内部承包协议书

内部承包协议书

甲方：

乙方：（身份证号：）

经乙方要求，甲方将工程（下称项目）交由乙方承包施工。为明确双方权利义务，经双方充分协商，特签订如下协议，以共同信守。

一、工程概况及主要指导（根据甲方与建设单位，即业主签订的建设工程施工合同）：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、质量等级：达到合格，符合国家验收标准。

二、乙方必须履行和承担甲方与建设单位（业主）于2012年9月20日签订的建设工程施工合同中承包方应履行的全部义务及应承担的责任。乙方承包本项目所需的资金和产生的民事、安全、债务等一切风险和责任均由乙方承担和处理。

三、严禁乙方进行转包、分包本项目，如有违反，一切责任及后果均由乙方承担。

四、乙方应按工程造价的总额（若工程量有增加，以最终决算审计价为准）为计算基数，向甲方交纳工程款的%（其中包括配合费%，外经证、企业所得税和印花税%）。

工程所在地地区各种税费及规费由乙方承担和自行缴纳。如有关部门规定另有前述税费以外需缴纳的，该税费也由乙方承担。

五、为保证本协议顺利履行，在每笔工程款进账后，乙方自愿向甲方缴纳工程进度款的/ 作为工程保证金。

保证金自乙方完成下列各事项并经甲方确认，乙方对外不存在任何债权债务，经结算后归还乙方（保证金不计息）：1、工程竣工验收完毕（质量符合施工合同要求）：2、工程所有资料齐全并交甲方存档；3、工程承包时，缴在建设单位的质量保证金已结清；4、工程审计完毕；5、工程移交结束。

六、在工程实施中，乙方自行负责工程所需的施工人员、设备、资金等人力、物力、财力的组织和筹备，以便工程顺利实施，满足业主、招标文件和甲方提出的目标、计划及工期要求。

乙方应精心组织、科学施工，严格执行建筑施工操作规范，无条件满足施工中安全、质量、环保、文明施工要求。甲方将对工程项目进行定期和不定期检查，检查乙方是否全面履行承包协议书规定的义务和应承担的责任，乙方应全力配合，不足事项限期整改。甲方在业主检查时尽量向乙方提供投标文件中的项目经理及五大员。

七、乙方应按规定要求及时、正确、全面、积极整理各种技术资料、安全资料，并按甲方规定要求按时上报各种报表。工程竣工资料在竣工验收后一个月内上交甲方存档。

八、乙方应把工程款发票和税金单据一星期内交给甲方会计作财务凭证汇总处理，外经证在到期后一星期内交还甲方予以缴销，否则甲方有权从工程款中扣除实际发生的费用；同时，乙方应根据有关财务制度处理好会计凭证和会计账户，按工程单独装订，每月及工程结束时上报工程收支明细表壹份。

九、业主工程款应汇入甲方指定账号（户名：；账号----------；开户银行：）。

甲方保障工程款专款专用，业主支付的工程款扣除的配合费、税金、保证金等后，余下的工程款甲方应在三个工作日内全额汇入乙方账户（户名：，开户行：，账号：）由乙方支配。

乙方不得私自向业主领取工程款。如有违反，乙方应按私自领取工程款额10%的比例向甲方支付违约金。

乙方必须保证工程款专款专用，甲方有权清楚资金流向。乙方应对本工程账户资金管理人和材料收发管理人出具授权委托书。

十、乙方必须保证工程款专款专用，保证生产工人工资的全额发放。工资发放必须每人建卡发放，一律发放到实际施工人员，严禁代领（特别严禁小包工头代领实际施工人员工资）。坚决杜绝工人因工资等问题到公司或上级有关部门上访，如有发生乙方应向甲方支付10000-100000元的违约金。

乙方应保证及时支付工程材料款等应付款项。如有拖欠施工人员工资及材料

款等应付款项的，甲方经核实后，甲方有权监督、督促乙方付清本项目工程所欠债务。甲方有权随时随地对乙方的支付情况进行查询和调查核实，乙方应当予以全力配合。若乙方未支付上述款项而引起仲裁和诉讼，乙方必须在二天内妥善解决，否则，乙方应按拖欠人工费的50%，材料费的20%向甲方支付违约金。由于甲方其他工程的原因，造成本工程账户冻结而带来乙方损失，由甲方承担；由乙方原因造成甲方账户冻结，乙方承担甲方的损失。

十一、严禁乙方私刻甲方公章、法人章、财务专用章、项目部专用章等印章。严禁乙方以甲方名义或本工程项目名义、甲方法定代表人名义、甲方外派驻该工程施工人员名义，与其他任何单位或个人签订任何约定和发生任何交易（包括材料采购、借款、欠款、担保等行为），如有违反，一切责任及后果均由乙方承担。甲方向乙方提供本项目技术资料专用章一枚，待工程竣工验收合格，技术资料移交甲方时一并交回该印章。

十二、乙方应严格遵循国家法律、法规、政策规定，严禁偷税漏税，钻政策空子，如有违反法律、法规，政策规定给国家及集体以及其他社会组织造成损失的，依法移送国家法律机关，追究乙方当事人的法律责任，并由乙方承担给甲方造成的经济损失及名誉损失。

十三、乙方必须配备小保险箱，保管好印章、现金及重要资料。

十四、乙方在施工过程中，不论安全措施是否得力，还是偶尔发生而造成人身、财产损失的安全事故，其民事赔偿、行政处罚责任以及对甲方产生的连带责任和费用，由此给甲方带来的损失，均由乙方承担。甲方因此而支付的款项和所产生的费用，有权从乙方所得款或保证金中直接扣除，不足部分，予以追诉。

十五、对需要甲方出面联系的有关事宜，甲方应予协助。所发生的一切费用（包括甲方派入人员的工资、津贴、差旅费等）均由乙方承担。为了便于甲方规范管理，甲方派出参与施工和相关管理人员的工资、差旅费等费用，均由甲方按规定向乙方收取，乙方不得与甲方所派人员直接发生经济往来，发有发生，甲方概不认可。

十六、乙方在工程施工期间和工程质保期内所发生的债权债务、质量安全事故，不论拖延几年，均由乙方自行处理解决并承担责任。若引起诉讼，乙方自愿为第一被告。由此造成甲方经济损失的，乙方应负赔偿责任。

十七、特别条款：无论本协议是否有效，乙方自愿承诺，对涉及本工程的一切工伤事故、人身和财产损害赔偿、业主索赔、施工人员追索劳动报酬、材料款支付等事宜均承担全部赔付责任。本特别条款独立于本协议。

十八、自愿为乙方履行本协议提供连带责任保证，即使主合同无效，担保合同仍然有效。

十九、如因履行本协议发生纠纷，则提交甲方住所地人民法院管辖。

十二、本协议自甲、乙、担保人三方签字或盖章后生效；本协议一式四份，甲方二份，乙方一份，担保人一份。

甲方：乙方：乙方担保人：代表：电话：电话：

年月日