2017年公路工程造价工程师案例分析
2017年造价工程师《工程造价案例分析》考试真题及答案解析
2017年造价工程师《工程造价案例分析》考试真题及答案解析2017年造价工程师《工程造价案例分析》考试真题及答案解析试题一：（20分）某工程项目施工承包合同价为3200万元，工期18个月，承包合同规定：1.在开工前7天，发包人应向承包人支付合同价20％的工程预付款。
2.工程预付款自工程开工后的第8个月起分5个月等额抵扣。
3.工程进度款按月结算。
工程质量保证金为承包合同价的5％，发包人从承包人每月的工程款中按比例扣留。
4.当分项工程实际完成工程量比清单工程量增加10％以上时，超出部分的相应综合单价调整系数为0.9.5.规费费率为3.5％。
以工程量清单中分部分项工程合价为基数计算；税金率为3.41％，按规定计算。
在施工过程中，发生以下事件：1）工程开工后，发包人要求变更设计，增加一项花岗石墙面工程。
由发包人提供花岗石材料，双方商定该项综合单价中的管理费、利润均以入工费与机械费之和为计算基数，管理费率为40％，利润率为14％。
消耗量及价格信息资料见下表：2）在工程进度至第8个月时，施工单位按计划进度完成了200万元建安工作量，同时还完成了发包人要求增加的一项工作内容。
经工程师计量后的该工作工程量为260m2.经发包人批准的综合单价为352元/m2.3）施工至第14个月时，承包人向发包人提交了按原综合单价计算的该项月已完工程量结算报18万元。
经工程师计量，其中某分项工程因设计变更实际完成工程数量为580m3（原清单工程数量为360m3，综合单价1200元/m3）。
问题：1.计算该项目工程预付款。
2.编制花岗石墙面工程的工程量清单综合单价分析表，列式计算并把计算结果填入答题纸表1.1中。
3.列式计算第8个月的应付工程款。
4.列式计算第14个月的应付工程款。
计算结果均保留两位小数，问题3和问题4的计算结果以万元为单位。
）试题二：（20分）某大型工业项目的主厂房工程，发包人通过公开招标选定了承包人，并依据招标文件和投标文件，与承包人签订了施工合同。
2017年造价工程师考试《案例分析》真题和答案
2017 年造价工程师考试《案例分析》真题及答案陈江潮主编王英主审。
正评指由于时间紧张，水平有限，望大家批试题一（20 分）某城市拟建设一条免费通行的道路工程, 与项目相关的信息如下：1.根据项目的设计方案及投资估算, 该项目建设投资为100000 万元 , 建设期 2 年, 建设投资全部形成固定资产。
2.该项目拟采用PPP模式投资建设, 政府与社会资本出资人合作成立了项目公司。
项目资本金为项目建设投资的30%,其中 , 社会资本出资人出资90%,占项目公司股权90%:政府出资10%,。
占项目公司股权10%。
政府不承担项目公司亏损 , 不参与项目公司利润分配3.除项目资本金外的项目建设投资由项目公司贷款, 贷款年利率为6%(按年计息), 贷款合同约定的还款方式为项目投入使用后10 年内等额还本付息。
项目资本金和贷款均在建设期内均衡投入。
4.该项目投入使用(通车)后, 前10 年年均支出费用2500 万元 , 后10 年年均支出费用4000。
道路两侧的广告收益权归项目公司所有, 预计广万元 , 用于项目公司经营、项目维护和修理告业务收入每年为800 万元。
5.固定资产采用直线法折旧: 项目公司适用的企业所得税税率为25%；为简化计算不考虑销售环节相关税费。
6.PPP项目合同约定, 项目投入使用( 通车)后连续20 年内 , 在达到项目运营绩效的前提下, 政报, 项目通车20 年后 , 项目公府每年给项目公司等额支付一定的金额作为项目公司的投资回司需将该道路无偿移交给政府。
问题：1.列式计算项目建设期贷款利息和固定资产投资额。
建设期贷款利息：第一年和第二年借款本金100000×70%×0.5=35000 万元第一年：35000×0.5 ×0.06=1050 万元第二年：（35000+1050+35000×0.5 ）× 0.06=3213 万元建设期利息为：1050+3213=4263 万元；固定资产投资额：100000+4263=104263 （含政府投资）100000×（ 1-30%×10%）+4263=101263 万元（不含政府投资）2.列式计算项目投入使用第 1 年项目公司应偿还银行的本金和利息。
2017年海南省公路造价师《案例分析》隐蔽工程和中间验收试题
2017年海南省公路造价师《案例分析》隐蔽工程和中间验收试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、价值工程工作步骤的正确顺序是__。
A．提出改进方案、方案的评价与选择、功能分析、功能评价B．功能分析、功能评价、提出改进方案、方案的评价与选择C．功能评价、功能分析、提出改进方案、方案的评价与选择D．方案的评价与选择、功能评价、功能分析、提出改进方案2、约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以__。
A．适当减少支付违约金B．拒绝支付违约金C．请求法院予以适当减少D．按实际损失支付违约金3、《公路工程国内招标文件范本》规定，监理工程师在收到承包人按合同条款规定提交的要求延期的通知及最后详细资料后，应在__天内将审核意见报经业主批准并将决定通知承包人，或要求承包人进一步补充延期的理由。
如果监理工程师在该时间内不予答复，则应视为承包人要求的延期已经为业主批准。
A．14B．2lC．28D．354、隧道工程中风水电作业及通风防尘工作应__。
A．按实际数量计量B．以监理工程师认可数量计量C．以施工方所报数量计量D．不另行计量5、承包人按合同规定实施和完成本合同工程及其缺陷的修复应得到的支付价款总额。
A．合同价格B．交工结算价格C．最终决算价格D．期中支付的总款额6、公路工程施工监理合同通用条件规定，如果监理合同中所包括的文件之间出现矛盾，应按__为准。
A．排列顺序B．专用条款约定顺序C．时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件D．履行顺序7、当建设工程竣工验收时，为了鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的开挖和修复，费用应从__中支付。
A．现场管理费B．建设单位的管理费C．预备费D．施工单位的其他直接费8、一般情况下，__应当由招标人完成。
A．确定中标人B．评标情况说明C．对各个合格投标书的评价D．推荐合格的中标候选人9、某人现在贷款20万元，按复利计算，年利率为10%，分五年等额偿还，每年应偿还__万元。
2017年造价工程师《案例分析》考试真题及答案
2017年造价工程师《案例分析》考试真题及答案试题一（20分）某城市拟建設一条免费通行道路工程,与项目相关信息如下:1.根据项目設计方案及投资估算,该项目建設投资为100000万元,建設期2年,建設投资全部形成固定资产.2.该项目拟采用PPP模式投资建設 ,政府与社会资本出资人合作成立了项目公司.项目资本金为项目建設投资 30%,其中,社会资本出资人出资90%,占项目公司股权90%:政府出资10%,占项目公司股权10%.政府不承担项目公司亏损,不参与项目公司利润分配.3.除项目资本金外项目建設投资由项目公司贷款,贷款年利率为6%(按年计息),贷款合同约定还款方式为项目投入使用后10年内等额还本付息.项目资本金和贷款均在建設期内均衡投入.4.该项目投入使用(通车)后,前10年年均支出费用2500万元,后10年年均支出费用4000万元,用于项目公司经营、项目维护和修理.道路两侧广告收益权归项目公司所有,预计广告业务收入每年为800万元.5.固定资产采用直线法折旧:项目公司适用企业所得税税率为25%；为简化计算不考虑销售环节相关税费.6.PPP项目合同约定,项目投入使用(通车)后连续20年内,在达到项目运营绩效前提下,政府每年给项目公司等额支付一定金额作为项目公司投资回报,项目通车20年后,项目公司需将该道路无偿移交给政府.问题:1.列式计算项目建設期贷款利息和固定资产投资额.建設期贷款利息:第一年和第二年借款本金100000×70%×0.5=35000万元第一年:35000×0.5×0.06=1050万元第二年:（35000+1050+35000×0.5）×0.06=3213万元建設期利息为:1050+3213=4263万元；固定资产投资额: 100000+4263=104263（含政府投资）100000×（1-30%×10%）+4263=101263万元（不含政府投资）2.列式计算项目投入使用第1年项目公司应偿还银行本金和利息.运营期第一年期初借款为:70000+4263=74263万元运营期第一年还本付息额为:74263（A/P,6%,10）=10089.96万元运营期第一年应还银行利息为:74263×0.06=4455.78万元运营期第一年应还银行本金为:10089.96-4455.78=5634.18万元3.列式计算项目投入使用第1年总成本费用.年折旧为:101263÷20=5063.15万元（不考虑政府投资部分折旧）项目投入使用第1年总成本费用=2500+5063.15+4455.78=12018.93万元4.项目投入使用第1年,政府给予项目公司款项至少达到多少万元时,项目公司才能除广告收益外不依赖其它资金来源,仍满足项目运营和还款要求？設政府补贴为X万元.折摊息税前利润-企业所得税≥该年应偿还本息营业收入+补贴收入-经营成本-企业所得税≥该年应偿还本息（800+X）-2500-（800+ X-12018.93）×25%≥10089.96X≥11980.305.若社会资本出资人对社会资本资本金净利润率最低要求为:以贷款偿还完成后正常年份数据计算不低于12%,则社会资本出资人能接受政府各年应支付给项目公司资金额最少应为多少万元?(计算结果保留两位小数)設年平均净利润为Y,政府支付补贴为ZY/(100000×0.3×0.9)≥12%；Y ≥3240万元（Z+800-4000-5063.15）×（1-25%）≥3240；Z≥12583.15万元（Z+800-4000-5063.15）×（1-25%）≥3240；Z≥12583.15万元试题二:(20分)某企业拟建一座节能综合办公楼,建筑面积为25000㎡,其工程設计方案部分资料如下:A方案:采用装配式钢结构框架体系,预制钢筋混凝土叠合板楼板,装饰、保温、防水三合一复合外墙,双玻断桥铝合金外墙窗,叠合板上現浇珍珠岩保温屋面.单方造价为2020元/㎡.B方案:采用装配式钢筋混凝土框架体系,预制钢筋混凝土叠合板楼板,轻质大板外墙体,双玻铝合金外墙窗,現浇钢筋混凝土屋面板上水泥蛭石保温屋面.单方造价为1960元/㎡.C方案:采用現浇钢筋混凝土框架体系,現浇钢筋混凝土楼板,加气混凝土砌块铝板装饰外墙体,外墙窗和屋面做法同B方案.单方造价为1880元/㎡.各方案功能权重及得分,见表2.1.问题:1.简述价值工程中所述“价值(V)”含义,对于大型复杂产品,应用价值工程重点是在其寿命周期哪些阶段？价值工程中所述 "价值"是指作为某种产品(或作业〉所具有功能与获得该功能全部费用比值.它不是对象使用价值,也不是对象经济价值和交换价值,而是对象比较价值,是作为评价事物有效程度一种尺度提出来 .这种对比关系可用一个数学式表示为:V=F/C.对于大型复杂产品,应用价值工程重点是在产品研究、設计阶段,产品設计图纸一旦完成并投入生产后,产品价值就已基本确定,这时再进行价值工程分析就变得更加复杂.不仅原来许多工作成果要付之东流,而且改变生产工艺、設备工具等可能会造成很大浪费,使价值工程活动技术经济效果大大下降.因此,价值工程活动更侧重在产品研究、設计阶段,以寻求技术突破,取得最佳综合效果.2.运用价值工程原理进行计算,将计算结果分别填入答题卡表 2.1、2.2、2.3中,并选择最佳設计方案.3.三个方案設计使用寿命均按50年计,基准折現率为10%,A方案年运行和维修费用为78万元,每10年大修一次,费用为900万元,已知B.C方案年度寿命周期经济成本分别为664.222万元和695.400万元,其它有关数据资料见表 2.2”年金和現值系数表”.列式计算A方案年度寿命周期经济成本,并运用最小年费用法选择最佳設计方案.A方案年度寿命周期经济成本=78+{0.202×25000+900×[（P/F,10%,10）+（P/F,10%,20）+（P/F,10%,30）+（P/F,10%,40）] }×（A/P,10%,50）=643.81 由于A方案年度寿命周期经济成本最低,所以选A方案.试题三:（20分）国有资金投资依法必须公开招标某建設项目,采用工程量清单计价方式进行施工招标,招标控制价为3568万元,其中暂列金额280万元.招标文件中规定:(1)投标有效期90天,投标保证金有效期与其一致.(2)投标报价不得低于企业平均成本.(3)近三年施工完成或在建合同价超过2000万元类似工程项目不少于3个.(4)合同履行期间,综合单价在任何市場波动和政策变化下均不得调整.(5)缺陷责任期为3年,期满后退还预留质量保证金.投标过程中,投标人F在开标前1小时口头告知招标人,撤回了已提交投标文件,要求招标人3日内退还其投标保证金.除F外还有A、B、C、D、E五个投标人参加了投标,其总报价(万元)分别为: 3489、3470、3358、3209、3542.评标过程中,评标委员会发現投标人 B 暂列金额按260万元计取,且对招标清单中材料暂估单价均下调5%后计入报价;发現投标人E报价中混凝土梁综合单价为700元/m3,招标清单工程量为520m3,合价为36400元.其它投标人投标文件均符合要求.招标文件中规定评分标准如下:商务标中总报价评分60分,有效报价算术平均数为评标基准价,报价等于评标基准价者得满分(60分),在此基础上,报价比评标基准价每下降1%,扣1分;每上升1%,扣2分.问题:1.请逐一分析招标文件中规定 (1)~(5)项内容是否妥当,并对不受之处分别说明理由.（1）妥当；（2）不妥,投标报价不得低于企业个别成本.（3）妥当；（4）不妥；应当约定综合单价调整调整因素及幅度,还有调整办法.（5）不妥；缺陷责任期最长不超过24个月.2.请指出投标人F行为不妥之处,并说明理由.口头告知招标人,撤回了已提交投标文件不妥,要求招标人3日内退还其投标保证金不妥.撤回了已提交投标文件应但采用书面形式,招标人5日内退还其投标保证金.3.针对投标人B、投标人 E 报价,评标委员会应分别如何处理?并说明理由.将B投标人按照废标处理,暂列金额应按280万元计取,材料暂估价应当按照招标清单中材料暂估单价计入综合单价.将E投标人按照废标处理,E报价中混凝土梁综合单价为700元/m3合理,招标清单,合价为36400元计算错误,应当以单价为准修改总价.混凝土梁总价为700×520=364000元,364000-36400=327600=32.76万元,修正后E投标人报价为3542+32.76=3574.76万元,,让E投标人书面签字确认,不签字按照废标处理,签字后超过了招标控制价3568万元,按照废标处理.4.计算各有效报价投标人总报价得分.(计算结果保留两位小数)评标基准价=（3489+3358+3209）÷＝3352万元A投标人:3489÷3352=104.09%,得分60-（104.09-100）×2=51.82C投标人:3358÷3352=100.18%,得分60-（100.18-100）×2=59.64D投标人:3209÷3352=95.73%,得分60-（100-95.73）×1=55.73试题四:(20分)某建筑工程项目,业主和施工单位按工程量清单计价方式和《建設工程施工合同(范文本)(GF-2013-0201)签订了合同,合同工期为15个月.合同约定:管费按人材機费用之和 10%计取,利润按人材機费用和管理费之和 6%计取,规费按人材機费用、管理费和利润之和 4%计取,增值税率为11%:施工機械台班单价为1500元/台班,施工機械闲置补偿按施工機械台班单价 60%计取,人员窝工补偿为50元/工日,人工窝工补偿、施工待用材料损失补偿、機械闲置补偿不计取管理费和利润:措施费按分部分项工程费 25%计取.(各费用项目价格均不包含增值税可抵扣进项税额)施工前,施工单位向项目监理機构提交并经确认施工网络进度计划,如图4所示(每月按30天计):图4-1施工网络进度计划（单位:月）该工程施工过程中发生如下事件:事件1:基坑开挖工作(A工作)施工过程中,遇到了持续10天季节性大雨,在第11天,大雨引发了附近山体滑坡和泥石流.受此影响,施工現場施工機械、施工材料、已开挖基坑及围护支撑结构、施工办公設施等受损,部分施工人员受伤. 经施工单位和项目监理機构共同核实,该事件中,季节性大雨造成施工单位人员窝工180工日,機械闲置60个台班.山体滑坡和泥石流事件使A工作停工30天,造成施工機械损失8万元,施工待用材料损失24万元,基坑及围护支撑结构损失30万元,施工办公設施损失3万元,施工人员受伤损失2万元.修复工作发生人材機费用共21万元.灾后,施工单位及时向项目监理機构提出费用索赔和工期延期40天要求.事件2:基坑开挖工作(A工作)完成后验槽时,发現基坑底部部分土质与地质勘察报告不符.地勘复查后,設计单位修改了基础工程設计,由此造成施工单位人员窝工150工日,機械闲置20个台班,修改后基础分部工程增加人材機费用25万元.监理工程师批准A工作增加工期30天.事件3:E工作施工前,业主变更設计增加了一项K工作,K工作持续时间为2月.根据施工工艺关系,K工作为E工作紧作,为Ⅰ、J工作紧前工作.因K工作与原工程工作内容和性质均不同,在已标价工程量清单中没有适用也没有类似项目,监理工程师编制了K工作结算综合单价,经业主确认后,提交给施工单位作为结算依据.事件4:考虑到上述1~3项事件对工期影响,业主与施工单位约定,工程项目仍按原合同工期15个月完成,实际工期比原合同工期每提前1个月,奖励施工单位30万元.施工单位对进度计划进行了调整,将D、G、I工作顺序施工组织方式改变为流水作业组织方式以缩短施工工期.组织流水作业流水节拍见表 4.1.表4.1流水节拍(单位:月)问题:1.针对事件1,确定施工单位和业主在山体滑坡和泥石流事件中各自应承担损失内容;列式计算施工单位可以获得费用补偿数额;确定项目监理機构应批准工期延期天数,并说明理由.施工单位在山体滑坡和泥石流事件中应承担损失内容:施工機械损失8万元,基坑及围护支撑结构损失30万元（有争议,如果是永久性工程,业主承担,如果是周转性支护材料施工单位承担,此处按照周转材料对待）,施工办公設施损失3万元,施工人员受伤损失2万元.业主在山体滑坡和泥石流事件中应承担损失内容:施工待用材料损失24万元,修复工作发生人材機费用共21万元.施工单位可以获得费用补偿=[24+21×（1+10%）×（1+6%）]×（1+4%）×（1+11%）=55.97万元项目监理機构应批准工期延期天数为30天,山体滑坡和泥石流事件按照不可抗力处理且A是关键工作,工期损失应当顺延.2.事件2中,应给施工单位窝工补偿费用为多少万元?修改后基础分部工程增加工程造价为多少万元.窝工补偿费用=（150×50+20×1500×60%）（1+4%）×（1+11%）=29437.2=2.94万元基础分部工程增加工程造价=[25×（1+10%）×（1+6%）×（1+25%）] （1+4%）×（1+11%）=42.06万元3.针对事件3,绘制批准A工作工期索赔和增加K工作后施工网络进度计划；指出监理工程师做法不妥之处,说明理由并写出正确做法.监理工程师编制了K工作结算综合单价,经业主确认后,提交给施工单位作为结算依据不妥,应当由施工单位按照成本加利润原则提出综合单价,由承发包双方协商调整,调整不能达成一致意见,由监理人提出一个暂定价格结算,最后由双发协商调整,协商不成按照有关解决争议条款处理.事件4中,在施工网络进度计划中,D、G、I工作流水工期为多少个月?施工单位可获得工期提前奖励金额为多少万元？(计算结果保留两位小数)累计数列错位相减取大差法:D: 1 2 3 流水步距G: 1 3 4 1I: 1 2 3 2流水工期:6个月,工期奖励为[（10-6-1）×30-10] ×30÷30=80万元（不含税）80×（1+11%）=88.88（含税）或者考虑K与I工作技术间歇,流水施工工期7个月.工期奖励为[（10-7）×30-10] ×30÷30=80万元（不含税）80×（1+11%）=88.88（含税）试题五:(20分)某工程项目发承包双方签订了施工合同,工期为4个月.有关工程价款及其支付条款约定如下:1.工程价款:(1)分项工程项目费用合计59.2万元,包括分项工程A、B、C三项,清单工程量分别为600m3、800m3、900㎡,综合单价分别为300元/m3、380元/m3、120元/㎡.(2)单价措施项目费用6万元,不予调整.(3)总价措施项目费用8万元,其中,安全文明施工费按分项工程和单价措施项目费用之和 5%计取(随计取基数变化在第4个月调整),除安全文明施工费之外其它总价措施项目费用不予调整.(4)暂列金额5万元.(5)管理费和利润按人材機费用之和 18%计取,规费按人材機费和管理费、利润之和 5%计取,增值税率为11%.(6)上述费用均不包含增值税可抵扣进项税额.2.工程款支付:(1)开工前,发包人分项工程和单价措施项目工程款 20%支付给承包人作为预付款(在第2~4个月工程款中平均扣回),同时将安全文明施工费工程款全额支付给承包人.(2)分项工程价款按完成工程价款 85%逐月支付.(3)单价措施项目和除安全文明施工费之外总价措施项目工程款在工期第1~4个月均衡考虑,按85%比例逐月支付.(4)其它项目工程款 85%在发生当月支付.(5)第4个月调整安全文明施工费工程款,增(减)额当月全额支付（扣除）.(6)竣工验收通过后30天内进行工程结算,扣留工程总造价 3%作为质量保证金,其余工程款作为竣工结算最终付款一次性结清.施工期间分项工程计划和实际进度见表 5.1.在施工期间第3个月,发生一项新增分项工程 D.经发承包双方核实确认,其工程量为300㎡,每㎡所需不含税人工和機械费用为110元,每㎡機械费可抵扣进项税额为10元;每㎡所需甲、乙、丙三种材料不含税费用分别为80元、50元、30元,可抵扣进项税率分别为3%、11%、17%.问题:1.该工程签约合同价为多少万元?开工前发包人应支付给承包人预付款和安全文明施工费工程款分别为多少万元?签约合同价=（59.2+6+8+5）×（1+5%）×（1+11%）=78.2×1.1655=91.142万元发包人应支付给承包人预付款=（59.2+6）×1.1655×20%=15.198万元发包人应支付给承包人安全文明施工费工程款=（59.2+6）×5%×1.1655=3.800万元2.第2个月,承包人完成合同价款为多少万元?发包人应支付合同价款为多少万元?截止到第2个月末,分项工程B 进度偏差为多少万元？承包人完成合同价款为:[（200×300+300×380+200×120）/10000+（6+8-65.2×5%）/4] ×1.1655=(19.8+2.685) ×1.1655=26.206万元发包人应支付合同价款为:26.206×85%-15.198/3=17.209万元分项工程B 进度偏差为:已完工程计划投资=300×380×1.1655=13.287万元拟完工程计划投资=（200+300）×380×1.1655=22.145万元进度偏差=已完工程计划投资-拟完工程计划投资=13.287-22.145=-8.858万元, 进度拖后8.858万元3.新增分项工程 D 综合单价为多少元/㎡?该分项工程费为多少万元?销项税额、可抵扣进项税额、应缴纳增值税额分别为多少万元？分项工程D 综合单价=（110+80+50+30）×（1+18%）=318.6元/㎡D分项工程费=300×318.6/10000=9.558万元销项税额=9.558×（1+5%）×11%=1.104万元可抵扣进项税额=300×（10+80×3%+50×11%+30×17%）/10000=0.69万元应缴纳增值税额=1.104-0.69=0.414万元4.该工程竣工结算合同价增减额为多少万元?如果发包人在施工期间均已按合同约定支付给承包商各项工程款,假定累计已支付合同价款87.099万元,则竣工结算最终付款为多少万元?（计算过程和结果保留三位小数）增加分项工程费=100×380/10000+9.558=13.358万元增加安全文明施工费=13.358×5%=0.668万元合同价增减额=[13.358×（1+5%）-5]×（1+5%）×（1+11%）=10.520万元（91.142+10.520）×（1-3%）-87.099-=11.513万元---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------------------------以下无正文----------------------------------------。
2017造价师《案例分析》真题及答案(完整版)
2017 造价师《案例分析》真题及答案完整版试题一：（20 分）某城市想建设一条免费通行的道路工程，与项自相关的信息如下：1.想据项目的设计方案及投资估算。
该项目建设投资为 100000 万元，建设期 2 年，建设投资全部行程固定资产。
2.该项目拟采用 PPP 模式投资建设，政府与社会资本出资人合作成立了项目公司。
项目资本金为项目建设投资的 30%，其中，社会资本出资人出资 90%，占项目公司股权 90%；政府出资 10%，占项目公司股权 10%。
政府不承担项目公司亏损，不参与项目公司利润分配。
3.除项目资本金外的项目建设投资由项目公司贷款，贷款年利率为 6%（按年计息），贷款合同约定的还款方式为项目投入使用后 10 年内等额还本付息。
项目资本金和贷款均在建设期内均衡投入。
4.该项目投入使用（通车）后，前 10 年年均支出费用 2500 万元，后 10 年年均支出费用 4000 万元，用于项目公司经营、项目维护和修理。
道路两侧的广告收益权归项目公司所有，预让广告业务收入每年为 800 万元。
5.固定资产采用直线法折旧：项目公司适用的企业所得税税率为 25%；为简化计算不考虑销售环节相关税费。
6.PPP 项目合同约定，项目投入使阴（通车）后连续 20 年内，在达到项目运营绩效的前提下，政府每年给项目公司等额支付一定的金额作为项日公司的投资回报。
项目通车 20 年后，项目公司需将该道路无偿移交给政府。
问题：1.列式计算项目建设期贷款利息和固定资产投资额。
2.列式计算项目投入使用第 1 年项目公司应偿还银行的本金和利息。
3.列式计算项目投入使用第 1 年的总成本费用。
4.项目投入使用第 1 年，政府给予项目公司的款须至少达到多少万元时，项目公司才能除广告收益外不依赖其他资金来源，仍满足项目运营和还款要求？5.若社会资本出资人对社会资本的资本金净利润率的最低要求为：以贷款偿还完成后的正常年份的数据计算不低于 12%，则社会资本出资人能接受的政府各年应支付给项目公司的资金额最少应为多少万元？（计算结果保留两位小数）参考答案：1.建设期贷款额100000×70%=70000（万元）第 1 年建设期贷款利息=70000×50%×0.5×6%=1050（万元）第 2 年建设期贷款利息=（1050+70000×50%+70000×50%×0.5）×6%=3213（万元）建设期贷款利息=1050+3213=4263（万元）固定资产投资额=100000+4263=104263（万元）2.采用等额还本付息项目投入使用第 1 年项目公司应偿还银行的本利和=（70000+4263）（A/P，6%，10）=10089.96（万元）项目投入使用第 1 年项目公司应偿还银行的利息=（70000+4263）×6%=4455.78（万元）项目投入使用第 1 年项目公司应偿还银行的本金=10089.96-4455.78=5634.18（万元）3.政府出资=100000×30%×10%=3000（万元）固定资产折旧费=（104263-3000）/20=5063.15（万元）总成本费用=经营成本+折旧+摊销+利息+维持运营投资=2500+5063.15+4455.78=12018.93（万元） 4.设政府给予的补贴应至少为 X 万元。
2017年造价工程师《建筑工程造价案例分析》真题及答案解析
问题4：
设政府给予的补贴应至少为X万元。
净利润=(800+X-12018.93)×(1-25%)
净利润+折旧+摊销≥该年应偿还的本金
(800+X-12018.93)×(125%)+5063.15≥5634.18
计算得X≥11980.30(万元)
项目投入使用第1年,政府给予项目公司的 款项至少达到11980.30万元时，项目公司 才能除广告收益外不依赖其他资金来源， 仍满足项目运营和还款要求。
[(800+Y)-9063.15]×(125%)/27000×100%=12%
Y=12583.15(万元)
社会资本出资人能接受的政府各年应支付 给项目公司的资金额最少应为12583.15万 元。
试题二：(20分)
参考答案：
问题2：
78+{900×[(P/F,10%,10)+(P/F,10%,20)+ (P/F,10%,30)+(P/F,10%,40)]}×(A/P,10 %,50)+25000×2020/10000×(A/P,10%,50)
3.除项目资本金外的项目建设投资由项目 公司贷款，贷款年利率为6%(按年计息)， 贷款合同约定的还款方式为项目投入使用 后10年内等额还本付息。项目资本金和贷 款均在建设期内均衡投入。
支出费用2500万元，后10年年均支出费用 4000万元。用于项目公司经营，项目维护 和修理。道路两侧的广告收益权归项目公 司所有，预计广告业务收入每年为800万 元。
问题2：
投标人F行为的不妥之处：
(1)“投标人F在开标前1小时口头告知招 标人”不妥。
理由：投标人撤已提交的投标文件，应 当在投标截止时间前书面通知招标人。
2017年造价工程师《案例分析》考试真题及答案
2017年造价工程师《案例分析》考试真题及答案试题一（20分）某城市拟建设一条免费通行的道路工程,与项目相关的信息如下：1.根据项目的设计方案及投资估算,该项目建设投资为100000万元,建设期2年,建设投资全部形成固定资产。
2.该项目拟采用PPP模式投资建设,政府与社会资本出资人合作成立了项目公司。
项目资本金为项目建设投资的30%,其中,社会资本出资人出资90%,占项目公司股权90%:政府出资10%,占项目公司股权10%。
政府不承担项目公司亏损,不参与项目公司利润分配。
3.除项目资本金外的项目建设投资由项目公司贷款,贷款年利率为6%(按年计息),贷款合同约定的还款方式为项目投入使用后10年内等额还本付息。
项目资本金和贷款均在建设期内均衡投入。
4.该项目投入使用(通车)后,前10年年均支出费用2500万元,后10年年均支出费用4000万元,用于项目公司经营、项目维护和修理。
道路两侧的广告收益权归项目公司所有,预计广告业务收入每年为800万元。
5.固定资产采用直线法折旧:项目公司适用的企业所得税税率为25%；为简化计算不考虑销售环节相关税费。
6.PPP项目合同约定,项目投入使用(通车)后连续20年内,在达到项目运营绩效的前提下,政府每年给项目公司等额支付一定的金额作为项目公司的投资回报,项目通车20年后,项目公司需将该道路无偿移交给政府。
问题：1.列式计算项目建设期贷款利息和固定资产投资额。
建设期贷款利息：第一年和第二年借款本金100000×70%×0.5=35000万元第一年：35000×0.5×0.06=1050万元第二年：（35000+1050+35000×0.5）×0.06=3213万元建设期利息为：1050+3213=4263万元；固定资产投资额： 100000+4263=104263（含政府投资）100000×（1-30%×10%）+4263=101263万元（不含政府投资）2.列式计算项目投入使用第1年项目公司应偿还银行的本金和利息。
2017年造价师-案例真题解析
试题一（20分）某城市拟建设一条免费通行的道路工程,与项目相关的信息如下：1.根据项目的设计方案及投资估算,该项目建设投资为100000万元,建设期2年,建设投资全部形成固定资产。
2.该项目拟采用PPP模式投资建设,政府与社会资本出资人合作成立了项目公司。
项目资本金为项目建设投资的30%,其中,社会资本出资人出资90%,占项目公司股权90%:政府出资10%,占项目公司股权10%。
政府不承担项目公司亏损,不参与项目公司利润分配。
3.除项目资本金外的项目建设投资由项目公司贷款,贷款年利率为6%(按年计息),贷款合同约定的还款方式为项目投入使用后10年内等额还本付息。
项目资本金和贷款均在建设期内均衡投入。
4.该项目投入使用(通车)后,前10年年均支出费用2500万元,后10年年均支出费用4000万元,用于项目公司经营、项目维护和修理。
道路两侧的广告收益权归项目公司所有,预计广告业务收入每年为800万元。
5.固定资产采用直线法折旧:项目公司适用的企业所得税税率为25%；为简化计算不考虑销售环节相关税费。
6.PPP项目合同约定,项目投入使用(通车)后连续20年内,在达到项目运营绩效的前提下,政府每年给项目公司等额支付一定的金额作为项目公司的投资回报,项目通车20年后,项目公司需将该道路无偿移交给政府。
问题：1.列式计算项目建设期贷款利息和固定资产投资额。
建设期贷款利息：第一年和第二年借款本金100000×70%×0.5=35000万元第一年：35000×0.5×0.06=1050万元第二年：（35000+1050+35000×0.5）×0.06=3213万元建设期利息为：1050+3213=4263万元；固定资产投资额：100000+4263=104263（含政府投资）100000×（1-30%×10%）+4263=101263万元（不含政府投资）2.列式计算项目投入使用第1年项目公司应偿还银行的本金和利息。
2017年造价工程师《案例分析》真题及参考答案解析[完整六题]
![2017年造价工程师《案例分析》真题及参考答案解析[完整六题]](https://img.taocdn.com/s3/m/2402711778563c1ec5da50e2524de518964bd386.png)
2017年造价工程师《案例分析》真题及参考答案解析[完整六题]试题一：某企业拟于某城市新建一个工业项目，该项目可行性研究相关基础数据如下:1.拟建项目占地面积30亩，建筑面积11000㎡。
其项目设计标准、规模与该企业2年前在另一城市修建的同类项目相同。
已建同类项目的单位建筑工程费用为1600元/㎡。
建筑工程的综合用工量为4.5工日/㎡，综合工日单价为80元/工日，建筑工程费用中的材料费占比为50%，机械使用费占比为8%，考虑地区和交易时间差异，拟建项目的综合工日单价为100元/工日，材料费修正系数为1.1，机械使用费的修正系数为1.05，人材机以外的其它费用修正系数为1.08.根据市场询价，该拟建项目设备投资估算为2000万元，设备安装工程费用为设备投资的15%。
项目土地相关费用按20万元/亩计算，除土地外的工程建设其他费用为项目建安工程费用的15%，项目的基本预备费率为5%，不考虑价差有办法。
2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限为10年，残值率为5%，直线法折旧。
3.项目运营期第1年投入自有资金200万元作为运营期的流动资金。
4.项目正常年份年销售收入为1560万元，营业税金及附加税率为6%，项目正常年份年经营成本为400万元，项目运营期第1年产量为设计产量的85%，运营期第2年及以后各年均达到设计产量。
运营期第1年的销售收入、经营成本均为正常年份的85%，企业所得税税率为25%。
问题：1.列式计算拟建项目的建设投资。
2.若该项目的建设投资为5500万元，建筑投资来源为自有资金和贷款，贷款为3000万元，贷款年利率为7.2%（按月计息），约定的还款方式为运营期前5年等额还本，利息照付方式。
分期列式计算项目运营期第1年，第2年的总成本费用和净利润以及运营期第2年年末的项目累计盈余资金，（不考虑企业公积金，公益金提取及投资者股利分配）（计算结果保留两位小数）试题二：某隧洞工程，施工单位与项目业主签订了120000万元的施工总承包合同，合同约定：每延长（或缩短）1天工期，处罚（或奖励）金额3万元。
2017年海南省公路造价师《案例分析》：公路工程计量支付的监理工作考试试卷
2017年海南省公路造价师《案例分析》：公路工程计量支付的监理工作考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、由于业主破产，长期拖延支付工程款，根据合同规定，承包人可向业主提出__。
A．工期索赔B．业主延误索赔C．现场条件变化引起的索赔D．业主违约引起的索赔2、预算编制办法规定，人工费由__构成。
A．基本工资、工资性补助、职工福利费B．生产工人辅助工资C．基本工资D．基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费3、扩大公司生产经营或转为增加公司资本，它是从__提取形成的。
A．净利润B．利润额C．营业额D．销售收入4、推动PDCA循环转动的关键阶段是__。
A．P阶段B．D阶段C．C阶段D．A阶段5、发包模式下的监理模式有__种。
A．1B．2C．3D．46、根据《中华人民共和国环境影响评价法》，对可能造成很小环境影响的，应当写__。
A．环境影响大纲B．环境影响报告书C．环境影响报告表D．环境影响登记表7、最高层次的法规。
A．企业财务通则B．企业财务制度C．企业会计准则D．财务管理规定8、竣工财务决算组成文件的核心是______。
A．竣工财务决算报表B．竣工财务决算说明书C．竣工工程平面示意图D．工程造价比较分析9、根据《公路工程国内招标文件范本》规定，监理工程师对其口头指令应在__内予以书面确认。
A．1天B．2天C．3天D．4天10、下列__不是属于合同支付项目的范畴。
A．动员预付款B．保留金C．暂定金额D．材料及设备预付款11、由于客观条件的限制，某企业法人代表不能亲自签订合同，可以采用__方式订立合同。
A．转让代理B．指定代理C．委托代理D．法定代理12、定标签订合同，应以__作为中标的合同价。
A．评标价B．标底价C．投标价D．修正后的标底价13、处于施工阶段协调层和执行层项目管理人员是__。
A．总监理工程师B．专业监理工程师C．总监理工程师代表D．监理员14、决定监理单位与项目建设单位和被监理单位关系的是__。
公路工程造价案例分析模拟试题及答案
公路工程造价案例分析模拟试题及答案2017公路工程造价案例分析模拟试题及答案案例分析题一╳╳工程承包商实行总价合同承包。
工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4km，但开工后，发现该砂不符合质量要求，承包商只得从另一距工地20km供砂点采购，而在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的暂时停工：40月20日至4月26日承包商的施工设备出了从未出现的故障;应于4月24日交给承包商的后续图纸直到5月10日才交给承包商;5月7日到5月12日工地下了该季节罕见的特大暴雨，造成了5月11日到5月14日该地区的供电全面中断。
问题：1.由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包商经过仔细计算后，在业主指令下达的第3天，向业主的造价工程师提交了将原用的砂单价每t提高5元人民币的索赔要求。
作为一名造价工程师你批准该索赔要求吗?为什么?2.由于几种情况的暂时停工，承包商在5月15日向业主的造价工程师提交了延长工期25天，成本损失费人民币2万元/天(此费率已经造价工程师核准)和利润损失费人民币2000员/天的索赔要求，共计索赔人民币55万元。
①作为一名造价工程师你批准索赔款额多少万元?为什么?②作为一名造价工程师你认为会在业主给承包商工程款的支付中扣除竣工拖期违约损失赔偿金啊?为什么?3.索赔成立的条件是什么?若承包商对因业主造成的窝工损失，要求设备窝工按台班计算，人工的窝工按日计价是否合理?如不合理应怎样计算?分析要点：本案例主要考核工程索赔的概念，成立的条件，施工进度的拖延和费用增加的责任如何处理，工期和费用索赔的计算与审查方法1.对承包商应提出的'因砂场地点变化的索赔不予批准，原因是：①承包商应对自己就招标文件的解释负责并考虑相关风险。
②承包商应对自己报价的正确性和完备性负责。
③对当地砂、石材料的供应情况变化是一个有经验的承包商能够合理预见的。
2.①批准索赔款额24万元，原因是：A.4月20日至4月26日的停工属于承包商自身的原因造成的，应由承包商承担，因此，不考承包商的索赔要求。
【造价工程师真题】2017年造价工程师考试《案例分析》真题及参考答案解析
2017年造价工程师考试《案例分析》真题及答案2018年造价工程师考试将在10月27日、28日进行，希望这套试卷能给大家复习带来帮助。
由于时间紧张，水平有限，望大家谨慎下载。
试题一（20分）某城市拟建设一条免费通行的道路工程,与项目相关的信息如下：1.根据项目的设计方案及投资估算,该项目建设投资为100000万元,建设期2年,建设投资全部形成固定资产。
2.该项目拟采用PPP模式投资建设,政府与社会资本出资人合作成立了项目公司。
项目资本金为项目建设投资的30%,其中,社会资本出资人出资90%,占项目公司股权90%:政府出资10%,占项目公司股权10%。
政府不承担项目公司亏损,不参与项目公司利润分配。
3.除项目资本金外的项目建设投资由项目公司贷款,贷款年利率为6%(按年计息),贷款合同约定的还款方式为项目投入使用后10年内等额还本付息。
项目资本金和贷款均在建设期内均衡投入。
4.该项目投入使用(通车)后,前10年年均支出费用2500万元,后10年年均支出费用4000万元,用于项目公司经营、项目维护和修理。
道路两侧的广告收益权归项目公司所有,预计广告业务收入每年为800万元。
5.固定资产采用直线法折旧:项目公司适用的企业所得税税率为25%；为简化计算不考虑销售环节相关税费。
6.PPP项目合同约定,项目投入使用(通车)后连续20年内,在达到项目运营绩效的前提下,政府每年给项目公司等额支付一定的金额作为项目公司的投资回报,项目通车20年后,项目公司需将该道路无偿移交给政府。
问题：1.列式计算项目建设期贷款利息和固定资产投资额。
建设期贷款利息：第一年和第二年借款本金100000×70%×0.5=35000万元第一年：35000×0.5×0.06=1050万元第二年：（35000+1050+35000×0.5）×0.06=3213万元建设期利息为：1050+3213=4263万元；固定资产投资额：100000+4263=104263（含政府投资）100000×（1-30%×10%）+4263=101263万元（不含政府投资）2.列式计算项目投入使用第1年项目公司应偿还银行的本金和利息。
2017造价工程师《案例分析》试题答案含答案
2017造价工程师《案例分析》试题答案含答案2017造价工程师《案例分析》试题答案【案例一】背景：某投标人通过资格预审后，对招标文件进行了仔细分析，发现招标人所提出的工期要求过于苛刻，且合同条款中规定每拖延1天逾期违约金为合同价的1‰。
若要保证实现该工期要求，必须采取特殊措施，从而大大增加成本;还发现原设计结构方案采用框架剪力墙体系过于保守。
因此，该投标人在投标文件中说明招标人的工期要求难以实现，因而按自己认为的合理工期(比招标人要求的工期增加6个月)编制施工进度计划并据此报价;还建议将框架剪力墙体系改为框架体系，并对这两种结构体系进行了技术经济分析和比较，证明框架体系不仅能保证工程结构的可靠性和安全性、增加使用面积、提高空间利用的灵活性，而且可降低造价约3%。
该投标人将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖本单位公章和项目经理签字后，在投标截止日期前1天上午将投标文件报送招标人。
次日(即投标截止日当天)下午，在规定的开标时间前1小时，该投标人又递交了一份补充材料，其中声明将原报价降低4%。
但是，招标人的有关工作人员认为，根据国际上“一标一投”的惯例，一个投标人不得递交两份投标文件，因而拒收该投标人的补充材料。
开标会由市招投标办的工作人员主持，市公证处有关人员到会，各投标人代表均到场。
开标前，市公证处人员对各投标人的资质进行审查，并对所有投标文件进行审查，确认所有投标文件均有效后，正式开标。
主持人宣读投标人名称、投标价格、投标工期和有关投标文件的重要说明。
1.该投标人运用了哪几种报价技巧?其运用是否得当?请逐一加以说明。
2.招标人对投标人进行资格预审应包括哪些内容?3.从所介绍的背景资料来看，在该项目招标程序中存在哪些不妥之处?请分别作简单说明。
本案例主要考核投标人报价技巧的运用，涉及多方案报价法、增加建议方案法和突然降价法，还涉及招标程序中的一些问题。
多方案报价法和增加建议方案法都是针对招标人的，是投标人发挥自己技术优势、取得招标人信任和好感的有效方法。
上海2017年公路造价师《案例分析》索赔策略试题
上海2017年公路造价师《案例分析》索赔策略试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、保证、抵押、质押和留置权五种形式。
下列说法正确的有__。
A．预付款是定金的形式之一B．抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人C．保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人D．留置物的所有人必须是债务人2、工程索赔计算时最常用的一种方法是______。
A．总费用法B．修正的总费用法C．实际费用法D．协商法3、公路工程施工中，因不可抗力事件导致承包人的机械设备损坏及停工损失，应由__承担。
A．业主B．承包人C．业主和承包人分别D．业主和承包人均不4、公路工程的验收先后有交工验收和竣工验收；其中交工验收由__主持。
A．监理工程师B．业主C．业主和监理工程师共同D．公路质量监督站5、竣工财务决算组成文件的核心是______。
A．竣工财务决算报表B．竣工财务决算说明书C．竣工工程平面示意图D．工程造价比较分析6、《公路基本建设工程概预算编制办法》96版规定，为了使费率计算的各项费用不受各地价格波动影响，除__外，均以概预算定额基价为计算基数。
A．利润B．现场经费C．税金D．间接费7、施工监理的原则是__。
A．各负其责，独立工作，互相尊重，密切合作B．协商为主，调解优先，独立公正，廉洁奉公C．严格监理，热情服务，秉公办事，一丝不苟D．服从监督，忠于业主，严守机密，热情服务8、签发分项工程的开工通知单是监理工程师在__方面的职责。
A．工程质量监理B．工程进度监理C．工程费用监理D．合同管理9、明挖基础施工时，监理工程师应督促施工单位__。
A．开挖基坑的人员不得在坑壁休息B．在基坑顶面安设安全防护围栏C．经常保持坑内的通风D．应设上下扶梯及安全网10、台阶形式路基的每层台阶的高度及宽度为__。
A．高度不宜小于30cm，宽度不应小于1.0mB．高度不宜大于30cm，宽度不应大于1.0mC．高度不宜小于30cm，宽度不应大于1.0mD．高度不宜大于30cm，宽度不应小于1.0cm11、项目的（）计算结果越大，表明其盈利能力越强。
2017年造价工程师《工程造价案例分析》考试真题及答案(吴好汉编写)
少万元？
(计算结果保留两位小数〉
编写：吴好汉
第 1 页
2017 年造价工程师《工程造价案例分析》真题与参考答案
【案例一】参考答案 问题 1. 建设期贷款利息计算
建设期贷款额 100000×70%＝70000(万元) 第 1 年建设期贷款利息＝70000×50%×1/2×6%＝1050(万元) 第 2 年建设期贷款利息＝(1050＋70000×50%＋70000×50%×1/2)×6%＝3213(万元) 建设期贷款利息＝1050＋3213＝4263(万元) 固定资产投资额＝100000＋4263＝104263(万元) 问题 2.采用等额还本付息，计算项目投入使用第 1 年项目公司应偿还银行的本金和利息 应偿还银行的本利和：(70000＋4263)(A/P,6%,10)＝10089.96(万元) 应偿还银行的利息：(7000＋4263)×6%＝4455.78(万元) 应偿还银行的本金：10089.96－4455.78＝5634.18(万元) 问题 3.计算投入使用第 1 年的总成本费用(项目“投资各方”中有：政府方出资、社会资本方)：
2017 年造价工程师《工程造价案例分析》真题与参考答案
2017 年造价工程师《工程造价案例分析》考试 真题与参考答案－－－(吴好汉编写)
【案例一】(20 分)背景资料
某城市建设一条免费通行的道路工程，与项目相关的信息如下：
1．根据项目的设计方案及投资估算，该项目建设投资为100000万元,建设投资2年,建设投资全
【主张：按解法二计算较合理。因为题意是项目公司要满足项目运营和还款要求，项目公司是按 整个项目在运营的，应该站在项目角度进行折旧计算；政府方投资的固定资产折旧费应包括在整个 项目运营中每年计提，可以先用于还款，今后再收回折旧费】
广东省2017年公路造价师《案例分析》项目承包制考试题
广东省2017年公路造价师《案例分析》项目承包制考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、第三者责任险是指__。
A．由于灾害或事故造成第三者受到伤害，被保险人获得赔偿的险种B．被保险人受到第三者的伤害，被保险人获得赔偿的险种C．被保险人有意或无意伤害到第三者，被保险人获得赔偿的险种D．由于第三者的责任，造成工程损失，被保险人获得赔偿的险种2、某公路工程有数据见下表，可知该项目的静态投资回收期为__年。
A．年份B．1C．2D．3E．4F．5G．6H．净现金流量I．-100J．-200K．100L．250M．200N．2003、能以相同的物质形态，连续多次为生产过程服务的是__。
A．流动资产B．固定资产C．递延资产D．无形资产4、按照国家有关规定，公路工程施工合同的估算价在__万元人民币以上的，必须进行招标。
A．10B．50C．100D．2005、某银行年贷款利率为r，一年计算利息m次，如果折算为一年计算一次，则对应的年计息率i为__。
A．mrB．rmC．(1+mm-1D．(1+r/m-16、吊桥的主要承重结构是__。
A．桥面B．缆索C．桥台7、沥青混凝土碾压作业时，初压温度，碾压终了温度分别不得低于__℃。
A．100，70B．110，70C．110，80D．110，658、含水量较大的黏性土最适合的压实机械为__。
A．振动压路机B．小型振动夯C．凸块式振动压路机D．轮胎压路机9、监理工程师对结构物混凝土体积进行计量，应以__为准。
A．合同图纸净尺寸B．现场实际测量尺寸C．与业主协商确定D．与承包人共同确认10、下列合同不适用于《合同法》的是__。
A．买卖合同B．借款合同C．委托合同D．收养合同11、目标的动态控制是一个有限的循环过程，应贯穿于工程项目实施阶段的全过程，动态控制应该提倡__。
A．负反馈控制B．反馈控制C．被动控制D．主动控制12、《公路工程国内招标文件范本》规定，业主在收到监理工程师签发的期中支付证书后__天内，应向承包人支付相应的款额。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
案例题甲1一、必答题（四个、50分）1、施工定额编制（10分）一、工人挖路基土方，土壤为普通土，挖1m3需消耗基本时间为80分钟，辅助工作时间占工作班连续时间的2%，准备与结束工作时间占工作班连续时间的3%，不可避免的中断时间占工作班连续时间的1%，休息时间占工作班连续时间的15%。
问题：1.计算该工人挖普通土劳动定额的时间定额2.计算该人工挖普通土的劳动定额的产量定额参考答案：1.时间定额建设完成1m3普通土开挖需要的工作班延续时间为x则：X=80+2%X+3%X+1%X+15%XX=80(÷1-2%-2%-1%_15%)=100（分钟）若每日按8小时计算，则人工挖1m3普通土需要的时间定额为：X÷60÷8=100÷60÷8=0.2083（工日/m3）2.产量定额产量定额=1÷时间定额=1÷0.2083=4.80（m3/工日）2、工程量计算（路基、路面）（10分）二、某高速公路路基土石方工程，计算挖土方600000m3，其中松土140000m3，普通土460000m3，开炸石方50000m3，利用土方填方（普土、天然密实方）400000，利用石方填方（天然密实方）45000m3，计有填方6000 00m3。
利用土方平均运距1.3km。
该项目施工企业计划用2m3的装载机装土方。
问题：1.计算路基设计断面方数量？2计算利用方数量？3计算计算方数量？4计算借方数量？5计算弃方数量？6.列出该路基利用土方装载和运输的预算定额工程细目名称、单位、定额代号、数量及调整系数。
参考答案：1、路基设计断面方数量：600000+50000+400000+600000=1650000（m3）2、利用方数量：400000÷1.16+45000÷0.92=393741（m3）3、计价方数量：1650000-393741=125659（m3）4、借方数量：600000-393741=206259（m3）5、弃方数量：600000+50000-400000-45000=205000（m3）6注：第一条定额1-1-12-14不考虑亦算正确。
3、材料、机械台班预算单价（材料、机械台班）（15分）三、某液压夯实机台背补强机械设备原价70万元，运杂费3万元。
折旧按6年进行平均折旧，大修理费按折旧费的10%计算，参照装载机的经常修理费率2.85.由于天气等原因，该机械的年有效工作时间为200个工作台班计算。
每个台班的安装拆卸及辅助设施费为30元。
每台班柴油用量为200kg，人工数为3个。
柴油单价为8.76元/kg ，人工按57.59元/工日计。
问该机械台班单价为多少？答：1、不变费用①折旧费设备原价=70+3=73万元折旧费=73/6*10000=121600元②大修理费大修理费按折旧费的10%计算=121600*10%=12160元③经常修理费经常修理费=大修理费*经常修理费率=12160*2.85=34656元④安装拆卸及辅助设施费每个台班的安装拆卸及辅助设施费取30元⑤年工作台班的不变费用（121600+12160+34656）/200+30=872.08元2、可变费用①油燃料费每台班柴油用量*油料单位=200*8.76=1752元②人工费没台班人工数*人工单价=57.59*3=172.77元③养路费及车船使用税参照装载机的养路费及车船使用税2.29元则可变费用=1752+172.77+2.29=1927.06元3、台班单价每台班的单价费用为872.08+1927.06=2799.14元4、设计与施工方案技术经济分析（15分）四、某桥梁工程上部构造为18*30m预应力T梁，上部构造施工有两种方案可供选择。
方案A为现场预制T梁，方案B为购买半成品T梁。
已知：每片T梁土方量为25m3，每孔桥由6片梁组成。
半成品T梁的购买单价为2000 0元/片，运输费为40元/m3。
现场预制梁混泥土拌合站安拆及场地处理费为50万元，预制底座费用为40000元/个，现场混泥土预制费用为400元/m3，现场预制其他费用为2万元/月，每片梁预制周期为10天。
问题：假设T梁预制工期为8个月，请从经济角度比较A、B两个方案的优劣。
参考答案：1.预制底座数量的计算T形梁片数的计算：18*6=108片T形梁混泥土数量的计算：108*25=2700m3T梁预制周期为10天，8个月工期每个底座可预制8*3=24片预制底座数量的计算：108÷24=4.5个因此，应设置5个底座。
2.A.、B方案的经济性比较A方案的费用计算：500000*40000+2700*400+20000*8=1940000元B方案的费用计算：（20000+40*25）*108=2680000元因为方案B费用高于A方案费用，因此，从经济角度比较，A方案优于B方案。
二、选答题（五选二，每题25分）1、建设项目投资方案经经济分析五、某桥梁工程上部构造为18*30m预应力T梁，上部构造施工有两种方案可供选择。
方案A为现场预制T梁，方案B为购买半成品T梁。
已知：每片T梁土方量为25m3，每孔桥由6片梁组成。
半成品T梁的购买单价为2000 0元/片，运输费为40元/m3。
现场预制梁混泥土拌合站安拆及场地处理费为50万元，预制底座费用为40000元/个，现场混泥土预制费用为400元/m3，现场预制其他费用为2万元/月，每片梁预制周期为10天。
问题：假设T梁预制工期为8个月，请从经济角度比较A、B两个方案的优劣。
参考答案：预制底座数量的计算T形梁片数的计算：18*6=108片T形梁混泥土数量的计算：108*25=2700m3T梁预制周期为10天，8个月工期每个底座可预制8*3=24片预制底座数量的计算：108÷24=4.5个因此，应设置5个底座。
A.、B方案的经济性比较A方案的费用计算：500000*40000+2700*400+20000*8=1940000元B方案的费用计算：（20000+40*25）*108=2680000元因为方案B费用高于A方案费用，因此，从经济角度比较，A方案优于B方案。
2、造价文件的编制和审查（桥梁和隧道）六、某预应力混泥土连续梁桥，桥跨组合为50+4*80+50.基础为钻孔灌注桩，采用回旋钻施工，桥墩为每排三根共6根2.50m的桩，桥台为8根2.5m的桩。
承台尺寸为8.00*20.00*3.00m。
除桥台为干处施工外，其余均为水中施工（水深4-5m）。
混泥土均要求采用集中拌合、泵送施工，水上混泥土施工考录搭便桥的方法，便桥费不计。
问题：请根据上述材料列出该桥梁基础工程造价所涉及的辅助工程项目的设置及辅助工程量，需要时应列式计算或文字说明。
（计算结果均取三位小数）参考答案：1.钻孔灌注桩护筒数量的确定根据钻孔土质情况，拟定桥台钻孔桩的护筒长度平均为2.0m。
其重量为：8*2*2*0.5803=18.570t根据钻孔土质情况，你定桥墩钻孔桩的护筒长度平均为8.0m。
其重量按150kg/m2计算为：6*5*8*0.5803=139.272 t2、水中施工钻孔工作平台数量的确定根据承台平面尺寸，拟定工作平台尺寸为10*25m，其面积为：10*25*5=1250m23、承台采用钢套箱施工，按低柱承台考虑，钢套箱高度按高出水面0.65m计算，其重量按150kg/m2计算为：（8 +20）*2*5.5*0.15=231t3、合同管理（计量支付、工程索赔、工程价款结算）七、xx公路工程业主与承包人签订了工程承包合同，合同约定工程期600天，每天前一天奖励0.5万，每推迟一天罚款0.7万元，当施工到120天时，监理工程师对某种工程材料检验，发现材料质量不合格，由此造成承包人整个工程停工10天，此后工程进行到200天时，业主提出变更设计，又造成承包人部分工程停工20天。
全部工程停工一天损失3万元，部分工程停工一天损失1.2万元。
经承包人加班加点赶工，最终工期607天。
问题：根据上述背景情况分析说明承包人在何种合同规定下，通过何种办法，能够争取到多少补偿。
参考答案：根据建设工程一般施工合同条件的规定，由于材料不合格造成的停工所发生的费用，不予补偿。
由于业主提出设计变更造成部分工程停工所发生的费用应予补偿，最终竣工工期比合同约定工期提前三天，应按合同规定给予奖励。
因此，承包人可得到的补偿为：20*1.2—7*0.7=19.1（万元）4、工程量清单编制（15分）八、某桥梁工程招标文件图纸的桥梁上部工程数量表内容如下：招标文件技术规范为《公路工程国内招标文件规范》2009年版，工程量清单格式如下：问题：请按桥梁上部上部结构数量表标注的工程量填写《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）中的清单中的工程量。
参考答案：泥土-d C50现浇整体m3 12.324化混泥土5、施工管理可考虑项目标后预算、成本预算的编制九、某二级公路编制清单预算，100樟、200章、300章及400章费用分别为400万，1000万、500万及800万，其中暂估价分别为200万、100万、100万和150万。
计日工不计，暂列金额按10%计入，其中200章M7.5浆砌片石挡土墙只要工程数量见下表。
项目名称单位数量浆砌片石基础m3800浆砌片石墙面m32000水泥砂浆抹面m3300基坑开挖土方（干处）m3900问题：请列出M7.5浆砌片石挡土墙该子目涉及的相关定额代号及调整说明，且计算出该项目清单预算总金额。
参考答案：列出浆砌片石挡土墙该子目涉及的相关定额代号项目名称单位数量定额号定额调整说明浆砌片石基础10m3805-1-15-5M5调整M7.5浆砌片石墙面10m32005-1-15-7M5调整M7.5水泥砂浆抹面100m334-11-6-17基坑开挖土方（1000m30.94-1-1-1干处）该项目清单预算总金额：100-400章合计（400+1000+500+800）=2700万元暂估价合计（200+100+100+150）=550万元暂列金额（2700-550）*10%=215万元清单预算总金额：2700+215=2915万元精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！。