建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业
(建设法规与合同管理)作业题答案第三次
第三次第十章工程施工合同一、填充题1.建设工程施工合同是建设工程的主要合同，是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。
2.施工合同的进度控制可分为施工准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段的进度控制。
3.发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验,不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。
4.承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验,不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。
5.对承包人已完成工程量进行计量、核实与确认，是发包人支付工程款的前提。
6.保修金（或称保留金）是发包人在应付承包人工程款内扣留的金额，其目的是约束承包人在竣工后履行竣工义务。
二、单选题1.如需更换工程师，发包人应至少提前_B_天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
A.10B. 7C. 15D. 142.施工阶段工程师对进度计划的检查、督促的依据一般是双方已经确认的_C—。
A.总进度计划B.季进度计划C.月度进度计划D.周进度计划3.工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提岀要求后 B 小时内提岀书面处理意见。
A.24B. 48C. 8D. 144.施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更，应提前_C ____ 天以书面形式向承包人发岀变更通知。
A.7B. 10C. 14D. 285.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前_D _______ 小时以书面形式通知工程师验收。
A. 24B. 8C. 16D. 486.设备安装工程具备单机无负荷试车条件，由 C 组织试车A.设备生产商B.工程师C.承包人D.发包人7.设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由 D 组织试车A.设备生产商B.工程师C.承包人D.发包人8.投料试车应在工程竣工验收后由 _D 负责A.设备生产商B.工程师C.承包人D.发包人9.质量保修期从 _B ______ 之日算起。
建筑经济与管理（专升本）阶段性作业3（武汉地质大学远程教育）
建筑经济与管理（专升本）阶段性作业3（武汉地质大学远程教育）1. 在工程施工中，由于发包人的原因不能按照约定的开工日期开工，工程师应当_____。
(4分)(A) 通知承包人，并承担承包人的损失(B) 通知承包人，但不承担承包人的损失(C) 与承包人协商，并承担承包人的损失(D) 与承包人协商，但不承担承包人的损失参考答案：A2. 在施工过程中，承包人供应的材料设备到货后，由于工程师自己的原因未能按时到场验收，事后发现材料不符合要求需要拆除，由此发生的费用应当由_____承担。
(4分)(A) 发包人(B) 承包人(C) 工程师(D) 监理单位参考答案：B3. 施工的竣工验收应当由_____负责组织。
(4分)(A) 发包人(B) 工程师(C) 承包人(D) 监理单位参考答案：A4. 在施工过程中发现地下文物，导致工期和费用增加,则承包商_____。
(4分)(A) 只能索赔工期(B) 只能索赔费用(C) 二者均可(D) 不能提出索赔参考答案：C5. 施工企业成本费用管理，着重围绕着_____、成本费用计划、成本费用控制、成本费用核算、成本费用分析与考核等5个环节进行。
(4分)(A) 成本费用结算(B) 成本费用计算(C) 成本费用目标(D) 成本费用预测参考答案：D6. 工业与民用建筑的成本核算对象，一般应是_____。
(4分)(A) 单项工程(B) 单位工程(C) 分部工程(D) 分项工程参考答案：B7. 用工序能力指数C p来判断工序能力时，若1.33＜C p＜1.67，表明_____。
(4分)(A) 工序能力过于充裕(B) 工序能力较为理想，生产正常(C) 工序能力勉强可以，需要加强管理(D) 工序能力不足参考答案：B8. 下列说法中错误的是_____。
(4分)(A) 项目经理部应设置采购部门，制定采购管理制度、工作程序和采购计划。
(B) 材料和设备的采购资料应真实、有效、完整，具有可追溯性。
(C) 成品保护工作应由发包人负责。
建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业3
建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业3总分：100分得分：0分一、单选题1. 根据建设工程伤亡事故的分类原则，死亡2人，直接经济损失50万元属于__ ___。
(4分)(A) 一级重大安全事故(B) 二级重大安全事故(C) 三级重大安全事故(D) 四级重大安全事故参考答案：C2. 某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由___ __编制。
(4分)(A) 监理单位统一组织(B) 总承包单位统一组织(C) 总承包单位和分包单位各自(D) 建设单位统一组织参考答案：B3. 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是_ ____。
(4分)(A) 提供相邻构筑物的有关资料(B) 编制安全技术措施及专项施工方案(C) 办理施工许可证时报送安全施工措施(D) 提供安全施工措施费用参考答案：B4. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购的施工机具及配件，应当具有_ ____，并在进入施工现场前进行查验。
(4分)(A) 使用许可证和产品合格证(B) 产品许可证(C) 生产许可证(D) 生产许可证和产品合格证参考答案：D5. 某高层住宅工程结构设计的合理使用年限为50年，屋面防水为一级，设计使用年限15年，工程于2011年9月5日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有____ _。
(4分)(A) 基础工程的保修期限为50年(B) 屋面防水工程的保修期限为5年(C) 供热系统的保修期限为自2011年采暖期起，到2012年采暖期结束日止(D) 电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为1年参考答案：D6. 某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是____ _。
(4分)(A) 费用和工期损失全部由承包商承担(B) 费用和工期损失全部由业主承担(C) 费用由承包商承担，工期给予顺延(D) 费用由业主承担，工期不顺延参考答案：A7. 某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。
建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业2
建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业2总分: 100分考试时间:分钟单选题1. 一般说来，投标保证金数额不超过总价的_____。
(4分)(A) 2%(B) 3%(C) 5%(D) 10%参考答案：A2. 某市欲修建省际高速公路，招标人规定1999年5月16日为投标截止日期，若必须对招标文件进行必要修改，至少应在_____前通知投标人。
(4分)(A) 1999年5月10日(B) 1999年6月1日(C) 1999年6月10日(D) 1999年5月1日参考答案：D3. 投标人在招标文件要求提交招标文件的截止时间前，_____。
(4分)(A) 可以修改补充，但不能撤回已提交的文件(B) 不可以修改补充，不可以撤回已提交的文件(C) 可以修改补充，可以撤回已提交的文件(D) 可以撤回已提交的文件，但不再有资格投标参考答案：C4. 关于投标有效期的说法，正确的是_____。
(4分)(A) 投标有效期延长通知送达投标人时，该投标人的投标保证金期限随之延长(B) 投标人同意延长投标有效期的，不得修改投标文件的实质性内容(C) 投标有效期内，投标文件对投标人和招标人具有合同约束力(D) 投标有效期内撤回投标文件，投标保证金应予退还参考答案：B5. 在建设工程项目的招标活动中，某投标人以低于成本的报价竞标，则_____。
(4分)(A) 该投标文件应作废标处理(B) 该报价是降低了工程造价，应当提倡(C) 该投标行为没有违背诚实信用原则，不应禁止(D) 该投标行为符合低价中标原则，不应禁止参考答案：A6. 某大学于2010年3月1日公开招标兴建一座体育场，招标文件规定投标截止日期为2 010年3月20日，但甲公司的投标书于2010年3月21日才送达。
对于此投标书，评标委员会_____。
(4分)(A) 应直接拒收(B) 对甲公司的投标文件进行审查合格后接受(C) 对甲公司的投标文件进行审查不合格后拒收(D) 考虑到甲公司实力比较雄厚所以接受参考答案：A7. 我国《合同法》规定，在合同订立过程中，承诺自_____时生效。
建设法规与合同管理作业题(第二次)
注：红色标示内容为必做内容，其它为选做内容。
如果大题为红标题，表面该大题都为必做。
本学期作业共3次。
本次作业为第二次。
第五章工程合同管理导论一、填充题1.合同管理是工程项目管理的核心，合同管理贯穿于工程实施的全过程。
2.项目采购模式的定义是：对建设项目的合同结构、职能范围划分、责任权利、风险等进行确定和分配的方式，其本质上是工程项目的交易方式。
二、简答题1.试分析项目采购模式演变的动因和发展过程。
答：1）业主观念变化：⑴时间观念增强。
⑵质量和价值观发生变化。
⑶集成化管理意识增强。
⑷伙伴关系意识增强。
⑸提供项目一揽子服务需求加大。
2）设计与施工一体化趋势：⑴工程项目管理理论的发展。
⑵工业领域的集成管理趋势。
⑶项目管理信息化集成。
3）承包商利润的追求4）传统的DBB 模式的局限性：⑴建设周期较长。
⑵设计变更频繁。
⑶设计的可施工性较差。
⑷业主控制项目总体目标困难。
⑸承包商处于被动地位。
为了解决工期要求紧、业主要求其自身工作量最小的大型建设项目的采购问题，人们引入了Fast-Track 概念，由此产生了CM 采购模式2.国际上常见的标准合同条件有哪些？答：国际上常见的标准合同条件有：FIDIC（国际咨询工程师联合会）、ICE（英国土木工程师学会）、JCT （英国合同审定联合会）、AIA（美国建筑师学会）、AGC（美国总承包商协会）等。
3.从业主角度分析任何选择合理的项目采购模式。
4.工程合同管理有哪些特点？合同管理各阶段的主要内容是什么？答：工程合同管理的特点：⑴合同管理周期长⑵合同管理效益显著⑶合同变更频繁⑷合同管理系统性强⑸合同管理法律要求高⑹合同管理信息化要求高。
合同管理各阶段的主要内容:⑴合同策划阶段：①合同管理组织机构设置及专业合同管理人员配备。
②合同管理责任及其分解体系③项目采购模式和合同类型选择和确定④项目结构分解体系和合同结构体系设计，包括合同打包、分解或合同标段划分等⑤招标方案和招标文件设计⑥合同文件和主要内容设计⑦主要合同管理流程设计，包括投资控制、进度控制、质量控制、设计变更、支付与结算、竣工验收、合同索赔和争议处理等流程。
建设法规与合同管理(专升本)
姓名学号学习中心专业年级考试时间[2019年春季]中国地质大学网络（成人）教育2019年春季课程考试试卷考试科目名称：建设法规与合同管理层次：专升本考试方式：考查1. 什么叫不安抗辩权？在什么情况下，可以行使不安抗辩权？(20分)2. 哪些情形属于投标人相互串通投标？哪些情形视为投标人相互串通投标？(20分)3. 根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件有哪些？(20分)4. 竣工验收备案制度是加强政府监督管理，防止不合格工程流向社会的一个重要手段。
建设单位办理工程竣工验收备案应提交哪些材料？(20分)5. 建设单位作为建设工程的投资人，在整个建设活动中居于主导地位。
因此，要确保建设工程质量，首先要对建设单位的行为进行规范。
请问，建设单位应承担哪些质量责任和义务？(20分)
一、问答题第1/1页。
2022年建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业4
2022年建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业4单选题1. 村长陈展与村民孙地牛因返还借款问题发生纠纷，后经村人民调解委员会调解，双方达成协议：村民孙地牛于调解协议达成后一个月内返还陈展借款500元。
人民调解委员会就此制作了调解书，并将调解书送交给陈展、孙地牛二人。
一个月之后，孙地牛未按该调解书履行义务。
在此种情况下，陈展。
(4分)(A) 可以直接到法院申请强制执行(B) 应当通过村人民调解委员会向人民法院申请强制执行(C) 可以直接到人民法院提起诉讼(D) 应由村调解委员会开出借款问题经调解委员会调解的证明方可到人民法院起诉参考答案：C2. 甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用为300万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。
根据《担保法》的规定，该定金数额最多为万元。
(4分)(A) 30(B) 45(C) 60(D) 90参考答案：C3. 对于不公开审理的案件，。
(4分)(A) 可以公开宣判，也可以不公开宣判(B) 应公开宣判(C) 应不公开宣判(D) 依被告的意见选择公开或不公开宣判参考答案：B4. 根据《民事诉讼法》的规定，以下关于诉讼管辖的表述正确的是。
(4分)(A) 第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖(B) 建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖(C) 受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院(D) 房屋买卖纠纷实行“原告就被告”原则参考答案：A5. 对他人之间的诉讼标的享有请求权或案件处理结果与其有直接利害关系，因而参加到他人已开始的诉讼中，以维护自己的合法权益的人称为。
(4分)(A) 原告(B) 被告(C) 共同诉讼人(D) 第三人参考答案：D6. 甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的方式，根据有关法律规定，此保证属于。
(4分)(A) 一般保证(B) 连带保证(C) 反担保保证(D) 书面保证参考答案：B7. 当受送达人是军人时，适用的送达方式是。
建设法规与合同管理专升本
建设法规与合同管理专升本甲方（委托方）：_________________________乙方（受托方）：_________________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行建设法规与合同管理专升本课程的培训事宜，经协商一致，签订本合同，并共同遵守。
第一条培训内容1.1 乙方应根据甲方的需求，提供建设法规与合同管理专升本课程的培训服务。
1.2 培训内容应包括但不限于建设法规的基础知识、合同管理的实务操作、案例分析等。
第二条培训时间与地点2.1 培训时间：自____年____月____日至____年____月____日。
2.2 培训地点：_________________________。
第三条培训费用3.1 培训费用总额为人民币（大写）__________________元整（￥__________________元）。
3.2 甲方应在合同签订之日起____日内支付培训费用的____%作为预付款，余款在培训结束后____日内一次性支付。
第四条双方权利与义务4.1 甲方的权利与义务：4.1.1 甲方有权对乙方提供的培训服务提出合理要求。
4.1.2 甲方应按时支付培训费用。
4.1.3 甲方应保证培训期间的场地、设施等符合培训要求。
4.1.4 甲方应保证参训人员的出勤率，不得无故缺席。
4.2 乙方的权利与义务：4.2.1 乙方应按照约定的时间、地点和内容提供培训服务。
4.2.2 乙方应保证培训质量，提供专业的培训师资。
4.2.3 乙方应根据甲方的反馈及时调整培训内容和方式。
4.2.4 乙方应保证培训资料的合法性和准确性。
第五条保密条款5.1 双方应对在合作过程中知悉的对方的商业秘密和个人隐私予以保密。
5.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露、泄露或使用对方的商业秘密和个人隐私。
第六条违约责任6.1 如甲方未按约定支付培训费用，应按未支付金额的____%向乙方支付违约金。
建设法规与合同管理阶段性作业3
中国地质大学(武汉)远程与继续教育学院建设法规与合同管理课程作业3（共 4 次作业）学习层次：专升本涉及章节：第6章——第9章一、单项选择题1、根据建设工程伤亡事故的分类原则，死亡2人，直接经济损失50万元属于【】。
A、一级重大安全事故B、二级重大安全事故C、三级重大安全事故D、四级重大安全事故2、建筑工程因故不能按期开工的，建设单位应当向颁发施工许可证的机关申请延期，延期以【】次为限，每次不超过【】个月。
A、1 3B、2 3C、1 6D、2 63、建设单位应当自领取施工许可证之日起【】个月内开工。
A、1B、2C、3D、64、下列关于正常使用条件下的最低保修期限的说法错误的是【】。
A、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期限是50年B、屋面防水工程的保修期限是5年C、电气管线、给排水管道的保修期限是2年D、装修工程的保修期限是2年二、多项选择题1、监理人在委托人委托的工程范围内享有【】的权利。
A、审批施工组织设计和技术方案B、发布开工令、停工令、复工令C、检验工程上使用的材料和施工质量D、审批工程设计变更E、检查、监督工程施工进度2、初步设计的深度应满足【】。
A、土地征用谈判B、编制施工组织设计C、施工准备D、编制施工图预算E、设计方案的比选和确定3、施工图审查的主要内容为【】。
A、建筑物的稳定性和安全性B、是否符合消防、环保、节能的要求C、是否损害公共利益D、是否符合抗震、人防、卫生的要求E、经济上是否合理4、国家规定必须实行监理的建设工程项目有【】。
A、国家重点建设工程B、投资额2500万元的商业大楼C、建筑面积为6万平方米的成片开发的住宅小区D、使用世界银行贷款的项目E、投资额3500万元的防洪工程三、简析题1、在建设活动中，建设单位具有哪些质量责任和义务？2、《中华人民共和国安全生产法》中明确的安全生产基本制度有哪些？参考答案一、单项选择题C B C A二、多项选择题ACE BCE ABCD ACDE三、简析题1、建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位，不得将工程肢解发包。
建设法规与合同管理作业题(第一次)
《建设法规与合同管理》平时作业注：红色标示内容为必做内容，其它为选做内容。
如果大题为红标题，表面该大题都为必做。
本学期作业共3次。
本次作业为第一次。
第一章建设法规概论一、基本概念1.法律及法律体系2.法人成立条件3.法规及其构成要素4.建设法规5.建设法规行政隶属性6.建设法律关系7.建设法律关系主体、客体8.技术法规9.建设行政法律10.法律事实11.事件12.行为13.许可证制度二、填空题1.法是一种规范，它确定人的行为的。
2.法是上层建筑的组成部分，受的制约。
3.法是人们的行为规范，它调整的是人们的，而不是或其他。
4.法的内容只能是。
5.法的作用是由工具，这个工具的作用是以、、等为后盾的。
6.从广义上讲，法律制度是指一个的总和；从狭义上讲，法律制度是指调整，规范的法律规范的总和。
7.法人是，依法独立享有和的组织。
8.法定代表人是指能代表法人、的主要负责人。
9.任何一个法律规范都必须由、、三部分组成，法学上称之为法律规范的三要素。
10.建筑活动是指各类房屋建筑及其的建筑，及其配套的、、的安装活动。
11.建设行政管理关系是国家及其建设行政部门与、、及有关之间发生的相应的与关系。
12.许可是国家通过建设法律规范允许在法律允许范围内有权利。
13.建设法规的经济性既包括，也包括其与、、、的联系性。
14.建设法律关系是指由建设法律规范所在建设业和建设过程中所产生的、关系。
15.法律事实是指能够引起、和的客观现象和。
16.行政法规是指国务院以及颁布，或建设部与其他、的规范性文件，其效力低于和，在有效。
17.行政法规的名称可谓、、、、、、等。
三、简答题1.举例说明法规的构成要素？2.简述法律体系？3.建设法规调整对象？4.简述建设技术法规的基本特征？5.建设法规的法律地位？6.法律行为通常表现有几种？7.简答建设活动中的行政管理关系？8.建设法规对人们建设行为的规范性表现是什么?四、论述题1.建设法律关系的特征？2.法律关系的构成要素？3.论述建设法规与相关法律的关系？4.论述建设法规的作用？第二章建设立法与实施一、基本概念1.立法2.建设立法3.建设行政执法二、填空题1.建设法律的内容包括和。
地大专升本建设法规与合同管理
地大专升本建设法规与合同管理小朋友们呀，今天咱们来讲一个特别的事儿，就像是一场游戏里的规则和约定一样，不过这是大人们在搞建设的时候的规则哦。
咱们想象一下，有一个地方要盖好多好多漂亮的房子，就像咱们搭积木一样。
可是呢，这不是简单的搭积木，这是很严肃的建设工作。
这时候就有了建设法规啦。
建设法规就像是游戏里的大规则，告诉大家什么能做，什么不能做。
比如说，在盖房子的时候，不能随便乱砍树。
有个小村子，本来周围都是绿树成荫的，可有些人为了盖房子，把树都砍了。
结果呢，一下雨就发大水，因为树没了就留不住水了。
这就是不遵守建设法规的坏处。
建设法规会规定哪里能盖房子，盖房子的时候要离小河多远，这样才能保护好我们的环境，就像保护我们玩游戏的场地一样。
那合同管理又是啥呢？咱们还是用盖房子的例子。
有一个建筑队要去给一个村子盖学校。
建筑队和村子就会写一个合同，这个合同就像是两个人之间的一个超级重要的约定。
合同里会写清楚，建筑队要在几个月里把学校盖好，要用什么样的材料，像是不是要用很结实的砖头呀。
村子呢，就要在建筑队完成一部分工作的时候，给一部分钱。
我再给你们讲个小故事。
有个建筑队和一个老板签了合同盖大楼。
合同里说要用最好的钢材。
可是建筑队呢，为了多赚钱，就偷偷用了比较差的钢材。
结果大楼盖到一半就出现问题了，有些地方开始裂缝。
这时候老板就拿出合同说，你们没有按照我们的约定来做呀。
这就是合同管理的重要性，如果不好好管理合同，就会出现很多麻烦事。
对于那些想要在地大专升本学习这个内容的大哥哥大姐姐们，就像是要成为这个特殊游戏里的裁判一样。
他们要学习这些规则和约定，这样才能保证在建设的时候，一切都是井井有条的。
他们学习建设法规，就能知道怎么让城市、乡村建设得又漂亮又安全。
学习合同管理，就能保证大家在建设的过程中都遵守约定，不会互相欺骗。
虽然这些东西听起来有点复杂，但是只要记住就像我们玩游戏要有规则，大家互相约定好的事情就要做到一样，这样就很容易理解啦。
(建设法规与合同管理)作业题答案第三次
第三次第十章工程施工合同一、填补题1. 建设工程施工合同是建设工程的主要合同，是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。
施工准备阶段、施工阶段和完工查收阶段的进度控制。
3.发包人供应的资料设施使用前，由承包人负责查验或试验，不合格的不得使用，查验或试验开销由发包人担当。
4.承包人采买的资料设施在使用前，承包人应按工程师的要求进行查验或试验，不合格的不得使用，查验或试验开销由承包人担当。
5. 对承包人已达成工程量进行计量、核实与确认，是发包人支付工程款的前提。
6.保修金〔或称保留金〕是发包人在对付承包人工程款内拘禁的金额，其目的是拘束承包人在完工后履行完工义务。
二、单项选择题1. 如需改换工程师，发包人应最少提早 B 天以书面形式通知承包人，后任连续履行合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
A. 10B.7C.15D. 142. 施工阶段工程师对进度方案的检查、敦促的依据一般是双方已经确认的C。
A. 总进度方案B. 季进度方案C.月度进度方案D. 周进度方案3. 工程师以为确有必需暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后 B 小时内提初版面办理建议。
A. 24B. 48C. 8D. 144. 施工中发包人假如需要对原工程设计进行改正，应提早C天以书面形式向承包人发出变更通知。
A. 7B. 10C. 14D. 285. 工程具备隐蔽条件或抵达专用条款商定的中间查收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 D 小时以书面形式通知工程师查收。
A. 24B.8C.16D. 486. 设施安装工程具备单机无负荷试车条件，由C组织试车。
A. 设施生产商B. 工程师C.承包人D.发包人7. 设施安装工程具备无负荷联动试车条件，由D组织试车。
A. 设施生产商B. 工程师C.承包人D.发包人D负责。
A. 设施生产商B. 工程师C.承包人D.发包人B之日算起。
A. 工程合同完工B. 工程实质完工C.工程师签发移交证书C小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同盘点。
建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业
建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业1总分: 100分考试时间:分钟单选题1. 在建设工程施工合同成立过程中，通过__ ___订立的合同有效。
(4分)(A) 无民事行为能力人(B) 无效代理行为人(C) 限制行为能力人(D) 委托代理人参考答案：D2. 经济法律关系的主体不包括__ ___。
(4分)(A) 国家机关(B) 法人(C) 个体户(D) 智力成果参考答案：D3. A单位与B单位没有合同关系，由于B单位的银行帐号与C单位的相似，A单位将应打入C单位银行帐号的一笔资金误打入了B单位银行帐号，这一行为属于_ ____。
(4分)(A) 合同(B) 侵权(C) 无因管理(D) 不当得利参考答案：D4. A建设单位的一个施工项目由于资金困难而停工，该地区突遇山洪爆发，与该项目相邻的B单位在未与A单位联系的情况下主动帮助抗灾抢险，B单位为此行为付出了1万元资金，但减少了A单位20万元的损失，B单位有权要求A建设单位支付_ ____万元。
(4分)(A) 0(B) 1(C) 1～19(D) 20参考答案：B5. A单位与B单位于1996年10月6日订立了一个买卖合同，A单位应于1997年2月8日交货，B单位应于1997年2月18日付货款，但B单位未按期付款，A单位于1997年6月8日催要货款，没有结果，该笔货款的诉讼时效期间至__ ___期满。
(4分)(A) 1998年10月5日(B) 1999年2月8日(C) 1999年2月18日(D) 1999年6月8日参考答案：D6. 在下列经济法律关系主体中，__ ___是法人。
(4分)(A) 施工企业(B) 公司经理(C) 公司董事长(D) 施工队参考答案：A7. 养牛专业户王某的一头奶牛得了重病，王某恐怕此牛得的是传染病，传染了别的牛会造成更大的损失，于是将此牛拉到野外抛弃。
刘某经过时发现了，将牛拉回家中，经过刘某的精心喂养，此牛病愈并成为一头高产奶牛。
半年后，王某听说此事，向刘某索要此牛。
建设法规与合同管理作业参考答案
第五章工程合同管理导论一、填充题1.合同管理是工程项目管理的核心,合同管理贯穿于工程实施的全过程。
2.项目选购模式的定义是：对建设项目的合同结构、职能范围划分、责任权利、风险等进行确定和安排的方式，其本质上是工程项目的交易方式。
二、简答题1.试分析项目选购模式演化的动因和进展过程。
2.国际上常见的标准合同条件有哪些？3.从业主角度分析任何选择合理的项目选购模式。
4.工程合同管理有哪些特点？合同管理各阶段的主要内容是什么?三、论述题1.项目选购模式有哪些？其主要内容和特点是什么？2.试分析传统选购模式（DBB）与设计一建筑模式（DB）、建设管理模式（CM）的区分。
第六章合同法基本原理一、填充题1.合同法律关系由主体、客体和内容3个基本要素构成。
2.合同成立的根本标志在于合同当事人的意思表示全都。
3.《合同法》规定，依法成立的合同，自成立时生效。
4.合同成立制度主要表现了当事人的意志，体现了合同自由的原则;而合同生效制度则体现了我国对合同关系的认可与否，它反映了我国对合同关系的干预ο5.代位权的核心是以自己的名义行使债务人对第三人的债权。
6.《合同法》规定，当事人对合同变更的内容商定不明确的，推定为未变更。
7.合同转让有两种基本形式是债权让与和债务担当。
8.合同的变更通常分为合同变更和法定变更两种。
9.在建设工程中，法律明确规定，承包商的债务转移只能是部分转移。
10.合同解除是一合同终止的一种特别的方式。
11.法定解除是合同解除制度中最核心、最重要的问题。
12.违约责任的后果担当形式有连续履行、实行补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则等。
二、单选题1.以下关于主合同和从合同的关系描述中，错误的是. C 。
A.主合同和从合同并存时，两者发生互补作用；B.主合同无效或者被撤销时，从合同也将失去法律效力；C.从合同无效或者被撤销时; 一般将影响主合同的法律效力；D.从合同无效或者被撤销时，一般不影响主合同的法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业1
总分：100分考试时间：分钟
单选题
1.在建设工程施工合同成立过程中，通过__________ 订立的合同有效。
(4分)
(A)无民事仃为能力人
(B)无效代理行为人
(C)限制行为能力人
(D)委托代理人
参考答案：D
2.经济法律关系的主体不包括 ________ 。
(4分)
(A)国家机关
(B)法人
(C)个体户
(D)智力成果
参考答案：D
3. A单位与B单位没有合同关系，由于B单位的银行帐号与C单位的相似，A单位将应打
入C单位银行朴的一笔资金误打入了B单位银行2,这一行为属于___________ 。
(4分)
(A)合同
(B)侵权
(C)无因管理
(D)不当得利
参考答案：D
4. A建设单位的一个施工项目由于资金困难而停工，该地区突遇山洪爆发，与该项目相邻
的B单位在未与A单位联系的情况下主动帮助抗灾抢险，B单位为此行为付出了1万兀资金，但减少了A单位20万兀的损失，B单位有权要求A建设单位支付__________ 万兀。
(4分)
(A) 0
(B) 1
(C) 1 〜19
(D) 20
参考答案：B
5. A单位与B单位于1996年10月6日订立了一个买卖合同，A单位应于1997年2月
8日交货，B单位应于1997年2月18日付货款，但B单位未按期付款，A单位于1997
年6月8日催要货款，没有结果，该笔货款的诉讼时效期间至_____ 期满。
(4分)
(A) 1998 年10 月5 日
(B) 1999年2月8日
(C) 1999 年2 月18 日
(D) 1999年6月8日
参考答案：D
6. 在下列经济法律关系主体中，是法人。
(4分)
(A) 施工企业
(B) 公司经理
(C) 公司董事长
(D) 施工队
参考答案：A
7. 养牛专业户王某的一头奶牛得了重病，王某恐怕此牛得的是传染病，传染了别的牛会造成更大的损失，于是将此牛拉到野外抛弃。
刘某经过时发现了，将牛拉回家中，经过刘某的精心喂养，此牛病愈并成为一头高产奶牛。
半年后，王某听说此事，向刘某索要此牛。
依照法律，王某。
(4分)
(A) 有权请求刘某返还此牛，因为刘某拾得此牛并据为己有，构成不当得利
(B) 有权请求刘某返还此牛，但应补偿刘某喂养此牛所支出的费用及劳务费
(C) 无权请求刘某返还此牛，因为他的抛弃行为已使其所有权消灭，刘某基于先占而取得牛的所有权
(D) 无权请求刘某返还此牛，但可以请求刘某给予适当补偿
参考答案：C
8. 1992年甲将自己的3间私房作价2万元转让给乙，乙略加修缮，居住1年后以4万元
的价格转让给丙，丙居住1年后以5万元的价格转让给丁。
以上几次转让均未办理私房过
户手续。
在丁居住期间，房屋所在地被城市规划为对外经济开发区，该房屋价格涨至20万元，甲、乙、丙、丁就房屋所有权发生争议。
该房屋的所有权应属于。
(4分)
(A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁
参考答案：A
9. 王某在吃饭时丢失瑞士名表罗西尼手表一块，餐厅人员拾得后交给公安部门。
王某未在规定期限内前去认领，公安部门按照有关规定交寄售商店出售。
孙某从该商店买回该手表，
将手表送给女友林某作生日礼物。
手表在林某第二天乘公交车时被偷去，小偷下车后即以1
00元的低价卖给郑某。
该手表的所有权属于。
(4分)
(A) 王某
(B) 孙某
(C) 林某
(D) 郑某
参考答案：C
10. 根据〈〈合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起年内不行使而消灭，
提存物扣除提存费用后归国家所有。
(4分)
(A) 3
(B) 2
(C) 5
(D) 4
参考答案：C
11. 大虹房地产开发公司于1995年7月1日以出让方式获得某市一块国有土地的使用权，
使用年限为40年。
经开发建成商品房后，1999年7月1日将该宗房屋一并转让给大洋公司，大洋公司将其作为职工住宅分配给职工居住，职工李某于2000年1月1日搬入新居, 此时李某对该土地的使用年限为。
(4分)
(A) 40 年
(B) 70 年
(C) 35年零6个月
(D) 36 年
参考答案：C
12. 施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了
保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，
保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。
关于该案中责任承担的说法，正确的是。
(4分)
(A) 张某应当向施工企业赔偿损失
(B) 施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失
(C) 保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿
(D) 保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿
参考答案：D
13.被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失, 应_ ___ 。
(4 分)
(A) 由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任
(B) 由被代理人独自向第三人承担责任
(C) 由第三人自己承担损失
(D) 由代理人独自向第三人承担责任
参考答案：A
14.甲公司欠某供应商500万元贷款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。
关于甲公司分立。