施工配合费协议书
施工配合费用协议书模板
施工配合费用协议书模板甲方（委托方）：______________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方因项目施工需要，委托乙方提供施工配合服务，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就施工配合费用及相关事宜达成如下协议：第一条合作内容1.1 乙方应根据甲方的要求，提供施工配合服务，包括但不限于施工场地的清理、施工材料的搬运、施工设备的使用等。
1.2 乙方应确保提供的所有服务符合甲方的项目要求及国家相关法律法规的规定。
第二条费用及支付方式2.1 甲方应向乙方支付施工配合费用，具体金额为人民币（大写）____________________元整（￥____________________）。
2.2 甲方应在本协议签订之日起____天内，向乙方支付总费用的____%作为预付款。
2.3 乙方完成施工配合服务后，甲方应在验收合格之日起____天内，向乙方支付剩余的费用。
第三条服务期限3.1 乙方应自本协议签订之日起____天内完成施工配合服务。
3.2 如遇不可抗力因素导致服务期限延长，双方应协商解决。
第四条验收标准4.1 乙方完成施工配合服务后，甲方应在____天内进行验收。
4.2 验收标准应符合甲方的项目要求及国家相关法律法规的规定。
第五条违约责任5.1 如甲方未按期支付费用，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：逾期支付金额×____%×逾期天数。
5.2 如乙方未按期完成服务或服务不符合验收标准，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：总费用×____%。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
6.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条协议的变更和解除7.1 本协议一经双方签字盖章后生效，未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本协议。
7.2 如因不可抗力导致本协议无法履行，双方均可解除本协议，且互不承担违约责任。
配合费的协议书
配合费的协议书配合费协议书篇一：配合费协议书甲方（即总包单位）：乙方（即分包单位）：经甲乙双方协商一致，建设单位及监理单位审核同意，达成以下协议：第一条配合费标准：1、经甲乙双方协商一致，建设单位及监理单位审核同意，由分包单位即乙方一次性支付甲方施工配合费元（大写：），在乙方施工的全过程中，除该项配合费外，乙方无须再给甲方支付其他任何形式的费用，否则，本协议自动失效。
第二条总包单位义务：一、提供正规财务收据。
二、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系,与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据，否则由此造成的损失由总包单位负责；三、总包单位负责向分包单位提供以下所有必要的施工条件和设施：1、生活、施工用水用电供应，水电费用由甲方即总包单位负责。
甲方需提供给乙方符合施工安全要求的施工用电一级箱或二级箱内单独的380V接线端子一组。
2、提供工地的塔吊、垂直运输电梯、脚手架供分包单位无偿使用；3、总包单位应对本工程（包括指定分包工程）的安全及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责。
4、在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程的成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任；5、总包单位负责与分包单位施工的弱电工程有关的堵补、配合工作。
如：A、墙面二次管路预埋后留下的槽缝、孔洞。
B、为相关设备利于日后检修在周围预留必要的检查口。
C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞的工作。
6、提供通道与场地（如现场已铺设的脚手架等），负责安排作业面。
及作业时间；负责分配分包单位的施工、办公、仓储等用途的场地。
7、分包单位负责将自己施工范围内的垃圾运到总包单位在现场指定的垃圾堆放点，总包单位负责清运工作及相关费用。
第三条分包单位义务：1、及时缴纳配合费，服从总包单位关于安全文明施工的统一安排；2、遵守总包单位规章制度；3、配合总包单位做好工地防火、防盗等工作。
总包配合费 合同6篇
总包配合费合同6篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方委托乙方提供总包配合服务事宜，达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方需要进行工程建设，并希望乙方提供总包配合服务，以协调工程建设过程中的各项工作，确保工程顺利进行。
乙方同意提供此项服务，并依据本合同约定履行相关义务。
二、服务内容乙方提供的总包配合服务包括但不限于以下内容：1. 协调甲方与各个分包商之间的关系，确保各方工作顺利进行。
2. 提供技术支持，解决工程建设过程中的技术问题。
3. 参与工程建设过程中的进度安排和质量管理。
4. 协助甲方进行工程量确认和材料采购工作。
5. 其他总包配合相关工作。
三、费用及支付方式1. 总包配合费总额为人民币________元整（大写：________元整）。
该费用包括乙方提供总包配合服务所需的所有成本、税费等费用。
2. 支付方式：甲方应按照以下约定支付总包配合费：（1）合同签订后，甲方应在______日内向乙方支付总包配合费总额的______%作为预付款。
（2）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应在______日内支付剩余款项。
（3）如甲方未按照约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。
四、合同期限及工程进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工并完成总包配合工作之日止。
2. 乙方应按照甲方的工程进度安排进行总包配合工作，并确保工作质量和进度符合甲方要求。
3. 如因不可抗力因素导致工程进度延误，双方应及时沟通并协商解决方案。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方应在本合同履行过程中保守对方的商业秘密和机密信息。
未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露相关信息。
篇2合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（配合方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方作为工程项目的总承包方，需要与乙方就本次工程项目的配合事宜达成相关协议，以明确双方的权利与义务。
施工配合费合同模板
施工配合费合同模板甲方（施工单位）：__________ （以下简称甲方）乙方（施工配合方）：__________ （以下简称乙方）鉴于乙方拥有相关施工经验和技术，为了保证工程的顺利进行，双方就施工配合费事宜达成协议如下：一、基本原则1.1 乙方应按照甲方的要求，就施工现场的清理、准备、配合等工作提供技术和劳动力支持。
1.2 乙方应在工程进程中及时响应甲方的通知，配合甲方进行调整和改进。
1.3 双方应本着互利互惠的原则，共同努力保障工程进度，确保工程质量。
二、施工配合费支付方式2.1 甲方应根据施工配合费用的实际情况，与乙方商定支付方式，可以分期支付或一次性支付。
2.2 如双方和解散造成的损失额四个月到两年之间额就是在施工合同中明确会受到补偿时甲方需依法支付给乙方。
2.3 甲方应按照约定支付时间和金额，如有特殊情况需延期或变更支付方式，需提前通知并取得乙方的同意。
三、违约责任3.1 乙方违反本合同约定，导致工程延误或质量受损的，应承担相应的赔偿责任。
3.2 甲乙双方均有权解除本合同，未履行义务的一方应承担违约责任。
四、保密条款4.1 双方应对在履行合同过程中所知悉的对方的商业秘密和技术信息等保密，不得擅自泄露给第三方。
4.2 违反保密条款的一方应承担相应的法律责任。
五、其他事项5.1 本合同自双方签字盖章起生效，至合同约定工程结束为止。
5.2 本合同的有效性、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
甲方（盖章）：__________ 日期：__________乙方（盖章）：__________ 日期：__________以上为双方签订的《施工配合费合同》，经双方确认无误后生效。
甲方负责人：__________ 乙方负责人：__________签字：__________ 签字：__________ 日期：__________ 日期：__________本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
施工配合费用协议
施工配合费用协议1. 背景本协议由以下各方根据实际需要在进行施工项目时达成，旨在明确各方在施工配合方面所需支付的费用以及相关责任义务，确保施工过程的顺利进行。
2. 协议内容2.1 施工配合费用1.甲方（施工方）同意提供必要的施工配合服务，并由乙方（委托方）支付相应的配合费用。
2.配合费用的计算方式和支付方式如下：–根据实际情况，乙方和甲方共同商定配合费用的计算标准。
–配合费用将按照每个工作日、每小时或每次配合计算。
–甲方提供配合服务后，乙方应当在规定的支付周期内支付相应的费用。
–甲方有权根据实际工作量对费用进行调整，但应提前通知乙方并达成一致。
2.2 配合责任1.甲方负责在施工过程中提供必要的施工配合服务，包括但不限于：–提供所需的施工材料和设备；–配合乙方进行工程图纸设计和更改；–协助乙方解决施工过程中的技术问题和困难；–提供施工进度和工作台账的记录。
2.乙方在施工期间需全力配合甲方的工作，并按要求提供必要的协助和配套设施。
3.甲方对配合期间由于其过错或疏忽导致的损失，将负责承担相应的责任。
3. 协议履行3.1 协议签订及生效1.本协议由乙方和甲方通过书面形式签署，并在双方共同确认后生效。
2.协议生效后，双方应按照约定履行各自的义务。
3.2 协议变更和解除1.在施工期间，如双方发生意见分歧，可通过友好协商的方式进行解决。
若协商未能达成一致，则可提起相关法律救济。
2.任何一方有权根据实际情况随时提出修改协议的建议，需征得对方的同意后方可生效。
3.当双方确定不再需要施工配合服务时，应提前通知对方，并协商解除本协议。
3.3 争议解决双方因本协议的履行发生争议时，应首先通过友好协商的方式解决。
如果协商未能解决，双方同意将争议提交给有管辖权的法院解决。
4. 其他条款4.1 保密条款双方在履行本协议过程中获得的涉及商业机密的信息，应予以严格保密。
未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用。
4.2 不可抗力在本协议履行过程中，如因不可抗力事件导致一方或双方无法履行协议，不应承担违约责任。
施工配合费合同范本
施工配合费合同范本甲方（发包方）：姓名/名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________乙方（承包方）：姓名/名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________鉴于甲方将[工程名称]发包给乙方施工，为保证工程的顺利进行，需要其他施工单位进行配合。
经双方友好协商，就施工配合费相关事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容简述]二、施工配合内容1. 乙方负责协调与其他施工单位之间的工作关系，确保施工过程中的相互配合和协调。
2. 提供施工所需的水电接口、垂直运输设备等必要的施工条件。
3. 负责施工现场的管理和协调，保证施工秩序和安全。
4. 其他需要乙方配合的工作内容，双方可根据实际情况另行协商确定。
三、施工配合费及支付方式1. 施工配合费总额：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
2. 支付方式：（1）甲方在本合同签订后[具体时间]个工作日内，向乙方支付施工配合费总额的[百分比]作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
（2）工程进度达到[具体节点]时，甲方支付乙方施工配合费总额的[百分比]，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方施工配合费总额的[百分比]，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
四、双方责任和义务1. 甲方责任和义务（1）按照本合同约定及时支付施工配合费。
（2）协助乙方协调与其他施工单位之间的关系，提供必要的支持和帮助。
工程施工配合费协议
工程施工配合费协议目录1. 定义与术语2. 合同双方3. 工程概述4. 配合费金额与支付方式5. 配合费支付条件6. 双方的权利与义务7. 违约责任8. 争议解决9. 合同的生效、变更与终止10. 附件1. 定义与术语1.1 "工程" 指的是合同中规定的，由乙方负责施工的建筑工程。
1.2 "配合费" 指的是甲方根据本协议的约定，向乙方支付的费用，用于乙方在施工过程中提供的配合服务。
1.3 "甲方" 指的是工程的所有者或委托方。
1.4 "乙方" 指的是承担工程建设的施工方。
2. 合同双方2.1 甲方：（甲方名称）2.2 乙方：（乙方名称）3. 工程概述3.1 工程名称：（工程名称）3.2 工程地点：（工程地点）3.3 工程范围：（工程范围）4. 配合费金额与支付方式4.1 配合费金额为人民币（大写：元整），小写：元。
4.2 配合费支付方式为（支付方式，如银行转账、支票等）。
5. 配合费支付条件5.1 乙方在施工过程中，按照甲方的要求提供配合服务。
5.2 乙方按照合同约定的工期完成施工任务。
5.3 乙方提供的施工质量符合合同约定的标准。
6. 双方的权利与义务6.1 甲方应按照合同约定的时间和金额支付配合费。
6.2 乙方应按照甲方的要求提供配合服务，确保施工的顺利进行。
6.3 乙方应按照合同约定的工期和质量标准完成施工任务。
7. 违约责任7.1 如果甲方未按照合同约定支付配合费，应向乙方支付违约金，违约金为未支付部分的（百分比）。
7.2 如果乙方未按照甲方的要求提供配合服务，或未按照合同约定的工期和质量标准完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金为配合费总额的（百分比）。
8. 争议解决8.1 对于本协议的解释和履行发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
8.2 如果协商不成，任何一方均有权将争议提交至（仲裁机构名称）进行仲裁。
总包配合费 合同7篇
总包配合费合同7篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方法人电话]乙方（承包方）：[乙方公司名称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方法人电话]鉴于甲方需要乙方为其提供特定服务，经双方友好协商，达成以下关于总包配合费合同协议，以兹信守。
一、合同背景及目的鉴于甲方作为项目方，需要乙方提供总承包配合服务，包括但不限于项目协调、施工管理、材料采购与配送、劳务分包配合等事项。
乙方同意按照本合同约定，提供相应的服务。
双方经过充分协商，特订立本合同，明确双方的权利和义务。
二、工作内容及要求1. 乙方应按照甲方要求，提供全面的总承包配合服务，包括但不限于以下事项：项目协调管理、施工现场管理、进度款协助申请、资料整理及归档等。
2. 乙方应配合甲方进行项目的竣工验收及后期维护工作。
3. 乙方需确保所派遣人员的专业素质和技能满足项目需求。
4. 其他甲方要求的配合事项，具体事项以甲方书面通知为准。
三、总包配合费及相关费用支付1. 总包配合费金额：人民币[金额]（大写：[金额汉字大写]）。
此费用包含但不限于人工费、管理费、利润及税金等一切费用。
2. 支付方式：合同签订后，甲方按照项目进展分阶段支付总包配合费给乙方。
具体支付节点和金额如下：合同签订后XX日内支付XX%；项目竣工验收合格后XX日内支付XX%；剩余款项在质量保证期结束后XX日内付清。
3. 乙方应在每次收款前提供合法有效的发票。
4. 因乙方原因导致的项目延期等额外工作费用由乙方自行承担。
四、质量要求及验收标准1. 乙方提供的服务必须符合国家相关规范和质量标准。
2. 甲方将根据合同约定和项目实际情况进行验收，验收标准以国家相关规范为准。
3. 如因乙方原因未能达到验收标准，乙方需承担违约责任并承担整改费用。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方应对本合同内容及相关信息进行保密，未经对方同意不得泄露给第三方。
总包配合费的协议书
总包配合费的协议书篇一：施工总包单位与分包单位的配合费协议书施工总包单位与分包单位的配合费协议书1）协调日常工作，按月提供对各分包工程的进度要求；（2）总包单位在各分项工程施工前须与甲指定分包单位联系，与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据，否则由此造成的损失由总包单位负责；（3）提供必需的测量定位；（4）按施工图（含分包工程施工图）、图纸会审、设计变更及有关规范等完成全部分包工程预留预埋（线管须穿通铁丝），并做好标识，修补分包工程施工损坏内外墙。
（5）在分包工程施工前，按甲方及分包单位的要求完成有关的土建项目施工，提供具备各分包工程施工的条件；（6）督促分包单位清理施工场地；（7）总包单位负责向指定分包提供合同约定的所有合理设施，包括但不仅限于以下所列项目：（8）及时提供分包人员、材料、设备进场、吊装、堆放、保管条件；（9）施工、生活用水用电供应（施工用水应接至施工现场），水电费由分包单位负责；（10）提供办公和生活、加工用场地等；（11）提供工地现有的垂直运输、脚手架供分包工程方使用，如需拆除应报甲方批准。
（12）总包单位应对本工程（包括指定分包工程）的质量、进度、安全及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责。
（13）在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程的成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任；（14）总包单位负责与甲方指定分包单位工程有关的堵补工作。
（15）总包单位须对工程整体进度负责，熟悉各甲方指定分包工程的具体要求，尤其是对影响土建施工进度计划，进行汇总分析，并对施工程序中矛盾的地方进行协调并找出解决办法。
（16）甲方分包单位进场后，总包单位负责对其现场安全和文明施工进行管理；分包工程施工过程中及完工后，甲方负责督促分包单位将易损部分进行包裹保护。
（17）总包单位负责发放甲方、监理所发出的所述工程指令，并负责督促指定分包执行。
施工配合费完整协议书
施工配合费协议书1. 协议背景为了确保施工项目的顺利进行，保证施工公司和业主之间的权益，特制定本施工配合费协议书（简称“协议”）。
2. 协议目的本协议的目的在于明确双方对施工配合费的支付方式、金额及相关条款，以确保施工项目的顺利进行。
3. 协议内容根据双方的共同协商和一致意见，达成协议：3.1 施工配合费的支付方式（1）业主应按照施工公司提供的款项支付明细清单，按照约定的支付方式及周期支付施工配合费。
（2）支付方式主要包括银行转账、现金支付等，双方可根据具体情况协商确定具体支付方式。
3.2 施工配合费的金额（1）施工配合费的金额应根据双方共同商定的施工合同内容和相关费用计算依据来确定。
（2）施工配合费的金额应在协议签订之日起生效，有效期为施工合同规定的工期。
如工期延长，双方应重新协商确定相关费用。
3.3 施工配合费的相关条款（1）业主应按照约定的时间节点支付施工配合费，逾期未支付的，施工公司有权停止进行相关施工工作。
（2）如因施工公司的原因导致施工工作无法按时进行，业主有权要求施工公司根据具体情况进行补偿或延长工期。
（3）在施工过程中，如发生业主违约行为导致施工工作无法正常进行，施工公司有权要求业主补偿施工配合费之外的相关损失费用。
3.4 协议的变更和解除（1）任何一方在履行本协议的过程中，如需变更协议内容，应提前以书面形式通知对方，并经双方签字确认后生效。
（2）双方协商一致，可在任何时间解除本协议。
解除协议时，双方已支付的费用不予退还。
4. 协议生效本协议一式两份，双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效。
施工公司（盖章）：业主（盖章）：签订日期： yyyy年mm月dd日5. 协议附件附件1：施工合同附件2：施工配合费明细清单附件3：施工工期计划。
工程施工配合协议书范本最新
工程施工配合协议书范本最新《工程施工配合协议书》甲方（发包方）：乙方（施工方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方工程项目的施工事宜达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________工程1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：____________________1.5 工程总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元二、工程承包范围及施工要求2.1 乙方承担本工程的施工任务，按合同约定完成工程量的施工，并保证工程质量符合国家相关法律法规及甲方要求。
2.2 乙方应严格按照施工图纸、施工规范、技术标准和要求进行施工，确保工程安全、优质、高效完成。
2.3 乙方应遵守施工现场的安全生产、环境保护、消防等相关规定，确保施工现场的安全、卫生和整洁。
2.4 乙方应按合同约定的时间节点完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。
三、工程质量及验收3.1 乙方应保证工程质量，工程质量应符合国家相关法律法规及甲方要求。
3.2 工程验收分为初验和最终验收，初验由甲方组织，乙方参加；最终验收由甲方组织，乙方、设计方、监理方等相关方参加。
3.3 工程验收不合格的，乙方应按甲方的要求整改，并承担整改费用。
四、工程价款及支付4.1 工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
4.2 甲方按工程进度支付乙方工程款，具体支付方式如下：（1）工程开工后，甲方支付乙方工程款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程款的30%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程款的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期满后支付。
4.3 乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付工程款。
五、违约责任5.1 乙方未按合同约定完成工程，应承担延期违约金，延期违约金为工程总价的1%。
总包配合费合同5篇
总包配合费合同5篇篇1甲方（总包方）：____________________乙方（配合方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供总包配合服务事宜，达成如下协议：一、合同背景及目的甲方作为工程项目总承包方，为确保项目顺利进行，需委托乙方提供总包配合服务。
本合同旨在明确双方的权利义务，规范服务内容、服务费用及支付方式等，保障项目的顺利进行。
二、服务内容1. 乙方负责提供施工现场管理配合，包括施工进度的协调、材料设备的供应与管理等。
2. 乙方应按照甲方的要求，提供技术配合支持，包括但不限于技术方案的制定、技术难题的解决等。
3. 乙方应协助甲方处理与业主、政府部门及其他相关方的沟通协调工作。
4. 乙方应提供其他与工程项目相关的配合服务，确保项目顺利进行。
三、服务期限本合同服务期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
四、服务费用及支付方式1. 总包配合费用金额：人民币____万元整（大写：____元整）。
2. 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付总包配合费用：（1）合同签订后，甲方在____个工作日内向乙方支付总包配合费用的____%作为预付款；（2）服务期限过半后，甲方在____个工作日内向乙方支付剩余款项的____%；（3）服务期满后，甲方在____个工作日内向乙方支付剩余款项的剩余部分。
3. 乙方应在收到款项后提供正式的发票。
五、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方按照本合同约定提供总包配合服务，并确保服务的顺利进行。
2. 乙方应按照本合同约定提供总包配合服务，并保证服务质量。
3. 甲方应按时支付乙方的服务费用。
4. 乙方应妥善保管甲方的机密信息，未经甲方许可，不得向第三方泄露。
5. 甲乙双方应对涉及项目的商业秘密予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
施工配合费用协议书范本
施工配合费用协议书范本甲方（全称）：____________乙方（全称）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工配合事项，达成一致意见，签订本协议书。
一、施工概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：____________二、配合费用2.1 乙方同意按照甲方要求，进行施工配合，包括但不限于：____________2.2 甲方向乙方支付施工配合费用，共计人民币大写：____________元（小写：____________元）。
三、乙方责任3.1 乙方应按照甲方的要求，及时提供所需的施工配合服务，并保证服务质量符合甲方的要求。
3.2 乙方应按照甲方的要求，完成施工配合过程中的各项工作，并确保施工过程中的安全。
四、甲方责任4.1 甲方应按照本协议约定的时间和金额向乙方支付施工配合费用。
4.2 甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于：____________五、违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
六、争议解决6.1 对于本协议的解释或履行发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至____________。
7.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________ 乙方（盖章）：____________代表（签名）：____________ 代表（签名）：____________日期：____________。
营业线施工配合费合同
合同编号：_______甲方：_______乙方：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行营业线施工配合费的相关事宜，达成如下协议：一、合同标的1.1 甲方委托乙方进行营业线施工配合费的计算、收取和管理。
1.2 甲方应按照本合同约定的费用标准和支付方式，向乙方支付营业线施工配合费。
二、费用标准2.1 营业线施工配合费按照以下标准计算：（1）施工准备工作配合费：人民币_______元/米；（2）施工期间配合费：人民币_______元/米·月；（3）施工完成后配合费：人民币_______元/米。
2.2 营业线施工配合费的具体计算方式和支付金额，双方另行协商确定。
三、支付方式3.1 甲方应按照本合同约定的费用标准和支付方式，向乙方支付营业线施工配合费。
3.2 甲方支付营业线施工配合费的方式如下：（1）预付：甲方在合同签订后_______日内，向乙方支付预付款人民币_______元；（2）进度支付：甲方按照乙方实际完成的工作量，按照约定的费用标准支付；（3）结算支付：合同结束后，甲方按照乙方实际完成的工作量，按照约定的费用标准进行结算。
四、合同期限4.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年，自合同生效之日起计算。
4.2 合同期满后，如双方未达成续约协议，本合同自动终止。
五、违约责任5.1 甲方未按照本合同约定的费用标准和支付方式支付营业线施工配合费的，应当按照迟延支付的金额向乙方支付违约金，违约金计算方式为：迟延支付金额×日利率×迟延支付天数。
5.2 乙方未按照合同约定完成工作，甲方有权解除本合同，并要求乙方退还已支付的预付款和进度支付款项。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
施工配合费协议书
施工配合费协议书根据双方友好协商，特此制定以下施工配合费协议书：一、协议双方：甲方（施工方）：_____________（甲方全称），统一社会信用代码：____________，法定代表人：____________，联系地址：____________，联系电话：____________。
乙方（配合方）：_____________（乙方全称），统一社会信用代码：____________，法定代表人：____________，联系地址：____________，联系电话：____________。
二、协议内容：1. 甲方在施工过程中需要乙方提供配合服务，具体包括但不限于工地开放、电力、水源、道路通行等方面的配合。
2. 乙方同意配合并按照协议规定的时间、要求及标准提供相关配合服务，确保施工进度和质量。
3. 双方商定，乙方应于每月底向甲方支付施工配合费，金额为人民币_________元整。
4. 施工配合费的支付方式为_____________。
5. 如遇特殊情况，需变更协议内容或金额的，应经双方协商一致后签订书面协议。
三、保密条款：1. 双方应对协议内容及涉及到的商业机密保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
2. 在协议期间及解除后，双方仍应继续履行保密义务。
四、违约责任：1. 若一方未履行协议规定的义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于迟延履行、赔偿损失等。
2. 甲方如未按时提供需要的材料、配件或指导，应承担因此产生的责任。
五、协议效力：1. 本协议自双方签署后正式生效，有效期至_________。
2. 协议到期前如需续签或变更，应提前30天书面通知对方并签订新的协议。
特此协议书，以诚信合作为原则，共同遵守以上约定。
本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________签订日期：_________。
施工脚手架配合费协议
施工脚手架配合费协议1. 引言本协议由甲方（施工方）和乙方（脚手架供应方）共同签订，就施工脚手架配合费问题达成以下协议。
2. 背景2.1 甲方将进行一项建筑施工项目，需要乙方提供脚手架设备和技术支持。
2.2 乙方同意配合甲方的施工需要，并提供相应的脚手架设备。
3. 配合费的支付方式和标准3.1 甲方将根据乙方提供的脚手架设备数量和使用时间，支付相应的配合费。
3.2 配合费的支付方式为每月一次，支付方式可以选择现金支付或银行转账。
3.3 配合费的标准由双方协商确定，以脚手架设备数量和使用时间为基准进行计算。
4. 乙方的责任和义务4.1 乙方应根据甲方的施工需要，按时提供所需的脚手架设备，并确保设备的质量和安全性。
4.2 乙方应提供脚手架设备的安装和拆除服务，并派遣合格的技术人员进行操作。
4.3 乙方应对提供的脚手架设备进行定期检查和维护，确保设备的正常运行。
4.4 如乙方提供的脚手架设备发生故障或损坏，乙方应负责修复或更换设备。
5. 甲方的责任和义务5.1 甲方应根据实际施工需要提供准确的脚手架设备需求信息，并与乙方及时沟通。
5.2 甲方应提供足够的施工场地以安装脚手架设备，并确保施工场地的安全和整洁。
5.3 甲方应按时支付配合费，并提供相应的支付凭证给乙方。
5.4 甲方应为乙方提供便利的施工环境，协助乙方进行设备安装和拆除工作。
6. 协议期限和终止6.1 本协议的有效期为从签订之日起至甲方施工项目竣工验收之日止。
6.2 如双方协商一致需要终止本协议，需提前15个工作日书面通知对方，并完成结算。
6.3 如一方违反本协议的约定且经另一方书面通知后仍未改正的，对方有权提前解除本协议。
7. 争议解决7.1 本协议的履行与解释适用中华人民共和国的法律。
7.2 如果在履行本协议过程中发生争议，双方应通过友好协商解决，如协商不成双方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他事项8.1 本协议经双方代表签字盖章后生效，一式两份，甲乙双方各持一份。
施工配合费用协议书模板
【协议编号】：_______【签订日期】：_______【甲方】（总包单位）：单位名称：____________________法定代表人：____________________住所地：____________________【乙方】（分包单位）：单位名称：____________________法定代表人：____________________住所地：____________________鉴于甲方作为施工总包单位，负责整个工程项目的施工管理，乙方作为分包单位，负责特定分项工程的施工。
为了明确双方在施工过程中的配合关系及费用支付方式，经双方友好协商，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程合同总价：____________________二、配合费标准1. 乙方应向甲方支付施工配合服务费，总额为：_______元（人民币大写：_______元）。
2. 配合费支付方式：（1）乙方应在工程开工前支付总配合费的_______%，即_______元；（2）工程进度达到_______时，乙方支付总配合费的_______%，即_______元；（3）工程完工验收合格后，乙方支付剩余的配合费。
三、配合服务内容1. 甲方应提供以下配合服务：（1）协调日常工作，按月提供对各分包工程的进度要求；（2）在各分项工程施工前，与乙方核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据；（3）提供必需的测量定位；（4）按施工图、图纸会审、设计变更及有关规范等完成全部分包工程预留预埋，并做好标识；（5）在分包工程施工前，完成有关的土建项目施工，提供具备各分包工程施工的条件；（6）督促乙方清理施工场地；（7）提供合同约定的所有合理设施，包括但不限于以下项目：a. 分包人员、材料、设备进场、吊装、堆放、保管条件；b. 施工、生活用水用电供应（施工用水应接至施工现场），水电费由乙方负责；c. 提供办公和生活、加工用场地等；d. 提供工地现有的垂直运输、脚手架供乙方使用，如需拆除应报甲方批准。
施工总包单位与分包单位的配合费协议书 (3)
施工总包单位与分包单位的配合费协议书 (3)施工总包单位与分包单位的配合费协议书首部分：协议背景1. 甲方为施工总包单位，乙方为分包单位，根据双方合作意愿，达成以下协议。
第一章：协议目的及范围1.1 目的：本协议旨在明确双方在工程项目中的配合费用的支付方式、支付时间，确保施工总包单位和分包单位之间的配合工作顺利进行。
1.2 范围：本协议适用于施工总包单位与分包单位在工程项目中的配合工作，并约定相关费用支付事宜。
第二章：配合费的确定与支付2.1 配合费的确定：根据工程项目的具体情况，双方协商确定配合费的金额，并在本协议中明确记录。
2.2 配合费的支付方式：（1）乙方可选择一次性支付或分期支付配合费；（2）若乙方选择分期支付，则需在协议中明确支付时间、支付比例等相关事项；（3）支付可采用银行转账或现金方式进行，具体支付方式由双方协商一致后确定。
2.3 配合费的支付时间及条件：（1）一次性支付情况下，乙方应在协议签订后5个工作日内支付全部配合费；（2）分期支付情况下，乙方应按照约定的支付时间和支付比例支付配合费，具体支付时间和支付比例如下：- 第一期支付：在开工前支付总配合费的30%；- 第二期支付：在工程完成60%时支付总配合费的30%；- 第三期支付：在工程竣工前支付总配合费的40%。
2.4 配合费的调整：（1）若工程项目发生变更或调整，导致配合工作的范围或内容发生改变，则配合费可能需要进行调整；（2）双方应进行协商，按照实际情况对配合费进行合理调整，并及时修改本协议。
第三章：争议解决及法律适用3.1 争议解决：（1）双方在履行本协议过程中发生争议时，应通过友好协商解决；（2）协商不成的争议，可提交至所在地人民法院进行诉讼解决。
3.2 法律适用：本协议的签订、履行及争议解决适用中华人民共和国法律。
第四章：其他条款4.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工并通过验收之日止。
4.2 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
施工配合费合同
施工配合费合同甲方（业主方）：__________乙方（施工方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工事宜，达成如下协议：一、合同背景1.1 甲方为某项目的业主方，负责项目的建设与管理。
1.2 乙方具有相应的施工资质，具备完成甲方项目施工的能力。
1.3 甲方委托乙方进行施工，乙方同意接受委托。
二、施工内容2.1 乙方按照甲方的要求，完成施工图纸及施工方案中规定的施工内容。
2.2 乙方应确保施工过程中的质量、安全、进度等方面的要求，满足甲方的需求。
2.3 乙方应按照甲方的要求，提供施工中所需要的材料、设备等。
三、施工配合费3.1 甲方应支付给乙方施工配合费，用于乙方的施工准备、施工过程中的配合、施工完毕后的清理等工作。
3.2 施工配合费的计算基础为分包总价，费率为2%。
3.3 施工配合费的具体金额，双方在合同签订后，根据实际施工情况确定。
3.4 甲方应在支付施工配合费时，提供合法的发票，乙方应按约定提供相应的服务。
四、施工期限4.1 乙方应按照甲方的要求，保证施工进度，按时完成施工。
4.2 乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向甲方申请，经甲方同意后方可延长。
4.3 乙方未按约定完成施工的，应承担相应的违约责任。
五、质量保证5.1 乙方应保证施工质量，符合国家相关法律法规、规范标准及甲方的要求。
5.2 乙方应对施工过程中的质量问题及时进行整改，确保工程质量。
5.3 乙方如因施工质量问题导致工程损失的，应承担相应的赔偿责任。
六、安全责任6.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的要求，做好施工现场的安全管理工作。
6.2 乙方应确保施工现场的安全，防止事故的发生，确保甲方、乙方人员的人身安全。
6.3 乙方如因安全管理不善导致事故发生的，应承担相应的赔偿责任。
七、合同的变更、解除和终止7.1 双方同意，合同的变更、解除和终止，应书面签署，并经双方确认。
工程施工配合费标准协议
工程施工配合费协议一、协议背景为了保证工程施工顺利进行，解决由于施工需要对周边环境和单位产生的配合费问题，特制定本工程施工配合费协议。
二、协议目的本协议的目的在于明确工程施工方与相关单位之间的责任和义务，确保施工过程中配合费的支付和使用符合双方的合理预期。
三、协议内容1.工程施工配合费的支付标准和方式：（1）施工方应按照施工计划和实际施工情况，与相关单位协商确定配合费的支付金额。
（2）配合费的支付方式可以是一次性支付或分期支付，双方协商确定具体的支付时间和方式。
2.配合费的使用范围：（1）配合费应用于工程施工所需的设备、材料、人工等相关费用的支付。
（2）施工方应在合理范围内合理利用和管理配合费，确保施工进度和质量的要求。
3.配合费的合理性审查：（1）发放配合费前，相关单位有权要求施工方提供合理的配合费预算和申请材料。
（2）施工方应按照相关单位的要求提供配合费的详细预算和使用说明。
（3）相关单位有权对配合费进行合理性审查，如果发现配合费的金额和使用不合理，有权要求施工方进行调整。
4.配合费的监督和管理：（1）施工方应按照国家相关法律法规和业务规定，对配合费进行监督和管理。
（2）相关单位有权派出专人对施工方的配合费使用情况进行检查和跟踪。
（3）施工方须配合相关单位对配合费的监督和检查，提供相关材料和说明。
四、协议生效和解除1.协议生效条件：（1）本协议应由施工方和相关单位的主管部门或代表共同签署。
（2）协议生效的具体日期应在协议上明确。
2.协议解除条件：（1）协议期限届满。
（2）双方协商一致决定解除协议。
（3）一方违反本协议的规定，经对方书面通知后，未在指定时间内改正违约行为。
五、争议和解决方式1.争议解决原则：（1）双方应通过友好协商解决因本协议引起的任何争议。
（2）如协商不能解决争议，双方同意通过法律途径解决。
2.法律适用和司法管辖：（1）本协议的解释和适用以法律为准则。
（2）双方同意将因本协议引起的争议提交中国人民法院进行解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
总、分包配合服务协议
总包单位：
分包单位：
为了更好得完成_______________________________ 工程,本着平
等互利得原则、依据广东省有关建设工程规定与《中华人民共与国合同法》《中华人民共与国建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》，总包方为业主直接发包得分包单位提供现场配合管理服务。
对配合管理得内容与责任，经总、分包双方得友好协商达成如下协议：
第一条总包单位得工作：
一、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系，与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联得尺寸、标高等数据, 否则由此造成得损失由总包单位负责。
二、总包单位负责施工现场生产得统一协调管理，为分包单位提供正常得施工环境；总包单位统一安排适应本工程要求得现场临时设施及材料堆放、加工场地。
在分包工程施工前，按分包单位得要求完成有关得土建项目施工，提供具备各分包工程施工得条件。
三、总包单位负责向分包单位提供所有必要得施工条件与设施
（包括但不仅限于以下所列项目）:
1、生活用水用电供应，水电费由分包单位负责；
2、总包单位设置于现场已有得起重机械、人货电梯、脚手架，
各指定分包方可以在一定得协调下无偿使用。
但地面或楼面得水平运输由各分包单位自行解决。
为工程设备得安装就位，如总包单位现有
得起重机械或者机具设备无法满足需要，而需另外制订方案，原则上由
各指定分包自行承担，或者由其再委托总包单位。
3、总包单位应对本工程（包括指定分包工程）得质量、进度、安全及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责。
4、分包工程施工过程中及完工后，总包单位负责督促分包单位将易损部分进行包裹保护；在交叉施工过程中，米取措施保护分包工程成品，分包工程得成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成得损失承担连带责任。
5、总包单位负责与分包单位施工得 _________________ 工程有关
得配合工作。
如:A、填补石膏板吊顶安装设备后留下得缝隙；
E、为相关设备利于日后检修在周围预留必要得检查口；
C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞得工作。
等类似与________________ 施工相关得工作。
6、总包单位须对工程整体进度负责，熟悉分包工程得具体要求，尤其就是对影响土建施工进度计划，进行汇总分析，并对施工程序中矛盾得地方进行协调并找出解决办法。
7、分包单位进场后，总包单位负责对其现场安全与文明施工进行管理。
8、总包单位负责组织与主持与分包单位有关得协调会议，并在会议后三天内向业主、监理提交会议纪要。
9、提供通道与场地（如现场已铺设得脚手架等）,负责安排作业面
及作业时间; 负责分配分包单位得施工、办公、仓储等用途得场
地, 分包单位自行解决办公设施与仓储设施。
10、分包单位负责将自己施工范围内得垃圾运到总包单位在现场指定得垃圾堆放点,总包单位负责清运,总包单位设立专门作业队进行每天完工后得垃圾清运工作。
11、总包单位负责提供分包单位施工、照明用电、施工用水,并供应其调试所需负荷，每两层须设置一个配电箱,不再另行计费；提供分包单位得施工用电，为确保施工用电安全与各线路得负荷平衡,总包单位负责在各指定分包单位使用电源之前,收集指定分包单位得要求,并统筹安排,从配电箱引出得分电箱由分包自行解决，但电源得驳接需总包单位得专业电工统一操作,不得私自乱搭乱接。
12、分包工程竣工后,由分包单位向甲方办理移交手续，总包单
位负责该分包工程得成品保护工作，由于保护不周造成损坏得由总包单位负责；
1 3、分包单位工程得报建、验收手续由总包单位负责，分包单位。
1 4、其她方便分包单位工程施工得工作.
15、分包单位工程如在总包单位开工前已完成,或在总包单位工程竣工后进场后施工得，分包单位不向总包单位支付任何费用。
第二条分包单位得工作:
一、服从总包单位关于安全文明施工得统一安排,不违章强行施工,承担因自身责任造成得各种损失费用;
二、遵守总包单位规章制度；
三、配合总包单位做好工地防火、防盗等工作.
四、墙面二次管路预埋后留下得槽缝、孔洞由分包单位自行备料堵补,达到土建验收要求。
第三条配合费取费标准：
按照分包单位分包工程合同总价，扣除副楼部分分包工程造价后得3 %收取。
本协议项下工程中分包单位给总包单位支付二元（人民币大写： _____________________________ 元）得总包配合服务费。
在分包单位进行 ______ 工程施工得全过程中，除该项配合费外，分包单位无须再给总包单位支付其她任何形式得费用。
第四条付款条件与方式：
为了体现互惠互利得原则，分包单位进场前须向总包单位一次性缴纳总包配合服务费，甲方为乙方出具盖章得收据。
第五条纠纷解决办法：
双方在履行本协议过程中无论发生任何纠纷，均应按本协议执行并依此进行协商；经协商不能解决时，交由工程所在地人民法院或仲裁机构通过诉讼解决。
第六条本协议自总、分包双方签字盖章后生效.未尽事宜双方本着友好得态度协商解决。
第七条本协议一式四份，双方各持两份。
（此后无正文，为签字页）
总包单位:分包单位:
授权代表:
签约日期：年月日签约日期日授权代表：: 年月。