河北省建筑施工合同示范文本(2020版)

合集下载

河北建设工程施工合同示范文本

河北建设工程施工合同示范文本
甲方(盖章):河北XX房地产开发有限公司
乙方(盖章):河北XX建筑工程有限公司
签订日期:____年____月____日
2.乙方应建立健全质量管理体系,确保工程质量符合约定标准。
3.甲方有权对乙方施工过程进行监督、检查,并提出整改要求。
4.工程竣工后,双方应共同组织验收,验收合格后办理竣工验收手续。
七、违约责任
1.乙方未按合同约定完成工程任务的,应承担违约责任,向甲方支付违约金。
2.甲方未按合同约定支付款项的,应承担违约责任,向乙方支付违约金。
(1)土建工程:基础工程、主体结构工程、防水工程、室外附属工程等;
(2)装饰装修工程:内外墙装饰、地面装饰、天棚装饰、门窗工程等;
(3)给排水工程:给水系统、排水系统、消防系统等;
(4)电气工程:强电系统、弱电系统、照明系统、防雷接地系统等;
(5)暖通工程:供暖系统、通风系统、空调系统等。
四、合同工期
6.工程质量:符合国家、行业及地方相关标准、规范要求,达到合格标准。
二、合同主体
1.甲方(发包人):河北XX房地产开发有限公司
2.乙方(承包人):河北XX建筑工程有限公司
三、施工范围及内容
1.施工范围:本项目全部建筑土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程等。
2.施工内容:ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ括但不限于以下内容:
河北建设工程施工合同示范文本
一、工程概况
1.工程名称:河北某建筑工程项目
2.工程地点:河北省XX市XX区
3.工程性质:新建
4.工程规模:本项目占地面积XX平方米,总建筑面积XX平方米,包括XX栋建筑物及配套设施。
5.工程造价:合同总价为人民币XX元(大写:XX元整),具体工程造价以双方确认的工程量清单及综合单价计算。

河北建设工程施工合同示范文本版

河北建设工程施工合同示范文本版

河北建设工程施工合同示范文本版一、合同主要内容1.1 合同编号合同编号:[填写合同编号]1.2 合同双方甲方:[填写甲方名称] 地质:[填写甲方地质] 法定代表人:[填写甲方法定代表人姓名] 联系方式:[填写甲方联系方式] 电子:[填写甲方电子]乙方:[填写乙方名称] 地质:[填写乙方地质] 法定代表人:[填写乙方法定代表人姓名] 联系方式:[填写乙方联系方式] 电子:[填写乙方电子]1.3 工程项目工程名称:[填写工程项目名称] 工程地质:[填写工程项目地质]1.4 合同金额合同总金额:[填写合同总金额] 合同支付方式:[填写合同支付方式]1.5 施工期限计划开工日期:[填写计划开工日期] 计划竣工日期:[填写计划竣工日期]二、合同条款2.1 工程范围[填写工程内容1][填写工程内容2][填写工程内容3][填写工程内容4][填写工程内容5]2.2 交底材料和施工图纸甲方按时交付乙方工程所需的交底材料和施工图纸,乙方应根据交底材料和施工图纸进行施工。

2.3 质量要求乙方应按照国家相关技术标准和规范要求,确保工程质量符合合同约定的要求。

2.4 施工期限甲方和乙方约定的工程施工期限为 [填写施工期限],双方应按照约定的时间完成施工工作。

2.5 施工费用和支付方式甲方应按照合同约定的支付方式,及时支付乙方施工费用。

乙方应提供符合法律要求的发票和付款证明。

2.6 施工安全和环境保护乙方应遵守国家相关安全生产法律法规,保证施工过程中的安全,并采取必要措施保护环境。

2.7 违约责任任何一方违反合同约定的条款,应承担相应的违约责任,并补偿对方因此造成的损失。

2.8 合同变更未经双方书面协议,任何一方不得擅自变更合同内容。

2.9 合同解除根据法律法规或双方协商的情况下,可以解除合同。

三、其他条款3.1 知识产权本合同涉及的图纸、设计等知识产权归甲方所有。

3.2 争议解决因合同引起的争议,双方应友好协商解决,协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

河北省建筑施工合同示范文本

河北省建筑施工合同示范文本

2020河北省建筑施工合同示范文本CONTRACT TEMPLATE河北省建筑施工合同示范文本前言语料:温馨提醒,合同是市场经济中广泛进行的法律行为,人议,以及劳动合同等,这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范,不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中,财产的流转主要依靠合同。

本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】发包人:(全称)承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见,订立本。

一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:工程立项、规划批准文件号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期工程合同工期总日历天数:_____天。

从年月日开始施工,至年月日竣工完成。

四、质量标准工程质量标准:五、合同价款合同总价(小写):元。

(大写):元。

六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第条的约定。

(1)本合同第二部分通用条款第2.2款。

(2)本合同第三部分专用条款第2条。

七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式,支付工程价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效本合同订立时间:年月日本合同订立地点:发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。

发包人:(公章)承包人:(公章)地址:地址:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:电子邮箱:电子邮箱:。

河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)

河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)

河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版) 河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)甲方:________(以下简称甲方)地质:________法定代表人:________乙方:________(以下简称乙方)地质:________法定代表人:________鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程的施工,双方经友好协商,达成以下合同:________第一章总则第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利和义务,规定工程的施工内容、工期、质量要求、合同价款等,以确保双方的合法权益。

第二条合同范围本合同适用于所有河北省境内的建设工程,包括但不限于房屋建筑、市政基础设施、交通工程、水利工程等。

第三条合同效力本合同经双方共同签字后生效,并具有法律约束力。

第四条合同附件本合同附件包括但不限于以下内容:________1.工程图纸及技术资料2.工程量清单及报价单3.各项法律文件及审批文件4.相关合作协议第二章工程内容第五条工程范围1.描述甲方委托乙方的建设工程的具体内容,包括工程的规模、地点、用途等。

2.明确工程所涉及的建筑、结构、水电、装饰等专业以及相关施工工艺和技术要求。

第六条施工工期1.规定工程的开始和结束日期,以确保施工工期的履行。

2.如有延期等情况,甲乙双方应及时协商并签订补充协议。

第七条施工内容变更1.规定变更工程的程序和要求,包括必须经过甲方书面同意,以及变更造成的费用和工期调整等问题。

2.双方应确保变更工程的合理性和可行性。

第三章工程质量第八条质量目标1.列出建设工程的质量目标和验收标准。

2.双方应确保工程质量符合国家及地方法律法规的要求,并在合同中明确质量监督和验收的责任和程序。

第九条质量保证1.鉴于工程质量是双方共同关心的问题,乙方应提供保证措施,确保工程质量达到预期目标。

2.甲方有权要求乙方重新修复或返工不达标的工程。

第十条责任及处罚1.规定工程质量不达标时,甲方可以要求乙方承担相应的责任和处罚。

河北省建设工程施工合同示范文本版

河北省建设工程施工合同示范文本版

河北省建设工程施工合同示范文本版一、合同的签订与生效双方根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定,自愿平等协商,达成如下合同:1. 乙方同意按照本合同的规定和相关法律、法规的规定,为甲方提供建设工程施工服务。

2. 乙方同意遵循国家的安全生产法律法规,保证施工过程中的安全,提供符合质量标准的施工服务。

3. 合同生效条件:经双方代表签字、盖章,合同即生效。

二、合同的履行与监督1. 甲方要求乙方按照本合同的约定和工程进度计划进行施工,并提供必要的协助。

2. 乙方应当按照法律法规的要求,提供取得合法资质的建设工程施工人员,按时保质地完成施工任务。

3. 甲方对于乙方施工过程中的工程质量和进度有权进行监督,并有权要求乙方进行整改和调整。

4. 甲方和乙方可以协商确定专项监理机构,负责对项目的施工进度、质量进行监督。

监理机构的费用由甲方承担。

三、工程款的支付与索赔1. 工程款的支付方式:甲方按照施工进度及相关规定,向乙方支付相应款项。

2. 如乙方在施工过程中受到不可抗力或第三方原因导致工程无法按计划完成,乙方应及时通知甲方并提供证明材料,双方协商解决。

3. 如甲方对乙方施工质量存在合理的索赔要求,乙方应及时协商解决,并按照约定的时间和方式进行赔偿。

四、合同的变更与终止1. 双方协商一致可以对合同进行变更,但变更应以书面形式进行,并经双方签字确认。

2. 发生合同无法履行的情况时,双方应及时协商解决,如无法解决争议,可根据相关法律法规进行仲裁或诉讼。

3. 合同终止条件:合同履行完毕,或者双方一致同意解除合同时,合同终止。

五、违约与争议解决1.如甲方或乙方违反合同约定,应当承担相应的违约责任,并按照法律法规进行赔偿。

2. 出现合同争议时,双方应首先进行友好协商,如无法协商解决,可根据相关法律法规选择仲裁或诉讼解决。

六、法律适用与其他条款1. 本合同适用中华人民共和国法律法规。

2. 本合同未尽事宜,可由双方协商解决,如协商不成,参照相关法律法规进行处理。

河北省建设工程施工合同示范文本版

河北省建设工程施工合同示范文本版

河北省建设工程施工合同示范文本版建设工程施工合同示范文本第一章总则第一条当甲方与乙方依法订立本工程施工合同后,双方应按照国家有关法律、法规、规章以及它们的实施意见进行合作,并按照本合同的约定进行合同约定的工程施工。

第二条本合同适用于中华人民共和国境内的所有具有法人资格的单位、个体工商户与个人合作的建设工程施工合同。

第二章合同的签订第三条本合同应由甲方和乙方共同签字盖章,并将原件交由双方各自保管。

合同自双方签署之日起生效。

双方没有将本合同送审备案的,不影响本合同的效力。

第四条如双方无法共同签订合同,甲方可将有关合同文本以书面形式通知乙方,乙方在收到通知后如对文本无异议,应在收到通知之日起三日内将合同一份签署盖章后退回甲方,合同于收到乙方签署盖章的文本之日生效。

甲方应将合同送审备案。

第五条如乙方在收到通知后三日内对合同内容有异议,甲方与乙方应通过友好协商解决争议。

如协商不成,双方可向有关行政主管部门或仲裁机构申请调解、仲裁。

第六条本合同一式(份),甲、乙双方各执(份),经双方签字、盖章,具有合法效力。

第三章工程概述第七条工程名称:(填写工程名称)第八条工程地点:(填写工程地点)第九条工程规模:(填写工程规模及描述)第十条工程技术标准:按照国家、行业和地方性规范、标准及相关规定执行。

第十一条工程质量:工程应按照国家标准及规范要求进行设计、施工、验收。

甲、乙双方应共同保证工程质量。

第四章合同价款及支付方式第十二条工程合同价款为人民币(大写)(小写)元整。

甲乙双方以现金支付为主,甲方在支付工程款时,应通过银行转账或其他电子支付方式进行。

第五章工程的交工、竣工、移交及保修第十三条工程交工:工程交工的意义与程序,请根据具体工程进行描述。

第十四条工程竣工及移交:工程竣工及移交的程序与要求,请根据具体工程进行描述。

第十五条工程保修:工程交付使用后,乙方应按照国家有关规定提供相应的保修服务。

第六章合同的变更与解除第十六条工程变更:在施工期间,如需对工程进行变更,应按照国家有关法律、法规执行。

建设工程施工合同示范文本(2020年)

建设工程施工合同示范文本(2020年)

( 合同范本 )甲方:乙方:日期:年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改建设工程施工合同示范文本(2020年)The clear rights and obligations of both parties facilitate the cooperation of both parties, provide a basis for resolving disputes in the future, and prevent possible risks.建设工程施工合同示范文本(2020年)一、词语涵义及合同文件第1条词语涵义建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。

其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:1.发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

2.甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款中指定的代表人。

3.承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。

4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。

5.社会监理:甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。

6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。

7.设计单位:甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。

8.工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。

9.工程质量监督部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。

10.工程:协议条款约定具体内容的永久工程。

11.合同价款:按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。

12.经济支出:在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。

13.费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。

河北省建设工程施工合同-范本完整版

河北省建设工程施工合同-范本完整版
二、合同双方
2.1甲方(以下简称“发包人”):河北省XX市XX公司
2.2乙方(以下简称“承包人”):XX建筑工程有限公司
三、合同工期
3.1工期:自合同签订之日起至XX年XX月XX日止。
3.2如遇不可抗力因素影响,工期相应顺延。
四、工程质量
4.1工程质量标准:符合国家和地方相关标准及规定,达到合格及以上等级。
8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
8.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定
9.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
9.2本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同约定的工期结束之日止。
9.3本合同未尽事宜,可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
(4)配合甲方办理相关手续,提供所需资料。
七、违约责任
7.1任何一方违反合同约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任。
7.2甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付逾期付款的违约金。
7.3乙方未按合同约定完成工程进度,甲方有权要求乙方支付逾期完工的违约金。
八、争议解决
(2)进度付款:乙方按照实际完成工程量的80%申请进度付款,甲方在收到申请后15个工作日内支付。
(3)结算款:工程竣工验收合格后,乙方提交完整的结算资料,甲方在收到资料后30个工作日内支付至结算价款的95%。
(4)质保金:剩余5%作为质保金,待保修期满后,无质量问题,甲方支付给乙方。
六、双方权利和义务
4.2乙方应严格按照设计文件、施工规范和验收标准进行施工,确保工程质量。
4.3工程质量保修期:自工程竣工验收合格之日起计算,保修期为XX年。

河北省建设工程施工合同-范本完整版

河北省建设工程施工合同-范本完整版

河北省建设工程施工合同-范本完整版河北省建设工程施工合同甲方:(出资方全称、地址)乙方:(承建方全称、地址)鉴于甲方拟委托乙方进行下述施工项目,甲方和乙方经友好协商,决定签订本合同。

双方遵循诚实守信、平等互利的原则,达成如下合作协议:一、工程项目1.工程名称:(填写具体工程项目名称)2.工程地点:(填写具体工程项目所在地)3.工程范围:(填写具体工程项目的工作范围)二、工程金额及支付方式1.工程金额:本工程总投资为(填写具体金额,包含税费)。

2.支付方式:甲方按照以下方式向乙方支付工程款项:(具体列明各项工程款项的支付时间和金额)三、合同履行期限1.工程开工日期:本工程计划于(填写具体日期)开工。

2.工程竣工日期:本工程计划于(填写具体日期)竣工。

四、工程质量1.工程质量:乙方保证本工程的施工质量符合国家有关标准和规定,达到合同约定的要求。

2.质量保证期:乙方保修期为工程竣工验收合格之日起(填写具体期限)。

五、工程变更1.变更原因:如需对工程范围、工艺、设计等进行变更,必须经过双方书面协商,并按照协商的结果进行调整。

2.变更费用:工程变更引起的费用增减,由双方在协商基础上确定。

六、工程保险1.工程保险:本工程施工期间,乙方有责任购买相应的工程保险,并按照保险合同的规定向甲方提供相应的保险保单。

2.保险赔偿:如发生保险事故,乙方应立即通知甲方,并协助甲方办理相应的保险赔偿事宜。

七、违约责任1.迟延履约:如乙方未按照合同约定的时间履约,则应向甲方支付迟延履约金,迟延金的计算方式为合同总金额的(填写具体比例)。

2.质量问题:如工程存在质量问题,乙方应承担返工修复费用,并按照法律法规承担相应的法律责任。

八、争议解决1.争议解决:双方在履行合同过程中发生争议时,应通过友好协商解决。

协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.协议效力:本合同自双方签字之日起生效,并对双方具有约束力。

本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等效力。

河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)

河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)

河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)第一章总则第一条本合同是以合同法为基础,结合河北省的法律法规和有关规定制定的。

第二条合同签订人:甲方是(甲方名称),乙方是(乙方名称)。

第三条合同的目的是确定甲方雇佣乙方为甲方建设工程的施工承包商,并约定双方的权利和义务。

第四条甲方和乙方承诺遵守合同的约定,按照合同的要求和标准进行合作,共同完成项目。

第二章项目概况第五条建设项目名称:(项目名称)。

第六条建设地点:(建设地点)。

第七条建设规模:按照设计文件确定。

第八条工程质量:按照国家和河北省的相关标准和规范执行。

第三章合同价款和支付方式第九条合同价款为(金额),包括工程款和材料款。

第十条乙方需提供包括劳务费、材料费、设备费等的详细工程清单和价格清单。

第十一条乙方按照工程进度和合同规定的支付方式,提交相应的支付申请,甲方按时支付。

第十二条如工程发生变更或增减,双方必须及时协商,确定合理的补偿或扣减款项。

第四章工期和延期第十三条工期为(时间),乙方必须按时完成工程。

第十四条如工程发生不可抗力或其他无法避免的原因导致工期延期,乙方应及时通知甲方,并按照双方约定的程序办理延期手续。

第十五条工期延期导致的费用增加由乙方承担,但如是甲方原因导致的延期,甲方应支付相应的赔偿费用。

第五章竣工验收和质量保证第十六条完工后,乙方必须按照合同要求申请竣工验收。

第十七条竣工验收合格后,甲方应及时支付工程尾款,乙方应提供具备法定资质的质量保证文件。

第十八条在质保期内,发现质量问题或隐患,乙方应及时进行整改,有关费用由乙方承担。

第六章违约和争议解决第十九条如乙方未按照合同约定履行义务,甲方有权要求其履行或采取其他措施。

第二十条如甲方未按照合同约定履行义务,乙方有权要求其履行或采取其他措施。

第二十一条本合同发生的争议由双方协商解决,协商不成的,可向有管辖权的河北省相关法院提起诉讼。

第七章其他约定第二十二条本合同自双方签字或盖章之日起生效,有效期为(时间),期满后自动终止。

河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)2020年12月

河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)2020年12月

------完整版工程编号:合同编号:河北省建设工程施工合同(示范文本)工程名称:工程地点:发包人:承包人:河北省住房和城乡建设厅制订河北省工商行政管理局二〇一三年十二月目录第一部分协议书................................................................. 错误!未定义书签。

一、工程概况................................................................................ 错误!未定义书签。

二、工程承包范围........................................................................ 错误!未定义书签。

三、合同工期................................................................................ 错误!未定义书签。

四、质量标准................................................................................ 错误!未定义书签。

五、合同价款................................................................................ 错误!未定义书签。

六、项目经理................................................................................ 错误!未定义书签。

七、组成合同的文件.................................................................... 错误!未定义书签。

河北建设工程施工合同(模板)示范文本版

河北建设工程施工合同(模板)示范文本版

河北建设工程施工合同示范文本版一、合同信息1.1 合同名称河北建设工程施工合同示范文本版1.2 编制日期2022年1月1日1.3 合同有效期本合同自双方签署之日起生效,有效期为工程竣工验收合格之日。

1.4 合同当事方甲方:[甲方名称] 乙方:[乙方名称]1.5 工程概况工程名称:[工程名称] 工程地点:[工程地点]工程规模:[工程规模] 工程内容:[工程内容]二、合同条款2.1 工程价款及支付方式1.甲方应按照合同约定支付工程价款,总价款为人民币[总价款金额]元(大写:[总价款中文大写]元)。

2.工程价款的支付方式,按工程进度分期支付,具体支付时间和比例详见附件《支付计划表》。

2.2 工程质量1.乙方应按照合同约定完成工程,并保证工程质量符合相关国家标准和规定。

2.若工程发生质量问题,乙方应承担相关修复费用,并在合理时间内进行整改。

3.甲方在工程竣工验收之前有权进行质量检查,并要求乙方整改不合格的工程质量问题。

2.3 工期与违约责任1.工程期限为[工期]天,自合同生效之日起计算。

2.乙方应确保工程按时完成,若因乙方原因导致工期延误,乙方应按照约定支付违约金。

3.甲方应提供必要的配合,如未能按时提供必要的协调配合,延误工期的责任由甲方承担。

2.4 工程保险1.乙方应按照合同约定购买施工工程保险,确保工程期间的人员和财产安全。

2.施工工程保险的具体金额和保险责任见附件《工程保险条款》。

2.5 合同变更1.合同生效后,若需进行合同变更,应由双方协商一致,并以书面形式确认。

2.合同变更涉及的工程价款、工程内容、工程质量等方面,按照双方协商的结果进行调整。

2.6 争议解决1.合同履行过程中发生争议,双方应通过友好协商解决。

2.如协商不能解决争议,任何一方可向所在地人民法院提起诉讼。

三、合同附件1.支付计划表2.工程保险条款合同条款系双方协商一致后制定,双方共同遵守。

本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,具备同等法律效力。

河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)

河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)

河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)1. 引言本文档为河北省建设工程施工合同的示范文本。

本合同适用于在河北省范围内进行的各类建设工程施工合同签订。

本合同包含了合同的基本条款、工程内容、工期、价格、支付方式、质量保证、履行主体、风险分担、争议解决等方面的内容。

2. 合同主体2.1 甲方名称:[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]2.2 乙方名称:[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]3. 工程内容本工程施工合同的工程内容如下:工程名称:[工程名称]工程地点:[工程地点]工程范围:[具体工程范围]4. 工期本工程的工期为起始日期到竣工日期之间的时间段。

起始日期:[起始日期]竣工日期:[竣工日期]工期计算方式:[工期计算方式]5. 价格本工程的价格为:总价:[工程总价]付款方式:[付款方式]分期付款:[分期付款详情]6. 质量保证乙方对本工程所提供的材料和施工质量承担相应的质量保证责任。

具体细则如下:材料质量:[材料质量标准]施工质量:[施工质量标准]质量保证期限:[质量保证期限]7. 履行主体本工程施工合同的履行主体为甲方和乙方。

双方应按照合同约定的责任和义务完成本合同规定的工程。

8. 风险分担根据河北省相关法律法规和约定,甲方和乙方应共同承担本工程施工过程中的风险。

分担方式如下:甲方承担的风险:[甲方承担的风险详情]乙方承担的风险:[乙方承担的风险详情]9. 争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议应通过友好协商解决。

如果协商无果,应提交至河北省相关法律机构或仲裁机构进行解决。

10. 其他条款本合同还包含以下其他条款:变更和解除:任何一方在未获得对方书面同意的情况下不得擅自变更或解除本合同。

合同的生效和终止:本合同自双方代表签字之日起生效,直至工程完工并经甲方验收合格后终止。

违约责任:一方违反本合同约定的,应承担相应的违约责任。

通知方式:双方约定的通知方式和地址为有效通知的方式。

2020河北施工合同范本

2020河北施工合同范本

2020河北施工合同范本合同编号:_______甲方(发包方):_______乙方(承包方):_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方发包,乙方承包的施工项目事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:_______1.2 工程地点:_______1.3 工程范围:_______1.4 工程内容:_______二、合同价款2.1 合同价款为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。

2.2 合同价款包括但不限于乙方完成本合同工程范围内所有工作内容的费用、管理费、利润、税金等。

2.3 合同价款支付方式:_______三、工期3.1 工期为_______天,自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

3.2 乙方应按照甲方的要求和工程进度安排,确保工程按期完成。

如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担违约责任。

四、质量标准4.1 工程质量符合国家、行业及地方的相关标准、规范和规定。

4.2 乙方应严格按照设计文件、施工图纸、施工方案及甲方的要求进行施工,确保工程质量。

五、材料设备5.1 乙方应根据工程需要采购材料设备,并对其质量、安全、环保负责。

5.2 甲方有权对乙方采购的材料设备进行验收,如不符合质量要求,乙方应无条件更换。

六、安全生产6.1 乙方应严格按照国家、行业及地方的安全生产法律法规、标准和规范进行施工,确保施工安全。

6.2 乙方应加强施工现场的管理,确保施工现场整洁、有序,不得影响周围环境和居民生活。

七、验收与保修7.1 工程竣工后,乙方应按照甲方的要求和工程范围提交竣工资料,甲方应在_______天内组织验收。

7.2 验收合格后,双方签署竣工验收报告。

乙方应在验收合格后_______天内提交工程结算报告。

河北省建筑施工合同范本

河北省建筑施工合同范本

河北省建筑施工合同范本甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守执行。

第一条工程概况1.1 工程名称:____________1.2 工程地点:____________1.3 工程规模:____________1.4 工程总价:人民币(大写):____________元整(小写):____________元。

第二条合同范围和内容2.1 乙方承担本工程的施工任务,按本合同约定完成施工图设计范围内全部内容的施工。

2.2 乙方应按合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务。

第三条合同价格3.1 合同价格采用固定价格方式,即本工程的总价为人民币(大写):____________元整(小写):____________元,包括工程设计、施工、材料设备购置、安装、调试、验收等全部费用。

3.2 合同价格不作调整,除非双方协商一致或遇到不可抗力等因素。

第四条付款方式4.1 甲方支付乙方工程款分三次,具体支付时间和比例如下:(1)第一次付款:合同签订后七个工作日内,支付合同总价款的30%。

(2)第二次付款:工程进度达到50%时,支付合同总价款的30%。

(3)第三次付款:工程验收合格并交付使用后,支付合同总价款的40%。

4.2 甲方支付乙方工程款时,乙方应提供等额的发票。

4.3 乙方开具的发票必须符合国家法律法规的规定,否则由乙方承担相应法律责任。

第五条工期5.1 乙方应按合同约定的工期完成本工程,即自合同签订之日起至工程验收合格交付使用之日止,工期为____个月。

5.2 乙方如因自身原因导致工程延期,应按逾期工程价款的1%向甲方支付违约金。

5.3 甲方如因自身原因导致工程延期,应按逾期工程价款的1%向乙方支付违约金。

第六条质量及验收6.1 乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范和设计要求进行施工,确保工程质量。

2020河北施工合同范本

2020河北施工合同范本

2020河北施工合同范本甲方(发包方):单位名称:__________________法定代表人:__________________地址:__________________联系电话:__________________乙方(承包方):单位名称:__________________法定代表人:__________________地址:__________________联系电话:__________________一、工程概况1. 工程名称:[具体工程名称]2. 工程地点:[详细地点]3. 工程内容:[详细描述工程范围和工作内容]4. 工程规模:[工程的具体规模参数]二、工程期限1. 开工日期:[预计开工时间]2. 竣工日期:[预计竣工时间]3. 工期总日历天数:[具体天数]三、工程质量标准1. 乙方应按照国家和地方相关标准、规范以及甲方的要求进行施工,确保工程质量达到合格标准。

2. 如工程质量不符合要求,乙方应负责无偿返工直至达到合格标准,并承担由此给甲方造成的损失。

四、工程造价及付款方式1. 工程造价:本工程总造价为人民币[具体金额]元(大写:[大写金额])。

2. 付款方式:预付款:合同签订后[具体天数]日内,甲方向乙方支付工程总造价的[百分比]作为预付款。

进度款:乙方按照工程进度完成相应工作量后,经甲方验收合格,甲方向乙方支付相应进度款,支付比例为已完成工作量的[百分比]。

竣工款:工程竣工并经甲方验收合格后,甲方向乙方支付工程总造价的[百分比]。

质保金:工程总造价的[百分比]作为质保金,在质保期届满后无质量问题无息退还乙方。

五、双方责任1. 甲方责任提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。

按合同约定支付工程款项。

及时组织工程验收。

2. 乙方责任按照合同约定的工期和质量标准完成工程施工。

遵守施工现场的管理规定,确保施工安全。

负责施工过程中的工程资料的收集、整理和归档。

六、工程变更1. 如甲方要求对工程进行变更,应提前通知乙方,并提供变更设计方案和相关说明。

河北省建筑施工合同协议书

河北省建筑施工合同协议书

河北省建筑施工合同协议书甲方(业主):- 名称:XX有限公司- 地址:XX省XX市XX区XX路XX号- 联系人:XX- 电话:XXXXXXXXXX乙方(承包商):- 名称:XX建筑工程公司- 地址:XX省XX市XX区XX路XX号- 联系人:XX- 电话:XXXXXXXXXX第一条工程内容及要求- 工程名称:XX项目- 工程地点:XX省XX市XX区XX路XX号- 工程规模:总建筑面积约XXXX平方米,包括XX栋XX层住宅楼及配套设施。

- 工程质量:符合国家及河北省相关建筑施工质量标准。

第二条工程进度- 开工日期:XXXX年XX月XX日- 竣工日期:XXXX年XX月XX日- 工期:共计XXX天。

第三条工程价款- 总价款:人民币XXXX万元整。

- 付款方式:分期付款,具体如下:- 首期款:合同签订后10日内支付总价款的30%。

- 进度款:根据工程进度分批支付,每次支付总价款的20%。

- 竣工款:工程竣工验收合格后10日内支付剩余款项。

第四条违约责任- 如甲方未按约定时间支付工程款,每逾期一日,需向乙方支付应付款项千分之五的违约金。

- 如乙方未按约定时间完成工程,每逾期一日,需向甲方支付应收款项千分之五的违约金。

第五条争议解决- 本合同在履行过程中如发生争议,双方应首先协商解决;协商不成时,可向河北省仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第六条其他条款- 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

- 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。

- 本合同未尽事宜,可另行签订补充协议。

甲方代表(签字):__________乙方代表(签字):__________签订日期:XXXX年XX月XX日。

河北省建筑施工合同

河北省建筑施工合同

河北省建筑施工合同一、甲方与乙方本合同由以下双方订立,甲方为建设项目的业主,乙方为施工公司。

二、建筑项目描述1. 项目名称:在此处填写项目的名称。

2. 项目位置:在此处填写项目的详细地址。

3. 项目范围:在此处清楚描述项目的具体工作范围及所有涉及的建筑工作,如基础施工、结构施工、装饰装修等。

三、合同总价款及支付方式1. 合同总价款:在此处填写合同的总金额,包括所有施工费用和相关费用。

2. 支付方式:在此处说明支付方式、分期付款安排或其他涉及的付款条款。

四、工期及完成时间1. 工期:在此处明确规定项目的工期,具体到天数或日期。

2. 完成时间:在此处规定项目的验收日期,即乙方必须在此日期前完成所有施工工作。

五、保证金及违约责任1. 保证金:在此处规定甲方需要向乙方支付的保证金金额,并说明保证金的退还条件。

2. 违约责任:在此处描述甲方或乙方违约的后果,包括违约方应承担的赔偿责任。

六、工程质量和验收标准1. 工程质量:在此处明确规定工程质量的要求,包括符合国家相关标准和规定等。

2. 验收标准:在此处说明项目验收的具体标准和流程,以确保项目达到合同约定的质量要求。

七、合同变更和终止1. 变更:在此处说明双方对合同内容的修改和变更的具体流程和要求。

2. 终止:在此处规定合同终止的条件,如甲方解除合同或乙方无法按时完成工程等情况下的处理方式。

八、争议解决在此处约定双方如发生争议时将采取的具体解决方式,如协商解决、仲裁或法院诉讼等。

九、附则在此处列出其他与合同有关的附加条款和约定事项。

以上为双方就河北省建筑施工合同所达成的协议,双方均应遵守。

本合同一式两份,双方各持一份,自双方签字盖章之日起生效。

甲方(业主):乙方(施工公司):签字:签字:日期:日期:。

河北施工合同范本

河北施工合同范本

河北施工合同范本甲方(以下简称“业主”):乙方(以下简称“承包商”):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方发包的河北施工项目,达成如下协议:第一条工程概况1.1 工程名称:河北施工项目1.2 工程地点:河北省1.3 工程内容:包括但不限于土建、安装、装饰装修等工程1.4 工程规模:建筑面积约平方米第二条工程承包范围2.1 承包范围:包括但不限于土建、安装、装饰装修等工程2.2 承包方式:包工包料第三条工程质量3.1 工程质量标准:按照国家相关质量验收标准执行3.2 工程质量保证:乙方应严格按照国家相关质量验收标准及设计文件要求组织施工,确保工程质量达到约定标准。

第四条工程造价4.1 工程造价:根据工程量清单、施工图纸、相关规范及合同约定,双方确定工程总造价为人民币元(大写:)第五条工程进度5.1 工程开工日期:5.2 工程竣工日期:5.3 工程进度计划:乙方应根据工程实际情况,制定合理的施工进度计划,并严格按照进度计划组织施工。

第六条工程款支付6.1 工程款支付方式:按进度支付6.2 工程款支付比例:按照工程实际完成进度支付工程款6.3 工程款支付期限:乙方在每个付款节点完成后天内,向甲方提交相关付款申请及证明材料,甲方收到申请后天内支付相应工程款。

第七条工程变更7.1 工程变更范围:在施工过程中,如因甲方原因导致工程变更,双方应签订书面变更协议,明确变更范围、内容、价款及工期调整等事项。

7.2 工程变更价款:工程变更的价款按照双方约定的计价方式及标准计算。

第八条工程验收8.1 工程验收标准:按照国家相关质量验收标准及设计文件要求执行8.2 工程验收程序:乙方完成施工后,应向甲方提交竣工验收申请,甲方收到申请后天内组织验收。

8.3 工程保修:乙方对所承包工程的质量负责,保修期限为工程竣工验收合格之日起年。

第九条违约责任9.1 甲方违约责任:(1)甲方未能按照约定支付工程款的,应向乙方支付违约金,违约金计算方式为:(2)甲方未能按照约定提供施工场地、施工图纸等条件的,导致乙方无法正常施工的,应承担相应责任。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

STANDARD CONTRACT SAMPLE
(合同范本)
甲方:____________________
乙方:____________________
签订日期:____________________
编号:YB-HT-039771
河北省建筑施工合同示范文
河北省建筑施工合同示范文本(2020
版)
发包人:(全称)
承包人:(全称)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。

一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
工程立项、规划批准文件号:
资金来源:
二、工程承包范围
承包范围:
三、合同工期
工程合同工期总日历天数:_____天。

从年月日开始施工,至年月日竣工完成。

四、质量标准
工程质量标准:
五、合同价款
合同总价(小写):元。

(大写):元。

六、组成合同的文件
组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第条的约定。

(1)本合同第二部分通用条款第2.2款。

(2)本合同第三部分专用条款第2条。

七、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺
发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式,支付工程价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效
本合同订立时间:年月日
本合同订立地点:
发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。

发包人:(公章) 承包人:(公章)
地址:地址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
邮政编码:邮政编码:
电子邮箱: 电子邮箱:
XX网络科技有限公司
YumBo Network Technology Co., Ltd.。

相关文档
最新文档