工程施工合同条款
建设工程施工合同条款及格式(3篇)
第1篇一、合同双方基本信息1.1 发包方（以下简称“甲方”）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.2 承包方（以下简称“乙方”）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、工程概况2.1 工程名称：____________________2.2 工程地点：____________________2.3 工程规模：____________________2.4 工程类型：____________________2.5 工程建设规模：____________________2.6 工程总投资：____________________2.7 工程合同工期：____________________三、合同内容3.1 工程范围及质量要求3.1.1 乙方按照甲方要求，在合同约定的工期内完成工程范围内的施工任务。
3.1.2 工程质量标准应符合国家及地方相关法律法规、规范、标准的要求。
3.1.3 乙方应保证工程质量达到合同约定的质量标准，如因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担全部责任。
3.2 施工图纸及资料3.2.1 甲方应按照合同约定的时间向乙方提供完整的施工图纸及资料。
3.2.2 乙方在收到施工图纸及资料后，应在规定的时间内完成施工图的审核及施工组织设计。
3.3 施工组织及进度3.3.1 乙方应按照合同约定的工期及施工组织设计进行施工。
3.3.2 乙方应按照甲方要求，在施工过程中及时汇报工程进度。
3.4 施工安全及环保3.4.1 乙方应严格遵守国家及地方有关施工安全及环保的规定，确保施工现场安全、环保。
施工合同施工合同通用条款8篇
施工合同施工合同通用条款8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承包甲方施工工程事宜，达成以下条款：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，保护双方的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程造价：____________________三、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方相关施工规范、标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的验收资料。
3. 甲方应当在收到验收通知后的合理期限内组织验收，验收合格后方可交付使用。
五、工程价款及支付方式1. 工程价款：人民币________元。
2. 支付方式：____________________。
3. 甲方应按合同约定及时向乙方支付工程款项，如甲方未按约定支付，乙方有权停工并追究甲方违约责任。
六、材料设备供应1. 工程施工所需的材料、设备由乙方负责采购，并确保质量符合要求。
2. 甲方有权对乙方采购的材料、设备进行检验，如不符合要求，乙方应无条件更换。
七、工程变更与调整1. 工程施工过程中，如因设计变更或其他原因需要调整工程内容、工程量等，双方应协商一致并签订书面变更协议。
2. 乙方应在工程变更前向甲方提交变更方案，经甲方同意后方可实施。
八、安全生产与文明施工1. 乙方应遵守安全生产法规，确保施工现场安全，防止事故发生。
2. 乙方应文明施工，保持施工现场整洁，减少噪音、尘土等对周边环境的影响。
施工合同通用条款实例4篇
施工合同通用条款实例4篇篇1施工合同是指施工单位与业主之间签订的关于工程施工的协议。
在合同中，通常会包含一些基本的条款，作为双方在工程施工过程中的权利和义务的约束。
本文将以一个实际的施工合同为例，分析其中的通用条款。
一、合同双方本合同由甲方（施工单位）和乙方（业主）双方签订，甲方为______公司，法定代表人______，注册地址为______；乙方为______公司，法定代表人______，注册地址为______。
二、工程范围本合同的工程范围为______（详细描述工程范围）。
施工单位应按照设计图纸和规范要求，按照合同约定的内容和时间节点，高质量地完成工程。
三、工程造价本合同工程总造价为______万元，根据工程实际进度和变更情况，双方可以协商调整。
甲方应按照合同支付进度款项，乙方应按照合同规定支付款项。
四、质量保证施工单位应严格按照设计图纸和相关规范要求，确保工程质量符合国家规定的标准。
如发现工程质量问题，乙方有权要求甲方进行整改，否则乙方有权要求迟延履行违约金。
五、工期安排工程施工周期为______天，双方应按照合同约定的时间节点，协调好工程进度，并积极配合相关部门的验收工作。
如因不可抗力因素导致工期延误，双方可协商变更工期。
六、安全责任施工期间，施工单位应加强对施工人员的安全教育和现场管理，确保施工现场的安全。
如发生意外事故，甲方应承担相应的责任。
七、保修期工程竣工之后，施工单位应提供______年的免费保修期。
在保修期内，如发现工程质量问题，施工单位应及时进行维修。
以上为一个施工合同的通用条款实例，每份合同都会根据具体的情况进行调整和修改。
在签订施工合同前，双方应充分沟通，明确各自的权利和义务，以确保工程的顺利进行和高质量完成。
希望以上内容对您有所帮助。
篇2施工合同通用条款实例一、合同双方甲方（委托方）：_______________联系方式：_______________乙方（承包方）：_______________联系方式：_______________二、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程范围：__________________4. 工程规模：__________________三、工程期限1. 工程开工日期：_______________2. 工程竣工日期：_______________3. 工程工期：_______________（自开工之日起至竣工之日止）四、合同价款1. 工程总价款：_______________2. 付款方式：_______________（1）按进度支付（2）按阶段支付五、质量要求1. 工程质量标准：_______________2. 技术要求：_______________3. 工程验收标准：_______________六、安全保障1. 承包方应制定施工安全保障措施并执行，确保施工过程中人员和财产安全。
建筑工程施工合同协议条款7篇
建筑工程施工合同协议条款7篇篇1甲方（发包方）：_____________________________乙方（承包方）：_____________________________鉴于甲乙双方就本建筑工程施工事宜达成一致共识，现根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方权利和义务，特订立本建筑工程施工合同协议条款。
一、工程概况1. 工程名称：_____________________________2. 工程地点：_____________________________3. 工程内容：土建、安装等施工图纸所示全部内容4. 工程规模：建筑面积_________平方米二、工程期限1. 工程开工日期：____年____月____日2. 工程竣工日期：____年____月____日3. 如遇下列情况，经甲方确认后，工期可相应顺延：（1）不可抗力因素；（2）设计重大修改；（3）约定顺延的其他情况。
三、工程造价及付款方式1. 工程总造价：人民币________元（大写：________）。
2. 付款方式：（1）工程预付款：合同签订后支付工程总造价的____%作为预付款；（2）工程进度款：根据工程进度节点支付；（3）工程竣工结算款：工程竣工验收合格后支付至总造价的____%，余款作为质量保证金，待工程保修期满后支付。
四、工程质量及验收标准1. 工程质量应符合国家现行相关标准的验收规范。
2. 验收标准按照施工图纸、国家规范标准及相关文件进行。
验收过程中如存在质量问题，乙方应无条件返修至合格为止。
五、工程保修及售后服务1. 工程保修期限：工程竣工验收合格之日起______年。
保修期内因承包方施工质量原因造成的质量问题，承包方应无偿返修。
保修期满后，甲方一次性返还质量保证金。
2. 售后服务：乙方在保修期内对工程的任何缺陷提供免费维修服务。
保修期届满后，乙方仍需提供有偿维修服务。
六、材料设备供应及保管责任1. 工程所需材料设备由乙方负责采购并供应至施工现场。
建设工程施工合同协议条款(4篇)
建设工程施工合同协议条款甲方：乙方：按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第１条工程概况。
１．１工程名称：工程地点：工程内容：承包范围：１．２开工日期：竣工日期：总日历日期：１．３质量等级：１．４合同价款：第２条合同文件及解释顺序。
第３条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。
３．１合同语言：３．２适用法律法规：３．３适用标准、规范：第４条图纸。
４．１图纸提供日期４．２图纸提供套数：４．３图纸特殊保密要求和费用：第５条甲方驻工地代表。
５．１甲方驻工地代表及委派人员名单：５．２实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围（如果有）：第６条乙方驻工地代表第７条甲方工作。
７．１施工场地具备开工条件和完成时间的要求：７．２水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求：７．３施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点：７．４工程地质和地下管网线路资料的提供时间：７．５办理证件、批件的名称和完成时间：７．６水准点与坐标控制点位置提供和交验要求：７．７会审图纸和设计交底的时间：７．８施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：第８条乙方工作。
８．１施工图和配套设计名称、完成时间及要求：８．２提供计划、报表的名称、时间和份数：８．３施工防护工作的要求：８．４向甲方代表提供办公和生活设施的要求：８．５对施工现场交通和噪音的要求：８．６成品保护的要求：８．７施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：８．８施工场地整洁卫生的要求：第９条进度计划。
９．１乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划的时间：９．２甲方代表批准的时间。
第１０条延期开工。
第１１条暂停施工。
第１２条工期延误。
第１３条工期提前。
第１４条检查和返工。
第１５条工程质量等级。
１５．１工程质量等级要求的经济支出：１５．２质量评定仲裁部门名称：第１６条隐蔽工程、中间验收。
施工合同通用条款5篇
施工合同通用条款5篇篇1施工合同通用条款一、总则1.1 本合同由甲方（施工单位）和乙方（委托方）双方共同签署。
甲方在合同签署之日起承担施工任务，乙方按照合同约定支付工程款项。
1.2 双方应本着平等自愿、互惠互利的原则签订合同，共同遵守国家有关法律、法规以及施工行业的相关规定。
1.3 双方应保持合作，保障合同履行的顺利进行，不得以任何借口擅自变更合同内容或拖延工期。
二、合同内容2.1 本合同的签署日期、签署地点、双方的基本信息，应在合同中明确标注。
2.2 合同总价款、工程款项结算方式、支付时间，应在合同中详细约定。
2.3 施工内容、工程进度安排、保修期限，应在合同中详细规定。
2.4 合同违约责任、争议解决方式等事项，应在合同中明确约定。
三、施工标准3.1 施工单位应按照国家相关施工标准和质量标准进行施工，确保工程质量符合合同约定。
3.2 施工单位应派遣具备相应资质和经验的技术人员进行施工，并负责施工现场的管理和安全。
3.3 施工单位应严格按照工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。
四、工程款项支付4.1 施工单位应在合同约定的支付时间内提供工程进度和质量报告，乙方按照实际完成的工程进度支付工程款项。
4.2 如工程质量不符合约定要求，乙方有权延迟支付相应款项，直至施工单位重新修复完善。
4.3 拖欠工程款项超过约定支付时间的，应按照约定的违约责任承担相应的法律责任。
五、合同变更与解除5.1 在施工过程中如遇到不可抗力因素，或者双方协商一致的情况下，可对合同进行相应的变更或解除。
5.2 双方应书面协商并签署变更协议，明确变更内容和方式。
5.3 在发生争议无法协商解决的情况下，双方可提交至有关法院解决。
六、其他条款6.1 本合同自双方签署之日起生效，施工单位应在规定工期内完工并保修工程质量。
6.2 本合同未尽事宜，可双方协商并签署补充协议。
6.3 本合同为正本一式两份，甲方与乙方各持一份。
以上便是关于施工合同通用条款的详细内容，双方在签署合同时应仔细阅读并遵守合同约定，确保合同顺利履行。
工程施工合同的通用条款
工程施工合同的通用条款第一条合同主体甲方（建设单位）与乙方（施工单位）根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，基于平等自愿的原则签订本施工合同。
第二条工程概况1. 工程名称：_____________2. 工程地点：_____________3. 工程规模：_____________4. 工程质量要求：按照国家及行业相关标准执行。
第三条合同价款1. 合同总价为人民币________元。
2. 价款支付方式：_________（如分期付款、进度付款等）。
3. 价款调整机制：遇有设计变更或市场价格明显波动时，合同价款可按约定调整。
第四条工期要求1. 开工日期：____年____月____日2. 竣工日期：____年____月____日3. 工期延误责任：除不可抗力因素外，乙方应对因自身原因导致的工期延误承担责任。
第五条质量与验收1. 乙方必须确保工程质量符合国家标准及设计要求。
2. 工程验收由甲乙双方共同进行，或委托第三方机构进行。
第六条变更与索赔1. 工程变更需经甲乙双方协商一致，并形成书面文件。
2. 因变更导致的损失，由责任方承担相应的赔偿责任。
第七条违约责任任何一方违反合同约定，应当按照合同约定承担违约责任。
第八条争议解决因履行本合同所产生的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向人民法院提起诉讼或提交仲裁委员会仲裁。
第九条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
工程施工合同例文(5篇)
工程施工合同例文建设方（甲方）：施工方（乙方）：按照《中华人民共和国合同法》及有关法律，法律的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
一、工程概况：1、工程名称：人民医院停车场外围墙工程2、工程地点：人民医院大院内3、承包方式：乙方包工包料4、承包范围：该垃圾站新建围墙、墙面抹灰。
5、工期：本工程自签订合同起月日前竣工。
6、工程质量：合格。
7、合同价款计价方式：合同承包范围内的工程围墙按1.5元/块。
二、甲方责任：1、开工前，向乙方进行现场交底及三通一平，并说明使用注意事项。
2、指派质量、进度进行监督检查，办理验收签证手续和其他事宜。
按照相关规定要求办理审批手续。
3、负责对该工程项目事宜与相关部门联系协调工作。
三、乙方责任：1、工程质量方面：乙方应加强施工中的质量控制措施和管理，确保工程质量达到合格等级。
2、在施工过程中发生工伤事故或意外事故，由乙方自行负责，所发生的一切费用由乙方全部负责。
3、乙方必须按甲方要求组织施工，保质保量按期完成施工任务。
四、承包方式和工程造价：1、本工程以包工包料方式由乙方承包施工。
2、增加工程按现场签证及实际竣工面积为依据进行验收和结算。
五、工程质量及验收标注：1、本工程以国家指定的施工及验收规范为质量评定验收标准。
2、本工程质量达到国家质量评定合格标准。
3、因乙方原因造成工程质量问题，乙方承担返工工程的所有费用。
4、工程完工后，乙方应通知甲方验收。
六、质量保证期：本工程质保期六个月。
质保期内，工程因乙方施工原因造成工程质量问题，由乙方负责维修。
七、付款方式：1、签订合同后并进场施工三日内先付2、工程进行接近尾声时付万元。
3、工程完工经验收合格结算后7个工作日内结清余数。
4、留2%工程质量保证金，六个月后无质量问题，退还质保金。
八、乙方采购的材料，应符合本项目要求，并符合国家相关标准的合格产品。
未尽事宜，双方协商，本协议一式四份，甲乙双方各执二份，本合同经甲、乙双方盖章签字后生效。
工程施工合同里的通用条款
工程施工合同里的通用条款
r
一、合同双方
甲方（业主）：负责提供工程资金，并拥有工程成果的所有权。
乙方（承包商）：负责按照合同约定完成工程建设任务。
二、工程概况
本工程包括但不限于工程设计、施工、材料供应和安装等全部工作。
具体工程内容、规模及标准根据附件中的设计图纸和技术规范确定。
三、工程质量
乙方必须严格按照国家及行业标准执行，确保工程质量达到设计要求。
对于任何不符合质量标准的工程，乙方应负责无偿修复或重建。
四、工期要求
工程的开工日期为合同签订后的第XX天，竣工日期为开工日期后的XX天内。
如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，双方协商确定新的竣工日期。
五、合同价款
合同总价以人民币计算，包含所有材料费、人工费和管理费用。
付款方式分为预付款、进度款和竣工款，具体支付条件和比例按照合同附件的规定执行。
六、变更与调整
如工程需变更设计或增减工作量，甲方应提前书面通知乙方。
双方应根据变更内容协商确定增减的费用和工期，并签署书面补充协议。
七、违约责任
若甲方未按时支付工程款项，应按未付金额的千分之XX支付违约金；若乙方延误工期或工程质量不合格，应按合同总价的千分之XX支付违约金。
八、争议解决
双方因履行合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他
本合同自双方签字盖章之日起生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
工程施工合同专用条款
2.1工程施工期限自合同签订之日起计算，共计____天。
2.2若因不可抗力因素导致工期延误，甲乙双方协商解决，并签订补充协议。
三、合同价款
3.1本工程合同价款为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
3.2合同价款支付方式：
3.2.1工程开工前，甲方支付乙方质量，承担质量保修责任。
6.3乙方应遵守国家及地方相关法律法规，确保施工安全。
6.4乙方应按时向甲方报告工程进度。
七、违约责任
7.1甲乙双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
7.2乙方未按约定完成工程，应承担逾期违约金，按合同价款的1%计算。
7.3甲方未按时支付合同价款，应承担逾期付款违约金，按合同价款的1%计算。
3.2.2工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同价款的30%；
3.2.3工程进度达到80%时，甲方支付乙方合同价款的30%；
3.2.4工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同价款的10%。
四、施工标准及质量保证
4.1乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量。
4.2工程施工过程中，甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。
甲方代表（签字）：______________
乙方代表（签字）：______________
签订日期：________________
附件：________________
八、争议解决
8.1本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。
8.2如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定
9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
施工合同通用条款6篇
施工合同通用条款6篇篇1施工合同通用条款一、合同双方1. 甲方：施工单位2. 乙方：业主或委托单位二、合同内容1. 本合同是根据双方意愿，在彼此协商一致的基础上订立的，经双方签字盖章生效。
2. 本合同内容包括但不限于工程造价、验收标准、进度要求、质量标准和担保责任等。
三、工程内容1. 工程名称、地点、范围、规模、设计要求等为本合同的组成部分。
2. 本合同约定的工程内容应符合国家相关法规及标准，甲方应按照实际情况保质保量完成工程，未经乙方同意不得擅自变更。
四、施工周期1. 工程开工日期、完工日期和竣工日期详见合同约定，双方必须按约定时间完成工程。
2. 若因不可抗力等不可抗拒原因导致工程延期，应及时通知乙方并经双方协商解决。
五、工程造价1. 本合同的工程造价为XXX万元（大写）。
2. 工程结算方式、款项支付时间和方式详见合同约定，按照规定付款并出具发票。
3. 工程完工后如有超出合同约定范围内的增减工程，双方应重新协商确定补偿或节省金额。
六、施工质量1. 施工单位应按照国家相关标准规范施工，保证工程质量符合验收标准。
2. 工程完成后，乙方有权委托第三方进行竣工验收，双方应按照竣工验收结果进行结算。
3. 如因工程质量问题需要维修或返工，由甲方承担相应责任。
七、违约责任1. 若一方未能按照合同约定履行义务，应承担相应违约责任。
2. 违约方需支付对方相应的违约金或损失赔偿，双方应提前沟通解决问题，如无法达成一致意见需向有关部门申请仲裁解决。
八、合同解除1. 在合同履行过程中，若发生合同履行难度较大等原因，双方可协商解除合同。
2. 合同解除后，双方应按照解除合同的程序处理未尽事宜，并离场保持工程现场整洁。
以上是关于施工合同通用条款的内容，希望双方能够遵守合同约定，共同完成工程，确保工程质量和交付时间。
篇2施工合同是建筑工程中常见的合同类型，其起到规范施工行为、保障双方权益的作用。
在签订施工合同时，通用条款起着举足轻重的作用，可以帮助双方明确责任、防范风险，同时也是解决纠纷的依据。
(完整版)建设工程施工合同专用条款
(完整版)建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款第一章：总则第一条合同目的本合同是由乙方承包的建设工程施工合同，为确保甲方的权益，明确双方的权责，按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，制定本合同。
第二章：工程范围第二条施工范围乙方承包的建设工程范围包括但不限于：1. 工程的主体结构、装修装饰及设备安装；2. 工程所需的材料采购、运输和保管；3. 工程所需的劳动力组织和管理；4. 工程的验收、交付及质量保证。
第三章：工程费用第三条工程造价本合同工程造价为人民币_______元（大写：_______）。
第四章：工期计划第四条工期安排1. 工程的总工期为_______天/月，自合同签订之日起计算；2. 乙方应制订合理的施工进度计划，并按计划完成施工；3. 如有工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
第五章：施工组织与管理第五条施工组织乙方应制定科学合理的施工组织方案，包括：1. 施工队伍和各岗位人员的配置；2. 施工工艺和施工方法；3. 施工现场的布置和管理；4. 安全措施和环境保护措施。
第六章：质量与安全保证第六条质量标准乙方应按照国家有关建设工程的质量标准和技术规范进行施工，确保工程质量符合合同约定和相关法律法规的要求。
第七章：支付方式与进度款第七条支付方式1. 工程款项按照合同约定的支付比例和进度支付；2. 乙方应及时向甲方提供工程款项的申请，并提供相应的工程进度报告和技术交底。
第八章：合同变更与解除第八条合同变更1. 任何一方若需变更合同内容，应提前书面通知对方并经双方商议一致；2. 双方变更合同内容时，应签订书面补充协议，并在合同附件中加以记录。
第九章：争议解决第九条争议解决方式任何一方如对本合同的解释或者履行发生争议，应及时友好商议解决，若商议不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
附件：1. 工程图纸2. 技术规范书3. 施工进度计划表法律名词及注释：1. 合同法：中华人民共和国《合同法》2. 工程范围：指建设工程项目的具体内容和完成要求3. 工期安排：规定建设工程的施工时间和进度计划4. 施工组织方案：规划施工过程中的相关组织和管理措施5. 质量标准：建设工程的质量要求和评价准则6. 工程款项：指甲方向乙方支付的相应工程费用。
工程合同施工安全条款(3篇)
第1篇一、安全责任1.1 施工单位应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工过程中人员生命和财产安全。
1.2 施工单位应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全职责，确保安全责任落实到人。
1.3 施工单位应加强对施工人员的安全教育培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。
二、施工现场安全管理2.1 施工单位应按照施工现场实际情况，制定施工安全管理制度，明确施工现场安全管理的具体要求。
2.2 施工单位应设立安全防护设施，确保施工现场的临时设施、施工设备、材料等符合安全要求。
2.3 施工单位应加强施工现场的消防安全管理，配备必要的消防设施，定期进行消防安全检查。
2.4 施工单位应设立安全警示标志，对施工现场的危险区域、危险设备进行标识，提醒施工人员注意安全。
三、施工人员安全管理3.1 施工单位应加强对施工人员的安全教育，使施工人员了解和掌握安全操作规程。
3.2 施工单位应确保施工人员佩戴安全帽、安全带等个人防护用品，防止意外事故发生。
3.3 施工单位应定期对施工人员进行体检，确保施工人员身体健康，符合岗位要求。
3.4 施工单位应加强对施工人员的安全培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。
四、机械设备安全管理4.1 施工单位应加强对施工机械设备的检查、维修和保养，确保设备安全运行。
4.2 施工单位应定期对机械设备进行检测，发现安全隐患及时整改。
4.3 施工单位应确保机械设备操作人员熟悉设备性能，掌握安全操作规程。
五、施工现场作业安全管理5.1 施工单位应按照施工方案，合理布置施工现场，确保施工现场作业安全。
5.2 施工单位应加强施工现场的作业管理，防止交叉作业、高空作业等安全隐患。
5.3 施工单位应设立专职安全员，负责施工现场的安全监督检查，确保施工安全。
六、安全事故处理6.1 施工单位应建立健全安全事故报告、调查、处理和统计分析制度。
6.2 发生安全事故后，施工单位应立即启动应急预案，采取措施控制事故扩大，并及时上报有关部门。
建设工程施工合同专用条款
建设工程施工合同专用条款第一条总则1.1 本合同系甲方委托乙方对甲方指定的建设工程进行施工，在建设工程施工过程中，双方应严格遵守本合同的约定，互相协作，履行各自的责任，确保工程按质按量按期完工。
1.2 本合同的订立、履行、变更和解除，均应遵守中国法律法规规定和有关部门的规章制度，充分尊重合同当事人的意愿，维护合同当事人的合法权益。
第二条工程范围2.1 甲方要求乙方对指定的建设工程进行施工，具体工程范围包括但不限于工程设计、施工设备及物料的供应、工程施工、安全保障等。
2.2 本合同所涉工程范围的详细规划、配置、材料使用等具体内容详见附件建设工程施工图纸及规范要求。
第三条工程费用3.1 甲乙双方就建设工程的费用问题达成协议，乙方应按照合同约定的费用标准及支付方式进行付款，甲方应在规定时间内予以支付。
3.2 如工程发生变更导致费用增加或减少的，应按变更后的工程费用重新进行协商确定。
第四条工程质量4.1 乙方应按照国家标准及建设工程规范要求对工程进行施工，确保施工质量符合相关标准。
4.2 如工程存在质量问题，乙方应负责修复，并承担相关费用。
第五条工期安排5.1 工程的施工工期为（具体日期），乙方应按照工期要求合理安排施工进度，并保证工程在规定时间内完工。
5.2 如有不可抗力因素，影响工程施工进度，双方应协商解决，并在合理范围内延长工程工期。
第六条安全责任6.1 在工程施工过程中，乙方应严格遵守相关安全法规，保障施工现场的安全环境，并全面负责工程施工期间的安全保障工作。
6.2 如发生施工安全事故，乙方应立即采取有效措施进行处理，并及时通知甲方，合作完成善后工作。
第七条合同变更7.1 双方可以根据实际情况协商变更本合同的内容，但必须经双方协商一致，并经法定程序确认后方可执行。
7.2 变更后的合同内容应写明具体变更事项、变更原因及变更后的费用、工期等相关内容。
第八条违约责任8.1 若一方违反本合同的约定，给对方造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
施工合同安全条款
施工合同安全条款（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用范文，如工作计划、工作总结、演讲稿、合同范本、心得体会、条据文书、应急预案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of practical sample essays for everyone, such as work plans, work summaries, speech drafts, contract templates, personal experiences, policy documents, emergency plans, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!施工合同安全条款施工合同安全条款（精选4篇）施工合同安全条款篇1甲方：___（以下简称甲方）乙方：___（以下简称乙方）依据《中国合同法》、《中国劳动保护》及其它相关法律、法规，甲方将承包给乙方。
施工合同通用条款6篇
施工合同通用条款6篇第1篇示例：施工合同通用条款是一份约束双方权利和义务的文件，在施工过程中起到重要的作用。
制定合同是规范工程施工行为，保障双方合法权益的必要步骤。
下面将介绍一份完整的施工合同通用条款，以供参考。
一、合同的缔结1.1 甲方和乙方双方，在平等自愿的基础上订立本合同，共同遵守以下事项。
1.2 本合同生效日期自双方签字盖章之日起，具有法律效力。
二、工程内容及要求2.1 乙方接受甲方委托，负责完成工程施工任务，保证按照合同规定的工程内容、质量标准和工期要求进行施工。
2.2 甲方负责提供施工现场的必要支持，包括但不限于安全保障、施工场地准备等。
2.3 双方应共同遵守工程施工相关法律法规和标准，确保工程质量和安全。
三、工程报酬及支付方式3.1 工程报酬为：（具体金额），双方约定按照工程进度分期支付工程款。
3.2 甲方应于乙方完成每一阶段的工程任务后及时支付相应工程款项，逾期支付将按照约定支付逾期利息。
四、工程质量保证4.1 乙方承诺按照国家相关标准和要求进行施工，保证工程质量符合相关验收标准。
4.2 工程质量保证期为（具体时间），在该期间内发现工程质量问题，乙方应及时解决并承担相应责任。
五、违约责任5.1 若有一方违反合同条款，应承担相应违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
5.2 如因不可抗力导致合同无法履行，双方可解除合同，但应提前书面通知对方，并协商解决相关事宜。
六、争议解决6.1 若在履行合同过程中发生争议，双方应协商解决。
如协商不成，应提交至（仲裁委员会/法院）进行处理。
6.2 争议解决期间，合同其他条款继续有效执行。
七、其他事项7.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
任何补充协议需经双方签字确认后生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上为一份完整的施工合同通用条款，双方签署后即可生效。
希望双方能够严格遵守合同规定，共同完成工程任务，确保项目顺利进行。
建设工程施工合同通用条款(完整版)(2024精)
建设工程施工合同通用条款(完整版)第一章总则第一条建设工程施工合同的订立第二条合同的定义与范围本合同是指施工单位与发包单位就建设工程施工合作事宜订立的协议。
本合同适用于一切类型的建设工程施工活动。
第三条合同的效力本合同经各方签字盖章后即为生效，各方应按照本合同的约定履行义务。
第二章任务划分第四条施工单位的责任1.施工单位负责完成建设工程的施工任务，并保证其质量达到国家相关标准和规定。
2.施工单位应制定详细的施工方案，并提前报发包单位审核和批准。
第五条发包单位的责任1.发包单位应按照合同约定支付施工单位的施工费用。
2.发包单位应提供建设工程的相关资料和配合施工单位进行施工。
第六条接受验收1.施工单位完成施工任务后，发包单位有权组织对建设工程进行验收。
2.如发包单位对建设工程有任何质量问题，施工单位应按照合同约定负责进行修复。
第三章费用支付第七条施工费用的支付方式1.施工费用按照合同约定的进度支付。
2.施工费用包括人工费、材料费、机械费、管理费等。
第八条施工费用的决算1.建设工程竣工后，发包单位应及时与施工单位进行决算，确认最终的施工费用。
2.发包单位应按照决算结果支付最终的施工费用。
第九条迟延支付1.如发包单位未按照合同约定的时间支付施工费用，应按照约定支付迟延支付费用。
2.迟延支付费用按照未支付金额的千分之一计算，每延迟一天计算一次。
第四章变更与终止第十条合同的变更1.合同的变更应经双方协商一致，并以书面形式进行记录。
2.变更内容包括施工范围、工期、施工费用等。
第十一条合同的解除1.合同解除需经双方协商一致，并以书面形式进行通知。
2.发包单位如未按照合同约定支付施工费用，施工单位有权解除本合同。
第十二条违约责任1.如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
2.如果双方都有违约行为，应依法承担相应的法律责任。
第五章其他条款第十三条保密责任1.双方应对合同过程中了解到的对方商业和技术秘密承担保密责任。
工程施工合同的安全条款
工程施工合同的安全条款
一、安全责任
1. 甲方应负责提供符合国家和地方安全法规的施工环境，并确保施工现场的安全。
2. 乙方应遵守所有适用的安全法规和标准，包括但不限于《建筑施工安全检查标准》等。
3. 乙方应定期对员工进行安全培训，并确保他们了解并遵守所有的安全规定。
4. 乙方应为员工提供必要的个人防护设备，并确保其正确使用。
5. 乙方应定期进行安全检查，及时发现并纠正潜在的安全隐患。
6. 乙方应立即向甲方报告任何可能影响工程安全的事项，包括但不限于事故、伤害或疾病等。
7. 乙方应对因其未能遵守安全规定而导致的任何损失或损害承担责任。
8. 甲方有权随时对乙方的工作场所进行安全检查，以确保其符合安全规定。
9. 甲方有权要求乙方采取必要的措施来纠正任何存在的安全问题。
10. 如果乙方未能满足上述任何一项安全要求，甲方有权终止合同。
二、保险要求
1. 乙方应为其员工购买工伤保险，以覆盖因工作引起的任何伤害或疾病。
2. 乙方应为其员工购买意外伤害保险，以覆盖因工作引起的任何意外伤害。
3. 乙方应为其员工购买健康保险，以覆盖因工作引起的任何健康问题。
4. 乙方应为其员工购买生命保险，以覆盖因工作引起的任何死亡。
5. 乙方应将其购买的所有保险证明提交给甲方审查。
6. 如果乙方未能满足上述任何一项保险要求，甲方有权终止合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程施工合同条款发包方（以下简称甲方）：甲方代表：联系电话：承包方（以下简称乙方）：本工程设计师：联系电话：施工负责人：联系电话：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等有关法律、法规的规定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程施工地点：1.2工程装饰装修面积：1.3工程户型：1.4工程承包，采取下列第种方式：（1）乙方包工、包全部材料（附件二：乙方提供装饰装修材料明细表）。
（2）乙方包工、包部分材料，甲方供应其余部分材料（附件一：甲方提供装饰装修材料明细表、附件二：乙方提供装饰装修材料明细表）。
（3）乙方只包工、甲方包全部材料（见附件一：甲方提供装饰装修材料明细表）。
1.6工程期限日（以实际工作日计算）。
开工日期：年月日；（首期工程款到位后的第三天为开工日期）竣工日期：年月日。
（按约定验收标准验收合格的日期为竣工日期）1.7 工程造价：元，大写（人民币）：（若要变更施工内容、变更材料，工程造价按实结算）第二条施工图纸2.1施工图纸采取下列第种方式提供：（1）甲方自行设计并提供施工图纸，交图时间为月日，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份。
（见附件三：装饰装修工程设计图纸）（2）甲方委托乙方设计的，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份。
2.2双方应当对施工图纸予以签收确认。
2.3对施工图纸的变更应当以甲方签字确认为准。
2.4 双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方，也不得用于本合同以外的项目。
第三条甲方义务3.1开工三日前为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则。
3.2开工三日前对水电工程量予以确认。
3.3无偿提供施工期间的水源、电源和冬季供暖。
3.4办理物业部门开工手续并承担相关费用。
3.5遵守物业部门的规章制度，并告知乙方。
3.6协调乙方施工人员与邻里之间的关系。
3.7不得强制乙方有下列行为：（1）随意改动房屋主体和承重结构；（2）在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体；（3）在室内铺贴厚度一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载；（4）破坏厨房、卫生间地面防水层或拆改热、暖、燃气等管道设施；（5）强令乙方违章作业施工的其他行为。
3.8凡必须涉及4.7款所列内容的，应当向房屋管理部门提出申请，由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全性进行审定并出具书面证明，再由房屋管理部门批准。
3.9施工期间甲方仍需部分使用该居室的，应当配合乙方做好安全及消防工作。
3.10参与工程质量施工进度的监督，参加材料验收、隐蔽工程验收、中期工程验收、竣工验收。
3.11工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用，由甲方交纳（出入证除外），乙方协助提供物管所需相关资料。
第四条乙方义务4.1施工中严格执行有关法律法规及施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。
4.2严格执行建设行政主管部门的施工现场管理规定：（1）无房屋管理部门审批手续和加固图纸，不得拆改工程内的建筑主体和承重结构，不得加大楼地面荷载，不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施；（2）不得扰民及污染环境，每日十二时至十四时、十八时至次日八时之间不得从事敲、凿、刨、钻等产生噪声的装饰装修活动；（3）因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电、墙体开裂等，由乙方承担修理和损失赔偿责任；（4）负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护；（5）保证居室内上、下水管道畅通和卫生间清洁；（6）保证施工现场整洁，每日完工后清扫施工现场。
4.3通过告知网址、统一公示等方式为甲方提供本合同签订及履行过程中涉及的各种标准、规范、计算书、参考价格等书面资料的查阅条件。
4.4甲方为少数民族的，乙方在施工过程中应当尊重其民族风俗习惯。
4.5遵守物业部门的规章制度并承担相应责任。
4.6未经甲方同意，不得擅自在施工地点做饭、住宿。
4.7乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务。
合同签订后，乙方执行工程施工的代表人为乙方派出的项目经理。
甲方关于工程的相关事宜均与项目经理联系，以确保工程中的统一指挥和管理。
第五条工程变更5.1施工期间本合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商一致，共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。
工程变更协议，作为竣工结算和顺延工期的根据。
5.2 甲方对本合同约定的工程内容提出减项时，如该项目已开工，甲方应当承担由此造成的损失。
5.3合同签订后，甲方工程减项超过总工程款5%以上时，须向乙方支付减项总额8%的变更费。
若甲方减项所用的材料乙方已订购或运到现场，甲方需另外支付材料来回托运、损耗及退货费用；若甲方要求减少的施工项目已施工，甲方需支付乙方该项目的施工费、材料费、管理费及拆除费。
5.4甲方第二次支付工程款后增加的施工项目，乙方需在收到甲方项目100%的工程款后方予以施工。
第六条材料供应6.1按乙方编制的《工程材料、设备明细表》（附件一、二）约定的供应方式、内容提供。
（1）由甲方供应的材料、设备，甲方应当在材料、设备送到施工现场前通知乙方。
双方就材料、设备的数量、质量、环保等内容按照约定共同验收并办理交接手续。
甲方供应的材料、设备在施工使用中的保管和质量控制责任由乙方承担。
（2）由乙方供应的材料、设备，乙方应当在材料、设备送到施工现场前通知甲方。
双方就材料、设备的数量、质量、环保等内容按照约定共同验收，由甲方确认备案。
第7条工期延误7.1因以下原因造成竣工日期延误的，经甲方确认后工期应当顺延：（1）工程量变化或设计变更；（2）不可抗力；（3）甲方同意工期顺延的其他情况。
7.2因以下原因造成竣工日期延误的，工期应当顺延：（1）甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的；（2）甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的；（3）因甲方责任造成工期延误的其他情况。
7.3因乙方责任不能按期完工的，工期不顺延；因乙方责任造成工程质量存在问题需要返工的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
第八条工程验收8.1双方在施工过程中分以下阶段对工程质量进行联合验收：（1）材料验收；（2）隐蔽工程验收；（3）中期工程验收；（4）竣工验收。
8.2隐蔽工程和中期工程完工后，乙方应当通知甲方在三日内进行验收，待双方验收合格应填写工程验收单（见附件五：工程验收单），乙方方可进行下道工序施工；如甲方不进行验收，乙方有权暂停施工，相应工期损失由甲方承担；如乙方未通知甲方进行隐蔽工程或中期工程验收而擅自进行下道工序施工的，甲方有权要求乙方停止施工，由此造成的损失由乙方承担。
10.3工程完工后，乙方应当通知甲方进行竣工验收，甲方自接到通知后三日内组织验收。
竣工验收合格后，双方应当签署《工程验收单》（附件五）、《工程决算单》（附件六），结清尾款，办理工程移交手续，并签署《家装工程保修单》（附件七），工程保修期贰年。
第九条工程款支付方式9.1工程款支付采用下列第种方式：（1）甲方只保留工程造价5%的尾款，在工程验收合格后支付乙方。
合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款：（2）双方协商一致的其他支付方式：9.2工程验收合格后2日内，乙方应向甲方提交工程结算清单，并将有关资料送交甲方。
甲方接到资料后2日内如未有异议，双方应在工程结算单（附件六：工程结算单）上签字，甲方并同时向乙方结清工程尾款。
第十条违约责任10.1签订合同后未开工前，如单方要求解除合同，解约方除承担对方的实际损失外，还应当按工程造价总金额的%支付违约金。
10.2一方因违反有关法律规定受到行政处罚的，最终责任由责任方承担。
10.3一方无法继续履行合同的，应当书面通知对方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。
10.4甲方无正当理由未按合同约定期限支付第二、三、四次工程款，应当向乙方按日支付迟延部分工程款2‰的违约金，但累计不得超过工程造价总金额的20%。
甲方延迟支付超过日的，乙方有权解除合同。
10.5由于乙方原因，工程质量达不到双方质量标准，由乙方负责修理，所需修理费用由乙方承担，工期不予顺延。
第十一条附则11.1本合同经甲乙双方签字（盖章）后生效。
11.2本合同签订后工程不得转包。
11.3双方可以书面形式对本合同进行变更或补充，但变更或补充减轻或免除本合同约定应当由乙方承担的责任的，仍应当以本合同为准。
11.4因不可归责于双方的原因影响了合同履行或造成损失的，双方应当本着公平原则协商解决。
11.5乙方撤离市场的，由市场主办单位先行承担赔偿责任；主办单位承担责任之后，有权向乙方追偿。
14.6本合同履行完毕后自动终止。
14.7本合同一式两份，双方签字（盖章）后生效，甲、乙方各执一份。
合同附件：附件一：甲方提供装饰装修材料明细表附件二：乙方提供装饰装修材料明细表附件三：家庭装饰装修工程设计图纸附件四：工程变更单附件五：隐蔽工程验收单附件六：竣工验收单附件七：工程结算单附件八：工程保修单第十五条其他约定事项：甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：年月日年月日附件一甲方供应工程材料、设备明细表甲方代表（签字）：乙方代表（签字盖章）：年月日年月日备注：所供给的材料、设备须具有有关行政主管部门认可的专业检验单位出具的检测合格报告。
附件二乙方供应工程材料、设备明细表甲方代表（签字）：乙方代表（签字盖章）：年月日年月日备注：所供给的材料、设备须具有有关行政主管部门认可的专业检验单位出具的检测合格报告。
附件四家庭装饰装修工程变更单备注：此表用量较多可复印作为合同附件。
附件五隐蔽工程验收单签发日期：年月日附件七工程决算甲方代表（签字）：乙方代表（签字盖章）：年月日年月日备注：此表可按工程分期复印使用附件八家装工程保修单甲方代表（签字）：乙方代表（签字盖章）：备注：1.自竣工验收之日起，装饰装修工程保修期为两年，有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期为五年；2.保修期内因乙方施工、用料不当的原因造成的装饰装修质量问题，乙方须及时无条件维修；3.保修期内因甲方使用、维护不当造成饰面损坏或不能正常使用，乙方酌情收费维修；4.本保修单在甲、乙双方签字盖章后生效。
监督电话：精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！。