上海市建设工程勘察合同(示范文本)

合集下载

上海工程勘察合同

上海工程勘察合同甲方（委托方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方拟在上海地区开展_________工程项目（以下简称“项目”），现需对该项目进行工程勘察，甲方决定委托乙方进行上述工程勘察工作。

经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

一、工程勘察内容：1. 地质勘察：包括地表地貌、土层结构、岩石性质、地下水位等方面的调查与分析。

2. 地震安全性评价：评估项目所在区域的地震活动特点及潜在的地震风险。

3. 环境影响评价：分析项目建设和运营可能对周边环境造成的影响，并提出相应的减缓措施。

4. 其他专项勘察：根据项目特点和需求，进行如交通影响分析、文物保护评估等专项勘察。

二、工程勘察期限：本工程勘察工作自____年____月____日起至____年____月____日止。

乙方应确保在规定时间内完成所有勘察工作，并向甲方提交工程勘察报告。

三、费用支付：1. 本工程勘察总费用为人民币_____元。

2. 甲方应在合同签订后____日内支付乙方工程勘察预付款，金额为总费用的____%。

3. 余款在乙方提交最终工程勘察报告并经甲方验收合格后支付。

四、双方权利与义务：1. 甲方有权监督乙方的工程勘察工作，要求乙方提供进度报告和初步结果。

2. 乙方应按照合同约定的内容和期限完成工程勘察工作，并保证成果的准确性和可靠性。

3. 如遇不可抗力因素影响工程勘察工作，双方应及时沟通，协商解决。

五、违约责任：1. 如甲方未按约定支付费用，乙方有权暂停工作，直至甲方支付相应款项。

2. 如乙方未能按时完成工程勘察或成果不符合要求，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。

六、争议解决：合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交上海市仲裁委员会进行仲裁。

七、其他事项：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

建设工程勘察合同范本

建设工程勘察合同范本合同编号：【填写合同编号】甲方（委托方）：【填写甲方全称】乙方（受托方）：【填写乙方全称】鉴于甲方拟在【填写工程地点】开展【填写工程名称】的建设工作，现需对该工程进行专业的地质勘察，特委托乙方提供相应的勘察服务。

经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法规规定，达成如下合同条款：一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方就【填写工程名称】的建设工程勘察服务的权利义务，保证勘察工作的顺利进行，为工程设计与施工提供准确的地质资料。

二、合同范围及内容1. 乙方负责对【填写具体区域或点位】进行地质勘察，包括但不限于地形测量、地质测绘、土壤分析等工作。

2. 乙方应按照国家相关标准和行业规范执行勘察作业，并确保成果的准确性和可靠性。

3. 勘察报告应包含所有必要的技术数据和分析结论，以及相关的图纸和资料。

三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方提交最终勘察报告且经甲方确认无误之日终止。

预计勘察工作将在【具体日期】前完成。

四、合同价款及支付方式1. 本合同总价款为人民币【大写金额】元整（￥【小写金额】）。

2. 甲方应在合同签订后【指定天数】日内支付合同价款的【百分比】作为定金。

3. 余款在乙方提交最终勘察报告且经甲方验收合格后【指定天数】内一次性付清。

五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定时间提交合格的勘察成果，应按每日逾期总价款的【具体比例】%向甲方支付违约金。

2. 如甲方未按约定时间支付相应款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金按每日应付款项的【具体比例】%计算。

六、其他事项1. 双方应严格遵守合同约定，任何一方不得擅自变更或解除合同。

2. 因不可抗力导致无法履行或完全履行合同的，受影响一方应及时通知对方，并提供相应证明，双方应根据实际情况协商解决。

3. 本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。

4. 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

七、争议解决因执行本合同所发生的一切争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

上海市建设工程勘察合同(示范文本)

上海市建设工程勘察合同项目名称：项目建设地点：合同编号：委托方：承接方：签订日期：上海市工商行政管监说明一、凡在上海地区承担建设工程勘察任务的单位，统一使用本合同。

二、填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写内容准确齐全。

三、本合同由上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同制定，上海市建筑业管理办公室印制，任何单位不得翻印。

委托方(甲方)：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _承接方(乙方)：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _甲方委托乙方承担_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _工程勘察，经双方协商一致签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订：1．1《中华人民共和国合同法》。

1．2国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。

1．3建设工程批准文件。

第二条本合同工程项目的名称、地点、规模、勘察内容及阶段：2．1工程项目的名称：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2．2工程项目的地点：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _2．3工程项目的规模：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2．4工程特征及附注说明：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2. 5工程项目的勘察内容：详见本合同第五条和附件《工程勘察委托书》2．6工程项目的勘察阶段：(1)初勘_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (2)详勘_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件第四条乙方向甲方提交的勘察文件第五条勘察试验项目及预估工作量第六条勘察费用及支付程序6．1 甲方应支付本合同项目的估算勘察费元6．2 支付程序为：6．2．1自本合同签订生效后七日内甲方应向乙方予付定金元(按估算勘察费的30％计取)，本合同履行后抵作勘察费； 6．2．2乙方提交勘察报告后七日内，甲方应向乙方按实际完成的工作量结清全部勘察费。

勘察合同示范文本1

上海市建设工程勘察合同项目名称：项目建设地点：合同编号：委托方：承接方：签订日期：2018年月日说明一、凡在上海地区承担建设工程勘察任务的单位，统一使用本合同。

二、填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写内容准确齐全。

三、本合同由上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同制定，上海市建筑业管理办公室印制，任何单位不得翻印。

委托方(甲方)：承接方(乙方)：甲方委托乙方承担工程勘察，经双方协商一致签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订：1．1《中华人民共和国合同法》。

1．2国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。

1．3建设工程批准文件。

第二条本合同工程项目的名称、地点、规模、勘察内容及阶段：2．1工程项目的名称：2．2工程项目的地点：2．3工程项目的规模：2．4工程特征及附注说明： /2. 5工程项目的勘察内容：详见本合同第五条和附件《工程勘察委托书》2．6工程项目的勘察阶段：(1)初勘(2)详勘✔第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件第四条乙方向甲方提交的勘察文件第五条勘察试验项目及预估工作量第六条勘察费用及支付程序6．1 甲方应支付本合同项目的估算勘察费元(大写： )。

6．2 支付程序为：6．2．1自本合同签订生效后七日内甲方应向乙方予付定金 / 元 (按估算勘察费的30％计取)，本合同履行后抵作勘察费；6．2．2乙方提交勘察报告后七日内，甲方应向乙方按实际完成的工作量结清全部勘察费。

6．3 收费说明：6．3．1取货标准：根据国家物价局、建设部颁发的《工程勘察收费标准》及上海市颁发的有关规定计取。

6．3．2甲方在勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。

第七条双方责任7．1 甲方责任7．1．1在勘察队伍进场前应负责创造和提供必要的作业条件，解决好三通一平(电源、水源、道路、场地平整)，其费用由甲方负担。

甲方应提供正确的地下管线位置图，如在指定钻入位置碰去地下管线，发生损坏时，其费用由甲方负担。

建设工程勘察合同示范文本(GF-2016-0203)

GF—2016—0203合同编号：____________建设工程勘察合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。

上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。

（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

建设工程勘察合同(示范文本)3篇

建设工程勘察合同（示范文本）3篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________地址：________________________________联系方式：_________________________法定代表人（负责人）：_________________乙方（承包人）：____________________地址：________________________________联系方式：_________________________法定代表人（负责人）：_________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：[项目名称]1.2 项目地点：[项目地点]1.3 工程规模：[具体规模]1.4 工程勘察范围和内容：[具体范围和内容]第二条合同目的及原则本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工勘察过程中的权利和义务，遵循诚信合作、平等互利的原则，确保工程勘察的质量、进度和安全性。

第三条合同期限与进度安排3.1 乙方应在本合同签订后组织现场踏勘工作，并根据实际情况制定并提交详细的勘察计划。

计划应明确工作进度安排、时间安排等。

双方应根据实际情况协商确定具体工期安排。

3.2 如因不可抗力因素导致工程进度受阻，双方应及时沟通并协商调整工期安排。

第四条工程勘察费用及支付方式4.1 工程勘察费用：人民币______元整（大写：______元整）。

具体费用计算方式及支付方式见附件一。

4.2 支付方式：根据工程勘察进度，甲方应按约定向乙方支付款项。

若因甲方原因导致延迟支付款项，甲方应承担违约责任。

乙方应开具合法有效的发票。

第五条工程勘察质量要求与验收标准5.1 乙方应按照国家和地方现行有关规范、标准、规程进行工程勘察工作，确保勘察质量。

上海市建设工程勘察合同

上海市建设工程勘察合同篇一：上海市建设工程勘察合同(示范文本)上海市建设工程勘察合同项目名称：项目建设地点：合同编号：委托方：承接方：签订日期：上海市工商行政管理局上海市建设委员会监制说明一、凡在上海地区承担建设工程勘察任务的单位，统一使用本合同。

二、填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写内容准确齐全。

三、本合同由上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同制定，上海市建筑业管理办公室印制，任何单位不得翻印。

第一条本合同依据下列文件签订：1．1《中华人民共和国合同法》。

1．2国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。

1．3建设工程批准文件。

建设工程勘察合同(示范文本)

建设工程勘察合同（示范文本）第一章总则第一条为了规范建设工程勘察活动，明确各方的权利和义务，保障工程质量和安全，依法合理分配风险，特制定本合同。

第二条本合同适用于建设工程勘察活动。

第三条本合同的订立、履行、变更和解除，应当遵循诚实信用、公平合理、自愿协商、互利共赢的原则。

第四条本合同的各方应当按照法律、法规和合同约定执行，不得违反法律、法规和合同约定。

第五条本合同的各方应当保守商业秘密，不得擅自泄露或利用对方的商业秘密。

第六条本合同的争议解决方式为协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二章建设工程勘察的内容和要求第七条建设工程勘察的内容包括但不限于以下几个方面：（一）对工程地质、地貌、水文地质等进行调查研究；（二）对建设工程的设计条件进行勘察；（三）对建设工程的地基、基础、地下设施等进行勘察；（四）对建设工程的环境影响进行评估；（五）对建设工程的施工工艺、施工方法等进行研究。

第八条建设工程勘察应当符合国家有关规范和标准，确保勘察结果的准确性和可靠性。

第九条建设工程勘察应当及时提交勘察报告，并按照合同约定的时间完成勘察任务。

第十条建设工程勘察应当按照合同约定的费用进行结算，不得擅自增加或减少费用。

第三章合同的订立和履行第十一条本合同的订立应当采用书面形式，并由双方的法定代表人或授权代表签字或盖章。

第十二条本合同自双方签字或盖章之日起生效，并具有法律效力。

第十三条勘察人员应当具备相应的资质和技术能力，确保勘察工作的质量和安全。

第十四条勘察人员应当按照合同约定的时间和要求进行勘察工作，不得延误勘察进度。

第十五条勘察人员应当按照合同约定的费用进行勘察工作，不得擅自要求增加或减少费用。

第十六条勘察人员应当保护勘察现场的环境和设施，确保勘察工作的安全和顺利进行。

第四章合同的变更和解除第十七条本合同的变更应当经过双方协商一致，并采用书面形式进行。

第十八条本合同的解除应当经过双方协商一致，并采用书面形式进行。

上海市建设工程勘察设计合同

上海市建设工程勘察设计合同《上海市建设工程勘察设计合同》甲方（委托方）：___________乙方（勘察设计方）：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条工程概况1.1 工程名称：___________1.2 工程地点：___________1.3 工程性质：___________1.4 工程规模：___________1.5 工程投资估算：___________第二条勘察设计内容2.1 勘察内容：___________2.2 设计内容：___________第三条合同价格3.1 勘察设计费用：___________3.2 支付方式：___________第四条合同履行期限4.1 勘察设计周期：___________4.2 提交成果时间：___________第五条质量要求5.1 勘察成果应符合：___________5.2 设计成果应符合：___________第六条保密条款6.1 乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等保密信息予以保密，未经甲方同意，不得泄露给第三方。

6.2 乙方应保证勘察设计成果的知识产权归属甲方所有。

第七条违约责任7.1 甲方应按照合同约定支付勘察设计费用，逾期支付的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金。

7.2 乙方未按照合同约定时间提交成果的，应按照逾期天数赔偿甲方损失。

7.3 乙方未按照合同约定质量要求提交成果的，应承担重新勘察设计的一切费用。

第八条争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至勘察设计完毕之日止。

甲方（盖章）：___________ 乙方（盖章）：___________代表（签名）：___________ 代表（签名）：___________签订日期：___________。

建设工程勘察合同(示范文本)4篇

建设工程勘察合同（示范文本）4篇篇1建设工程勘察合同甲方：（委托方名称）乙方：（勘察单位名称）为加强双方合作，规范勘察活动，特订立本合同，共同遵守并履行。

一、合同背景1.1 甲方（委托方）拟进行建设工程项目，需进行勘察活动；1.2 乙方（勘察单位）具有从事勘察活动的相关资质；1.3 双方在平等自愿、诚实守信的基础上，达成本合同。

二、合同内容2.1 勘察内容：甲方委托乙方进行建设工程勘察活动，具体内容详见附件一勘察任务书；2.2 勘察费用：勘察费用由甲方支付给乙方，支付方式及金额详见附件二费用清单；2.3 勘察期限：乙方应按照合同约定的勘察期限完成勘察活动；2.4 成果提交：乙方应按时提交勘察成果报告，并在甲方验收合格后办理相关手续。

三、双方权利和义务3.1 甲方权利：（1）要求乙方按照约定的勘察内容和期限开展勘察活动；（2）对勘察成果进行审查，并要求乙方进行修改；（3）支付合同约定的勘察费用。

3.2 乙方权利：（1）依法独立承担勘察活动；（2）要求甲方提供相关资料和协助；（3）收取约定的勘察费用。

3.3 甲方义务：（1）提供必要的信息和资料；（2）支付勘察费用；（3）对乙方的勘察活动进行必要的协助。

3.4 乙方义务：（1）按约定的时间和内容进行勘察活动；（2）提交符合标准的勘察成果报告；（3）根据甲方的要求进行修改和完善。

四、合同变更和解除4.1 如有变更合同内容的需求，应经双方书面协商一致；4.2 双方一方违约，需承担相应的责任；4.3 如有解除合同的情况，需提前书面通知对方，并协商处理事宜。

五、不可抗力5.1 因不可抗力因素导致无法履行合同的一方，应尽快通知对方，并努力减少损失；5.2 不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争等客观原因。

六、争议解决6.1 如在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；6.2 若协商无果，可向有关部门申请调解或仲裁。

七、其他条款7.1 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察活动全部完成支付完毕结束；7.2 本合同未尽事宜由双方协商解决。

建设工程勘察合同范文通用版本5篇

建设工程勘察合同范文通用版本5篇篇1建设工程勘察合同范文甲方（委托方）：（委托方名称）乙方（受托方）：（受托方名称）甲、乙双方本着公平、公正、互惠互利的原则，经友好协商，就甲方拟进行的工程勘察取得共识，订立本合同。

具体内容如下：一、合同签订时间：（具体时间）二、勘察范围：（详细列举勘察项目、内容及范围）三、勘察任务：（明确勘察目标、工作任务及时间进度）四、报酬支付：乙方按照工程勘察合同总金额的（具体比例）作为首期预付款，在双方签订勘察合同后的（具体时间）内支付给乙方。

合同履行完毕后，乙方应向甲方提供详细的勘察成果及报告，待甲方验收合格后，甲方应当在（具体时间）内支付给乙方余款。

五、勘察技术标准：乙方在工程勘察中应遵守相关国家标准，采用先进的勘察技术，在保质、保量、保质的前提下完成勘察任务。

六、勘察保密：双方在合作过程中，必须保守商业秘密，不得向第三方透露相关商业机密信息。

七、合同违约责任：若一方违反合同内容给对方造成损失的，应承担违约责任。

违约方需要赔偿对方因此造成的直接经济损失。

八、争议解决：本合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商未果的，可向甲方所在地法院提起诉讼。

九、合同效力：本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方合作终止结束。

十、其他事宜：（根据具体情况补充）甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：以上内容经甲、乙双方协商一致确认本合同文本一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

合同签订地点：（具体地点）合同签订日期：（具体日期）（以下空白）附件：（可附加契约书、规格要求等相关文件）篇2建设工程勘察合同范文通用版本甲方（委托方）：________（单位名称）乙方（承担方）：________（单位名称）为了加强双方在建设工程勘察工作中的合作，保障工程进度和质量，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经甲、乙双方友好协商，达成如下合同：一、工程概况1.1 甲方拟在____年____月____日，对____项目进行建设，现委托乙方为该项目提供勘察服务。

上海市建设工程勘察合同

上海市建设工程勘察合同本合同由以下双方于____年____月____日签署：甲方：[甲方全称]，以下简称“甲方”地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]电话：[甲方电话]邮箱：[甲方邮箱]乙方：[乙方全称]，以下简称“乙方”地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]电话：[乙方电话]邮箱：[乙方邮箱]鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程勘察工作，乙方具备相关的资质和能力来完成此项任务，双方经友好协商，达成以下协议：第一条合同目的本合同的目的是乙方接受甲方的委托，对指定的建设工程进行详细的勘察，并向甲方提供准确、可靠的勘察报告和相关资料。

第二条勘察范围和内容2.1 勘察范围：详细描述本次勘察的具体范围和地区。

2.2 勘察内容：详细列出勘察工作的具体内容，包括但不限于地形测量、地质勘察、水文调查等。

第三条合同价格及支付方式3.1 合同价格：甲方向乙方支付的勘察费用总计____元人民币。

3.2 支付方式：甲方应在合同签署后____天内支付____%的定金，在乙方提交完整的勘察报告并经甲方确认后，甲方应支付剩余款项。

第四条工作时间和进度4.1 工作时间：本合同签署后，乙方应在____天内完成所有勘察工作。

4.2 进度：乙方应每____天向甲方报告工作进度，并按照甲方的要求进行调整。

第五条保密条款5.1 双方应对本合同涉及的商业机密和技术秘密等保密信息承担保密义务。

未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露或传播这些保密信息。

第六条违约责任6.1 如一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。

6.2 如因乙方原因未能按时完成勘察工作或提供的勘察报告不符合要求，乙方应承担相应的赔偿责任。

如因甲方原因导致乙方无法正常开展工作或造成损失，甲方应承担相应的赔偿责任。

第七条争议解决方式7.1 本合同的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

7.2 本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

上海市建设工程勘察合同(示范文本)

上海市建设工程勘察合同项目名称：项目建设地点：合同编号：委托方：承接方：签订日期：监上海市工商行政管理局说明一、凡在上海地区承担建设工程勘察任务的单位，统一使用本合同。

二、填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写内容准确齐全。

三、本合同由上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同制定，上海市建筑业管理办公室印制，任何单位不得翻印。

第一条本合同依据下列文件签订：1．1《中华人民共和国合同法》。

1．2国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。

1．3建设工程批准文件。

第二条本合同工程项目的名称、地点、规模、勘察内容及阶段：2．1工程项目的名称：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2．2工程项目的地点：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2．3工程项目的规模：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2．4工程特征及附注说明：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2. 5工程项目的勘察内容：详见本合同第五条和附件《工程勘察委托书》2．6工程项目的勘察阶段：(1)初勘_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (2)详勘_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件第四条乙方向甲方提交的勘察文件第五条勘察试验项目及预估工作量第六条勘察费用及支付程序6．1 甲方应支付本合同项目的估算勘察费元6．2 支付程序为：6．2．1自本合同签订生效后七日内甲方应向乙方予付定金元(按估算勘察费的30％计取)，本合同履行后抵作勘察费； 6．2．2乙方提交勘察报告后七日内，甲方应向乙方按实际完成的工作量结清全部勘察费。

上海市建设工程勘察合同

上海市建设工程勘察合同甲方（委托方）：______________地址：______________乙方（勘察方）：______________地址：______________鉴于甲方需要进行建设工程勘察，乙方具有相应的勘察资质，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，经友好协商，达成如下合同条款：第一条合同目的甲方委托乙方进行建设工程勘察，以便获取工程所需的地质、地形等信息，为工程设计和施工提供依据。

第二条勘察范围和内容1. 勘察地点：______________。

2. 勘察范围：______________。

3. 勘察内容：______________。

第三条勘察标准和要求乙方应按照国家和地方有关建设工程勘察的标准和规范进行勘察，并满足甲方提出的具体要求。

第四条合同价款和支付方式1. 勘察费用总额为人民币______________元（￥______________）。

2. 支付方式：______________。

第五条合同期限1. 勘察工作开始日期：______________。

2. 勘察工作结束日期：______________。

第六条双方权利和义务1. 甲方的权利和义务：______________。

2. 乙方的权利和义务：______________。

第七条质量保证和验收1. 乙方应保证勘察成果的质量，并按照约定的时间提交勘察报告。

2. 甲方应在收到勘察报告后______________个工作日内完成验收。

第八条违约责任1. 如一方违反合同约定，应向对方支付违约金，违约金的数额为______________。

2. 因不可抗力导致不能履行或不能完全履行合同的，双方互不承担违约责任。

第九条合同变更和解除1. 因特殊情况需要变更或解除合同的，双方应协商一致，书面确定。

2. 未经双方同意，任何一方不得擅自变更或解除合同。

第十条争议解决合同执行过程中发生争议，双方应通过协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

建设工程勘察设计合同(合同示范文本)

( 合同范本 )甲方：乙方：日期：年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改建设工程勘察设计合同(合同示范文本)What the parties to the contract ultimately expect to get or achieve through the conclusionand performance of the contract建设工程勘察设计合同(合同示范文本)委托方（甲方）：_________________地址：___________________________ 邮码：___________________________ 电话：___________________________法定代表人：_____________________ 职务：___________________________承包方（乙方）：_________________地址：___________________________ 邮码：___________________________ 电话：___________________________法定代表人：_____________________ 职务：___________________________依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。

第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表。

第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。

在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。

第三条甲方责任1．按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。

上海市建设工程勘察合同

上海市建设工程勘察合同甲方（委托方）： [甲方全称]乙方（勘察方）： [乙方全称]鉴于甲方拟在上海市进行建设工程项目，需要进行工程勘察以获取准确的地质、水文等信息，乙方具有相应的勘察资质和经验，双方本着平等互利的原则，就建设工程勘察事项达成如下合同：第一条勘察范围及内容1.1 乙方负责对甲方指定的建设工程项目地点进行详细勘察，包括但不限于地质结构、地下水位、土壤类型等。

1.2 勘察内容应满足甲方建设工程设计和施工的需要，具体勘察项目和要求详见附件一《勘察任务书》。

第二条勘察标准及要求2.1 乙方应按照国家及上海市有关建设工程勘察的法律法规、标准和规范进行勘察工作。

2.2 乙方应保证勘察结果的准确性和可靠性，勘察报告应通过甲方认可的第三方机构审核。

第三条勘察时间及进度3.1 勘察工作应自合同签订之日起 [具体天数] 个工作日内完成。

3.2 乙方应根据勘察进度，定期向甲方报告工作进展，并在遇到问题时及时与甲方沟通协商解决方案。

第四条合同价款及支付方式4.1 本合同勘察费用总计为人民币 [具体金额] 元，包含所有勘察费用、报告编制费用及税费。

4.2 甲方应在合同签订后 [具体天数] 个工作日内支付勘察费用的[百分比] %作为预付款。

4.3 勘察报告经甲方审核无误后，甲方应在 [具体天数] 个工作日内支付剩余勘察费用。

第五条双方权利与义务5.1 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查，乙方应予以配合。

5.2 乙方应保证勘察工作的独立性和客观性，不得泄露勘察过程中获取的甲方商业秘密。

5.3 甲方应按合同约定支付勘察费用，乙方应按合同约定完成勘察任务。

第六条违约责任6.1 如乙方未能按期完成勘察工作或勘察结果不符合合同要求，甲方有权要求乙方承担违约责任。

6.2 如甲方未能按期支付勘察费用，乙方有权要求甲方支付违约金。

第七条合同变更与解除7.1 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除合同。

建设工程勘察合同(示范文本)(GF—2016—0203)

建设工程勘察合同（示范文本）（GF—2016—0203）第1条一般约定1.1词语定义1.2合同文件及优先解释顺序1.3适用法律法规、技术标准1.4语言文字1.5联络1.6严禁贿赂1.7保密第2条发包人2.1发包人权利2.2发包人义务2.3发包人代表第3条勘察人3.1勘察人权利3.2勘察人义务3.3勘察人代表第4条工期4.1开工及延期开工4.2成果提交日期4.3发包人造成的工期延误 4.4勘察人造成的工期延误 4.5恶劣气候条件第5条成果资料5.1成果质量5.2成果份数5.3成果交付5.4成果验收第6条后期服务6.1后续技术服务6.2竣工验收第7条合同价款与支付7.1合同价款与调整7.2定金或预付款7.3进度款支付7.4合同价款结算第8条变更与调整8.1变更范围与确认8.2变更合同价款确定第9条知识产权第10条不可抗力10.1不可抗力的确认10.2不可抗力的通知10.3不可抗力后果的承担第11条合同生效与终止第12条合同解除第13条责任与保险第14条违约14.1发包人违约14.2勘察人违约第15条索赔15.1发包人索赔15.2勘察人索赔第16条争议解决16.1和解16.2调解16.3仲裁或诉讼第17条补充条款第三部分专用合同条款第1条一般约定1.1词语定义1.2合同文件及优先解释顺序 1.3适用法律法规、技术标准 1.4语言文字1.5联络1.7保密第2条发包人2.2发包人义务2.3发包人代表第3条勘察人3.1勘察人权利3.3勘察人代表第4条工期4.2成果提交日期4.3发包人造成的工期延误第5条成果资料5.2成果份数5.4成果验收第6条后期服务6.1后续技术服务第7条合同价款与支付7.1合同价款与调整7.2定金或预付款7.3进度款支付7.4合同价款结算第8条变更与调整8.1变更范围与确认8.2变更合同价款确定第9条知识产权第10条不可抗力10.1不可抗力的确认10.2不可抗力的通知第13条责任与保险第14条违约14.1发包人违约14.2勘察人违约第15条索赔15.1发包人索赔15.2勘察人索赔第16条争议解决16.3仲裁或诉讼第17条补充条款附件A 勘察任务书及技术要求附件B 发包人向勘察人提交有关资料及文件一览表附件C 进度计划附件D 工作量和费用明细表第一部分合同协议书发包人(全称)：_____________________________勘察人(全称)：_____________________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____________项目工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

上海市建设工程勘察合同项目名称：项目建设地点：合同编号：委托方：承接方：签订日期：监制上海市工商行政管理局上海市建设委员会说明一、凡在上海地区承担建设工程勘察任务的单位，统一使用本合同。

二、填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写内容准确齐全。

三、本合同由上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同制定，上海市建筑业管理办公室印制，任何单位不得翻印。

第一条本合同依据下列文件签订：1．1《中华人民共和国合同法》。

1．2国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。

1．3建设工程批准文件。

第二条本合同工程项目的名称、地点、规模、勘察内容及阶段：2．1工程项目的名称：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2．2工程项目的地点：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2．3工程项目的规模：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2．4工程特征及附注说明：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2. 5工程项目的勘察内容：详见本合同第五条和附件《工程勘察委托书》2．6工程项目的勘察阶段：(1)初勘_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(2)详勘_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件序号资料及文件名称份数提交时间备注第四条乙方向甲方提交的勘察文件序号资料及文件名称阶段份数提交时间备注第五条勘察试验项目及预估工作量勘探室内试验钻探项目深度数量常规试验内容数量取土孔物理性力学性罗纹孔现场测试静力触探特殊试验q u标准贯入UU、CU 十字板Pc、Cc、Cs其他勘察项目：备注：第六条勘察费用及支付程序6．1 甲方应支付本合同项目的估算勘察费元6．2 支付程序为：6．2．1自本合同签订生效后七日内甲方应向乙方予付定金元(按估算勘察费的30％计取)，本合同履行后抵作勘察费；6．2．2乙方提交勘察报告后七日内，甲方应向乙方按实际完成的工作量结清全部勘察费。

6．3 收费说明：6．3．1取货标准：根据国家物价局、建设部颁发的《工程勘察收费标准》及上海市颁发的有关规定计取。

6．3．2甲方在勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。

甲方应提供正确的地下管线位置图，如在指定钻入位置碰去地下管线，发生损坏时，其费用由甲方负担。

7．1．2如需水上作业时，甲方应提供勘察工作必要的船只及开展水上作业必须的其它设施(可委托乙方代办)其费用由甲方负担。

7．1．3指定专人配合乙方现场工作，便于及时解决勘察工作中的有关问题，以确保勘察进度。

7．1．4提供乙方勘察人员必要的工作，生活及交通条件并承担应有费用。

7．1．5甲方应按本合同第六条规定的金额和时间向乙方支付勘察费用，每逾期支付一天，应承担该支付金额千分之五的逾期违约金。

7．1．6在合同履行期间，甲方单方提出解除合同的，乙方未开始勘察工作，不退还甲方已付的定金，已开始勘察工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付勘察费用不足一半时，按一半支付，超过一半时，按全部支付。

如本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的勘察费。

7．1．7由于变更计划，提供的资料不准确，未按期提供勘察必需的资料或工作条件而造成勘察工作的返工、停工、窝工，甲方应按乙方人员每台班标准费用支付损失费。

如发生以上情况乙方有权索赔。

7．2 乙方责任：7．2．1乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付勘察文件；由于乙方自身原因，延误了交付时间，每延误一天乙方应减收该项目应收勘察费的千分之五。

7．2．2合同生效后，乙方单方提出解除合同的，乙方应双倍返还定金；还应当按照有关规定赔偿甲方损失。

7．2．3对甲方提供的基本资料负责保密、不得擅自向第三方扩散、转让或失落，如发生上述情况，甲方有权索赔。

7．2．4在勘察过程中，如遇地质情况复杂时，乙方有权会同甲方与设计单位商量增加或减少钻探工作量，相应增加或减少的勘察费用按实际费用结算。

7．2．5勘察工程质量，必须符合国家或地方现行的技术规范，规程的要求，因乙方勘察质量低劣，而不能满足勘察任务委托的技术要求时，乙方返工设法弥补，由此发生的一切费用均为自理。

7．2．6因勘察错误而造成工程重大质量事故，乙方除免收勘察费外，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多不超过全部勘察费用。

第八条其它8．1 甲方要求超过本合同第四条规定乙方交付的勘察文件份数时，乙方可另收工本费。

8．2甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8．3由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8．4本合同在履行过程中发生纠纷、双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 仲裁机构仲裁。

(双方不在本合同中约定什裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

)8．5本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

8．6本合同双方签章后，在30日内报项目所在地建设行政主管部门备案，双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴征。

8．7在乙方交清本合同规定的勘察文件经甲方验收并全部结清合同规定的一切费用后，本合同即行终止。

8．8其他约定事项8.9 本合同经甲、乙双方盖章签字后自_ _ _ _年_ _ _ _ 月_ _ _ _ 日起生效。

8.10 本合同一式_ _ _ _份，甲、乙双方各执_ _ _ _份。

委托方单位名称：承接方单位名称：(盖章) (盖章)法定代表人：法定代表人：单位地址：单位地址：邮政编码：邮政编码：电话：电话：电传：电传：开户银行：开户银行：银行帐子：银行帐子：签订合同代表(签字) 签订合同代表(签字)本合同于_ _ _ _年_ _ _ _月_ _ _ _日签订于_ _ _ __ _ _ __ _ 市建设工程资质和资格管理部门意见市工商行政管理部门意见(盖章) (盖章)备案日期：鉴订日期：年月日年月日工程勘察设计廉政责任书工程项目名称：工程项目地址：建设单位(甲方)：勘察设计单位(乙方)：为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设勘察设计委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益，的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条甲乙双方的责任(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、勘察设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)严格执行建设工程勘察设计合同文件，自觉按合同办事。

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、勘察设计的规章制度。

(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上。

级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

(五)不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。

不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。

第三条乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关勘察设计的强制性标准和规范，并遵守以下规定：(一)不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条违约责任(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。