工程保证期扩展条款
工程合同补充质保协议书
工程合同补充质保协议书甲方（业主）：_____________________乙方（承包商）：_____________________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了编号为____的工程合同，现基于该合同条款，并结合工程实际情况，双方同意对原合同中的质量保证内容进行如下补充和修改：一、质保期限1. 原定质保期限自工程项目竣工验收合格之日起计算，为期__年。
现根据本补充协议，对于主体结构部分，质保期限延长至__年；电气管线、给排水管线等隐蔽工程的质保期限延长至__年。
二、质保范围1. 除原合同中已明确的质保范围外，增加以下项目：- 室内装修工程质量保证；- 外墙涂料及装饰材料质量保证；- 公共区域设施设备质量保证。
三、质量缺陷处理1. 若在质保期限内发现任何质量问题，乙方应在接到甲方通知后__小时内响应，并于__个工作日内派遣专业技术人员现场勘查，制定修复方案。
2. 对于因材料或施工质量问题导致的功能故障或损坏，乙方负责无偿修复或更换。
3. 对于因设计问题导致的质量问题，由甲乙双方协商解决，必要时可委托第三方专业机构进行鉴定。
四、违约责任1. 如乙方未按约定时间完成质量问题的处理，应向甲方支付违约金，违约金的金额按照未解决问题的严重程度及影响范围确定。
2. 如因乙方原因导致重大质量问题，造成甲方损失的，乙方除承担修复责任外，还应赔偿因此给甲方造成的直接经济损失。
五、其他条款1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与原工程合同具有同等法律效力。
2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本补充协议未尽事宜，按照原工程合同约定执行。
如有新的变更或补充，双方应另行签订书面协议。
甲方（盖章）：_____________________代表签字：_____________________日期：____年__月__日乙方（盖章）：_____________________代表签字：_____________________日期：____年__月__日。
建筑工程保险知识及扩展责任问答
建筑工程保险知识问答作者：张娜网址：1、问：工程保险的对象是什么？答：建筑工程险的保险可分为建筑工程一切险和安装工程一切险，凡属于楼房、厂房、商场、市政工程项目、各类公路、铁路、地铁、桥梁、机场、码头、隧道、电站、排灌系统、引水工程、火电厂、水电厂、核电厂等工业建筑、民用建筑的土木建筑工程项目，均属于建筑工程保险范围。
机器设备安装、企业技术改造、设备更新等安装工程项目均属于安装工程保险范围。
2、问：工程保险承保范围是什么？答：（1）主体工程保险：被保险人在保险期限内因自然灾害和意外事故等原因造成主体工程的物质损失，由保险公司负责经济赔偿。
（2）场地清理费保险：被保险人在保险期限内，在建主体工程因自然灾害或意外事故的损失，造成工地现场残骸，需要清理费用的，由保险公司负责赔偿。
（3）附加工程及临时工程保险：在建设合同的工程量清单中没有列明的项目，或只有部分拆旧费用的临时及附加项目，为了主体工程的建设又必须有这些项目的建设，可向保险公司投保附加工程及临时工程保险。
（4）施工机具施工车辆保险：被保险人在保险期限内因自然灾害及意外事故的原因造成施工机具、施工车辆损失，由保险公司负责经济赔偿。
（5）其它工程险及附加险：除此之外保险公司还可根据工程风险的需要和施工企业的需求，设计出各种附加险和特殊风险工程保险，以满足您对风险管理的要求。
（6）工程第三者责任保险：被保险人在保险期限内，因发生与主保单所承保的主体工程直接相关的意外事故引起工地内邻近区域的第三者人身伤亡或财产损失，依法应由被保险人（工程业主或施工单位）承担的经济赔偿责任，保险公司按保单规定进行赔偿。
（7）施工人员意外伤害责任保险或称雇主责任险：根据《建筑法》和《劳动法》的规定，被雇人员在施工工地发生意外事故，造成人员的伤残、死亡，不管雇主有无过失，都必须承担相应的经济责任。
为确保施工安全，减少施工企业法人的经济负担，施工企业法人可以通过投保雇主责任险，将施工人员在施工过程中因意外事故等原因造成伤残、死亡而产生的依法应由雇主承担的经济赔偿责任，由保险公司负责赔偿，也就是将施工企业的经济损失风险转移给保险公司承担，以减少施工企业的经济损失，便于事故的及时处理。
工程合同常用补充条款范本
工程合同常用补充条款范本补充条款一：变更和调整在工程项目中，设计变更是常有的事情。
为了应对这种情况，补充条款应明确规定，任何设计变更都需经过甲方书面同意，并由乙方提交变更后的设计方案及相应成本预算。
同时，双方应协商确定因变更导致的工期和费用的调整。
补充条款二：工期延误工期延误可能会给甲方带来经济损失，因此补充条款中应包含对乙方延期交付的处罚措施。
例如，每延误一天，乙方需支付合同总金额一定比例的违约金。
同时，若延误是由于不可抗力因素导致，应有相应的免责条款。
补充条款三：质量保证工程质量是项目成功的关键。
补充条款中应明确乙方必须按照国家标准和行业规范施工，并对所使用材料的质量负责。
同时，应规定在工程竣工后有一段质量保证期，在此期间内发现的任何质量问题，乙方应负责无偿修复。
补充条款四：付款方式为了保障乙方的资金流转，补充条款中应详细规定付款方式和时间节点。
通常包括预付款、进度款、竣工款等，以及对应的支付条件和验收标准。
补充条款五：争议解决在合同执行过程中，若出现争议，首先应通过友好协商解决。
若协商不成，可提交至指定的仲裁机构进行仲裁，或者依法向人民法院提起诉讼。
补充条款六：终止和解约在某些特殊情况下，合同可能需要提前终止。
补充条款应规定合同终止的条件和程序，以及解约后的赔偿责任和处理方式。
补充条款七：保密协议鉴于工程项目中可能涉及的商业秘密和技术信息，补充条款中应包含保密条款，要求双方对合同内容及在执行过程中获知的信息保密。
补充条款八：其他事宜除了上述常见条款外，还可以根据项目的具体情况，增加一些特殊条款，如环保要求、安全生产责任等。
总结：。
建设工程合同保修条款
建设工程合同保修条款第一条保修范围1.1 本保修条款适用于甲方（建设方）与乙方（承包方）之间就__________（工程名称）所签订的建设工程施工合同。
1.2 保修内容包括但不限于主体结构安全、防水防漏、电气管线、给排水及采暖系统、装修装饰等工程项目。
第二条保修期限2.1 主体结构和建筑外墙面的保修期限为____年。
2.2 防水防漏工程的保修期限为____年。
2.3 电气管线、给排水管道及采暖系统的保修期限为____年。
2.4 室内装修装饰工程的保修期限为____年。
第三条保修责任3.1 在保修期限内，如发现属于保修范围内的质量问题，乙方应在接到甲方通知后的____小时内响应，并在合理时间内派遣专业技术人员进行免费维修或更换。
3.2 乙方应保证修复工作的质量，确保修复后的部位恢复到符合合同约定的标准。
3.3 若因乙方原因导致质量问题，乙方应承担由此产生的所有费用；若非乙方原因，双方应协商解决。
第四条保修金4.1 为确保保修责任的履行，甲方有权从支付给乙方的工程款中扣除____%作为保修金。
4.2 保修金将在保修期满后无质量问题的情况下，全额退还给乙方。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按约定时间完成维修或修复工作，每逾期一天，应向甲方支付合同总价____%的违约金。
5.2 若因乙方未能履行保修责任而导致甲方产生额外损失的，乙方应予以赔偿。
第六条争议解决6.1 本合同项下的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他事项7.1 本保修条款自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本保修条款的解释权归甲乙双方共同所有。
7.3 本保修条款如有未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
中国人民保险公司工程险附加条款 版
中国人民保险公司工程险附加条款（95版）０１罢工、暴乱及民众骚动扩展条款０２交叉责任扩展条款０３有限责任保证期扩展条款０４扩展责任保证期扩展条款０５建筑安装工程时间进度特别条款０６特别费用扩展条款０７空运费扩展条款０８地震地区建筑物特别条款０９地震除外条款１０洪水除外条款１１隧道工程特别除外条款１２地下电缆、管道及设施特别条款１３农作物、森林除外条款１４大坝、水库工程除外特别条款１５原有建筑物及周围财产扩展条款１６震动、移动或减弱支撑扩展条款１７工棚、库房特别条款１８施工用机器特别条款１９建筑材料特别条款２０清除滑坡土石方特别除外条款２１内陆运输扩展条款２２防火设施特别条款２３设计师风险扩展条款２４工程完工部分扩展条款２５铺设供水管、污水管特别条款２６钻井工程特别条款２７保证期特别扩展条款２８建筑、安装施工机器、设备扩展条款２９旧设备除外条款３０碳氢化合物生产业特别条款 1３１碳氢化合物生产业特别条款 2３２核燃料组建条款３３清除污染费用扩展条款３４压力反应堆特别扩展条款３５铺设管道、电缆特别条款３６埋管查漏费用特别条款３７契约责任扩展条款３８清除残骸费用扩展条款３９工地外储存物特别条款４０专业费用特别条款４１工程图纸、文件特别条款４２时间调整特别条款４３地下炸弹特别条款４４运输险、工程险责任分摊条款４５分期付费条款０１罢工、暴乱及民众骚动扩展条款兹经双方同意，鉴于被保险人已缴付了附加的保险费，本保险扩展承保由于罢工,暴乱及民众骚动引起的损失。
但本扩展条款仅负责由下列原因直接引起的保险财产的损失:(一) 任何个人参与他人进行社会骚乱的活动 (无论是否与罢工有关);(二) 任何合法当局对该骚乱进行平息, 或试图平息, 或为减轻该骚乱造成的后果所采取的行动;(三) 任何罢工者为扩大罢工规模, 或抵制厂方关闭工厂而采取的故意行为;(四) 任何合法当局为预防, 或试图预防该故意行为，或为减轻该故意行为造成的后果所采取的行动。
工程合同保质条
工程合同保质条第一条质量标准1. 乙方必须严格按照国家有关工程建设的质量标准和规范，以及甲方提供的技术要求执行工作，确保工程质量满足合同约定的标准。
2. 乙方应使用符合国家标准或行业标准的材料、设备及施工工艺，不得使用假冒伪劣产品。
3. 所有工程材料、构配件和设备进场前，须经甲方验收合格后方可使用。
第二条质量保证措施1. 乙方应制定并实施质量保证计划，明确各阶段质量控制点和检验方法。
2. 乙方需设置专职质量检查人员，对工程施工全过程进行监督和检查，确保各项工序符合质量要求。
3. 对于关键工序和重要节点，乙方应提前通知甲方，由甲乙双方共同进行检查验收。
第三条质量缺陷处理1. 如发现工程存在质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内到达现场进行整改。
2. 对于因乙方原因造成的质量问题，乙方应负责无偿修复，直至达到合同约定的质量标准。
3. 若质量问题严重影响工程安全或使用功能，乙方除负责修复外，还应承担相应的违约责任。
第四条质量保修期1. 工程竣工验收合格后，进入质量保修期。
保修期根据国家规定及合同约定执行，一般为一至两年。
2. 在保修期内，如发现质量问题，乙方应负责免费维修。
3. 保修期满后，乙方仍应对其施工质量负有后续服务的责任。
第五条质量保证金1. 乙方应在合同规定的时间内缴纳质量保证金，金额通常为合同总额的5%-10%。
2. 质量保证金用于保证乙方履行保修义务，保修期满后无质量问题的，应全额退还给乙方。
第六条违约责任1. 若乙方未能按照合同约定的质量标准完成工程，应按照合同中的违约条款承担相应的违约责任。
2. 若因乙方质量问题导致甲方损失，乙方应赔偿甲方因此而产生的所有损失。
第七条争议解决1. 因质量问题引起的争议，双方应首先通过协商解决。
2. 协商不成时，可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。
建筑安装工程保险附加条款保险责任和责任免除1扩展类
附件2：建筑、安装工程保险附加条款保险责任和责任免除一、扩展类（G-K）1．需加费G-K-001空运费扩展条款兹经双方同意，鉴于投保人已按约定缴付了附加的保险费，本保险扩展承保空运费，但该空运费须与本保险合同项下保险人应予以赔偿的保险标的的损失有关。
本扩展条款项下的空运费的最高赔偿金额在保险期间内不得超过以下列明限额：本保险合同所载其它条件不变。
每次事故免赔额：每次事故赔偿限额：累计赔偿限额：附加保险费：G-K-002建筑、安装施工机具、设备扩展条款A兹经双方同意，鉴于投保人已按约定缴付了附加的保险费，本保险合同第一部分扩展承保所附清单列明的建筑或安装施工机具、设备的损失。
因电气或机械故障、运转失灵、冷却剂或其他液体冻结、润滑剂有缺陷或机油、冷却剂缺乏等机器设备内在原因所致保险标的本身的损失除外。
但由此引发意外事故导致的后果损失保险人予以赔偿。
领有公共运输行驶执照的车、船及飞机的损失除外。
建筑、安装施工机具、设备应以该机具、设备的重置价投保，该重置价是指重置同型号，同负载的新设备所需的费用。
本保险合同所载其它条件不变。
总保险金额：年费率：保险期间：自至。
附加保险费：每次事故免赔额：，或损失金额的20％，以高者为准。
G-K-003工程完工或交付使用部分扩展条款兹经双方同意，鉴于投保人已按约定缴付了附加的保险费，本保险扩展承保在保险期间内，由于本保险合同第一部分项下保险工程施工造成已完工或交付使用部分的损失。
本保险合同所载其它条件不变。
附加保险费：G-K-004契约责任扩展条款兹经双方同意，鉴于投保人已按约定缴付了附加的保险费，保险人负责赔偿被保险人因契约责任而应承担的，对任何第三者人身伤亡及财产损失的赔偿责任，但不得超过本保险合同第二部分项下规定的赔偿限额。
被保险人应将有关契约向保险人申报，并得到保险人的书面认可。
本保险合同所载其它条件不变。
附加保险费：G-K-005清除污染费用扩展条款兹经双方同意，鉴于投保人已按约定缴付了附加的保险费，本保险扩展承保在正常操作过程中受到放射性污染及本保险合同项下予以赔偿的损失造成污染的保险财产进行清除的特别费用。
工程质保补充合同
工程质保补充合同甲方（建设方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲乙双方于____年___月___日签订了编号为_________的《建设工程合同》（以下简称“原合同”），现基于工程项目的特定要求和双方的共同意愿，就工程质量保修事项达成以下补充协议：一、质保范围及标准1. 本合同所指的质保范围包括但不限于主体结构安全、防水防漏、电气管线、给排水系统、装饰装修等工程项目。
2. 所有工程项目应符合国家现行的相关质量标准和规范要求，以及原合同中约定的质量标准。
二、质保期限1. 本工程的质保期限自竣工验收合格之日起计算，为期___年。
2. 对于主体结构，质保期限为设计使用年限；对于其他部分，质保期限根据国家规定和行业标准执行。
三、质保责任1. 在质保期内，如发现任何质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内响应，并在合理期限内修复或更换有问题的部分。
2. 乙方应承担因质量问题导致的全部维修费用，包括但不限于材料费、人工费和其他相关费用。
3. 若乙方未能在约定时间内完成修复工作，甲方有权委托第三方进行维修，并由乙方承担相应费用。
四、违约责任1. 如乙方未按照本合同约定履行质保责任，应按照原合同中的违约条款承担违约责任。
2. 若因乙方原因导致重大质量问题或安全事故，乙方除承担相应的法律责任和经济赔偿外，还应按照相关法律法规承担额外的违约金。
五、争议解决本合同在履行过程中如有争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至原合同约定的仲裁机构进行仲裁，或者依法向人民法院提起诉讼。
六、其他事宜1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 对本合同的任何修改和补充，均需以书面形式经甲乙双方确认后方可生效。
甲方（盖章）：_______________________法定代表人（签字）：_______________________日期：____年___月___日乙方（盖章）：_______________________法定代表人（签字）：_______________________日期：____年___月___日。
工程合同常用补充条款范本
工程合同常用补充条款范本一、关于工程变更的补充条款在工程建设过程中，因设计变更、技术要求调整或其他原因，可能需要对原有工程内容进行变更。
任何工程变更都应经过双方协商一致，并形成书面补充协议。
补充协议应明确变更的内容、增减的工作量、调整后的工期以及因此产生的费用变动等。
二、关于工期延误的补充条款如遇不可抗力因素导致工程无法按期完成，双方应根据实际影响情况协商确定新的工期，并签订书面补充协议。
同时，应明确因工期延误可能产生的违约责任及赔偿方式。
三、关于质量保证的补充条款工程质量是项目成功的关键。
合同中应明确工程质量标准和验收标准。
如需提高质量标准或增加质量保障措施，双方应签订补充条款，明确新的质量要求及相应的成本调整。
四、关于材料供应的补充条款材料的供应直接影响到工程的质量和进度。
如遇市场变化导致材料价格波动或供应困难，应及时签订补充条款，明确材料的价格调整、替代材料的使用等相关事宜。
五、关于付款方式的补充条款在工程实施过程中，可能会出现资金流的问题。
双方可以根据实际需要，协商调整付款方式和付款时间，并通过补充条款予以明确。
六、关于争议解决的补充条款合同执行过程中如出现争议，双方应首先通过友好协商解决。
若协商不成，可根据合同约定的争议解决方式进行处理，如提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
七、关于合同终止和解除的补充条款在某些特殊情况下，如一方严重违约或双方同意解除合同，应当签订补充条款明确合同终止的条件、责任分担以及已发生费用的处理方式。
八、关于保密和知识产权的补充条款在工程合同中，保护商业秘密和技术秘密至关重要。
补充条款应明确双方对信息的保密义务和知识产权的归属问题。
九、关于附加服务和额外工作的补充条款在项目实施过程中，可能会出现额外的服务需求或额外的工作内容。
对于这些不在原合同范围内的服务和工作，应通过补充条款来约定服务内容、工作量、费用以及完成时间等。
十、关于法律适用和管辖的补充条款合同应明确适用的法律以及在发生法律纠纷时具有管辖权的法院或仲裁机构。
建设工程合同保修条款
建设工程合同保修条款一、保修范围及期限1.1 本合同保修范围包括所有工程项目的土建、安装、装修及设备等，具体包括但不限于：（1）土建工程：包括基础、结构、屋面、墙面、地面、楼梯、门窗等；（2）安装工程：包括给排水、供电、照明、暖通、消防、通信等；（3）装修工程：包括室内外装饰、装修、家具、设备等；（4）设备工程：包括各类机械、电器、仪表等设备及其安装和调试。
1.2 本合同保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限按照国家和行业标准执行，具体保修期限如下：（1）土建工程：一年；（2）安装工程：一年；（3）装修工程：两年；（4）设备工程：根据设备类型和制造商的保修政策确定。
二、保修责任及处理2.1 承包人应在保修期内，对工程质量问题负责修复和更换，并承担由此产生的费用。
保修费用按照以下方式计算：（1）保修范围内的问题，承包人免费修复和更换；（2）保修范围外的问题，双方协商确定费用。
2.2 发包人在保修期内发现工程质量问题，应及时通知承包人。
承包人接到通知后，应在约定的时间内到达现场进行调查、诊断和处理。
2.3 承包人未能在约定的时间内到达现场或未能及时修复和更换的，发包人有权自行解决问题，并有权要求承包人承担由此产生的费用。
2.4 保修期内，工程质量问题导致的损失，由承包人承担赔偿责任。
承包人拒绝赔偿或无法赔偿的，发包人有权向承包人追偿。
三、保修条件及程序3.1 发包人在保修期内提出保修要求，应向承包人提交以下资料：（1）保修申请；（2）问题描述；（3）相关证据材料。
3.2 承包人接到保修申请后，应在约定的时间内进行答复，并按照约定时间到达现场进行处理。
3.3 承包人完成修复和更换后，应向发包人提交保修记录，发包人进行验收。
发包人验收合格后，承包人应继续履行保修义务。
四、保修费用及支付4.1 保修费用按照本合同第二条约定的方式计算。
4.2 承包人应在保修期内，按照发包人要求，提供相关保修服务。
4.3 保修费用支付方式如下：（1）保修范围内的问题，承包人免费修复和更换，不需支付费用；（2）保修范围外的问题，发包人按照约定支付保修费用。
太平财险条款太平财产保险有限公司地铁建筑安装工程险扩展条款(2009版)
1.扩展责任保证期扩展条款根据本保险单包含的条款、除外责任和条件或在此的批单，本保险单扩充保障保单明细表中规定的维护期内被保险财产发生的损失和损坏：A.根据承包合同中的维护条款，由被保险的承包商为了履行合同职责而进行的施工操作过程中引起B.发生在维护期间内的损失，但是该损失是由于在工程保险期限内发生的，并且早于竣工证书的颁发或投入商业运营。
本保险单所载其他条件不变。
2.试车期扩展条款本条款扩展承保明细表第一部分被保财产中机器设备（包括机车、信号系统、通讯系统、自动售检票系统等）在试车测试时所受到或造成的损坏。
保险期限为从试车开始日起，不超过[24]个星期，同时，即使试车测试期部分或全部在保险期限截止日之后，在被保险人提前书面通知本公司后，本保险按照保单明细表中对保险期限的规定予以延长后对有关试车风险仍然予以自动承保。
如果机器设备（包括机车、信号系统、通讯系统、自动售检票系统等）的一部分已经通过测试或实际投入使用或已经移交,本条款对这部分机器设备（包括机车、信号系统、通讯系统、自动售检票系统等）的保险责任即告终止。
但对其余部分的机器设备，本保险依然有效。
本保险单所载其他条件不变。
3.加急费用条款（包括空运费用）本保险负责赔偿保单明细表中列明的被保险人下列特别费用, 即: 加班费、夜班费、节假日加班费以及快运费，包括空运费。
但该费用必须与本保险单项下予以赔偿的保险财产的损失有关。
每次事故最高赔偿限额为人民币[0,000]元，或者损失金额的10%，以高者为准。
本保险单所载其他条件不变。
4.设计师风险扩展条款扩展承保因被保险财产设计错误或原材料缺陷或工艺不善引起意外事故并导致其它不存在上述问题被保险险财产的损失，而本身具有上述设计问题的被保险财产的损失除外。
每次事故赔偿限额人民币[00]万元。
本条款对仅存在缺陷而未发生意外事故的保险财产不适用。
本保险单所载其他条件不变。
5.清除残骸费用扩展条款本保单扩展承保为了修理或重置受损被保险财产必须清除残骸或碎片所支出的费用，扩展承保包括被保险人由于拆除、移动或合理处理残骸或碎片而支出的必要的合理费用，包括被保险财产无论是否损坏，所需的救助、整理、支撑或保护的费用，由于被保险财产发生损失而引起的清理和修理排水管或修理主管道或工程组成部分的排水管，或工程的排水所支出的费用，包括为满足政府机构的合理要求而支出的费用。
工程土建质保延期合同
工程土建质保延期合同合同编号：_____________甲方（建设单位）：_____________乙方（承包单位）：_____________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程合同》（以下简称“原合同”），现因工程项目需要延长质保期限，经双方协商一致，特订立本《工程土建质保延期合同》（以下简称“本合同”）。
一、质保期限的延长1. 原合同约定的质保期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
现双方同意将质保期限延长至____年__月__日。
2. 延长质保期限的原因包括但不限于：工程变更、施工延误、材料问题、设计调整等。
二、质保责任的承担1. 在延长的质保期内，乙方应继续承担原合同中约定的所有质保责任。
2. 如在延长质保期内发现任何质量问题，乙方应在接到甲方通知后的合理时间内进行无偿修复。
三、违约责任1. 若乙方未能在约定时间内完成质量问题的修复，应按照原合同中的违约条款承担相应的违约责任。
2. 若因乙方原因导致质保期的延长，乙方应赔偿甲方因此而产生的所有损失。
四、其他事项1. 本合同未尽事宜，依照原合同相关条款执行。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________法定代表人或授权代表签字：_________ 法定代表人或授权代表签字：_________签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日以上合同范本仅供参考，具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
在签订合同时，务必确保所有内容都符合双方的实际需求，并且双方都有充分的理解和同意。
建议在签订任何合同之前，咨询法律专业人士，以确保合同的合法性和有效性。
在实际操作中，延长质保期可能会涉及到成本的增加，因此在商定延期合同时，双方应该充分考虑到这一点，并在合同中明确相关的经济责任。
装修公司延长质保合同模板
装修公司延长质保合同模板甲方（业主）：身份证号：联系电话：乙方（装修公司）：法定代表人/委托代理人：身份证号：联系电话：鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订了《装修合同》（合同编号：____），为了保障甲方的合法权益，确保装修工程的质量和使用寿命，经甲乙双方友好协商，就延长装修工程质保期限达成以下协议：第一条：延长质保范围1. 本合同约定的延长质保范围包括《装修合同》中约定的装修工程质量保修范围。
2. 乙方承诺在延长质保期内，对《装修合同》约定的装修工程进行正常的维护和修复，确保工程的质量和使用寿命。
第二条：延长质保期限1. 乙方承诺将《装修合同》约定的装修工程质量保修期限自原合同约定的保修期满之日起延长__年（即自____年__月__日至____年__月__日）。
2. 延长质保期内，乙方应按原《装修合同》约定的保修条款承担相应的保修责任。
第三条：质保服务内容1. 乙方应在延长质保期内，对《装修合同》约定的装修工程进行定期检查和维护，确保工程的正常使用。
2. 乙方应在接到甲方提出的延长质保期内的问题反馈后，及时安排维修人员前往现场进行核实和处理，确保工程的质量和使用寿命。
3. 乙方对延长质保期内出现的质量问题进行修复时，应按照原《装修合同》约定的保修条款承担相应的修复责任。
第四条：质保服务承诺1. 乙方承诺在延长质保期内，提供的质保服务应符合国家相关法律法规和行业标准。
2. 乙方承诺在延长质保期内，对甲方提出的质量问题及时进行处理，确保甲方的合法权益。
3. 乙方对延长质保期内出现的质量问题进行修复时，应保证修复质量，确保工程的正常使用。
第五条：费用及支付方式1. 乙方应按照原《装修合同》约定的费用支付方式，向甲方收取延长质保期的费用。
2. 甲方应按照约定时间向乙方支付延长质保期的费用。
第六条：违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。
2. 乙方未按照约定提供质保服务，或者质保服务不符合国家相关法律法规和行业标准的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
工程完工部分扩展条款解释
工程完工部分扩展条款解释
工程完工部分扩展条款是指在合同中针对工程完工阶段可能发生的特殊情况，双方约定的一些补充条款。
这些条款可以为双方在工程完工阶段的权益保护提供更具体的规定和保障。
工程完工部分扩展条款可以涉及到工程完工时间延期的情况。
在工程建设中，由于各种不可抗力因素或合同双方协商一致，工程完工时间可能会发生延期。
扩展条款可以约定延期的具体条件和延期期限，并明确延期责任的归属。
工程完工部分扩展条款可以包括对工程质量的要求和保证。
扩展条款可以约定工程完工后的质量保证期限，以及在保证期内出现的质量问题的解决方式。
例如，可以约定在保证期内由承包商负责修复或更换存在质量问题的工程设施。
工程完工部分扩展条款还可以涉及到工程完工后的验收和结算事项。
扩展条款可以约定工程完工后的验收标准和程序，以确保工程质量符合合同要求。
同时，扩展条款也可以约定工程完工后的结算方式和支付方式，明确双方的权益和责任。
工程完工部分扩展条款还可以涉及到工程完工后的维护和保养事项。
扩展条款可以约定工程完工后的维护责任和维护期限，并明确由哪一方承担相应的维护费用。
这样可以确保工程设施在完工后能够保持良好的状态和运行效果。
工程完工部分扩展条款的内容可以涉及到工程完工时间延期、工程质量要求和保证、工程验收和结算、工程维护和保养等方面，旨在为工程完工阶段的各项事务提供明确的规定和保障。
工程完工部分扩展条款解释
工程完工部分扩展条款解释工程完工部分扩展条款是指在合同中针对工程完工阶段存在的特殊情况而设立的条款，用于解决合同中未涉及或不完善的事项，并对工程完工的过程、责任、义务等进行详细规定。
以下是对工程完工部分扩展条款的解释，内容尽量丰富：1. 完工验收标准：详细阐述了工程完工后的验收标准，包括工程质量标准、技术规范要求、安全环保要求等。
确保工程完工后能够符合相关法律法规和合同约定的要求。
2. 完工时间延期：规定了工程完工时间的延期情况和程序。
例如，当发生不可抗力、施工变更或其他合同约定的情况时，可以延长完工时间，并明确了延期的申请、审批和补偿等程序。
3. 完工工程变更：明确了工程完工阶段发生工程变更的程序和责任划分。
包括变更申请、变更审核、变更费用的补偿等事项，以确保变更工程的合理性和合规性。
4. 完工质量保证：规定了工程完工后的质量保证期限和责任划分。
例如，对于工程完工后出现的质量问题，扩展条款明确了责任方和责任范围，并规定了维修、更换或赔偿等处理方式。
5. 完工支付方式：详细说明了工程完工后的支付方式和支付条件。
包括工程完工验收合格后的支付比例、付款期限和付款方式等，以确保双方的利益得到保障。
6. 完工保险责任：明确了工程完工阶段的保险责任和范围。
例如，规定了施工期间的人身意外伤害保险、工程完工后的财产保险等，以确保在工程完工过程中出现的意外事故能够得到妥善的处理和赔偿。
7. 完工争议解决：规定了工程完工阶段发生争议的解决方式和程序。
例如，明确了争议解决委员会的成立、调解、仲裁或诉讼等方式，以保障双方权益的合理维护。
工程完工部分扩展条款是对工程完工阶段存在的特殊情况进行规范和约定，旨在保障工程完工的质量、时间、费用等方面的合理性和合法性。
它既是合同的补充，也是双方权益的保障，有助于减少纠纷，促进工程完工的顺利进行。
消防质保期延长合同范本
消防质保期延长合同范本第一条合同双方甲方（委托方）：___________地址：_____________________法定代表人：_______________乙方（服务方）：___________地址：_____________________法定代表人：_______________第二条项目概述鉴于甲方已由乙方完成的消防工程项目（项目名称：_____________），原质保期即将届满，现甲乙双方经友好协商，就该项目消防设施设备的质保期延长服务事宜达成如下协议。
第三条质保期延长1. 乙方同意对上述消防工程项目提供延长质保服务，新的质保期自原质保期结束之日起算，延长至____年____月____日止，共计延长____个月/年。
2. 在此延长质保期内，乙方需按照国家相关法律法规及原消防工程合同中关于质保服务的标准和要求，对项目的消防设施设备进行维护、保养和必要的维修。
第四条权利与义务1. 甲方有权在延长质保期内随时向乙方提出设施设备的检查、维护或故障修复需求，乙方应在接到通知后及时响应并处理。
2. 乙方应确保提供的消防设施设备运行正常，如因乙方原因导致的设备故障，乙方应及时免费维修或更换，并承担由此产生的全部费用。
3. 如因非乙方原因造成的设备损坏或故障，乙方应提供有偿维修服务，其费用标准应事先与甲方协商一致。
第五条违约责任任何一方违反本合同约定，违约方应当赔偿守约方因此遭受的直接经济损失。
第六条争议解决因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条合同效力与变更1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至延长质保期结束。
2. 本合同未尽事宜，或在履行过程中需要补充、修改的，双方应协商一致并以书面形式予以确认。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：____年____月____日日期：____年____月____日。
工程延伸合同
在工程建设领域，由于项目的特殊性和复杂性，经常会遇到超出原有合同约定范围的工作情况。
为了应对这些变化，保证工程的顺利实施，甲方（建设方）与乙方（承包方）往往需要就新的工作内容、工期延长、成本变动等事项进行协商，进而签订一份工程延伸合同。
以下是一份标准的工程延伸合同范本，用以指导甲乙双方如何规范地处理合同变更事宜。
【工程延伸合同范本】甲方（全称）：_________________乙方（全称）：_________________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了编号为______的《建设工程合同》（以下简称“原合同”），现因__________（说明变更原因），经甲乙双方友好协商一致，同意对原合同进行如下变更：一、工程内容及范围的变更1. 原合同中规定的工程内容为____________，现增加/减少/修改为____________。
2. 新增/减少的工程内容包括但不限于____________。
二、工期的调整1. 原合同约定的竣工日期为____年__月__日，现因工程内容变更，竣工日期顺延至____年__月__日。
2. 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应根据实际情况重新协商确定延期事宜。
三、合同价款的调整1. 原合同约定的合同总价为______元，现因工程内容变更，合同总价调整为______元。
2. 新增/减少的工程内容对应的价款为______元，具体支付方式如下：______。
四、质量保证及验收标准1. 乙方应保证变更后的工程内容满足原合同中的质量和技术标准。
2. 对于新增的工程内容，甲乙双方应共同制定验收标准，并在工程完成后进行验收。
五、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付工程款，应按未付款金额的__%支付违约金。
2. 如乙方未按新竣工日期完成工程，应按延误天数支付__元/天的违约金。
1. 除本合同明确变更的内容外，原合同的其他条款继续有效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1.有限责任保证期扩展条款(Maintenance Visits Clause)
兹经双方同意，本保险单扩展承保以下列明的保证期内因被保险人的承包人为履行工程合同在进行维修保养的过程中所造成的保险工程的损失。
本保险单所载其它条件不变。
保证期限：___________个月
2.扩展责任保证期扩展条款(Extended Maintenance Clause)
兹经双方同意，本保险扩展承保以下列明的保证期内因被保险的承包人为履行工程合同在进行维修保养的过程中造成的保险工程的损失，以及在完工证书签出前的建筑或安装期内由于施工原因导致保证期内发生的保险工程的损失。
本保险单所载其它条件不变。
保证期限：___________个月
3.保证期特别扩展条款 (Guarantee Period Clause)
兹经双方同意，本保险特别扩展承保以下列明的保证期限内由于安装错误、设计错误、原材料或铸件缺陷以及工艺不善引起被保险财产的损失，但对被保险人在损失发生前即已发现错误并应予以矫正的费用除外。
本特别扩展条款既不承保直接或间接由于火灾、爆炸以及任何人力不可抗拒的自然灾害造成的损失，也不承保任何第三者责任。
本保险单所载其它条件不变。
保证期：____________个月
三个条款的共同点:
1. 保险事故都要发生在保证期内, 市场上一般提供的保证期长度是是竣工验收或交付使用后12个月
Ps: 现在经常有客户要求提供12个月以上的保证期, 这在保险公司内部需要级别较高的核保人员核准, 而对于24个月以上的的保证期, 很多内资保险公司的再保协议不接受, 因此要做只能靠纯自留能力, 因此总体承保能力有限....
2. 赔偿标的物限定在"保险工程"(如在Visit 和Extended 条款里) 或"被保险财产" (如在Guar antee 条款里), 因此三个保证期条款都不承担第三者责任.....
Ps: 虽然只有Guarantee条款明确声明不承保第三者责任, 但其实前两个条款也是不包括第三者责任的, 一方面从他们的措辞来看都只负责赔偿保险工程的损失... 另一方面, 我们也可以从建工一切险或安工一切险标准保单第五项关于"保险期限"的规定看出端倪, "保险期限" 一项包含两个子项, 其中第一项是"建筑期物质损失及第三者责任保险", 第二项是"保证期物质损失保险", 由此可见保单在保证期内仅提供物质损失保险而不提供第三者责任保险....。