以下约定：一、勘察项目内容1.乙方应按照甲方的要求，对______工程项目进行勘察，并出具勘察报告。
2.具体勘察内容包括但不限于：土地测量、地质勘探、地基勘察、环境影响评价等相关工作。
二、勘察范围1.乙方应按照甲方要求的范围和要求进行勘察工作。
2.在勘察过程中，乙方应遵守相关国家标准和规定，保证勘察成果的准确性和可靠性。
三、勘察报告和文件2.勘察报告应包括勘察过程、数据分析、结论和建议等内容，确保内容完整、清晰、准确。
四、勘察费用2.费用包括勘察工作的人工费、材料费、设备费等费用。
五、保密义务1.双方在合同履行的过程中应互相保守对方的商业秘密，不得向第三方透露。
2.勘察报告和相关文件属于甲方的商业秘密，乙方不得擅自复制、使用或泄露给他人。
六、合同变更1.如有必要变更合同内容，应经双方协商一致，并签署书面协议，方可生效。
2.未经协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。
七、合同解除1.如因不可抗力等原因导致无法继续履行合同，应及时通知对方，并协商解除合同。
2.合同解除后，双方应协商处理尚未完成的工作和相关问题。
八、争议解决1.合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2.协商不成的，可协商由双方指定仲裁机构进行仲裁解决，仲裁裁决为终局裁决。
以上约定，经甲、乙双方共同签字盖章后生效。
签订日期：______年______月______日本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
本合同属于建设工程勘察合同的一个典型范例，供参考使用。
在签订合双方需仔细核对合同内容，确保双方权益不受侵犯。
建设工程勘察设计合同通用版模板8篇
建设工程勘察设计合同通用版模板8篇篇1合同编号：XXXXXXXXXX委托方（甲方）：XXXXXX公司承包方（乙方）：XXXXXX勘察设计院根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作事宜达成如下协议：第一条项目概况1. 项目名称：XXXXXX工程项目勘察设计。
2. 项目地点：具体地址按照甲方提供的资料为准。
第二条合同目的与范围本合同的目的为乙方根据甲方的需求，对建设项目进行勘察设计工作，提供满足甲方要求的勘察成果与设计文件。
合同范围包括但不限于地质勘察、工程测量、初步设计、施工图设计等方面的工作。
第三条合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币XXXXXX元整（大写：XXXXXX元整）。
具体金额根据项目的实际情况确定。
2. 支付方式：合同签订后，甲方按照以下比例支付费用给乙方：预付款XX%，勘察阶段完成支付XX%，设计阶段完成支付XX%，竣工验收后支付余款。
具体支付节点根据项目的实际情况和双方约定进行调整。
第四条勘察设计要求与标准1. 乙方应根据甲方的需求和相关法律法规的要求进行勘察设计工作，确保勘察成果和设计文件的质量。
2. 乙方应按照国家和地方的相关标准、规范进行勘察设计，确保项目的安全、经济、适用和环保。
第五条双方责任与义务一、甲方责任与义务：1. 提供项目的相关资料，确保资料的真实性和完整性。
2. 按照合同约定支付勘察设计费用。
二、乙方责任与义务：1. 按照甲方的需求和法律法规的要求进行勘察设计工作，确保勘察成果和设计文件的质量。
2. 保证勘察设计的进度，按时完成各阶段的工作。
如因乙方原因导致延误，乙方应承担相应的违约责任。
3. 对勘察成果和设计文件承担保密责任，未经甲方同意，不得泄露给第三方。
第六条知识产权归属与保密条款1. 乙方对勘察成果和设计文件的知识产权归甲方所有。
乙方仅享有为甲方提供服务的权利，不享有项目的知识产权。
建设工程勘察合同(示范文本)6篇
建设工程勘察合同（示范文本）6篇篇1建设工程勘察合同（示范文本）甲方（委托方）：________（单位名称）________乙方（勘察方）：________（单位名称）________鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作，为保证工程的安全、质量和规范进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商达成以下合同：第一条合同范围1.1 本合同的勘察项目为________（工程名称或地点）、勘察内容为________。
1.2 勘察工作应符合国家及地方法律法规、规范、标准和验收规程的要求，保证勘察数据和成果的真实性、准确性和完整性。
1.3 本合同的勘察范围包括项目前期调查、测量、测定地形地貌、地质条件、地下水、地基条件、气候条件、资源环境条件等，并应编制相关技术报告。
第二条服务内容2.1 根据勘察项目的特点和要求，乙方应组织专业人员对工程进行勘察，制定详细的调查方案和工作计划，并报甲方审核确认后开始施工。
2.2 勘察工作的资质认证和技术标准应符合国家相关标准，确保勘察数据的真实性和准确性。
2.3 乙方应及时向甲方提交勘察数据和成果，并配合甲方进行技术交流和验收，保证勘察工作的质量。
第三条协作方式3.1 甲方应向乙方提供必要的勘察场所、设备、设施和安全保障，并协助乙方开展勘察工作。
3.2 乙方应按照约定的时间和进度完成勘察工作，并及时向甲方提交进度报告和勘察成果。
3.3 双方应保持良好的合作关系，解决合作过程中出现的问题和分歧，共同推动勘察工作的顺利进行。
第四条技术报告4.1 乙方应根据勘察项目的需要编制技术报告，报告内容应包括但不限于工程概况、勘察结果、数据分析、技术建议等，确保报告的真实性和准确性。
4.2 技术报告应符合相关标准和规范，经甲方审核合格后提交使用，乙方应负责报告的后续跟踪和解释。
第五条付款及发票5.1 甲方应按约定的进度和标准向乙方支付勘察费用，并应及时开具发票。
5.2 勘察费用的支付方式为________（银行转账/现金支付等），具体金额为________元，发票抬头为________，税号为________。
建设工程勘察合同范文常用版5篇
建设工程勘察合同范文常用版5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（委托人）：[甲方名称]乙方（勘察人）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就建设工程勘察事项达成如下协议：一、项目概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模]（包括但不限于建筑面积、结构类型等）工作内容：[具体工作内容]（包括地质勘察、水文勘察等）合同总金额：[合同总金额汉字大写]（人民币）。
二、服务范围及要求乙方承担的服务范围包括：地质勘察、水文勘察以及其他相关工作，须按照以下要求进行服务：遵守国家相关法规和规范，严格执行行业标准和操作规程；根据工程需要进行实地勘察，提供真实准确的勘察数据和资料；提供设计建议和咨询意见，协助甲方解决工程勘察中的疑难问题。
乙方应对所提供的勘察成果负责，确保其准确性、可靠性和适用性。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至完成全部工作并交付甲方为止。
合同期限为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。
双方应严格遵守合同期限，如遇特殊情况需延长合同期限的，应书面通知对方并征得对方同意。
四、费用及支付方式甲方应按照合同约定向乙方支付勘察费用。
具体支付方式和期限为：合同签订后XX个工作日内支付总金额的XX%；完成初步勘察并提交成果后XX个工作日内支付总金额的XX%；全部工作完成并提交最终成果后XX个工作日内支付剩余款项。
费用计算方式：[具体计算方式]（如按工作量计算等）。
乙方应提供正规的发票并缴纳相应的税款。
五、保密条款双方应对涉及本合同的所有信息进行严格保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
涉及商业秘密的，双方应签订保密协议，明确保密责任和保密期限。
六、违约责任如因乙方原因未能按时完成勘察工作，应按照合同总价款的XX%向甲方支付违约金；如因甲方原因未能按照合同约定支付费用，应按照未支付金额的XX%向乙方支付违约金。
建设工程勘察合同通用版本9篇
建设工程勘察合同通用版本9篇第1篇示例：建设工程勘察合同通用版本一、合同缔约双方甲方（委托方）：（单位名称或个人姓名）、负责人：（姓名）、地址：（地址）、联系电话：（电话）。
二、合同内容甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方开展建设工程勘察事宜达成合作协议，特此签订本合同。
三、勘察内容1. 乙方应按照甲方的需求和要求，对建设工程进行勘察，包括但不限于测绘、地质勘探、环境勘察等相关内容。
2. 乙方应按照国家相关法律法规和标准，完成勘察过程，并提交勘察报告给甲方。
3. 甲方要求的勘察内容发生变更时，应及时通知乙方，双方再次协商确定勘察范围和内容。
四、勘察费用及支付方式1. 本次勘察的费用为（具体金额），由甲方支付给乙方。
3. 如因甲方原因导致勘察工作无法如期进行，甲方应将原因通知乙方，并另行协商调整费用支付时间。
五、保密责任1. 甲乙双方对于本合同中涉及的相关信息和资料，应保密不得泄露。
2. 未经对方同意，任何一方不得将勘察过程和结果向第三方披露。
3. 凡因违反保密责任所带来的损失，违约方应承担相应赔偿责任。
六、法律适用及争议解决1. 本合同适用中华人民共和国相关法律法规。
2. 双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，提交有关仲裁机构进行调解。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起正式生效，有效期为（具体时间）。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上是关于建设工程勘察合同通用版本的内容，希望对您有所帮助。
如果您需要具体的合同模板，请根据实际情况进行修改并签字盖章。
祝合作愉快！第2篇示例：关于建设工程勘察合同通用版本一、合同双方甲方：（甲方全称）、统一社会信用代码：（统一社会信用代码）、法定代表人（或负责人）：（法定代表人或负责人）；乙方：（乙方全称）、统一社会信用代码：（统一社会信用代码）、法定代表人（或负责人）：（法定代表人或负责人）。
二、合同内容1. 甲方委托乙方进行工程勘察工作，具体包括但不限于对工程地点进行勘察、设计施工方案、测量地形地貌等工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
建设工程勘察合同常用版本
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
(岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工
程物探)
工程名称：_________
工程地点：_________
合同编________号：_________
(由勘察人编填)
勘察证书等级：_________
发包人：_________
勘察人：_________
签订__________日期：_________
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
__________ 年 __________月
发包人：_________
勘察人：_________
发包人委托勘察人承担：_________ 任务。
根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况
1.1工程名称：_________
1.2工程建设地点：_________
1.3工程规模、特征：_________
1.4工程勘察任务委托文号、日期：_________
1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：_________
1.承接方式
1.7预计勘察工作量：_________
第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
4.1开工及提交勘察成果资料的时间
4.1.1本工程的勘察工作定于 __________ 年 __________月 __________日开工， __________ 年 __________月 __________日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。
4.2收费标准及付费方式
4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用;或以"预算包干"、"中标价加签证"、"实际完成工作量结算"等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。
4.2.2本工程勘察费预算为__________ __________元(大写 )，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的2%作为定金，计 __________元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度 __________%时，向勘察人支付预算勘察费的
__________%的工程进度款，计 __________元;勘察工作外业结束后天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的 __________%，计 __________元;提交勘察成果资料后1天内，发包人应一次付清全部工程费用。
第五条发包人、勘察人责任
5.1发包人责任
5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并承担其费用。
5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。