重庆市水利水电土建工程施工合同正式版
《水利水电土建工程 施工合同》
《水利水电土建工程施工合同》甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况。
1. 工程名称：咱们这个水利水电土建工程呀，它可有个响亮的名字呢，就叫[具体工程名称]。
2. 工程地点：这个工程坐落在[具体地点]，那可是个很有潜力的地方哦。
3. 工程内容：这里面包括好多好玩的东西呢，像土建工程里的基础建设啦，比如挖挖地基，筑牢基础，还有水利水电相关的设施建设，像修建渠道、安装水电设备之类的。
二、工程承包范围。
乙方呢，要把整个水利水电土建工程按照甲方的要求都包下来哦。
从开始的场地清理，到最后的工程收尾，每一个小细节都不能放过。
比如说，那些小石子要摆放整齐，那些水电线路要接得稳稳当当的，就像给这个工程穿上一件漂亮又合身的衣服一样。
三、合同工期。
1. 开工日期：咱们就定在[具体日期]开始干活啦，这一天就像工程的生日一样呢。
2. 竣工日期：那得在[具体日期]之前把工程全部搞定哦。
这个时间可是很重要的，就像一场赛跑，要在规定的时间内跑到终点。
四、质量标准。
这个工程的质量呀，必须得达到国家规定的水利水电土建工程的标准。
不能马虎，就像盖房子一样，每一块砖都要稳稳地放在它该在的地方。
工程要坚固耐用，那些水利设施要能经受得住水流的考验，水电设备要能正常运转，可不能三天两头出毛病。
五、合同价款。
1. 本合同的价款是[具体金额]元。
这个钱可是经过咱们双方仔细商量才定下来的呢，每一分钱都有它的用处。
2. 这个价款包括了乙方完成整个工程所需要的所有费用，像人工啦、材料啦、设备使用啦，还有那些杂七杂八的小费用。
2024年重庆市水利水电土建工程施工合同书(二篇)
2024年重庆市水利水电土建工程施工合同书甲方：重庆市水利局（以下简称甲方）地址：重庆市渝中区杨家坪正街10号联系人：XXX电话：XXX乙方：XXXXXX工程有限公司（以下简称乙方）地址：重庆市XXX区XXX街X号法定代表人：XXX注册资金：XXX万元电话：XXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲方与乙方经平等协商，达成如下合同：第一条施工项目1.1 项目名称：重庆市XXXXXXX水利水电土建工程1.2 工程地点：重庆市XXX区1.3 工程内容及范围：包括XXXXX等工程项目。
第二条工程合同价款及支付方式2.1 工程合同价款为XXXXXX元（大写：人民币XXXXXXXXX 元整）。
2.2 甲方按照下述方式支付工程款项：（1）预付款：甲方于合同签订后3个工作日内支付工程价款总额的XX%作为预付款；（2）工程进度款：甲方按照工程进度及乙方提供的工程进度报告支付工程价款；（3）竣工款：甲方经验收合格后支付工程价款的XX%作为竣工款。
第三条工期3.1 工期为自合同生效之日起XX个月，包括施工准备期、施工期、试运行期等。
3.2 工期延长或提前，需经甲方书面同意。
第四条施工质量4.1 乙方承诺按照设计文件、相关规范、技术要求等标准进行施工，确保工程质量。
4.2 其他施工质量相关约定：- XXXXXXX第五条施工安全和文明施工5.1 乙方应建立安全生产责任制度，组织实施安全措施，确保施工安全。
5.2 乙方应遵守国家有关文明施工的规定，保持工程周边环境整洁。
第六条材料及设备供应6.1 乙方负责提供符合施工要求的材料和设备，并承担其质量问题。
6.2 甲方可要求乙方提供相关材料和设备的质量保证文件。
第七条变更、索赔和争议解决7.1 双方在施工过程中，如需变更施工内容、工程量等事项，应经书面协商一致，并签订变更合同。
7.2 如因不可抗力或甲方原因，导致工程无法继续施工或延迟施工，乙方有权要求相应的索赔。
重庆市水利水电土建工程施工合同
重庆市水利水电土建工程施工合同重庆市水利水电土建工程施工合同合同编号: [填写合同编号]甲方: [填写甲方信息，即委托方]地址: [填写甲方地址]乙方: [填写乙方信息，即承包方]地址: [填写乙方地址]根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上达成如下协议:第一条合同项目1. 项目名称: [填写项目名称]2. 项目地点: [填写项目地点]3. 工程规模: [填写工程规模]4. 工程进度：[填写工程进度]5. 项目合同价款: [填写项目合同价款]第二条合同条款1. 工程任务：乙方负责按照相关图纸和规范进行工程施工，保质保量完成工程任务。
2. 工期：乙方应按照合同规定的工期完成工程施工。
3. 工程价款及结算：根据工程实际进度，甲、乙双方按合同约定的结算方式进行工程价款的结算。
4. 材料购买：乙方应按合同约定自行购买工程施工所需的材料，并保证材料质量符合相关规定。
5. 工程质量：乙方应按合同约定负责工程的质量，并保证施工质量达到相关要求。
6. 保险责任：乙方应按照合同约定，购买相关的施工保险并承担相应的责任。
7. 管理人员：乙方应按照合同约定派遣具备相应资格和能力的管理人员参与工程施工管理。
8. 现场安全：乙方应采取必要的措施确保工程施工现场的安全。
9. 合同变更：如需对合同内容进行变更，应双方协商一致，并按照法定程序办理变更手续。
第三条违约责任1. 一方违反本合同的约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
2. 如乙方违约，甲方有权解除合同并要求返还已支付的款项。
3. 如甲方违约，乙方有权要求甲方赔偿相应的损失。
第四条争议解决双方如发生争议，应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
第五条合同生效与解除1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 如因不可抗力等特殊情况导致无法继续履行合同，双方可协商解除合同。
第六条其他事项1. 本合同采用书面形式，附件与本合同具有同等效力。
水利工程：重庆市水电土建合同
合同编号：__________水利工程：重庆市水电土建合同合同双方：第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______第二条合同价格2.1本合同工程总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2乙方在签订合同时应向甲方支付合同总价款的_______%作为履约保证金，履约保证金在工程验收合格后无息退还。
第三条工程质量3.1乙方应按照合同约定的工程内容、规模和质量标准完成施工，确保工程质量达到_______等相应标准。
3.2乙方应承担由于施工原因导致工程质量问题的修复和返工费用。
第四条工程进度4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工组织设计要求，确保工程按照甲方要求的进度进行。
4.2乙方应按时提交工程进度报告，并按照甲方要求进行工程进度调整。
第五条合同的履行5.1乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成工程。
5.2乙方应按照合同约定的价格支付工程款。
5.3乙方应遵守国家法律法规和甲方内部的规章制度。
第六条合同的变更和解除6.1合同的变更和解除应经双方协商一致，并签订书面协议。
6.2因不可抗力等原因导致合同无法履行时，双方可协商变更或解除合同。
第七条违约责任7.1乙方未按照合同约定的时间、质量和价格要求履行合同的，应承担违约责任。
7.2甲方未按照合同约定的时间、质量和价格要求支付工程款的，应承担违约责任。
第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
8.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第九条其他9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且履约保证金退还之日终止。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.合同的签订：双方在签订合同时，应仔细阅读合同条款，确保合同内容明确、具体，避免含糊不清的表述。
重庆市水利水电土建工程施工通用版合同(4篇)
重庆市水利水电土建工程施工通用版合同工程名称：_____ 发包人：_____ 发包人：_____ 承包人：_____ 使用说明1．《_____市水利水电土建工程施工合同示范文本》与水利部、_____公司、国家工商行政管理总局联合颁发的《水利水电工程施工招标文件》、《水利水电工程施工合同技术条款》（gf--0208），建设部、国家工商行政管理总局颁发，并经水利部办公厅以办建管〔〕122号转发的《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（gf--0213）、《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（gf--0214）配套使用。
即将水利部范本（gf--0208）中的“本合同《通用合同条款》第款”、“本合同《通用合同条款》第条、”“《通用合同条款》”等改为“《_____市水利水电土建工程施工合同示范文本》”。
2．水利水电土建工程在编制招标文件和施工合同文件时，应全文引用《_____市水利水电土建工程施工合同示范文本》，不得删改；可根据工程实际情况，对其进行补充，但不得违反公正、公平原则。
3．招投标结束后按《_____市水利水电土建工程施工合同示范文本》签订施工合同。
合同编号：_____市水利水电土建工程施工合同示范文本发包人：（全称）_____ 地址：_____ 法定代表人：_____ 委派现场代表：_____ 联系电话:_____ 承包人：（全称）_____ 地址：_____ 法定代表人：_____ 项目经理：_____ 联系电话:_____ 总工程师：_____ 质量负责人：_____ 监理人：（全称）_____ 地址：_____ 总监理工程师：_____ 联系电话:_____ 监理工程师：_____ 发包人拟修建_____工程，接受了承包人的投标，双方根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。
一、工程概况1．1 工程名称：_____1．2 工程地点：_____1．3 可研文件名称、文号：_____1．4 初设文件名称、文号：_____1．5 工程规模：_____ 建设任务：_____1．6 工程概算审批总投资_____万元；资金来源：_____二、工程承包范围及合同工程量2．1 工程承包范围：（包括永久工程、临时工程名称；其中渠系或堤防工程，必须标注起止里程桩号）_____2．2 主要合同工程量：（以招投标文件为准）_____三、合同价款3．1 合同价款承包方式：_____（详见合同附件3）3．2 合同总价人民币（大写）：_____万元（人民币小写_____万元）。
水利水电土建施工合同完整版doc
水利水电土建施工合同完整版doc1. 合同双方甲方：[甲方名称] 乙方：[乙方名称]2. 合同背景1.甲方拟对[工程名称]进行水利水电土建施工项目；2.乙方具备相关施工能力和经验；3.双方经协商一致，拟订此施工合同。
3. 工程内容3.1 工程概述本次施工合同涉及的工程为：[工程名称]。
3.2 工程范围3.3 工程周期本次施工合同的工程周期为[工程周期]。
4. 合同价格及付款方式4.1 工程价格本次施工合同的工程价格为[工程价格]，以人民币(¥)计。
4.2 付款方式•预付款：甲方应于合同签订日起[预付款时间]之内，向乙方支付工程总价款的[预付款百分比]%，合计人民币[预付款金额]；•进度款：甲方应根据工程进度和乙方提交的支付申请，按合同约定比例及时支付相应的进度款；•最后付款：工程竣工后，甲方应在[最后付款时间]之日起[最后付款天数]日内，向乙方支付尾款。
5. 合同履行保证5.1 保证金1.甲方应在合同签订后[保证金时间]之内，以银行转账方式向乙方支付合同总价款的[保证金百分比]%作为保证金，合计人民币[保证金金额]；2.在合同完全履行的情况下，乙方应将保证金全额无息退还给甲方。
5.2 延期罚金若甲方延期支付工程款项或拖延提供必要的配合，甲方应向乙方支付延期天数乘以每天工程款的[延期罚金百分比]%的违约金作为延期罚金。
5.3 违约责任1.若乙方未按合同约定时间完成工程或未按合同约定质量进行工程施工，乙方应向甲方承担违约责任，具体违约金金额按法律规定执行；2.若甲方未按合同约定支付工程款项或拖延提供必要的配合，甲方应向乙方承担违约责任，具体违约金金额按法律规定执行。
6. 工程变更及索赔处理6.1 工程变更1.如因设计变更、实际需求改变等原因，需对工程进行变更的，应经双方协商一致后，签订书面变更合同；2.变更后的工程价格及工程周期按变更合同约定执行。
6.2 索赔处理1.如乙方发现甲方未提供设计图纸或提供不完整、错误的设计图纸等问题，乙方应立即提出书面通知，并暂停施工；2.乙方有权要求甲方补足或更正设计图纸，并将索赔金额列入变更合同进行商议。
水利水电土建工程施工合同范文（3篇）
法定代表人（或授权代表）：[乙方法人代表姓名]
通讯地址：[乙方通讯地址]
联系电话：[乙方联系电话]
鉴于甲方拟委托乙方进行水利水电土建工程的施工，甲乙双方就有关事项达成如下合同：
第一章 项目概况
1.1 工程名称：[工程名称]
1.2 工程地点：[工程地点]
1.3 工程内容：按照甲方提供的设计图纸和施工要求，对水利水电土建工程进行施工、调试和竣工验收。
第二条 工程内容
1. 乙方将按照甲方的设计要求和工程计划，负责工程的施工，并确保工程质量；
2. 工程包括但不限于土石方工程、基础处理工程、土建结构工程、水电安装工程等；
3. 乙方需要提供工程所需的材料和机械设备，并确保材料和设备符合国家标准和施工要求。
第三条 工期安排
1. 工程开始日期为XXXX年XX月XX日，预计工期为X个月/周；
2. 工期延误若由甲方原因造成的，甲方需按照每延误一天赔偿乙方合同总价款的0.1%作为违约金；
3. 工期延误若由乙方原因造成的，乙方需按照每延误一天赔偿甲方损失的0.1%作为违约金。
第四条 工程费用及支付方式
1. 乙方施工总价款为（总价款金额），根据工程进度进行支付；
2. 工程款支付方式为XX%的预付款，在合同签订后的X天内支付；其余款项根据工程进度结算，结算时间为每个月的X日，结算金额应在X天内支付；
重庆市水利水电土建工程施工合同
重庆市水利水电土建工程施工合同1. 合同双方本合同由甲方（建设单位）和乙方（承包单位）共同签署，并在双方合法代表人的见证下生效。
甲方：_______________ （以下简称“甲方”）乙方：_______________ （以下简称“乙方”）2. 工程名称及范围本合同所指的工程名称和范围为：工程名称：_______________工程范围：_______________3. 合同价款本合同价款为人民币__________元整。
4. 工程质量甲方要求本工程的质量符合国家相关标准和要求，并由乙方按照相关规范进行施工。
在施工中，乙方应保证工程质量达到国家标准，严格按照甲方的要求进行施工。
如因乙方施工不当或存在质量问题，给甲方造成经济损失或法律纠纷，乙方应承担相应的赔偿责任。
5. 工程期限本工程的期限为______________，乙方应按照合同规定的期限保质保量完成施工，并按照合同约定的交付时间和质量完成工程。
如乙方未能在规定时间内完成工程，则甲方有权按照合同约定的方式向乙方追责，并要求乙方将损失承担相应的违约责任。
6. 工程支付方式工程价款按照以下步骤支付：（1）工程开工前，甲方应向乙方支付工程预付款______元，乙方应在收到预付款后开始工程施工。
（2）施工期间，乙方可根据工程进度对甲方进行多次中期付款，每次支付金额为_______元。
中期付款的比例不得超过工程总价款的50%。
（3）工程竣工验收合格后，甲方应在验收合格后3个工作日内，向乙方支付尾款____________元。
以上支付方式均应通过银行转账进行，双方应保留相关证据和凭证以备查验。
7. 工程变更在工程施工期间，如遇到设计变更，需由甲方与乙方双方协商并经双方签字确认同意，方可进行工程变更。
如因甲方原因导致工程变更，则须由甲方支付相应的变更费用；如因乙方责任导致工程变更，乙方则应承担相应责任或成本。
8. 违约责任如发生以下一种或多种情况，将被认为是乙方违约，甲方有权采取相应的法律措施要求乙方承担违约责任：（1）未按照合同约定的时间完成工程；（2）工程质量不符合国家相关标准和要求；（3）违反法律、法规和建设标准要求；（4）未按照合同约定的方式进行工程支付；（5）未经甲方同意进行工程变更，或变更后未按照合同要求进行支付或施工；9. 保密双方在签订本合同时所涉及到的技术、商业秘密等均应保密，不能泄露给外人。
重庆市水利水电土建工程施工合同书范本
重庆市水利水电土建工程施工合同书范本一、甲方（委托方）：[甲方全称]，[注册地址]，法定代表人：[法定代表人姓名]，联系电话：[联系电话]。
二、乙方（承包方）：[乙方全称]，[注册地址]，法定代表人：[法定代表人姓名]，联系电话：[联系电话]。
三、项目名称：[项目名称]四、项目地点：[项目地点]五、工程规模：[工程规模]六、工程内容：[工程内容]七、工期：[工期]八、合同价款：[合同价款]九、付款方式：1. 甲方应在合同签订后的[天数]内支付合同价款的[百分比]作为预付款给乙方。
2. 乙方应按照工程进度和质量要求，分期向甲方报销实际发生的合同价款。
3. 甲方应在收到乙方报销申请后的[天数]内支付相应的款项给乙方。
十、质量要求：1. 乙方应按照国家有关的技术标准和规范进行施工，确保工程质量符合相关要求。
2. 乙方应对工程进行全过程的质量控制，确保工程的安全可靠性和使用寿命。
3. 乙方应配备专业的技术人员，并按照相关规定进行施工质量的检测和验收。
十一、工程变更：1. 如因设计或监理单位的要求，导致工程内容发生变更，应由甲方书面通知乙方，并重新商定合同价款和工期。
2. 工程变更需要经过双方协商一致，并签订书面变更协议后方可执行。
十二、违约责任：1. 如果乙方未按照合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的具体金额为合同价款的[百分比]。
2. 如果甲方未按照合同约定的付款方式支付款项，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金的具体金额为逾期未支付款项的[百分比]。
3. 双方均应按照合同约定的质量要求进行施工和验收，如发生质量问题，责任方应承担相应的违约责任。
十三、争议解决：1. 如发生合同履行过程中的争议，双方应通过友好协商解决。
2. 如果协商不成，应提交给合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。
3. 仲裁裁决是终局的，双方应遵守仲裁裁决。
十四、合同生效：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 合同正本一式[份数]份，甲方和乙方各执[份数]份，具有同等法律效力。
重庆水利水电工程施工合同
重庆水利水电工程施工合同---一、合同双方甲方：XXXXXXXXXXX公司乙方：XXXXXXXXXXX公司---二、工程内容与范围1. 工程名称：XXXXXXXXXXXXX项目2. 工程地点：重庆市XXX区XXX路XXX号3. 工程规模：总建筑面积约XX万平方米，包括主体结构、给排水、电气等配套设施。
4. 工程范围：本合同涉及的所有施工任务，包括但不限于土石方开挖、混凝土浇筑、钢筋制作安装、模板支撑等。
5. 工程质量要求：按照国家相关标准和规范执行，确保工程质量达到设计要求和验收标准。
6. 工期要求：自合同签订之日起计算，总工期为XX个月，具体工期安排见附件《工程进度计划表》。
7. 安全生产要求：严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场安全无事故。
8. 环境保护要求：遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准，采取有效措施减少环境污染，保护生态环境。
9. 文明施工要求：加强施工现场管理，保持现场整洁有序，提高施工效率，降低施工成本。
10. 其他约定事项：根据实际需要，双方可另行协商确定其他相关事宜。
---三、合同价格与支付方式1. 合同总价：人民币XXXX万元整（大写：XXXX万元整），包含所有施工费用、材料费、人工费等。
2. 预付款比例及支付时间：甲方需在合同签订后XX个工作日内支付预付款人民币XXXX万元整（大写：XXXX万元整）。
3. 进度款支付比例及支付时间：根据《工程进度计划表》确定的节点，乙方完成相应工作后，甲方需在收到乙方提交的进度报告并经核实无误后的XX个工作日内支付相应的进度款。
4. 竣工验收合格后的结算方式：工程竣工验收合格后，甲乙双方应共同组织对工程进行结算，结算金额以实际完成的工程量为准。
如出现争议，可提请第三方机构进行鉴定。
5. 质保金比例及退还时间：甲方应在工程竣工验收合格后的XX个工作日内支付乙方质保金人民币XXXX万元整（大写：XXXX万元整），质保期为XX个月。
重庆市水利水电土建工程施工合同
重庆市水利水电土建工程施工合同重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本重庆市水利局制定重庆市工商行政管理局监制工程名称：发包人：承包人：使用说明1．《重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本》与水利部、国家电力公司、国家工商行政管理总局联合颁发的《水利水电工程施工招标文件》、《水利水电工程施工合同技术条款》（gf-2000-0208），建设部、国家工商行政管理总局颁发，并经水利部办公厅以办建管〔2003〕122号转发的《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（gf-2003-0213）、《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（gf-2003-0214）配套使用。
即将水利部范本（gf-2000-0208）中的"本合同《通用合同条款》第xx 款"、"本合同《通用合同条款》第xx条"、"《通用合同条款》"等改为"《重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本》"。
2．水利水电土建工程在编制招标文件和施工合同文件时，应全文引用《重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本》，不得删改；可根据工程实际情况，对其进行补充，但不得违反公正、公平原则。
3．招投标结束后按《重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本》签订施工合同。
合同编号：重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本发包人：（全称）地址：法定代表人：委派现场代表：联系电话承包人：（全称）地址：法定代表人：项目经理：联系电话总工程师：质量负责人：监理人：（全称）地址：总监理工程师：联系电话监理工程师：发包人拟修建工程，接受了承包人的投标，双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3可研文件名称、文号：。
1.4初设文件名称、文号：。
1.5工程规模：；建设任务：。
1.6工程概算审批总投资万元；资金来源：。
2024年重庆市水利水电土建工程施工合同范本
2024年重庆市水利水电土建工程施工合同范本甲方：_________有限公司（以下简称甲方）
乙方：_________有限公司（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建设工程质量法》等相关法律法规，经双方友好协商，就重庆市水利水电土建工程施工事宜达成如下合同：
一、工程名称：重庆市水利水电土建工程。
二、工程地点：重庆市。
三、工程规模：具体规模详见工程图纸和设计文件。
四、工程工期：工期自合同生效之日起至工程竣工验收合格为止。
五、工程价款：双方约定工程总价款为人民币________元整。
六、工程质量要求：乙方应按照国家有关标准和规定，保证工程质量符合相关标准，确保工程的安全、耐久。
七、工程款支付方式：按照约定的付款比例、里程碑节点进行支付。
八、工程违约责任：一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
九、合同变更：任何一方需变更合同内容，应双方协商一致后签订书面变更协议。
十、争议解决：因合同履行发生的争议，应协商解决。
协商不成的，提交______仲裁。
以上为双方签订的重庆市水利水电土建工程施工合同书，合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：________________ 日期：____年__月__日
乙方（盖章）：________________ 日期：____年__月__日。
重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本
重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本一、合同背景重庆市作为中国西南地区的重要城市，水利水电土建工程在城市发展中起着重要的作用。
为了规范施工合同的签订和执行，保障各方的权益，特制定本示范文本。
二、合同主体本合同由以下各方共同签订：甲方：重庆市水利水电局乙方：承建单位（以下简称“承包商”）三、合同内容1. 工程概况1.1 工程名称、地点、规模等基本信息1.2 工程的设计、施工、验收等阶段及时间节点1.3 工程的质量要求、安全要求、环境保护要求等2. 合同价款2.1 工程总价款及支付方式2.2 工程款项支付的时间节点和方式2.3 工程款项支付的条件和证明文件3. 合同履行3.1 甲方的责任和义务3.2 乙方的责任和义务3.3 双方的配合和协调4. 变更和索赔4.1 变更工程的程序和条件4.2 变更工程造成的费用调整4.3 索赔的程序和条件5. 合同的履行保证5.1 乙方履行合同的保证金5.2 甲方支付工程款项的保证6. 违约责任6.1 甲方违约责任6.2 乙方违约责任7. 争议解决7.1 争议解决的方式和程序7.2 争议解决的期限和结果8. 合同的终止和解除8.1 合同终止的条件和程序8.2 合同解除的条件和程序9. 其他事项9.1 合同的生效和效力9.2 合同的附属文件和补充协议9.3 合同的解释和适用法律四、合同执行1. 合同签订后，甲方和乙方应按照合同约定的内容和时间节点进行工程的设计、施工和验收等环节。
2. 如遇到工程变更和索赔等情况，双方应及时协商解决，并按照合同约定的程序进行调整。
3. 在工程施工过程中，甲方和乙方应保持密切的沟通和配合，确保工程的顺利进行。
4. 如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；如协商不成，可以采取仲裁或诉讼等方式进行争议解决。
五、合同效力本合同经甲方和乙方共同签字盖章后生效，并具有法律效力。
六、合同解释本合同的解释和适用法律以中华人民共和国相关法律法规为准。
七、合同附属文件本合同附属文件包括但不限于工程设计图纸、施工方案、验收标准等。
重庆市水利水电土建工程施工通用版合同
重庆市水利水电土建工程施工通用版合同甲方（建设单位）： _______（以下简称甲方）乙方（承包单位）： _______（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用、公平公正的原则，在协商一致基础上签订本《重庆市水利水电土建工程施工通用版合同》（下简称本合同）。
第一章总则第一条合同目的1.1 甲方根据需求，委托乙方进行水利水电土建工程的施工，并支付相应费用，双方依据履行本合同所确认的各项要求和约定，确保工程质量、期限和安全。
1.2 本合同所指的水利水电土建工程包括基于水航运输、水利工程、电力工程等场所的建筑施工、土建工程、金属结构、设备安装、管线安装及其他与该水利水电土建工程项目相关的工程。
第二条合同签订人2.1 甲方代表人：_______，身份证号码：_______，职务：_____；2.2 乙方代表人：_______，身份证号码：_______，职务：_____。
第三条地址3.1 甲方地址：_______，联系电话：_______；3.2 乙方地址：_______，联系电话：_______。
第四条合同约定4.1 工程开工时间乙方应根据甲方所需求的开工时间和甲方提供的资料及设备准备好施工。
甲乙双方约定工程开工时间为____年__月__日，该工期包括土石方及结构环保工程的勘查、设计、采购及安装调试等全过程。
4.2 工程完工时间甲乙双方约定工程完工时间为至____年__月__日。
双方均须尽力保证工程按协定的时间完成并竣工。
如因乙方原因造成进度受阻，将会被另行计算时间并根据工期进度，按协议约定罚款。
4.3 工程质量要求乙方应依据设计方案和合同约定确保施工质量，确保工程每个环节的质量，并提交工程验收资料和技术资料完整清晰且符合国家相关工程质量标准和施工标准，被验收合格才能移交甲方。
4.4 工程安全乙方应除做好安全生产的相关工作外，也应按照相关法律法规要求，建立安全管理体系，谨慎合理安排人员及设备资源的管理、保护，并在全过程保证施工的安全，防止事故发生。
2024年重庆市水利水电土建工程施工合同（二篇）
2024年重庆市水利水电土建工程施工合同工程名称：_____发包人：_____发包人：_____ 承包人：_____使用说明1.《重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本》与水利部、国家电力公司、国家工商行政管理总局联合颁发的《水利水电工程施工招标文件》、《水利水电工程施工合同技术条款》（gf_____0208），建设部、国家工商行政管理总局颁发，并经水利部办公厅以办建管〔_____〕____号转发的《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（gf_____0213）、《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（gf_____0214）配套使用。
即将水利部范本（gf_____0208）中的“本合同《通用合同条款》第款”、“本合同《通用合同条款》第条、”“《通用合同条款》”等改为“《重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本》”。
2.水利水电土建工程在编制招标文件和施工合同文件时，应全文引用《重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本》，不得删改；可根据工程实际情况，对其进行补充，但不得违反公正、公平原则。
3.招投标结束后按《重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本》签订施工合同。
合同编号：_____2024年重庆市水利水电土建工程施工合同（二）甲方：重庆市水利水电局乙方：_______________________鉴于甲方是重庆市水利水电局，具备水利水电工程的管理和监督能力，并按照相关法规承担相应的法律责任；乙方是_______________________（施工单位名称），具备相应的工程施工能力和经验。
经双方协商一致，达成以下合同：第一条工程内容1.1 项目名称：_____________________（工程项目名称）。
1.2 工程位置：重庆市_____________________（具体位置）。
1.3 工程范围：包括但不限于_____________________（工程主要内容）。
第二条工程价款2.1 工程总价款为人民币_______________（具体金额）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state.重庆市水利水电土建工程施工合同正式版重庆市水利水电土建工程施工合同正式版下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。
如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。
文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。
工程名称：____发包人：____发包人：____承包人：____使用说明1．《重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本》与水利部、国家电力公司、国家工商行政管理总局联合颁发的《水利水电工程施工招标文件》、《水利水电工程施工合同技术条款》（gf-XX-0208），建设部、国家工商行政管理总局颁发，并经水利部办公厅以办建管〔XX〕122号转发的《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（gf-XX-0213）、《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（gf-XX-0214）配套使用。
即将水利部范本（gf-XX-0208）中的“本合同《通用合同条款》第xx 款”、“本合同《通用合同条款》第xx 条、”“《通用合同条款》”等改为“《重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本》”。
2．水利水电土建工程在编制招标文件和施工合同文件时，应全文引用《重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本》，不得删改；可根据工程实际情况，对其进行补充，但不得违反公正、公平原则。
3．招投标结束后按《重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本》签订施工合同。
合同编号：____重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本发包人：（全称）_____地址：_______法定代表人：_______委派现场代表：_____联系电话:______承包人：（全称）_____地址：_______法定代表人：_______项目经理：_______联系电话:______总工程师：_______质量负责人：_______监理人：（全称）_____地址：_______总监理工程师：_____联系电话:______监理工程师：_______发包人拟修建____工程，接受了承包人的投标，双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。
一、工程概况1．1 工程名称：____1．2 工程地点：____1．3 可研文件名称、文号：_____1．4 初设文件名称、文号：_____1．5 工程规模：____建设任务：______1．6 工程概算审批总投资_____万元；资金来源：_____二、工程承包范围及合同工程量2．1 工程承包范围：（包括永久工程、临时工程名称；其中渠系或堤防工程，必须标注起止里程桩号）_____ 2．2 主要合同工程量：（以招投标文件为准）____三、合同价款3．1 合同价款承包方式：_____（详见合同附件3）3．2 合同总价人民币（大写）：____万元（人民币小写_____万元）。
其中：永久工程_____万元；临时工程_____万元；安全措施费_____万元；技术措施费_____万元（详见合同附件2）四、合同工期及进度4．1 开工日期：_____竣工日期：_____4．2 合同工期总日历天数：_____天4．3 为满足本工程总工期的要求，承包人承诺采取一切有效措施，使本合同以下关键项目进度满足控制性工期要求。
关键项目控制性工期表序号关键项目名称最迟完工日期备注4．4 承包人在保证工程质量的前提下，发包人要求按合同规定的完工日期提前完工，按监理人核实的提前天数，发包人可向承包人支付提前完工奖金，提前完工奖励金计算方法：____五、双方的义务和责任5．1 发包人的义务和责任5．1．1 发包人应遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应承担相应的责任。
5．1．2 发包人负责在主体工程开工前按有关规定办理水利工程开工许可手续，并委托监理人于_____年_____月_____日前向承包人发布开工通知。
否则，承担工程延误责任。
5．1．3 发包人应在开工通知发出前安排监理人进入工地开展监理工作，并在开工通知发布前将监理任命及发包人相关人员职权、联络方式通知承包人。
发包人主要人员的职权表序号姓名职务在合同中的主要职权联络方式5．1．4 发包人应按合同约定的用地范围和期限，办清或协调征地移民责任单位办清施工用地范围内的征地移民，按时向承包人提供施工用地。
否则，承担工期延误责任。
提供的用地范围为：______期限：______5．1．5 发包人应按合同规定，完成由发包人承担的施工准备工程，并按合同规定的期限提供承包人使用。
否则，承担工期延误责任。
提供承包人使用的工程为：______期限：______5．1．6 发包人应按招投标文件中《技术条款》的有关规定，委托监理人向承包人提供现场测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。
5．1．7 发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料，但只对资料的真实性负责，不对承包人使用上述资料所作的分析、判断和推论负责。
5．1．8 发包人应委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供应由发包人负责提供的图纸。
发包人负责提供的图纸和期限序号图纸名称提交日期份数备注5．1．9 发包人应按合同约定按时支付合同价款。
5．1．10 发包人应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工、治安保卫、施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。
发包人对文明施工的统一管理和协调工作不免除承包人应负的责任。
5．1．11 发包人应按环境保护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作，负责审查承包人所采取的环境保护措施，并监督其实施。
5．1．12 发包人应协调处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担有关费用；协助承包人办理爆破、安全以及特种行业许可手续。
5．1．13 发包人应按合同规定负责办理由发包人投保的保险。
发包人负责办理的保险有：______5．1．14 发包人应按现行水利水电工程验收规定，组织或主持有关验收工作。
5．1．15 其它责任：______5．2 承包人的义务和责任5．2．1 承包人应遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并承担相应的责任。
5．2．2 承包人根据招标文件的约定按时向发包人提交履约担保证件或现金。
本合同履约担保金额为人民币（大写）____万元。
履约担保证件在保修责任终止前有效，并在有效期结束后14天内退还给承包人；履约保证金在工程验收合格后14天内返还承包人。
5．2．3 承包人应在接到开工通知后_____日内，按投标文件及时向工地调遣或雇佣人员和调配施工设备、材料进入工地，按施工总进度要求完成施工准备工作。
若承包人未按合同要求按时调遣人员、设备、材料，或擅自变更投标文件中承诺的项目经理或总工程师，应承担相应违约责任。
承包人向工地调遣或雇佣主要人员序号姓名职务在合同中的主要职责到达现场时限一主要人员1项目经理2总工程师3质量负责人4安全负责人二现场管理人员（人）1行政管理2技术管理三作业人员工种（人）1土石方工程2混凝土工程3灌浆工程4钢筋安装5金属结构安装6设备安装7其他四特种作业人员（人）塔机机手放炮员安全员质检员承包人向工地调配施工设备和材料一主要施工设备名称规格型号数量用途到达现场时间123二主要材料1235．2．4 承包人应认真执行监理人发出的与合同有关的任何指示，严格按监理审批的施工图纸进行施工。
5．2．5 承包人应按招投标文件中《技术条款》规定的内容和期限，编制施工组织设计、施工措施计划和由承包人负责的施工图纸，报送监理人审批，并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。
承包人负责提交的图纸和文件表序号图纸和文件名称提交时限提交发包人份数施工组织设计报告施工技术措施计划年、月进度报表质量检测与评定资料工序开仓（开工）资料竣工图及验收资料结算资料承包人应提供的施工图5．2．6 承包人按有关规定负责办理由承包人投保的保险。
5．2．7 承包人应按国家有关规定文明施工，避免施工对公众利益的损害，保证工程施工和人员的安全。
5．2．8 承包人应遵守环境保护的法律、法规和规章，按有关规定采取必要措施保护工地及其附近的环境，免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏和人员伤害及财产损失，避免施工对公众利益的损害。
5．2．9 承包人应严格按施工图纸和本合同招投标文件中《技术条款》规定的质量要求完成各项工作。
5．2．10 承包人应按监理人的指示为其他人在本工地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件。