商品房团购合同
商品房团购协议
商品房团购协议一、背景与目的为了促进商品房销售，满足购房者的需求，特制定本商品房团购协议。
本协议旨在规范团购活动的程序、权益分配、付款方式等相关事项，确保购房者和开发商之间的权益得到保护和落实。
二、协议内容2.1 团购商品房信息•商品房项目名称：•楼盘地址：•开发商：•户型及面积：•总价：2.2 团购活动时间本团购活动的开始时间为【YYYY年MM月DD 日】，结束时间为【YYYY年MM月DD日】。
2.3 活动优惠•团购活动期间，购房者可享受【折扣比例】折的购房价格。
•购房者需一次性付清全款。
2.4 团购定金购房者在活动期间须支付团购定金作为确认购房意向：•定金金额：【具体金额】。
•定金支付时间：购房者确认参与团购后【X】天内。
2.5 最低成团人数本次团购活动需要达到最低成团人数方可生效，最低成团人数为【X】人。
2.6 团购成团时间及条件•团购活动将于【YYYY年MM月DD日】达到最低成团人数后成团。
•若最低成团人数未达到，开发商有权决定是否延期或取消本次团购活动。
•团购成团后，购房者需在【X】天内与开发商签订正式的商品房销售合同并支付剩余购房款项。
2.7 户型优先选择权限团购成功后，按照团购的先后顺序，购房者可优先选择心仪的户型进行购买。
2.8 购房合同•购房者需与开发商签订正式的商品房销售合同。
•购房者需按合同约定时间和方式支付购房款项。
•若购房者违约，开发商有权依法解除合同，并扣除相应违约金。
三、补充条款3.1 其他费用购房者在购房过程中需自行承担以下费用：•产权过户费用•面积测绘费用•不动产登记费用•其他相关税费3.2 解释与争议解决本协议的解释和争议解决均适用法律法规相关规定，并由双方友好协商解决，若协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3.3 协议变更与解除•本协议的变更及解除须经双方书面一致同意。
•若购房者违反本协议的相关条款，开发商有权解除本协议，并扣除定金作为违约金。
团购房的合同协议书
团购房的合同协议书甲方（卖方）：【卖方全称】乙方（买方）：【买方全称】鉴于甲方是合法拥有并有权出售位于【具体地址】的房产，乙方有意向购买该房产，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就团购房产事宜达成如下合同协议：第一条房产信息1.1 甲方出售的房产位于【具体地址】，建筑面积为【具体面积】平方米，用途为【用途】。
1.2 该房产的权属证明文件为【房产证号/土地使用权证号】，权属清晰，无争议。
第二条团购条件2.1 乙方作为团购成员，需满足甲方规定的团购条件，包括但不限于团购人数、付款方式等。
2.2 团购优惠条件为【具体优惠条件】。
第三条价格与付款3.1 该房产的团购价格为【具体价格】元。
3.2 乙方选择的付款方式为【一次性付款/分期付款】，具体付款计划如下：【付款计划详情】。
第四条交付与验收4.1 甲方应于【交付日期】前将房产交付乙方使用。
4.2 乙方应在交付后【验收期限】日内完成验收，如有异议应在验收期限内提出。
第五条产权过户5.1 甲方负责协助乙方办理房产过户手续，相关税费由【税费承担方】承担。
5.2 过户手续应在【过户期限】内完成。
第六条违约责任6.1 如甲方未能按期交付房产或房产存在权属争议，应向乙方支付违约金【违约金比例】。
6.2 如乙方未能按期支付房款，应向甲方支付违约金【违约金比例】。
第七条争议解决7.1 双方因履行本合同所发生的争议，应首先通过协商解决；协商不成的，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（卖方）：【签字/盖章】乙方（买方）：【签字/盖章】签订日期：【年/月/日】注：本合同为示例文本，具体条款应根据实际情况调整，并建议在专业法律人士的协助下完成合同的制定和审核。
商品房团购协议书
商品房团购协议书商品房团购协议书甲方（团购组织者）甲方（团购组织者）：______________________ 法定代表人法定代表人：______________________ 地址地址：______________________ 联系电话系电话：______________________乙方（团购参与者）乙方（团购参与者）：______________________ 身份证号码身份证号码：______________________ 地址地址：______________________ 联系电话系电话：______________________鉴于甲方组织乙方进行商品房团购活动，为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下协议：一、团购商品房的基本情况1. 商品房项目名称商品房项目名称：[项目名称]2. 商品房项目地址商品房项目地址：[项目地址]3. 商品房户型、面积、价格等具体信息商品房户型、面积、价格等具体信息：[具体信息]二、团购的组织方式和流程1. 甲方负责组织乙方进行商品房团购活动，并与开发商进行协商和谈判，争取最优惠的购房价格和条件。
2. 乙方应按照甲方的要求，提供真实、准确的个人信息和购房意向，并按时缴纳团购定金和购房款。
3. 甲方应及时向乙方通报团购活动的进展情况和开发商的优惠政策，并协助乙方办理购房手续。
三、团购的优惠政策和价格1. 乙方通过团购方式购买商品房，可享受开发商提供的以下优惠政策：[具体优惠政策 1][具体优惠政策 2][具体优惠政策 3]2. 乙方购买商品房的价格为：[具体价格]四、团购定金和购房款的支付方式1. 乙方应在签订本协议后[具体时间]内，向甲方缴纳团购定金人民币[具体金额]元。
2. 乙方应在开发商通知签订商品房买卖合同后[具体时间]内，向开发商缴纳购房款。
3. 乙方缴纳的团购定金和购房款，应按照甲方和开发商的要求，支付至指定的银行账户。
房地产团购协议
房地产团购协议甲方（开发商）：XXX房地产开发有限公司乙方（购房人）：XXX先生/女士一、协议签订甲乙双方本着平等、自愿的原则，就以下购房事宜达成一致，并签订本房地产团购协议（以下简称“本协议”）。
二、购房基本信息1. 商品房名称：XX楼盘2. 房屋面积：XXX平方米3. 房屋单价：XXXX元/平方米4. 房款总金额：XXXXX元（大写：人民币XXXXXXXX元整）5. 购房首付款比例：XX%6. 签约后支付时间：XXX工作日内三、团购优惠1. 本协议签署后，乙方享受购房价格优惠，优惠金额为XXXX元（大写：人民币XXXXXXXX元整）。
2. 乙方购房成功后通过XXX支付方式支付房屋首付款时，甲方将抵扣上述优惠金额。
3. 若乙方违反本协议约定取消房屋购买，则乙方应将上述优惠金额返还给甲方。
四、签约及支付1. 本协议签署后，乙方应在XXX工作日内与甲方签订《房屋买卖合同》（以下简称“买卖合同”），并按照合同约定支付首付款。
2. 乙方支付首付款后，甲方将为其提供相应的购房发票及相关证明文件。
3. 乙方应按照合同约定的时间和方式支付尾款。
如乙方未按时支付尾款，甲方有权解除本协议并向乙方追偿相应违约金。
4. 乙方签订买卖合同后，不得以任何理由拒绝购房或取消购房，否则应向甲方支付违约赔偿金。
五、其他约定1. 欣喜佳园小区物业为甲方指定的物业管理公司，乙方应按照小区的相关规定参与物业费缴纳，并遵守小区管理规章制度。
2. 乙方购房所产生的税费由乙方承担，包括但不限于契税、增值税、印花税等。
3. 乙方购房过程中所涉及的印章、公证、过户费等费用由乙方自行承担。
4. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
5. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
六、争议解决本协议履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决。
如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（签字）：日期：日期：。
房地产团购协议合同范本
房地产团购协议合同甲方（开发商）：__________________地址：____________________________联系电话：________________________法定代表人：______________________乙方（团购组织者）：______________地址：____________________________联系电话：________________________负责人：___________________________鉴于甲方系房地产开发商，拥有并开发位于________________的房地产项目；乙方系团购组织者，有能力组织一定数量的购房者进行团购活动。
为明确双方权利义务，经友好协商，特订立本协议：一、团购项目1. 甲方同意将其开发的位于________________的房地产项目（以下简称“本项目”）纳入本次团购范围。
2. 乙方负责组织和宣传本次团购活动，并向甲方提供参与团购的购房者名单。
二、团购价格与优惠1. 甲方同意给予参与本次团购的购房者以团购价格购买本项目的优惠。
2. 团购价格及具体优惠内容详见附件一。
三、付款方式及期限1. 购房者应于签订本协议后____日内向甲方支付团购定金，定金金额为购房款的____%。
2. 购房者应于签订正式购房合同前支付剩余购房款。
四、双方权利与义务1. 甲方应确保所售房屋符合相关法律法规的规定，具备合法销售条件。
2. 甲方应提供购房者所需的购房合同及相关文件，并协助购房者办理相关手续。
3. 乙方应确保所提供的购房者名单真实有效，并负责与购房者之间的沟通与协调。
4. 乙方应协助甲方进行团购活动的宣传与推广，提高本项目的知名度和销售量。
五、违约责任1. 若甲方违反本协议约定，未给予购房者约定的团购优惠，甲方应承担违约责任，并赔偿由此给购房者造成的损失。
2. 若乙方提供的购房者名单不真实或存在其他违约行为，乙方应承担违约责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。
商品房团购协议书6篇
商品房团购协议书6篇篇1商品房团购协议书甲方（购房人）：身份证号码：联系地址：联系电话：乙方（开发商）：公司名称：公司地址：联系电话：鉴于：甲方愿以团购形式购买乙方开发的商品房，并且经过协商一致，双方就商品房的价格、质量、付款方式等事宜达成一致意见，特订立本协议。
一、物业基本情况1.1 项目名称：__________1.2 项目地址：__________1.3 房屋建筑面积：______平方米1.4 房屋价格：______元/平方米1.5 总房款合计：__________元1.6 房屋类型：__________1.7 规划户型：__________1.8 预售许可证号：__________二、付款方式2.1 甲方需按照以下方式支付房款：（1）签订本协议后，支付商品房总价款的______%作为认购定金，金额为__________元；（2）甲方须于开发商通知的支付时间内，支付商品房总价款余款，金额为__________元；（3）按照合同约定的时间支付各项过户费用及其他相关费用。
2.2 乙方需在签订本协议后___个工作日内将商品房相关手续办理完毕，并保证商品房质量符合国家相关标准。
三、权利义务3.1 乙方保证提供符合国家相关标准的商品房，如发现存在问题，应及时处理；3.2 甲方应在规定时间内支付各项费用，如有违约行为，需承担相应的违约责任；3.3 双方应遵守本协议的约定，如有争议，应友好协商解决；3.4 本协议自双方签字之日起生效，至商品房过户完毕止。
四、其他4.1 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
4.2 本协议的签署地点为__________，签署日期为__________。
甲方（签字）：__________ 日期：__________乙方（签字）：__________ 日期：__________以上内容是甲方和乙方关于商品房团购的协议书，双方应严格遵守协议的约定，确保交易过程顺利进行。
商品房团购协议书
商品房团购协议书乙方：尊敬的甲方：根据《中华人民共和国合同法》及相关法规，甲、乙双方在平等自愿的基础上经充分协商，为明确甲乙双方的权利和义务，双方协商后签定下列协议：一、协议背景：甲方是一个房地产开发商，拥有位于________________的商品房项目，包括__________平方米的销售房屋，现甲乙双方经充分协商同意，甲方同意向乙方以团购方式出售该商品房。
二、商品房信息和购买价格：1、商品房信息：乙方以团购方式购买甲方位于________________的商品房，具体房屋信息如下：房号：_________________；建筑面积：__________平方米；户型：_________________。
2、购买价格和支付方式：乙方同意按照下列方式向甲方支付购买价格：a) 预付款：乙方需在本协议签订之日起_____个工作日内向甲方支付预付款人民币（大写）____________元整（以下简称“首付款”）作为购房预付款；b) 尾款支付：乙方同意在申请商品房贷款获批之日起_____个工作日内，向甲方支付剩余的购房款项人民币（大写）____________元整（以下简称“尾款”）。
3、转让条件：乙方同意，在本协议签订之日起，不可转让购买权益。
三、房屋交付和验收：1、乙方同意按照甲方的规定，在商品房竣工并符合交付条件之日起_____个工作日内，到甲方指定的位置进行房屋的交付和验收。
2、乙方确认在房屋验收过程中，如发现商品房存在质量问题，应及时向甲方书面反馈，并要求甲方在合理期限内进行修复或更换，以确保商品房符合约定质量标准。
四、违约责任：1、如甲方未按本协议约定的时间和质量标准完成商品房交付，甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于返还乙方已支付的全部款项和支付违约金等。
2、如乙方未按本协议约定的时间和方式支付购房款项（包括首付款和尾款），乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金和赔偿甲方因此而产生的其他损失等。
商品房团购协议书(3篇)
商品房团购协议书（3篇）商品房团购协议书（通用3篇）商品房团购协议书篇1甲方：____________________省水利厅机关后勤服务中心(以下简称甲方)乙方：____________________房地产有限责任公司(以下简称乙方)海湖新区“____________________”项目G01地块，乙方目前已取得土地成交确认书并签订《国有建设用地使用权出让合同》，其它相关手续正在办理中。
目前该地块乙方已开工建设。
为协调组织好水利系统职工团购海湖新区“____________________”G01地块住宅商品房工作。
经甲乙双方协商一致，达成如下协议：第一条、甲方的义务：1、甲方自本协议签订之日起15日内，通知购房者按购房总价约百分之________的要求，向乙方支付履约保证金(即首付款)，履约保证金全额冲减购房款。
履约保证金支付标准为：小套(B、E户型)____________万元、中套(A、F、G户型)____________万元、大套(D户型)____________万元。
2、乙方G01地块高层板式住宅楼主体封顶并取得“五证”(《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售(预售)许可证》)后，甲方配合乙方通知购房者15日内与乙方依法签订《商品房买卖合同》，并一次性交清剩余购房款(或办理贷款手续)。
乙方承诺主体封顶和“五证”办全约束时间为____________年____________月____________日，最迟不超过____________年____________月____________日。
3、甲方有权代表水利系统购房职工监督乙方按时履约，并通知督促水利系统购房职工交纳履约保证金、购房余款及签订《商品房买卖合同》等。
第二条、乙方的义务：1、乙方承诺____________G01地块住宅小区商品房销售均价为____________元/㎡(其中不含有线电视、天然气初装费及办理房产、土地证等费用)，乙方不得以任何理由提高此售价。
商品房团购协议书7篇
商品房团购协议书7篇篇1甲方（组织方）：__________乙方（购房方）：__________鉴于甲乙双方共同意愿，就本次商品房团购活动达成如下协议，以明确双方的权利与义务，保障双方的合法权益。
一、协议目的甲乙双方本着公平、公正、互利的原则，通过本次商品房团购活动，使乙方获得优惠购房机会，甲方顺利销售商品房。
二、团购房屋基本情况1. 房屋地址：____________________。
2. 房屋类型：____________________。
3. 房屋面积：____________________。
4. 房屋价格：____________________。
5. 交付标准：____________________。
三、团购条件及优惠1. 乙方需符合甲方规定的购房资格条件，方可参与本次团购活动。
2. 乙方在本次团购活动中享受房屋价格优惠。
3. 团购活动期限：自本协议签订之日起至______止。
四、购房流程1. 乙方选定房源，提交购房意向书。
2. 甲方审核购房意向书，确认购房资格。
3. 乙方签订商品房预售合同，并支付定金或首付款。
4. 乙方按照合同约定完成剩余房款支付，办理贷款等相关手续。
5. 甲方按照合同约定交付房屋，办理产权证书。
五、双方权利义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方应确保所售房屋符合国家相关法律法规的要求，具备商品房预售条件。
（2）甲方应按时交付房屋，并办理产权证书。
（3）甲方应提供必要的咨询和服务，协助乙方办理购房相关手续。
（4）甲方应保守乙方的个人信息，不得外泄。
2. 乙方权利与义务：（1）乙方应遵守国家相关法律法规及本协议规定，诚信购房。
（2）乙方应按照合同约定支付房款，按时办理贷款等相关手续。
（3）乙方应配合甲方提供购房所需资料，办理产权证书。
（4）乙方应对所购房屋进行合理使用，不得擅自改变房屋结构和用途。
六、违约责任及纠纷解决方式1. 若甲乙双方任何一方违反本协议约定，均应承担相应的违约责任。
商品房团购合同协议书范本
商品房团购合同协议书范本甲方（开发商）：_____________________地址：_____________________________________联系电话：_____________________________法定代表人：___________________________职务：__________________________________乙方（团购组织者）：_________________地址：_____________________________________联系电话：_____________________________法定代表人：___________________________职务：__________________________________丙方（购房者）：_______________________身份证号码：___________________________地址：_____________________________________联系电话：_____________________________鉴于甲方为合法注册的房地产开发企业，拥有位于_________________________的商品房开发权，并愿意以团购形式出售给乙方组织下的购房者；乙方作为团购组织者，负责组织购房者参与团购活动；丙方作为购房者，愿意参与本次团购并购买甲方的商品房。
经三方协商一致，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，特订立本合同。
第一条团购商品房基本情况1.1 商品房名称：_______________________1.2 坐落地点：_______________________1.3 房屋结构：_______________________1.4 建筑面积：_______________________1.5 房屋用途：_______________________1.6 房屋交付标准：____________________第二条团购价格及支付方式2.1 团购价格：_______________________2.2 支付方式：_______________________2.3 付款期限：_______________________2.4 付款进度：_______________________2.5 其他约定：_______________________第三条甲方的权利与义务3.1 甲方应保证所售商品房的质量符合国家及地方的相关规定。
15商品房团购合同6篇
15.商品房团购合同6篇篇1甲方（组织方）：___________________乙方（购房方）：___________________鉴于甲乙双方就本次商品房团购活动达成一致意见，为明确双方权利义务，保障双方合法权益，特订立本合同。
一、合同背景及目的1. 甲方作为组织方，拥有组织本次商品房团购活动的权利和资源。
2. 乙方作为购房方，积极参与本次团购活动，希望通过团购方式购买商品房，享受团购优惠。
3. 本合同的目的是明确双方的权利和义务，规范双方在团购活动中的行为，保护双方的合法权益。
二、团购房屋基本情况1. 房屋位置：___________________。
2. 房屋数量：共_____套。
3. 房屋面积：根据具体情况填写。
4. 房屋价格：团购价格及付款方式等详见附件。
三、团购条件及优惠1. 乙方需按照甲方要求的时间和地点完成购房手续，方可享受团购优惠。
2. 团购优惠的具体内容和标准详见附件。
3. 乙方在团购活动中履行相应的义务，如按时签订购房合同、按时支付房款等。
四、双方权利义务1. 甲方的权利义务：（1）甲方有权组织本次团购活动，并制定相应的团购规则和条件。
（2）甲方应当向乙方提供真实的房屋信息和相关证明材料。
（3）甲方应当协助乙方办理购房手续，提供必要的帮助和支持。
（4）甲方应当维护团购活动的公平、公正和公开，防止任何形式的舞弊行为。
2. 乙方的权利义务：（1）乙方有权按照团购规则和条件参与团购活动，享受团购优惠。
篇2甲方（组织方）：____________________乙方（购房方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方组织乙方参加商品房团购事宜达成如下协议：一、团购商品房基本情况1. 团购商品房位于____________________（详细地址）。
2. 团购商品房的户型、面积、价格等信息详见附件。
商品房团购协议书8篇
商品房团购协议书8篇篇1甲方（开发商）：___________________公司乙方（购房人）：___________________先生/女士鉴于甲乙双方共同意愿，就本次商品房团购事宜达成如下协议：一、协议目的甲乙双方同意，在公平、公正、平等、自愿的原则下，就本次商品房团购活动签署本协议，明确双方的权利和义务。
二、团购房产基本情况1. 房产位置：位于___________________地区。
2. 房产类型：商品房。
3. 房产面积：具体面积根据乙方选择的房源而定。
4. 房产价格：按照甲方公布的团购价格执行。
三、团购条件1. 乙方须为符合甲方要求的团购对象，具备购房资格。
2. 乙方应在规定的时间内完成购房款的支付。
3. 乙方应按照甲方的要求签订《商品房买卖合同》。
4. 团购活动遵循“先到先得”原则，售完即止。
四、团购流程1. 乙方提交购房意向，并缴纳团购定金。
2. 甲方审核乙方购房资格。
3. 审核通过后，乙方选定房源，并签订《商品房买卖合同》。
4. 乙方按照合同约定支付购房款。
5. 甲方办理相关购房手续，并交付房产。
五、双方权利和义务1. 甲方有权根据市场情况调整团购政策，但应提前告知乙方。
2. 甲方应确保团购房产的合法性和质量。
3. 乙方应按照协议约定的时间和方式支付购房款。
4. 乙方有权要求甲方提供真实的房产信息。
5. 乙方应遵守甲方的团购规定和政策。
六、违约责任1. 若甲方未能按照协议履行其义务，应承担违约责任，并退还乙方支付的定金。
2. 若乙方未能按照协议履行其义务，视为违约，甲方有权解除本协议，并扣除乙方已支付的定金作为违约金。
七、争议解决如甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
篇2甲方（开发商）：____________________地址：____________________________________法定代表人：____________________联系方式：____________________营业执照号码：____________________乙方（购房人）：____________________地址：____________________________________联系方式：____________________身份证号码：____________________紧急联系人及联系方式：____________________鉴于甲、乙双方共同达成的共识和意愿，为明确双方在团购商品房过程中的权利和义务，达成如下协议，以兹信守。
商品房团购协议书
商品房团购协议书甲方：（个人/企业名称）地址：电话：身份证号码/营业执照号码：乙方：（个人/企业名称）地址：电话：身份证号码/营业执照号码：鉴于甲、乙双方就购买商品房事宜达成一致意见，特立此协议书。
第一条协议主要内容1.1 项目名称：（填写商品房所在项目的名称）1.2 房屋基本信息：（1）房屋类型：（2）建筑面积：（3）房屋座落位置/楼栋号/单元号/房号：（4）销售价格：（5）交付标准和时间：1.3 团购优惠：（1）团购价格：（2）优惠条款：1.4 支付方式：（1）首期支付金额及截止日期：（2）分期支付方式及期限：（3）尾款支付时间：1.5 交房时间和标准：（1）交房时间：（2）交房标准：1.6 其他约定事项：（在必要时添加适用的约定事项，如特殊装修要求、配套设施等）第二条购房条款2.1 商品房团购优惠条款乙方作为团购客户，享受以下优惠条款：（1）团购价格优惠：根据协议约定的团购价格购买商品房；（2）其他优惠：（根据具体情况添加其他约定的优惠内容）2.2 支付方式乙方应按照以下方式支付购房款项：（1）首期支付：乙方应在签订本合同之日起（示范一般规定为15日内）向甲方支付团购商品房总价款中的首期款（根据具体协议约定金额）；（2）分期支付：乙方应在本合同签订之日后，按照约定的分期支付方式及期限向甲方支付剩余购房款项；（3）尾款支付：乙方应在交付商品房时，向甲方支付剩余购房款项。
2.3 交付标准和时间甲方应按照以下约定时间和标准交付商品房：（1）交付时间：商品房的交付时间为（填写交房时间）；（2）交付标准：商品房的交付应符合根据国家有关法律法规和建设工程质量标准的相关规定。
第三条签约与履行3.1 签约地点：本协议签约地点为（填写签订地点）。
3.2 签约时间：本协议于（填写签订时间）签署。
3.3 协议变更：本协议的变更必须经过双方签字盖章，签订补充协议方可生效。
3.4 争议解决方式：本协议履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交相关法院解决。
房子团购优惠协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：____________________甲方（团购组织方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（开发商）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于：1. 甲方为了满足广大购房者的需求，提高团购效率，降低购房成本，决定组织团购活动。
2. 乙方作为房地产开发企业，愿意参与甲方组织的团购活动，并提供相应的优惠政策。
双方经友好协商，达成如下协议：第一条团购项目1. 乙方承诺，本次团购活动针对以下楼盘项目：楼盘名称：____________________楼盘地址：____________________项目简介：____________________第二条优惠政策1. 乙方针对本次团购活动，提供以下优惠政策：（1）团购优惠价格：在原价基础上，给予以下折扣：- 一次性付款折扣：____________________%- 按揭付款折扣：____________________%（2）团购额外赠送：____________________（3）团购专享服务：____________________2. 乙方承诺，上述优惠政策仅限于本次团购活动，且不与其他任何优惠活动同时享受。
第三条购房流程1. 甲方负责组织团购报名工作，收集购房者的相关信息，并通知乙方。
2. 乙方在收到甲方提供的购房者名单后，将在规定时间内与购房者签订购房合同。
3. 购房者按照购房合同约定的时间、地点进行付款，并办理相关手续。
第四条付款方式1. 购房者可以选择以下付款方式：（1）一次性付款：在签订购房合同后，一次性支付房款。
房地产合作团购协议(2024版)
房地产合作团购协议(2024版)合同编号：__________房地产合作团购协议（2024版）甲方：__________乙方：__________鉴于甲方为房地产开发商，乙方为团购组织者，双方为了共同发展，实现互利共赢，就甲方房地产项目进行合作团购事宜，经充分协商，达成如下协议：一、合作原则1. 平等互利：双方在合作过程中应保持平等地位，相互尊重，互利共赢。
2. 诚实信用：双方应遵循诚实信用原则，履行合同义务，共同维护双方合法权益。
3. 合法合规：双方应严格遵守国家法律法规，确保合作事项合法合规。
4. 协商一致：双方在合作过程中遇到问题应及时沟通，协商解决，共同推进合作进程。
二、合作内容1. 甲方同意为乙方提供房地产项目的团购优惠政策，包括但不限于价格优惠、装修补贴等。
2. 乙方负责组织团购活动，吸引购房者参与，并按照甲方的优惠政策向购房者提供购房服务。
3. 甲方应确保房地产项目的质量、工期及售后服务符合国家相关法律法规和双方约定的标准。
4. 乙方应协助甲方进行项目宣传、推广活动，提高项目知名度和销售业绩。
三、合作期限1. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。
2. 合作期满后，如双方有意继续合作，可签订续约协议。
四、团购人数及优惠政策2. 团购人数每增加______人，甲方应相应提高优惠政策力度，具体事项双方可另行协商。
3. 乙方应确保团购人数的真实性，如发现虚假团购，甲方有权取消优惠政策。
五、房款支付及交付1. 购房者应按照甲方制定的房款支付方式支付购房款。
2. 购房者按照甲方约定的时间和方式交付房款后，甲方应按照双方约定时间和方式交付房屋。
3. 购房者如逾期支付房款，应按照甲方制定的逾期付款违约金标准支付违约金。
六、权利义务1. 甲方权利义务：（1）提供真实、准确的房地产项目信息，不得故意隐瞒或虚假宣传。
（2）按照约定提供优惠政策，确保购房者利益。
（3）按照约定时间和方式交付房屋，保证房屋质量。
商品房团购协议书6篇
商品房团购协议书6篇篇1商品房团购协议书甲方（团购人）：_____________________________乙方（房地产开发商）：_____________________________鉴于乙方______正在开发________项目，且为促销该项目，甲方同意与乙方共同签订本协议，共同推动项目的开发和销售进程。
双方经友好协商一致，特签订如下协议：一、团购商品房信息1.1 项目名称：__________1.2 地址：__________1.3 房型：__________1.4 面积：__________1.5 价格：__________二、团购价格及优惠政策2.1 团购价格为______元/平方米。
2.2 团购人在签署本协议后，享有______折优惠。
2.3 团购人在售楼处认购时，需一次性支付______尾款。
三、合同签订及付款方式3.1 甲方签订本协议后__日内，需向乙方支付____%的定金（____元）。
3.2 项目开盘后，甲方在__日内需支付剩余尾款。
3.3 甲方支付定金时，应当提供真实有效的身份证明、联系方式等信息资料。
四、项目交付及验收4.1 乙方将项目交房前__日通知甲方，甲方应在___日内到售楼处签署购房合同并支付剩余尾款。
4.2 甲方在签署购房合同时，应当一并办理相关的产权过户手续，并按照相关规定缴纳过户税费。
4.3 甲方应在确保质量合格的前提下验收房屋，并及时报告乙方项目存在的质量问题。
五、违约责任5.1 如果甲方违约，乙方有权解除本协议并扣除定金。
5.2 如果乙方违约，甲方有权解除本协议并要求乙方承担相应的违约责任。
六、其他事项6.1 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
6.2 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议并附在本协议上。
甲方（团购人）：_____________________乙方（房地产开发商）：_____________________签订日期：_____________以上是有关商品房团购协议书的内容，希望双方能够共同遵守协议，促进项目顺利进行，谢谢！篇2商品房团购协议书甲方：(团购购房人姓名)证件号码：（团购购房人身份证号码）通讯地址：（团购购房人通讯地址）联系电话：（团购购房人联系电话）乙方：（商品房开发商名称）法定代表人：（开发商法定代表人姓名）通讯地址：（开发商通讯地址）联系电话：（开发商联系电话）经甲、乙双方友好协商，就乙方开发的（商品房地址）处的商品房进行团购销售，甲乙双方达成如下协议：第一条商品房描述1.甲方同意以XXXX元的价格购买乙方开发的位于（商品房地址）的商品房，房屋总面积约为XXXX平方米。
商品房团购协议书示例
商品房团购协议书示例一、协议双方甲方：（企业或个人全称）注册地质：法定代表人/个人姓名：联系方式：乙方：（企业或个人全称）注册地质：法定代表人/个人姓名：联系方式：二、背景与目的根据《合同法》的相关规定，为明确双方在商品房团购活动中的权利和义务，准确履行合同内容，特制定本协议。
三、商品房信息1.项目名称：2.房屋楼栋及户型：3.建筑面积：4.房屋价格：5.交付时间：6.使用权计算起始日期：7.售楼部地质：四、团购价格与优惠条件1.团购价格：2.优惠政策及条件：五、团购预订金及支付方式1.团购预订金：2.支付方式：六、团购合同签订1.甲方在签订本团购协议后（请填写天数）个工作日内向乙方支付团购预订金。
2.甲方支付团购预订金的（请填写比例）将作为后续签订商品房买卖合同的首付款。
3.乙方收到团购预订金后，协助甲方办理商品房买卖合同的相关手续。
4.双方将在团购预订金支付确认后（请填写天数）日内签订商品房买卖合同，并支付商品房余款。
七、违约责任1.若甲方违约，在乙方发出书面通知后的（请填写天数）天内，乙方有权解除本协议，并扣除团购预订金作为违约金。
2.若乙方违约，在甲方发出书面通知后的（请填写天数）天内，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付违约金。
八、其他条款1.本协议一式两份，一份交甲方，一份交乙方。
2.本协议的有效期为自双方签字盖章之日起，直至双方按照本协议约定办理完商品房买卖合同手续为止。
九、法律适用与争议解决1.本协议的签订、履行和解释适用法律。
2.若因本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
签订人：甲方签字/盖章：乙方签字/盖章：日期：__年__月__日。
商品房团购协议书
商品房团购协议书甲方：＿___________________________乙方：＿___________________________鉴于甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就商品房团购事宜达成如下协议：11 双方权利义务111 甲方负责提供符合约定条件的商品房，并确保该商品房不存在产权争议或法律纠纷112 甲方承诺在乙方支付定金后保留房源，并按约定时间通知乙方签订正式购房合同113 甲方应向乙方提供商品房的相关资料包括但不限于户型图、面积、装修标准等并保证所提供资料真实有效114 乙方有权了解所购商品房的详细情况并要求甲方提供相关证明材料115 乙方需按照约定时间支付定金及购房款并配合甲方完成购房手续116 乙方在签订本协议前已充分了解所购商品房的各项情况并对所购商品房表示满意12 商品房信息121 本协议涉及的商品房位于指定位置具体信息以附件为准122 商品房建筑面积为________平方米具体面积以房产证为准123 商品房户型为________室________厅________卫具体户型以附件为准124 商品房装修标准为________具体装修标准以附件为准13 定金及付款方式131 乙方应在签订本协议时向甲方支付定金人民币________元132 乙方应在接到甲方通知后________日内支付剩余购房款人民币________元133 甲方应在收到全部购房款后________日内与乙方签订正式购房合同并办理相关手续14 违约责任141 如甲方未能按约定时间保留房源或提供虚假资料则需退还乙方已支付的全部款项并向乙方支付违约金人民币________元142 如乙方未能按时支付定金或购房款则甲方有权解除本协议并扣除乙方已支付的定金作为违约金15 协议变更与终止151 本协议一经签订不得随意变更或解除如需变更或解除须经双方协商一致并签订书面协议152 本协议自双方签字盖章之日起生效至甲方与乙方签订正式购房合同并完成所有购房手续之日止16 争议解决161 因本协议引起的任何争议双方应首先通过友好协商解决162 若协商不成任一方可将争议提交至甲方所在地人民法院诉讼解决17 其他171 本协议未尽事宜由双方另行协商确定并签订补充协议补充协议与本协议具有同等法律效力172 本协议一式两份甲乙双方各执一份具有同等法律效力甲方代表签字：＿___________________________乙方代表签字：＿___________________________日期：＿_______年________月________日。
新房团购合同模板
新房团购合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：新房团购合同模板甲方（开发商）：【甲方名称】乙方（购房者）：【乙方名称】一、房源信息1.1 甲方提供的团购房源位于【项目名称】小区，共计【房源数量】套。
1.2 房源类型：住宅，房屋结构：【户型】, 面积：【建筑面积】平方米。
1.3 房源价格：【单价】元/平方米，总价：【总价】元。
二、团购政策2.1 甲方承诺，团购价格优于市场价【优惠比例】%。
2.2 乙方通过团购方式购买甲方房源，可享受【团购优惠】元/平方米的优惠。
2.3 团购期限：自合同签订之日起至【团购结束日期】止。
三、购房流程3.1 乙方在团购期间内，向甲方支付购房意向金【意向金金额】元。
3.2 乙方在支付意向金后【规定时间】内，与甲方签订正式购房合同。
3.3 乙方按照合同约定，按时支付购房款项，办理购房相关手续。
四、付款方式及进度4.1 乙方在签订购房合同后【付款时间】内，支付首付款【首付款比例】% × 【总价】元。
4.2 乙方按照剩余房款【还款期限】内，通过贷款方式支付剩余款项。
4.3 甲方按照合同约定，为乙方办理贷款相关手续。
五、交付及办理产权5.1 甲方承诺，在合同约定的交付日期【交付日期】前，将符合交付条件的房屋交付给乙方。
5.2 乙方在收到房屋后，按照合同约定，办理产权登记相关手续。
5.3 甲方协助乙方办理产权登记，提供必要的证明材料。
六、违约责任6.1 甲方未按约定时间交付房屋，甲方应支付乙方违约金【违约金比例】% × 【总价】元。
6.2 乙方未按约定时间支付购房款项，乙方应支付甲方违约金【违约金比例】% × 【总价】元。
七、争议解决本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
商品房团购合同
要点
乙方（团购组织方）组织本单位职工团购甲方（房产岀售方、房产开发商）商品房，约定购房价
格、购房户数，乙方应负责组织职工交款、与甲方签约。
商品房团购合同
甲方（出售方）：
乙方（团购方）：
总则
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》及有关法律法规，经甲乙双方
本着平等、自愿、互相、互惠、互利的原则达成共识，特定本协议双方共同遵守执行。
为确保乙方对甲方开发建设的项目房屋享有优先认购权，并以优惠价格、
团购的方式签订本协议项下的商品房住宅，在甲方该建设项目取得预售许可证之前，双方本着平等、自愿的原则，就乙方向甲方认购普通商品房住宅事宜，达成如下协议：
第一条乙方团购的基本情况
1.1乙方接受团体购房者的委托，作为团购商品房的唯一代表，有权处理团购商品房过程中
包括但不限于签约、支付购房款等与之相关的所有事项。
1.2本项目基本概况
（1） ____________________________ 项目位置：
（2）项目名称：
（3） ________________________________ 总用地面积：
（4）建筑面积：
（5 ）用地性质：住宅、商业用地
（6）建设周期：
（7）其它：建筑容积率：_______ % 绿地率： _______ % 建筑密度： ________ %
一期总户数：________ 户停车位：约____________ 个
1.3在本协议书签署之后，房屋产权证办理完毕之前，乙方团购人员不准私自对外转让团购指标或房屋，如遇特殊情况确需转让的，须经甲方书面同意。
私自转让的一律无效，甲方不予承认，由此产生的一切法律后果，由私自转让人自行承担。
第二条团购商品房的价款
乙方团购高层住宅的均价为元/m2，以乙方拟团购号楼，建筑面积约平方米（最终结算的建筑面积及分户建筑面积以房管局测绘数据为准），初步估算价
款万元。
附：乙方团购的房屋为：室厅厨卫，号楼单
元楼户
第三条团购价款支付方式
3.1本协议签订之日起，乙方首付团购商品房估算总价款为总房款的20 %，计万元，作为定金；
3.2团购住宅工程基础部分施工至正负零之日起个工作日内，乙方向甲方支付至团购
商品房估算总价款的% （其中包含定金）；
3.3主体工程第十层垫顶时交付总房款的%。
3.4主体全部封顶时交总房款另％。
3.5余款在项目竣工验收，交钥匙时全部交清。
3.6乙方应统一向团购客户收取团购房款，并在前款约定时间内足额交付给甲方，否则构成
违约，乙方支付团购款视为乙方客户已依据《商品房买卖合同》的约定支付了相应购房款。
第四条工期及工程质量
4.1乙方团购的高层住宅工程，自甲方收到团购定金之日起个月内完工。
4.2工程进度，在年月日，正负零完工；年月日，十层封顶；年月日，主体封顶。
4.3甲方应及时向乙方通告施工进度及乙方关注的问题。
在团购住宅工程施工过程中，如遇下列特殊情况，甲方可据实予以延期，并免责：
（1 ）遭遇地震、台风、洪水、火灾或其他双方认可的、不可预见的不可抗力的直接影响；
（2）政府法律法规或行政命令、城市规划的变化；
（3）连续阴雨天气造成施工过程中累计30天以上不能施工（以本地气象部门和施工监理
部门的记录为依据）；
（4）其他类似上述原因而非甲方一方所能控制的客观事件。
4.4甲方承诺楼体及室外工程质量达到《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条
例》等国家现行有关规范、标准的规定。
第五条签订《商品房买卖合同》
5.1甲方取得《商品房销（预）售许可证》，向乙方发出签订《商品房买卖合同》的书面通
知后，乙方应在甲方书面通知的期限内，组织团购客户到指定地点签署分户的《商品房买卖。