FIDIC施工合同条件考试题卷及答案
FIDIC《施工合同条件》近三年资料综合-2013.6.1
近三年综合(共6页,2013。
6。
1)一.单项选择题:在每小题的备选答案选出一个正确答案,并将正确答案代码填写在题干的括号内。
1.双方应在承包商收到中标函后()天内签订合同协议书。
— B—1。
6—P25A.14 B。
28 C. 42 D. 562.下列对FIDIC施工合同文件的优先顺序的表述正确的是()—C-1。
5—P25A.图纸>规范 B.通用条件>专用条件 C. 中标函〉投标函 D. 规范>通用条件3. 工程师()解除任一方根据合同规定的任何任务、义务或职责。
-B—3.1-P33A.有权 B. 无权C。
应根据承包商的要求 D. 可部分4。
承包商在履约担保期满日期前28天尚无权拿到( ),承包商应将履约担保的有效期延长至工程竣工和修补缺陷时为止.—D-4.2-P39A.接收证书 B. 结清证明 C. 期中付款证书 D. 履约证书5. 凡需根据记录进行测量的任何永久工程,此类记录应由( )准备。
-C-12。
1-P83A. 雇主B. 承包商C。
工程师D。
分包商6. 动员预付款的扣减应当从( )时开始.-C-14。
2—P95A. 首次签发期中付款证书B. 确认的期中付款累计额超过中标合同金额10%时的付款证书C。
确认的期中付款累计额超过中标合同金额减去暂列金额后余额的10%的付款证书D.确认的期中付款累计额等于动员预付款的金额的付款证书7.承包商在收到工程( )后84天内,应向工程师提交竣工报表及证明文件.—A-14。
10—P103 A.接收证书 B. 最终付款证书C。
期中付款证书 D. 履约证书8。
根据FIDIC施工合同条件,承包人提交详细索赔报告的时限是()。
—C—20。
1-P129 A。
索赔事件发生28天内 B. 察觉或应当察觉索赔事件28天内C。
承包商应当察觉索赔事件42天内D。
索赔事件发生56天内9. FIDIC施工合同条件规定的保留金属于( )-D-14。
3—P97A.合同价内的暂列金额B.业主应交付的预付款C.承包商应交付的定金D.承包商应得的工程款10. 某一项工作实际测量的工程量比工程量表规定的工程量变动超过一定标准时,允许调整该项工作规定的费率或单价,这个标准为()-C-12。
建筑工程合同(含FIDIC)条款复习资料(含答案)讲诉
建筑工程合同(含FIDIC)条款复习资料一、单项选择题1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的( C )关系。
A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误,给建设单位造成损失的,建设单位应当要求( A )赔偿。
A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员3.在建设工程项目中,监理单位与施工单位之间的关系是( D )A.代理与被代理关系B.雇佣与被雇佣关系C.委托与被委托关系D.监理与被监理关系4.依据施工合同示范文本规定,索赔事件发生后的28天内,承包人应向工程师递交( A )A.索赔意向通知B.现场同期记录C.索赔报告D.索赔证据5、下列财产中,( A )不得抵押。
A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具6、邀请招标的邀请对象的数目不应少于( B )家。
A、2、B、3C、5D、77.下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中,说法正确的是( D )A.工期不顺延,业主承担与工程有关的损失B.工期不顺延,承包商承担与工程有关的损失C.工期顺延,损失按一定比例由双方共同分担D.工期顺延,各自的损失各自承担,工程的损失由业主承担8.被工程师要求暂停施工的工程,承包人要求复工时,应书面向工程师提出复工要求,工程师应当( B )A.立即给予答复B.在24小时内给予答复C.在48小时内给予答复D.提出处理意见9.根据《建设工程施工合同文本》中相关条款,关于延期开工,下列表述正确的是( D )A.承包人不能按时开工,应不迟于协议书约定的开工日期前5天向工程师提出申请B.工程师在接到延期开工申请后48天内应以书面方式答复承包人C.承包人的延期开工申请得到同意后,可延期开工,但工期不能顺延D.承包人未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延10、合同争议的解决顺序为( A )A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁11、监理招标主要是对监理单位( B )的选择。
FIDIC施工合同条件--复习试题..
FIDIC施工合同条件试题1一、单项选择题:在每小题的备选答案中选出一个正确答案,将正确答案填在括号内。
(每小题1分,共10分)1.除合同另有规定,承包商应向(B )提供一式六套承包商文件。
A.雇主B.工程师C.分包商D.政府有关部门2.因进场通路对承包商的使用要求不适应、不能用而发生的费用应由(C )承担。
A.雇主B.工程师C.承包商D.分包商3.除非专用条件另有规定,FIDIC施工合同条件规定的保险应由(C )作为投保方并以合同双方共同的名义投保。
A.雇主B.工程师C.承包商D.政府有关部门4.工程师应至少提前(B )小时将参加试验的意图通知承包商。
A.48B.24C.72D.365.承包商向工程师提交说明现场各类承包商人员的人数和各种承包商设备数量的详细资料。
应按工程师批准的格式,( C )填报。
A.每周B.每年C.每月D.每季度6.除非并直到工程师已颁发任何部分工程的(A ),雇主不得使用该部分工程。
A.接受证书B.付款证书C.结清证明D.履约证书7.在雇主收到和认可(B )前,不确认或办理付款。
A.付款证书B.履约担保C.合同协议书D.投标函8.合同双方应在(C )中规定的日期前,联合任命一个DAB。
A.专用合同条件B.中标协议书C.投标书附录D.通用合同条件9.如果DAB已就争端事项向合同双方提交了他的决定,而任一方在收到DAB决定后(B )天内,均未发出不满意的通知、则该决定应成为最终的、对双方均有约束力。
A.21B.28C.56D.4210下列说法不正确...的是( C )A.如果工程师在发出变更指示前要求承包商提出一份建议,承包商应尽快作出书面回应B.承包商可随时向工程师提出书面建议,以提高雇主的竣工工程的效率和价值C.承包商向工程师提出的提高雇主的竣工工程的效率和价值书面建议所需费用由雇主支付D.承包商在等待其提交给工程师的有关建议的答复期间,不应延误任何工作二.多项选择题:在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案,并将正确答案填在括号内,正确答案未选全或选错,该小题无分。
咨询师(FIDIC合同条件介绍及要点分析)继续教育考试及答案
咨询师(FIDIC合同条件介绍及要点分析)继续教育考试及答案一、单选题【本题型共6道题】1.开工通知要在开工日期前至少()天发出给承包商。
A.7B.14C.28D.26用户答案:[B] 得分:5.002.在签发()前的任何时间,工程师均可发起变更。
A.最终支付证书B.竣工检验报告C.接收证书D.履约证书用户答案:[D] 得分:0.003.索赔事件发生后的28天内,承包人应向工程师递交()。
A.同期纪录B.索赔通知C.索赔报告D.索赔证据用户答案:[B] 得分:5.004.工程总承包建设模式(DB/EPC)的缺点有()。
A.业主管控弱B.责任单一C.实施周期短D.管理界面少用户答案:[C] 得分:0.005.当已颁发工程接收证书时,工程师应确认将()的前一半支付给承包商。
A.期中支付B.保留金C.最终支付D.预付款用户答案:[D] 得分:0.006.在DB合同条件下,由承包商设计,经工程师审核后用于工程施工,如果出现错误,应由()负责。
A.工程师B.业主C.承包商D.业主代表用户答案:[C] 得分:5.00二、多选题【本题型共4道题】1.进度计划应包含的内容,包括()。
A.承包商根据合同数据载明的时间获得现场的日期B.承包商实施工程的步骤与顺序以及各阶段工作持续的时间C.《业主的要求》或合同条件中载明的承包商提交文件的审核期限D.DAAB的现场考察安排用户答案:[ABC] 得分:10.002.关于履约保证的规定,正确的有()。
A.承包商应保证在工程全部竣工和修复缺陷之前履约保证一直有效B.开出履约保证的机构应得到业主的批准C.业主应在收到工程师签发的履约证书后立即将履约保证退还给承包商D.承包商应在收到中标函之后的28天内将履约保证提交给业主用户答案:[ABCD] 得分:0.003.承包商人员有如下哪种行为时,工程师可要求承包商清退该人员()。
A.一贯行为不轨或粗心B.不遵守当地风俗习惯C.经常做出危害健康、安全或环保的行为D.不能胜任工作或渎职用户答案:[ACD] 得分:10.004.FIDIC2017版中的【例外事件】包括()。
FIDIC试题-1
FIDIC试题-1FIDIC 施⼯合同条件复习题(1)⼀.填空(圆括弧内为答案)1.FIDIC是(国际咨询⼯程师联合会)的(法)⽂缩写。
2.FIDIC的四类合同条件名称是:A. 红⽪书(施⼯合同条件)适⽤于⼤型施⼯⼯程。
B. 黄⽪书(⽣产设备与设计-建设合同条件)适⽤于机电设备设计施⼯⼯程。
C. 银⽪书(设计采购施⼯交钥匙合同条件)适⽤于EPC总承包⼯程。
D. 绿⽪书(简明合同格式)适⽤于较⼩额度⼟⽊机电⼯程。
3.FIDIC施⼯合同⽂件包括(合同协议书、中标函、投标函、合同条件、规范、图纸、明细表-各类报表进度表及相关附录)。
4.FIDIC施⼯、设计建造和EPC总承包合同通⽤条件均各包括(20 )条条款;简明合同格式通⽤条件总共(15)条。
5.FIDIC施⼯合同条件规定,承包商应定期向业主/⼯程师提交(⽉) 进度报告。
6.施⼯合同中关于承包商雇佣当地⼯⼈注意事项为(遵守当地法规:雇佣及解雇程序、最低⼯资、福利条件、保险、休假及⼯作时间和加班费⽀付)。
7.施⼯合同中有关承包商项⽬管理内容包括(⼯作范围、时间、费⽤、⼈⼒资源、风险、质量、HSE、合同及协调沟通)、8.施⼯合同中,⼯程接收证书标志着承包商(基本上)完成了⼯程;履约证书标志着承包商(彻底)履⾏了合同的全部义务。
9.施⼯合同中不可抗⼒的四个条件是(⼀⽅⽆法控制、签订合同前⽆法合理防范、事件发⽣后不能合理克服、事件不是另⼀⽅造成)。
10.国际⼯程的基本保险险别包括(施⼯⼀切险、安装⼀切险、雇主责任险、第三⽅责任险)。
⼆. FIDIC合同专业术语翻译(1)1. 定义()2. 合同()3.中标函()4.投标函()5.规范()6.图纸()7.⼯程量表()8.业主()9.承包商()10.投标书()11.⼯程师()12.业主代表()13.Subcontractor ( )14. DAB( )15. Commencement Date( )16. Time for Completion( )17. Tests on Completion ( )18. Taking-over Certificate( )19. Defects Notification Period()20. Performance Security ( )三.判断(正确打√错误打×)1. 在施⼯合同中,以下合同⽂件的优先次序是否正确?()合同协议书--中标函--投标函--专⽤合同条件--通⽤合同条件--规范--图纸-- 其它合同⽂件2. 施⼯合同签订后,⼀⽅希望转让合同时,不必征得另⼀⽅的同意。
FIDIC施工合同条件--复习试题
FIDIC施工合同条件试题1一、单项选择题:在每小题的备选答案中选出一个正确答案,将正确答案填在括号内。
(每小题1分,共10分)1.除合同另有规定,承包商应向(B )提供一式六套承包商文件。
A.雇主B.工程师C.分包商D.政府有关部门2.因进场通路对承包商的使用要求不适应、不能用而发生的费用应由(C )承担。
A.雇主B.工程师C.承包商D.分包商3.除非专用条件另有规定,FIDIC施工合同条件规定的保险应由(C )作为投保方并以合同双方共同的名义投保。
A.雇主B.工程师C.承包商D.政府有关部门4.工程师应至少提前(B )小时将参加试验的意图通知承包商。
A.48B.24C.72D.365.承包商向工程师提交说明现场各类承包商人员的人数和各种承包商设备数量的详细资料。
应按工程师批准的格式,( C )填报。
A.每周B.每年C.每月D.每季度6.除非并直到工程师已颁发任何部分工程的(A ),雇主不得使用该部分工程。
A.接受证书B.付款证书C.结清证明D.履约证书7.在雇主收到和认可(B )前,不确认或办理付款。
A.付款证书B.履约担保C.合同协议书D.投标函8.合同双方应在(C )中规定的日期前,联合任命一个DAB。
A.专用合同条件B.中标协议书C.投标书附录D.通用合同条件9.如果DAB已就争端事项向合同双方提交了他的决定,而任一方在收到DAB决定后(B )天内,均未发出不满意的通知、则该决定应成为最终的、对双方均有约束力。
A.21B.28C.56D.4210下列说法不正确...的是( C )A.如果工程师在发出变更指示前要求承包商提出一份建议,承包商应尽快作出书面回应B.承包商可随时向工程师提出书面建议,以提高雇主的竣工工程的效率和价值C.承包商向工程师提出的提高雇主的竣工工程的效率和价值书面建议所需费用由雇主支付D.承包商在等待其提交给工程师的有关建议的答复期间,不应延误任何工作二.多项选择题:在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案,并将正确答案填在括号内,正确答案未选全或选错,该小题无分。
2023年监理工程师之合同管理能力测试试卷B卷附答案
2023年监理工程师之合同管理能力测试试卷B卷附答案单选题(共50题)1、 FIDIC系列中,《施工合同条件》,工程师在收到承包商申请通知后()天内,应向承包商颁发接收证书。
A.7B.14C.24D.28【答案】 D2、某工程的管道焊接完成后,承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。
工程师既未通知承包人变更试验时间,也未在预定时间到达现场。
承包人单独进行试验后,将试验记录送交工程师。
关于该事件的说法,正确的是()A.虽然工程师未参加试验,但应视为施工质量合格B.虽然工程师未参加试验,但应承认验收记录的正确性C.由于工程师未在试验现场,本次试验结果无效D.由于工程师未按时参加试验,应重新商定检查试验的时间【答案】 B3、下列合同计价方式中,最不利于业主投资控制,业主基本承担价格变化或工程量变化的全部风险的是()。
A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】 D4、根据《施工合同标准文本》的规定,工程经验收合格后,由()向承包人出具经()签认的单位工程验收证书。
A.监理人、发包人B.发包人、监理人C.监理人、工程质量监督机构D.发包人、工程质量监督机构【答案】 A5、参加合同法律关系,依法享有权利,承担义务的当事人指的是()。
A.合同法律关系主体B.合同法律关系客体C.法人D.自然人和公民【答案】 A6、根据《标准施工合同》,当合同协议书、通用合同条款和专用合同条款出现含义或内容矛盾时,合同文件优先解释的顺序是()。
A.通用合同条款→专用合同条款→合同协议书B.通用合同条款→合同协议书→专用合同条款C.合同协议书→通用合同条款→专用合同条款D.合同协议书→专用合同条款→通用合同条款【答案】 D7、如果索赔事件的影响持续存在,承包商应在该项索赔事件(),提出最终索赔通知书,说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期,并附必要的记录和证明材料。
A.发生后的28天内B.全部消除后C.影响结束后的14天内D.影响结束后的28天内【答案】 D8、每百克某品牌奶粉的蛋白质含量为22 g,则500 g该奶粉折合成鲜奶的量是()g(每百克鲜奶中蛋白质的含量为3 g)。
工程合同管理含FIDIC条款复习题(带答案)
工程合同管理含FIDIC条款复习题(带答案)建筑工程合同(含FIDIC条款)(一)本试卷共8页,满分100分;考试时间150分钟。
一、单项选择题(本大题共15小题,每小题l分,共15分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分1.合同关系的主体是指【】A.物B.债权人的权利和债务人的义务C.行为D.债权人和债务人2.不属于要约应具备条件的是【】A.要约是由特定人作出的意思表示B.要约必须向第三人发出C.要约的内容必须具体确定D.要约必须具有缔约的目的3.甲、乙两人签订了一份钢材买卖合同,约定甲先付款,乙后发货。
当合同的履行期限届至,甲因担心收不到货而未付款,于是乙在发货期限届至时也未发货。
此时,乙行使的权利是【】A.先履行抗辩权B.后履行抗辩权c.同时履行抗辩权D.不安抗辩权4.一方以欺诈、胁迫手段订立的,损害国家利益的合同属于【】A.可撤销合同B.可变更合同c.效力待定合同D.无效合同5.依据施工合同示范文本规定,投料试车工作应在工程竣工【】A.验收后由发包人负责B.验收前由发包人负责C.验收后由工程师负责D.验收前由工程师负责6.由承包人负责采购的材料设备,到货检验时发现与标准要求不符,承包人按工程师要求进行了重新采购,最后达到了标准要求。
处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是【】A.费用由发包人承担,工期给予顺延B.费用由承包人承担,工期不予顺延C.费用由发包人承担,工期不予顺延D.费用由承包人承担,工期给予顺延7.施工合同所采用的计价方式应在【】A.协议书中约定B.通用条款中约定c.附件中约定D.专用条款中约定8.依据监理委托合同规定,委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是【】A.工程总投资超过预期金额B.因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长c.承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长D.监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故9.组成委托监理合同文件的以下几部分可以互为解释,互为说明。
建设工程合同(含FIDIC条款)复习题( 带答案)
《建设工程合同(含FIDIC条款)》试题一、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分)1.工程设计招标在评标过程中,主要考虑的因素是(C)A.设计取费高低 B.设计单位的资历C.设计方案的优劣 D.设计任务的完成进度2.能作为承包商索赔证据的是(C)A.索赔事件发生时的口头协议 B.在会议纪要中双方确认的商讨性意见 C.有业主签名的有关电传 D.未经监理工程师签署认可的电话记录3.施工合同示范文本规定,施工中遇到有价值的地下文物后,承包商应立即停止施工并采取有效保护措施,对打乱施工计划的后果责任是 (D) A.承包商承担保护措施费用,工期不予顺延B.承包商承担保护措施费用,工期予以顺延C.业主承担保护措施费用,工期不予顺延D.业主承担保护措施费用,工期予以顺延4.承包商签订合同后,将合同的一部分分包给第三方承担时,其规则为(A) A.应征得业主同意 B.可不经过业主同意C.自行决定后通知业主 D.自行决定后通知监理工程师5.建设监理招标的最大特点是( C )A.非常注重监理单位的报价 B.邀请招标人较多C.很注重监理单位能力的选择 D.很注重监理单位的资金状况6.招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时,决定中标人的是(A) A.招标人 B.评标委员会C.招标代理机构 D.建设行政主管部门7.当一个工程项目总报价基本确定后,通过调整内部各个项目的报价,以期既不提高报价、不影响中标,又能在结算时得到较为理想的经济效益,这种报价技巧称为( D )A.根据中标项目的不同特点采用不同报价B.多方案报价法C.可供选择的项目的报价D.不平衡报价法8.招标公告是一种(C)A.要约 B.邀请招标 C.要约邀请 D.其他组织招标9.根据我国《合同法》的规定,构成违约责任的核心要件是(A)A.违约方当事人客观上存在违约行为 B.违约方当事人主观上有过错C.守约方当事人客观上存在损失 D.由合同当事人在法定范围内自行约定10.关于评标,下列不正确的说法是(B)A.评标委员会成员名单一般应于开标前确定,且该名单在中标结果确定前应当保密。
FIDIC合同条件(三)
FIDIC合同条件(三)一、单项选择题1. 按照FIDIC《施工合同条件》规定,施工中遇到影响,属于承包商应承担的风险。
A.不利的气候条件B.招标文件未说明的污染C.不利于施工的外界自然条件D.其他承包商的干扰答案:A[解答] 不可预见物质条件的范围:承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件,但不包括气候条件。
这属于业主应承担的风险义务,通过排除法,可选A。
2. 采用FIDIC合同条件的施工合同,计入合同总价内的暂定金额使用权由控制。
A.业主B.工程师C.承包商D.分包商答案:B[解答] 采用FIDIC合同条件的施工合同,计入合同总价内的暂定金额使用权由工程师控制。
3. 在土木工程施工中应用FIDIC合同条件,只能按照方式编制招标文件。
A.可调总价合同B.不可调总价合同C.单价合同D.成本加酬金合同答案:C[解答] 在土木工程施工中应用FIDIC合同条件,只能按照单价合同方式编制招标文件。
4. FIDIC施工合同条件规定,不论是承包商提出的索赔还是业主提出的索赔均应首先。
A.协商解决B.提交给工程师C.提交争端裁决委员会D.提交仲裁机构答案:B[解答] FIDIC施工合同条件规定,不论是承包商提出的索赔还是业主提出的索赔均应首先提交给工程师。
5. FIDIC合同条件规定,之后,工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。
A.颁发工程移交证书B.颁发解除缺陷责任证书C.签发最终支付证书D.承包商提交结清单答案:B[解答] 这里只说明一点,履约证书的颁发意味着工程师对承包商的指示没有权利,而颁发解除缺陷责任证书的同时就应该颁发履约证书。
6. FIDIC施工合同规定,业主的付款时间不应超过工程师收到承包商的月进度付。
注册咨询工程师再教育FIDIC试题及答案
【试卷总题量: 7,总分: 100.00分】用户得分:90.0分,用时1182秒,通过一、单选题【本题型共3道题】1.英国建筑法学会的英文缩写是:()。
A.SCLB.SCMC.TCLD.TCM用户答案:[A] 得分:10.002.以下哪一项不是建筑法学会推荐的索赔方式:()。
A.一揽子索赔B.工期索赔C.费用索赔D.干扰索赔用户答案:[B] 得分:0.003.FIDIC《施工合同条件》(1999版)通用条件中关于“雇主的索赔”的章节号是:()。
A.2.1B.2.3C.2.5D.3.5用户答案:[C] 得分:10.00二、多选题【本题型共3道题】1.关于总部管理费用及利润,常用的计算公式有:()。
A.哈德森公式B.埃姆登公式C.恩克勒公式D.以上都不是用户答案:[ABC] 得分:20.002.FIDIC施工合同条件(1999版)通用条件中规定,就各方而言,以下哪些文件的版权和知识产权应归承包商所有:()。
A.承包商编制的承包商文件B.以承包商名义编制的承包商文件C.承包商编制的其他设计文件D.以承包商名义编制的其他设计文件用户答案:[ABCD] 得分:20.003.以下属于《工期延误与干扰索赔分析准则》六大类记录的是:()。
A.进度计划.进度B.资源.费用,C.往来函件与日常管理D.合同与投标文件用户答案:[ABCD] 得分:20.00三、判断题【本题型共1道题】1.国际工程索赔管理中,关于延误分析的方法有计划影响分析.时间影响分析等多种。
()Y.对N.错用户答案:[Y] 得分:10.00。
04231 建设工程合同(含FIDIC)条款历年真题及答案2019年10月
建设工程合同(含FIDIC)条款2019年10月历年真题及答案一、单选题(每题1分共20分)1、当事人之间互负的债务有先后履行的顺序,先履行的一方未履行的,后履行的一方有权拒绝其履行要求,这种权利为(D)A、同时履行抗辩权B、不安抗辩权C、先履行抗辩权D、后履行抗辩权2、下列属于《合同法》调整的关系的是(D)A、婚姻关系B、收养关系C、监护关系D、财产关系3、根据《合同法》的规定,以下属于实践合同的是(C)A、买卖合同B、赠与合同C、保管合同D、借贷合同4、下列施工项目的工程担保方式中,保证期限相对较短的是(A)A、投标担保B、履约担保C、预付款担保D、业主支付担保5、甲向乙采购空调设备,双方因各种原因一直未签订书面合同,乙将空调设备安装调试后,甲、乙出现质量纠纷。
在处理此纠纷时,合同的状态应当认定为(A)A、已经成立B、完备形式后成立C、效力待定D、未成立6、依据FIDIC合同条款,下列属于承包商应承担的风险的是(D)A、现场地质条件与勘察资料说明不一致B、不利于施工的自然条件C、不利于施工的气候条件D、指定承包商的自行违约行为7、根据《合同法》规定,撤销权的有效期为(A)A、1年B、2年C、3年D、4年8、根据《施工合同示范文本》下列关于隐蔽工程检验的说法中,正确的是(B)A、工程师无故不参加验收,视为该隐蔽工程通过检验B、承包人进行自检,并提前48小时书面通知工程师C、工程师未在检验记录上签字,承包人7日内不得进行工程隐蔽D、验收不合格,承包人应在工程师限定的时间内返工后自行验收9、A公司应B公司之约赴京洽谈签约,后因双方合同价款无法达成一致而未能签订合同,则A公司赴京发生的差旅费应由(B)A、A公司和B公司各负担一半B、A公司自行承担C、B公司全部承担D、B公司负责比例必须高于A公司10、某商场设有自动售货机,消费者只要按要求投入货币,即可得到想要的商品,此种买卖合同的形式为(C)A、书面形式B、口头形式C、推定形式D、默示形式11、行使代位权的费用由(A)A、债务人承担B、代位权人承担C、债权人承担D、债务人和债权人共同承担12、下列关于工程分包的说法中,正确的是(A)A、施工总承包人不得将建设工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后,总承包人不再对分包的工程承担任何责任C、施工总承包人可以将承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位13、中标通知书、合同协议书和图纸是施工合同文件的组成部分,就这三部分而言,如果在施工合同文件中出现不一致时,其优先解释顺序为(B)A、中标通知书、合同协议书、图纸B、合同协议书、中标通知书、图纸C、合同协议书、图纸、中标通知书D、中标通知书、图纸、合同协议书14、下列属于《建设工程监理合同示范文本》的正文和核心的是(C)A、标准条件B、专用条件C、委托监理合同D、附录15、下列属于监理合同文件优先解释顺序的是(A)A、合同修正文件B、委托监理合同C、中标通知书D、监理投标书16、在FIDIC合同条件中,承包商可以要求复工,是在工程师暂停施工超过(B)A、90天B、84天C、30天D、28天17、索赔的材料费不包含(D)A、材料用量增加的费用B、材料价格上涨的费用C、材料库存时间延长而增加的保管费用D、材料不合理的损耗费用18、采用FIDIC施工合同条件,最终解决合同争议的方式的是(D)A、提交工程师决定B、提交争端裁决委员会决定C、双方协商D、仲裁19、下列属于工程合同保险按参保标的分类的是(B)A、第三方责任险B、建筑工程一切险C、雇主责任险D、承包商设备险20、由于业主或工程师指令承包商加快施工速度,缩短工期,而引起的索赔属于(C)A、工程延误索赔B、工程变更索赔C、工程加速索赔D、意外风险索赔二、填空题(每题2分共10分)21、合同成立一般要经过两个阶段,分别是要约阶段和承诺阶段。
FIDIC合同条件(第一课)章节练习
单项选择题(共1 题)1、FIDIC合同条件内规定,承包商自有的施工机具运入工地后,若其他承包工程项目施工需要用时,()。
(B)∙A、经监理工程师批准后才能运出工地∙B、不能运出工地。
∙C、可自行运出工地。
∙D、应经业主批准后才能运出工地。
答题结果:正确答案:A多项选择题(共1 题)1、发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的,由( )。
(D)∙A、发包人负责检查试验∙B、费用由发包人负责。
∙C、承包人负责检查试验。
∙D、检验通过之后,如果又发现材料设备有质量问题时,发包人仍应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款,并相应顺延工期。
答题结果:正确答案:BCD判断题(共1 题)1、合同解除包括约定解除和法定解除。
(A)∙A、正确B、错误答题结果:正确答案:AFIDIC合同条件(第一课)章节练习单项选择题(共1 题)1、竣工试验开始前,承包商应按照规范要求向监理工程师提交()及操作和维护手册。
(D)∙A、支付文件∙B、变更文件。
∙C、履约文件。
∙D、竣工文件。
答题结果:正确答案:D多项选择题(共1 题)1、承包商应按照()生产设备制造、材料的生产加工,以及工程的实施作业。
(ABE)∙A、国家法律∙B、合同规定的方法。
∙C、公认的良好习惯,使用恰当精巧和仔细的方法;。
∙D、公司的内部规定。
∙E、除合同适当配备的设施和无危险的材料。
答题结果:正确答案:BCE判断题(共1 题)1、FIDIC 施工合同条件规定,承包商应作为投保方,为工程、生产设备、材料和承包商文件投保。
(A)A、正确B、错误答题结果:正确答案:A1、FIDIC合同条件内规定,承包商自有的施工机具运入工地后,若其他承包工程项目施工需要用时,()。
(A) ∙A、经监理工程师批准后才能运出工地。
∙B、不能运出工地。
∙C、可自行运出工地。
∙D、应经业主批准后才能运出工地。
答题结果:正确答案:A多项选择题(共1 题)1、承包商应按照()生产设备制造、材料的生产加工,以及工程的实施作业。
FIDIC施工合同条件考试题试卷及答案
FIDIC 施工合同条件考试题试卷及答案一、单项选择题:在每小题的备选答案中选出一个正确答案,将正确答案填在括号内。
(每小题 1 分,共10 分)1.除合同另有规定,承包商应向()提供一式六套承包商文件。
A.雇主B.工程师C.分包商D.政府有关部门2.因进场通路对承包商的使用要求不适应、不能用而发生的费用应由()承担。
A.雇主B.工程师C.承包商D.分包商3.除非专用条件另有规定,FIDIC 施工合同条件规定的保险应由()作为投保方并以合同双方共同的名义投保。
A.雇主B.工程师C.承包商D.政府有关部门4.工程师应至少提前()小时将参加试验的意图通知承包商。
A.48B.24C.72D.365.承包商向工程师提交说明现场各类承包商人员的人数和各种承包商设备数量的详细资料。
应按工程师批准的格式,()填报。
A.每周B.每年C.每月D.每季度6.除非并直到工程师已颁发任何部分工程的(),雇主不得使用该部分工程。
A.接受证书B.付款证书C.结清证明D.履约证书7.在雇主收到和认可()前,不确认或办理付款。
A.付款证书B.履约担保C.合同协议书D.投标函8.合同双方应在()中规定的日期前,联合任命一个 DAB。
A.专用合同条件B.中标协议书C.投标书附录D.通用合同条件9.如果DAB 已就争端事项向合同双方提交了他的决定,而任一方在收到 DAB 决定后()天内,均未发出不满意的通知、则该决定应成为最终的、对双方均有约束力。
A.21B.28C.56D.4210 下列说法不正确的是()...A.如果工程师在发出变更指示前要求承包商提出一份建议,承包商应尽快作出书面回应B.承包商可随时向工程师提出书面建议,以提高雇主的竣工工程的效率和价值C.承包商向工程师提出的提高雇主的竣工工程的效率和价值书面建议所需费用由雇主支付D.承包商在等待其提交给工程师的有关建议的答复期间,不应延误任何工作二.多项选择题:在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案,并将正确答案填在括号内,正确答案未选全或选错,该小题无分。
04231 建设工程合同(含FIDIC)条款练习题及答案
机密★启用前练习题建设工程合同(含FIDIC)条款(课程代码04231)注意事项:1、本试卷分为两部分,第一部分为选择题,第二部分为非选择题。
2、应考者必须按试题顺序在答题卡指定位置上作答,答在试卷上无效。
3、涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔,书写部分必须使用黑色字迹签字笔。
一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20 分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.对某政府办公大楼项目进行施工招标,招标文件中不允许外省的投标人参与投标,此举违背了招投标活动的A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.诚实信用源则2.如果业主对工程项目建设管理能力较差,对于中小型工程而言,适合采用的招标方式为A.全过程招标B.单项招标C.专项招标D.联合招标3.建设项目设计评标中,评审的内容-一般不包括A.完成初步设计时间的早晚B.投入产出和经济效益C.设计方案D.设计资历和社会信誉4.对于监理内容比较明确的小型或中等的工程项目,监理费用的计算方法-一般采用A.按时计算法B.工资加一定比例的其他费用计算法C.按工程建设成本的百分比计算法D.固定价格计算法5.依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标截止日期止,最短不得少于A.10天.B.15天C. 20天D.30天6.招标项目评标结束后,对末中标的投标人的投标保证金应当退还的时间为A.发出中标通知书后B.完成评标后C.签署施工合同后5个工作日内D.合同履行完毕后7某施工项目采用评标价法评标,中标候选人中排序靠前的二位投标人甲乙的情况如下:甲报价1000万元,评标价950万元:乙报价980万元,评标价90万元,此时A.中标人为乙,合同价为980万元,B.中标人为乙,合同价为990万元C.中标人为甲,合同价为950元D.中标人为甲,合同价为1000万元8.现场考察时间一般安排在A.资格预审前B.购买标书前C. :投标截止前D.签订合同前9.对于机电设备采购的招标,制造厂商在国际上较少时-般采用的招标方式为A.国际竞争性招标B.有限竞争性国际招标C.国内竞争性招标D.国内议标10.依照民法理论,狭义的合同是指A.劳动合同B.物权合同C.债权合同D.身份合同11.下列有关中标通知书的说法正确的是A.中标通知书属于承诺B. .中标通知书属于要约邀请C.中标通知书属于要约D.中标通知书对招标人不具有法律效力12. (合同法》中规定的合同履行抗辩权,是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而A.解除合同B.变更合同C.转让合同D.中止履行合同义务13.根据《合同法》的规定,既具有对合同未违约方给予补偿,具有对违约方实行制裁双重性质的是A.罚金B.赔偿金C.利息D.违约金14.《建设工程勘察合同示范文本》有两种格式,按照委托勘察任务的不同分别透用的委托任务包括A.岩土工程勘察、水文地质勘察B民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C.为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察D.要求简单的勘察、要求复杂的勘察15.建设工程委托监理合同的履行中,监理人因过失造成工程重大事故后,向委托人赔偿的原则是A.按工.程实际损失计算赔偿B.扣除合同约定的全部监理酬金C.赔偿不应超过除去税金的监理酬全总额D.应当双倍返还定金16.按照施.工合同示范文本规定,承包人的义务包括A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按.工程需要提供非夜间施工使用的照明C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D.组织设计交底17.依据施工合问示范文本、当施工过程中发生不可抗力,致使承包人负责采购的..设备运到现场准备安装前造成损失,承担该损失的是A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人各一半18.执行政府定价的合同,当事人一方逾期提取货物,遇到政府上调价格时,应当执行A.原价格B.新价格C.市场价格D.原价和新价的平均价格19.依据FIDIC《施.工合同条件》:合网文件中具有优先解释和执行的文件为A.专用条件B.通用条件C.投标书D.合同协议书20.某工程项目,发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。
咨询师FIDIC合同条件介绍及要点分析考题及答案
一、单选题【本题型共6道题】1.关于DAAB下列表述正确的是()。
A.成员的报酬应由雇主承担B.由仲裁委员会指定C.做出的裁定是终局的,但对双方没有强制约束力D.做出的裁定对双方产生约束力,需要得到立即的遵守,不管不满意通知是否发出用户答案:[D] 得分:5.002.如果竣工检验被业主方无故延误或由业主方应负责的原因延误,且延误累计超过了14天,则视为业主已经在()接收了该工程。
A.缺陷通知期内补充检验通过日B.工程实际移交日C.竣工检验本该完成的日期D.雇主实际使用日用户答案:[C] 得分:5.003.17版合同条件下,针对工程师做出的裁定,如果合同双方未在收到工程师裁定后28天内发出不满意通知,则该裁定的效力是()。
A.终局的,对双方具有强制约束力B.不是终局的,但对双方具有强制约束力C.是终局的,但对双方没有强制约束力D.不是终局的,对双方也没有强制约束力用户答案:[A] 得分:5.004.在DB合同条件下,由承包商设计,经工程师审核后用于工程施工,如果出现错误,应由()负责。
A.工程师B.业主C.承包商D.业主代表用户答案:[C] 得分:5.005.在DB合同中,承包商的设计工作必须依据()来进行。
A.业主的要求B.合同数据表C.专用合同条件D.通用合同条件用户答案:[A] 得分:5.006.EPC合同从价格类型上来说是()。
A.单价合同B.可调总价合同C.固定总价合同D.成本补偿合同用户答案:[C] 得分:5.00二、多选题【本题型共4道题】1.承包商人员有如下哪种行为时,工程师可要求承包商清退该人员()。
A.一贯行为不轨或粗心B.不遵守当地风俗习惯C.经常做出危害健康、安全或环保的行为D.不能胜任工作或渎职用户答案:[ACD] 得分:10.002.FIDIC《EPC/Turnkey项目合同条件》的适用范围包括()。
A.固定总价合同,按里程碑支付B.采用比较宽松的管理方式C.项目风险大部分由承包商承担D.业主负责大部分设计工作用户答案:[AC] 得分:2.003.下述关于预付款的规定,哪项是正确的()。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
FIDIC施工合同条件考试题卷及答案
一、单项选择题:在备选答案中选出一个正确答案,将正确答案填在括号内。
(每小题1分,共10分)
1.工程师()修改合同。
A.有权
B.无权
C.可局部
D.应根据承包商的要求
2.除非专用条件另有规定,承包商应在不少于
...()天前,将任何生产设备或每项其他主要货物将运到现场的日期通知工程师。
A.21
B.28
C.28
D.42
3.按FIDIC施工合同条件规定,如果工程师对任何有缺陷或不符合合同要求的生产设备、材料或工艺的拒收和再次试验使雇主增加了费用,则该费用应由()负担。
A.工程师
B.雇主
C.承包商
D.分包商
4.在发出继续施工的许可或指示后,()应联合对受暂停影响的工程、生产设备和材料进行检查。
A.雇主和工程师
B.雇主和承包商
C.工程师和分包商
D.承包商和工程师
5.承包商向工程师提交说明现场各类承包商人员的人数和各种承包商设备数量的详细资料,应按工程师批准的格式,()填报。
A.每周
B.每月
C.每季度
D.每年
6.因进场通路对承包商的使用要求不适宜、不能用而发生的费用应由()承担。
A.雇主
B.工程师
C.承包商
D.分包商
7.FIDIC施工合同条件规定,()应作为投保方,为工程、生产设备、材料和
承包商文件投保。
A.工程师
B.雇主
C.金融机构
D.承包商
8. FIDIC施工合同条件中,争端的最终解决方式是()
A.工程师的决定
B.国际仲裁
C.DAB的决定
D.友好决定
9.对每一笔暂定金额的部分或全部使用,仅能按()的指示进行,并对合同价格做出相应的调整。
A.工程师
B.承包商代表
C.雇主
D.分包商
10()应负责修复在暂停期间发生的在工程、生产设备或材料中的任何变质、缺陷或损失。
A.担保机构
B.承包商
C.雇主
D.DAB
二、多项选择题:在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案,并将正确答案填在括号内,正确答案未选全或选错,该小题无分。
(每小题2分,共20分)
11.FIDIC施工合同条件规定”的不可预见物质条件“范围包括()
A.不利于施工的自然条件
B.招标文件未说明的污染物影响
C.不利的气候条件
D.招标文件未提供的地质条件
E.战争或外敌入侵
12. .FIDIC施工合同条件规定的指定包分商,其特点为()
A.由业主选定并管理
B.与承包商签定合同
C.其工程款从工程量清单中的工作项目内开支
D.承担不属于承包商应完成工作的施工
E.由承包商负责协调管理
13.承包商应避免对()等事项产生不必要要或不当的干扰。
A.公众的方便
B.公共人行道的进入、使用和占用
C.雇主所占有人行道的进入、使用和占用
D.其他人所有人行道的进入、使用和占用
E.分包商的现场施工
14.在施工过程中,如果因工程师通知的原始基准点、基准线和基准标高中的某项错误使承包商遭受延误和招致增加费用,而有经验的承包商不能合理发现此类错误,并加以避免,此时承包商可向雇主索赔()
A.费用
B.材料费
C.人工费
D.工期
15.FIDIC施工合同条件中有关健康和安全的条款规定()
A.雇主应始终采取合理的措施,维护承包商人员的健康和安全
B.承包商应指派一名事故预防员,负责现场的人身安全和安全事故预防工作
C.任何事故发生后,承包商应立即将事故详情通报工程师
D.工程师应写出事故记录及财产损失等情况的报告
E.承包商应当与当地卫生部门合作,始终确保在现场、以及承包商人员和雇
主人员的任何驻地,配备医务人员、急救设施、病房及救护车服务
16.尽管已有先前的任何试验或证书,工程师仍可指示承包商进行()等工作。
A.去除不符合合同的其他工作并重新实施
B.将不符合合同要求的任何生产设备或材料移出现场,并进行更换
C.实施因不可预见的事件引起的、为工程安全迫切需要的任何工作
D.实施因意外引起的、为工程安全迫切需要的任何工作
E.将已验收的隐蔽工程剥开,然后拆除
17.在()情况下,雇主有权终止合同。
A.承包商未经许可,将合同转让他人
B.承包商未经许可,将整个工程分包出去
C.承包商未能遵守履约担保的有关规定
D.承包商破产或无力还债
E.承包商延误工期
18.投保方在为工程、生产设备、材料和承包商文件投保时,保险金额应不低于
...全部复原的费用,包括()
A.拆除、运走废弃物的费用
B.专业费用
C.利润
D.手续费
E.应交税费
19. FIDIC施工合同条件中承包商承担的风险有()
A.施工工艺及操作方法风险
B.工程变更的风险
C.工程照管方面的风险
D.工程设备采购方面的风险
E.不可抗力风险
20.在()情况下,承包商可终止合同。
A.雇主破产或无力偿债
B.雇主实质上未履行合同
C.雇主未给工程办理保险手续
D.工程师未能在收到表和证明文件后56天
内发出有关的付款证书 E.工程师未能在规定的时间内对隐蔽工程进行验收
三、填空题:(每空1分,共10分)
21.当合同任何部分的文本采用一种以上语言编写时,应以____指定的主导语言文本为准。
22.除非另有协议,双方应在承包商收到____后____天内签订合同协议
书。
23.规范和图纸应由____照管。
24.工程师在发出包含应付指定分包商金额的付款证书前,可要求____提供合理的证据。
25.工程师应至少提前____将参加试验的意图通知承包商。
如果工程师没有在商定的时间和地点参加试验,除非____另有指示,承包商可以自行进行试验,这些试验应被视为是工程师在场情况下进行的。
26.承包商应编制月进度计划表,一式____份提交给工程师。
第一次报告所包含的期间,应自开工日期起至当月的月底止。
以后应____报告一次。
27.工程师可以考虑承包商提交____时可能提供的预见的物质条件的任何证据,但不应受任何此类证据约束。
四、名词解释:(每小题2分,共10分)
28.生产设备
29.费用
30.中标合同金额
31.期中付款证书
32.竣工后试验
五、简答题:(每小题10分,共题20分)
33.试说明保留金的支付程序。
34.试说明承包商的索赔程序。
六、分析题:(每小题15分,共30分)
35.某国际工程系世界银行贷款项目,接FIDIC施工合同条件签定了施工合同。
在施工中,发现高程产生差错,工程师书面指令暂停施工,事件发生后15天,承包方根据重新放线复查结果,正式书面通知工程师要
求索赔,并于事件发生后35天提交了索赔报告,提出了索赔数额及其有关证据,工程师按照有关合同条款及索赔程序进行了处理。
问题:(1)工程师审查索赔事实时应做哪些调查工作?不同情况如何处理?
(2)如果由于工程师提供的有差错的资料而导致承包方停工,由此产生的费用索赔是否应包括利润?为什么?
(3)如果承包方已按工程师提供的有差错放线资料实施,承包方对已完工程进行补救而增加了费用索赔是否包括利润?为什么?【P43】
36..某大型工程项目地质情况复杂,由于工程项目建设任务十分紧迫,要求尽快开工按时竣工,基础处理工程量难以准确确定,因此业主根据工程师的建议采用单价合同方式与承包方签定了施工合同,对于工程变更、工程计量、合同价款的调整及工程款的支付都作了规定。
问题:(1)在进行施工招标前,考虑到本工程的复杂情况,工程师对于有关工程变更的条款作了重点考虑。
作为工程师,你认为属于工程变更的事项都包括哪些方面的内容?【P87】
(2)若由于雇主提出的工程变更要求而引发承包商的费用索赔和延长工期的要求,但雇主方与承包商对该项目索赔要求未取得一致,从而形成合同争议,试问应当通过什么样的方式处理和决定争议?【P135】
05年7月单选题:1—5 BACDB 6—10 CDBAB
多选题:11、ABD 12、BDE 13、ABCD 14、ADE 15、BCE
16、ABCD 17、ABCD 18、ABC 19、ACD 20、ABD
填空:21、投标附录中22、中标书、28 23、雇主24、承包商25、24小时、工程师26、6 、每月27、投标书。